建筑物构筑物拆除合同知识讲解
建筑物拆卸协议(详尽版)
建筑物拆卸协议(详尽版)1. 定义与术语解释1.1 建筑物拆卸协议本协议是指由甲方(拆除方)与乙方(承拆方)签订的,关于拆除甲方所属建筑物,并将拆除后的土地及地上建筑物移交给乙方的合同。
1.2 甲方甲方是指拥有待拆除建筑物所有权或处置权的个人、法人或其他组织。
1.3 乙方乙方是指承担拆除建筑物任务,并获得拆除后土地及地上建筑物所有权的个人、法人或其他组织。
1.4 待拆除建筑物待拆除建筑物是指本协议中约定由乙方拆除的建筑物。
1.5 拆除工程拆除工程是指乙方按照本协议约定,对待拆除建筑物进行的拆除作业。
2. 协议主体2.1 甲方(拆除方)- 名称:____________- 地址:____________- 联系人:____________- 联系电话:____________2.2 乙方(承拆方)- 名称:____________- 地址:____________- 联系人:____________- 联系电话:____________3. 拆除工程内容3.1 拆除范围本协议约定的拆除范围包括:____________(具体描述待拆除建筑物的位置、面积、结构等)。
3.2 拆除要求乙方应按照相关法律法规、政策规定及本协议的约定,进行安全、环保、高效的拆除作业。
在拆除过程中,乙方应确保甲方权益不受损害,并承担因拆除工程导致的全部责任。
3.3 拆除时间乙方应在协议约定的时间内完成拆除工程。
具体拆除时间如下:- 开始时间:____________- 结束时间:____________4. 协议价格与支付方式4.1 拆除价格甲乙双方经协商一致,确认待拆除建筑物的拆除价格为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
4.2 支付方式拆除工程完成后,甲方应在验收合格后____个工作日内,向乙方支付拆除价格。
支付方式为:____(现金、转账等)。
5. 拆除工程质量与安全5.1 质量要求乙方应保证拆除工程的质量和进度,确保拆除过程中不存在重大质量问题。
建筑物拆除协议
建筑物拆除协议本拆除协议(下称“协议”)由甲方(拆除委托方)和乙方(拆除承接方)双方共同签订。
本协议旨在规定双方在建筑物拆除过程中的权益和责任,确保拆除工作的安全和顺利进行。
一、协议目的本协议的目的是明确甲乙双方关于建筑物拆除的权利和义务,规范拆除过程,确保拆除工作的顺利进行。
二、拆除范围1. 根据甲方提供的拆除范围图纸,乙方将按照图纸所示范围进行拆除工作。
2. 乙方需在拆除过程中遵守相关法律法规,确保安全环境下进行拆除。
三、拆除工期1. 乙方应在本协议生效后的三个月内完成所有拆除工作。
2. 若遇特殊情况影响工期的完成,乙方应及时向甲方提供书面申请,并说明原因和预计的延期时间。
四、安全保障1. 拆除工作过程中,乙方应确保工地安全,采取必要的安全措施,防止人员伤亡和属性损失。
2. 乙方应对参与拆除工作的工人进行安全培训,并配备必要的安全装备和防护设施。
五、费用支付1. 甲方应按照拆除工作的进展情况及时支付乙方相应的费用。
费用结算以甲方签收工作完成报告后为准。
2. 如因乙方原因导致拆除工作中断或延期,所产生的额外费用由乙方承担。
六、损失和赔偿1. 若拆除工作期间发生人员伤亡、建筑物结构损毁等情况,由乙方承担责任,并负责相应的赔偿。
2. 如因甲方原因发生工作延误或工程设计不当导致拆除过程中发生损失,由甲方承担相应责任并进行赔偿。
七、争议解决双方如发生争议,应友好协商解决,若协商不成,可提交有管辖权的法院进行仲裁并接受其裁决。
八、保密条款双方应对协议内容以及拆除工作过程中所了解的商业秘密和敏感信息予以保密。
九、协议变更任何对本协议内容的修改、修订均需经双方书面确认,并签署双方的授权代表。
十、协议终止1. 协议终止后,双方应进行验收工作,并办理相关手续。
2. 协议终止后,乙方应将拆除工地恢复至原状。
十一、其他条款本协议的未尽事宜,双方可另行协商约定并作为协议的附件,具有相同法律效力。
十二、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
房屋建筑物构筑物拆除合同、拆除服务委托合同、装修拆除合同--民法典修订版
房屋建筑物/构筑物拆除合同要点:拆房发包方(甲方)与拆房承揽方(乙方)建立房屋拆除合同,乙方按照甲方的要求进行房屋拆除。
甲方(拆房发包方):统一社会信用代码:乙方(拆房承揽方):统一社会信用代码:依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等规定,对范围内的所有建筑物、构筑物实施统一拆除。
经双方协商,为明确双方职责,保证拆房工作顺利进行,签订合同如下:一、拆房工程项目1.拆房工程范围:。
2.拆除房屋建筑面积约平方米,具体以拆迁协议写明的面积为准,按本合同确定的单价结算。
二、合同价格确定拆除旧房建筑面积单价为人民币元/平方米,合计总价人民币(大写)(¥元)。
结算时拆除旧房面积按实际调整。
三、付款方式区块内房屋拆除完毕,经结算后乙方应一次性付清。
四、合同工期1.本工程自年月日开始拆房,各单体建筑物(构筑物)拆除工期自拆迁户签约腾空后,一个月内完成。
其中单家独院房屋在十五天内完成,公寓式房屋在三十天内完成。
情况特殊的在签订合同时另行协商。
2.施工期间如遇人力不可抗拒的因素,双方可另行协商延长工期。
五、拆房要求1.乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及甲方指定的实施拆除作业,包括所有建筑、构筑物及一切设施,拆至室内地坪面止,并将建筑垃圾清运完毕。
拆除后的建筑材料归乙方所有,由乙方自行处理。
2.房屋拆除开工前,施工单位应编制拆除工程施工组织设计(包括施工方案及安全技术措施计划),并报管理单位审批备案;应落实项目负责人,技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案;乙方在拆除现场必须设置现场办公室,并建立安全生产管理责任制,明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。
3.乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针,施工项目负责人和技术负责人要现场指挥拆除作业,如有事离开时,必须有1-2名施工管理人员(持有上岗证)留在拆房现场指挥拆除作业。
4.拆除工程现场必须设置围护封闭。
在市区主要路段、交通要道两侧,围护高度不得低于2.5米,围护应做到清洁整齐、无破损,不得有碍市容观瞻。
建筑物构筑物拆除合同
建筑物构筑物拆除合同甲方:(以下简称为“业主”)地址:___________________联系电话:_______________乙方:(以下简称为“承包商”)地址:___________________联系电话:_______________鉴于:1. 业主拥有位于上述地址的建筑物/构筑物,拟对其进行拆除。
2. 承包商拥有相关的拆除技术和经验,并愿意为业主提供相应的服务。
基于以上情况,双方达成如下协议:第一条合同目的本合同旨在明确业主与承包商之间的权责关系,确保拆除工程的顺利进行,保护双方的合法权益。
第二条工程内容1. 业主委托承包商负责对上述地址的建筑物/构筑物进行全面拆除。
2. 拆除范围包括但不限于建筑物的墙体、楼板、屋顶、门窗、设备、设施等,并确保拆除后场地清理干净、平整。
第三条工期与费用1. 承包商应在本合同生效之日起______(天/月)内完成拆除工作。
2. 业主向承包商支付的工程费用为人民币_________(具体金额),由业主一次性支付。
3. 工程费用不包含下列费用,承包商需自行承担:(列举具体费用)第四条材料与设备1. 拆除工程所需的材料及设备由承包商自行准备,保证材料质量符合相关标准要求。
2. 在拆除过程中如有额外需要材料或者设备,则由承包商与业主商议并提出书面变更请求。
第五条安全与保险1. 承包商应严格遵守相关法律法规和标准,确保拆除过程中的安全。
2. 若因承包商的过失或疏忽导致事故的发生,承包商应承担相应的法律责任。
3. 承包商应负责为拆除工程购买相应的保险,以保障工程期间的人员及设备安全。
第六条变更与终止1. 任何一方在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更或终止,应书面通知对方,并经双方协商达成一致意见后方可执行。
2. 变更或终止合同所造成的损失由违约方承担,并按照相关法律法规进行相应的追偿。
第七条争议解决1. 合同履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
建筑物拆除合同(二)2024
建筑物拆除合同(二)一、背景介绍建筑物拆除是指按照法律程序和技术要求,对已建成的建筑物进行部分或全部拆除的行为。
在拆除建筑物时,一份合同是必不可少的,它规定了双方的权益和义务,保障了拆除过程的顺利进行。
本文是《建筑物拆除合同》系列文章的第二篇,将进一步探讨拆除合同中的内容和事项。
二、合同要素1. 合同签订方:合同必须明确双方的签订方,即承拆单位和委托单位。
承拆单位是拆除工程的承包人,负责拆除工程的实施;委托单位为要求拆除的建筑物的所有人或管理单位。
2. 工程范围:合同应明确拆除的建筑物的具体位置、区域以及拆除的范围。
这些内容要包括详细的建筑物信息,如建筑物类型、建筑物高度、面积等,并通过文字描述清楚。
3. 工程工期:合同中应规定拆除工程的合理工期,并明确开始和结束的时间。
工期的确定应考虑到拆除的复杂程度、拆除区域的特殊情况以及拆除工作的顺序等因素,以保证工程的顺利进行。
4. 工程费用:合同中应明确拆除工程的费用及支付方式。
费用包括人工、材料、设备、运输等各项支出,并规定了支付的方式和时间。
委托单位可以通过一次性支付或分期支付的方式,根据工程进展支付费用。
5. 安全措施:合同应明确拆除过程中的安全措施和责任划分。
承拆单位应有责任制定并实施安全管理措施,保障工人和周围环境的安全。
委托单位则有责任提供必要的协助和支持,以确保拆除工程的平稳进行。
6. 保险责任:合同中应明确承担拆除工程期间的保险责任的一方,并规定保险的范围和金额。
这有助于在意外情况发生时保障双方的权益和利益。
7. 变更和终止:合同中应规定变更和终止合同的条件和程序。
变更包括工程范围的变更、工期的延长或缩短等方面的调整;终止包括提前终止、违约终止等情况。
这些规定便于双方在需要变更或终止合同时有明确的依据和程序。
三、注意事项1. 法律合规:拆除合同的订立和执行必须符合相关的法律法规,并获得相应的审批和许可。
合同中应明确注明遵守法律法规的责任和义务,以避免法律纠纷的发生。
建筑物拆除合同
建筑物拆除合同介绍建筑物拆除合同是指双方当事人就建筑物拆除事宜所达成的一种具有法律效力的协议。
合同包含了拆除双方的权利和义务,明确了拆除过程中的一些重要细节,保障了合同双方的合法权益。
本文档详细讨论了建筑物拆除合同的主要内容及其重要性。
合同内容1. 合同主体合同主体是指合同的双方当事人,包括拆除业主和拆除承包商。
合同必须明确双方的名称、法定代表人和所在地址等相关信息。
2. 拆除范围拆除合同中必须详细描述拆除的范围,包括具体建筑物的名称、位置、面积和结构等。
同时,还需明确拆除的时间,这对于整个拆除过程的安排非常重要。
3. 拆除费用拆除费用是合同中的一个重要条款,必须明确拆除费用的支付方式、金额和时间等。
拆除费用的支付方式可以根据实际情况协商确定,可以采取一次性支付或分期支付的方式。
4. 工期和工作安排合同中必须明确拆除的工期和工作安排,包括开始日期、结束日期以及每天的工作时间。
此外,还需要确定拆除过程中的安全措施和责任分工,以确保拆除过程安全有序进行。
5. 环境保护和资源回收拆除过程中必须遵守相关的环境保护法规,包括对噪音、粉尘和废弃物的控制等。
合同中可以约定对拆除过程中产生的废弃物进行分类、回收和处理的方式。
6.保险和责任合同中一般会约定拆除过程中的保险责任和赔偿责任,确保在意外事件发生时可以及时解决纠纷和赔偿事宜。
此外,还需明确承包商必须具备的相关保险和证书等。
7. 合同变更和解除合同中应当约定合同变更和解除的条件和方式。
当出现合同变更的情况时,必须按照合同的规定进行,以免引发不必要的纠纷。
同时,还需规定解除合同的条件和方式,保护各方的合法权益。
8. 其他附加条款根据实际情况,拆除合同中还可以包含其他附加条款,如知识产权、违约责任和争议解决等条款。
这些条款将根据具体情况进行协商和约定。
合同重要性建筑物拆除合同对于拆除过程的顺利进行至关重要,它确保了合同双方的权益得到保护,减少了可能发生的纠纷和风险。
构筑物 拆除 协议
构筑物拆除协议1. 背景介绍该协议是为了明确构筑物拆除过程中各方的权利和责任,确保拆除工作的安全、高效进行而制定的。
本协议适用于任何需要拆除构筑物的情况,包括但不限于房屋、建筑物、桥梁和其他建筑设施。
拆除过程需要遵守相关法律法规以及相关安全管理制度。
2. 协议内容2.1 拆除方责任拆除方应当按照相关法律法规和技术规范要求,具备合法资质和相关经验,承担以下责任:•制定详细的拆除计划,并报备相关部门;•负责拆除工作的组织和协调,包括人员、设备和物资的安排;•确保拆除工作过程中的安全,制定安全措施,并提供必要的安全防护设备;•负责施工过程中的环境保护,并采取相应的措施防止环境污染;•对可能受影响的周边建筑和设施进行风险评估,采取必要的保护措施;•清理拆除后的残余物料,并负责合理处理。
2.2 委托方责任委托方应当配合拆除方工作,承担以下责任:•提供相关建筑资料和设施图纸等信息,协助拆除方制定拆除计划;•清理拆除物料前的个人物品和贵重物品;•配合拆除方的安全措施,确保施工过程中人员和财产的安全;•在拆除工作期间,确保周边建筑和设施的正常使用,并采取必要的措施保护;•协助拆除方进行环境保护,确保拆除过程中不对周边环境造成污染。
2.3 付款方式拆除工作完成后,委托方应按照协议约定的时间和付款方式,支付拆除方相应的费用。
2.4 双方的权利和义务•双方应妥善保管拆除工作相关的资料和证明文件,包括但不限于合同、施工许可证、质保书等;•拆除方有权要求委托方提供必要的经济、人力和物资支持,并保证其工作正常进行;•如发生合同履行过程中的纠纷,双方应首先通过协商解决,协商不成时可进行法律诉讼。
3. 法律责任•若拆除工作过程中违反法律法规,造成其他建筑或设施的损坏或人员伤亡,拆除方应承担相应的法律责任,并赔偿相关损失;•如拆除方未按照协议约定完成拆除工作,委托方有权要求二次维修或选择其他解决办法,并可要求拆除方赔偿相关损失。
拆除合同_精品文档
拆除合同1. 引言本文档旨在说明拆除合同的概念、内容、要素以及常见问题。
拆除合同是指当一方(承包商)承担拆除工作,将建筑物、设备、构筑物等拆除的任务委托给另一方(委托方)时所签订的合同。
本文将从合同的要素、拆除工作的范围、费用支付方式以及合同解除等方面对拆除合同进行阐述。
2. 合同要素拆除合同包含以下要素:2.1 合同主体合同主体指的是拆除工作委托方和承包商的双方。
委托方是指委托承包商进行拆除工作的个人、企业或机构,而承包商是指被委托方进行拆除工作的个人、企业或机构。
2.2 合同目的合同目的是明确拆除工作的范围和详细要求。
包括拆除的建筑物、设备、构筑物的具体位置、数量、质量标准等。
2.3 合同期限合同期限是指拆除工作开始和结束的时间范围。
在合同中应注明开始日期和结束日期。
2.4 报酬和支付方式报酬是指承包商为拆除工作所获得的经济利益。
支付方式可以是一次性支付、分期支付或按工程进度支付,双方需在合同中明确约定。
2.5 免责条款免责条款是指在不可抗力等特定情况下,双方免除相应责任的约束条款。
3. 拆除工作范围拆除合同中需要明确拆除工作的范围和具体要求。
拆除工作的范围可能包括以下内容:•拆除建筑物的结构体•拆除设备、设施及管线•清理拆除产生的垃圾、废料•整理拆除现场建筑物的拆除需根据相关法律法规和技术规范进行,并且需获得相应的许可证或批准文件。
拆除合同中需明确拆除工作的具体要求,包括安全规范、环境保护要求以及工作时限等。
4. 费用支付方式费用支付方式是指委托方向承包商支付拆除工作的报酬的方式。
常见的支付方式有:•一次性支付:委托方在工程完工后向承包商支付全部报酬。
•分期支付:按照拆除工作的进度,委托方分期向承包商支付报酬。
可分为几个里程碑阶段付款。
费用支付方式在合同中需明确约定,双方需共同对支付方式达成一致。
5. 合同解除合同解除是指由于一方违约或协商一致,双方决定提前终止合同的情况。
常见的合同解除情况包括:•一方违约:当一方未按照合同要求履行义务时,另一方有权解除合同。
建筑施工合同中的拆迁
建筑施工合同中的拆迁建筑施工合同中的拆迁是指在建筑项目施工过程中,因施工需要而对现有建筑物、构筑物、设施、绿化等进行拆除、搬迁和安置的行为。
拆迁工作是建筑项目前期的重要组成部分,其顺利进行对于整个项目的成功与否具有重要意义。
一、拆迁的范围和内容拆迁的范围主要包括建筑物、构筑物、设施、绿化等。
建筑物和构筑物包括住宅、商业、工业等各类建筑物以及广告牌、围墙等构筑物。
设施包括电线杆、电缆、燃气管道、给水排水管道等公共设施。
绿化包括树木、草坪、花坛等。
拆迁的内容包括拆除、搬迁和安置。
拆除是指将现有建筑物、构筑物、设施等物理性地摧毁、清理。
搬迁是指将现有设施、绿化等搬迁至其他地点。
安置是指对被拆迁人进行重新安置,提供新的居住、办公、生产等场所。
二、拆迁的责任主体拆迁的责任主体通常是建筑项目的开发商或者施工单位。
开发商作为建筑项目的发起人和投资者,负责组织和协调拆迁工作。
施工单位作为建筑项目的执行者,负责具体的拆迁实施工作。
三、拆迁的工作流程拆迁的工作流程包括以下几个步骤:1. 拆迁前的调查和评估:开发商或者施工单位应当对拆迁范围内的建筑物、构筑物、设施、绿化等进行详细的调查和评估,了解其权属、结构、功能等情况,为后续的拆迁工作提供依据。
2. 制定拆迁计划:开发商或者施工单位根据调查和评估结果,制定拆迁计划,明确拆迁的范围、内容、目标、时间表等。
3. 发布拆迁公告:开发商或者施工单位应当依法发布拆迁公告,告知被拆迁人拆迁的时间、范围、补偿标准等信息。
4. 进行拆迁协商:开发商或者施工单位与被拆迁人进行协商,就拆迁补偿、安置等问题达成一致意见。
5. 实施拆迁工作:根据拆迁计划和协商结果,开发商或者施工单位组织人员、设备进行拆迁工作。
6. 拆迁后的验收和清理:拆迁工作完成后,开发商或者施工单位应当对拆迁现场进行验收和清理,确保施工场地的整洁和安全。
四、拆迁的补偿和安置拆迁的补偿和安置是拆迁工作中的重要环节。
拆迁补偿是指对被拆迁人因拆迁所造成的损失给予经济上的补偿。
拆除合同(汇总2)
拆除合同(汇总2)一、引言拆除合同是指由建筑物的业主与施工单位或其他相关方签订的一种合同,其中约定了拆除工程的具体目标、范围、工期、报酬以及双方的权利和义务等内容。
在某些情况下,业主可能需要拆除已存在的建筑物或设施,而拆除合同则成为了实现此目的的法律依据。
本文将就拆除合同的要素、注意事项和常见缺陷进行详细的解析和分析。
二、拆除合同的要素1.合同双方的基本信息拆除合同首先要明确双方的基本信息,包括业主的姓名或名称、住所地(营业执照上的地质)、联系方式等。
施工单位或其他相关方也应提供相同的信息。
2.工程的具体目标和范围拆除合同中必须明确拆除工程的具体目标和范围,包括被拆除的建筑物或设施的名称、位置、面积等信息。
还应澄清关于拆除后的处理方式,例如是否需要清理废料、保护周围环境等。
3.工期和报酬拆除合同中必须约定工期和报酬。
工期可以根据实际情况来确定,但一般应合理,以确保拆除工程能够按计划完成。
报酬方面,可以根据拆除的具体工程量和难易程度来确定,并在合同中明确支付方式和时间。
4.双方的权利和义务拆除合同还应明确双方的权利和义务。
业主有权要求施工单位按照合同约定完成拆除工程,并在拆除过程中提供必要的协助;而施工单位则有义务按照合同约定进行拆除工作,并提供相关的技术人员和设备等。
三、拆除合同的注意事项1.合同的书面形式拆除合同应采用书面形式,并由双方的法定代表人或授权代表签字盖章。
在签订合同时,双方可以约定是否需要提前支付一定的定金或质保金作为履约保证。
2.权益保护的规定拆除合同中应包含有关双方权益保护的条款,以确保在合同执行过程中能够得到有效的维护。
例如,合同可以明确施工单位必须保证拆除过程中不会损坏周围建筑物或设施,并承担相应的赔偿责任。
3.法律法规的遵守拆除工程涉及到一系列法律法规,包括建筑拆除管理办法、安全生产法等。
在拆除合同中,双方应确保遵守相关法律法规,并承担相应的法律责任。
4.变更和解除合同的约定由于拆除工程具有一定的复杂性,有时候可能会出现一些不可抗力导致工程不能按时完成的情况。
拆除工程合同2024
拆除工程合同一、背景介绍拆除工程是在建筑物维修、改造或拆除时进行的一项重要工作。
为确保拆除工程的顺利进行,有效的拆除工程合同是必不可少的。
本文将对拆除工程合同进行详细的阐述。
二、合同目的拆除工程合同的目的是明确双方的权利和责任,规定了工作的范围、价格、进度和质量等方面的要求,以确保拆除工程的安全和顺利进行。
三、合同内容1.合同双方拆除工程合同的双方是业主和承包商。
业主是拆除工程的委托方,而承包商则是承接拆除工程的一方。
2.工作范围拆除工程合同必须明确规定拆除工作的具体范围。
这包括需要拆除的建筑物的部分或全部,以及拆除工作时需要采取的安全措施。
3.价格与支付方式合同应明确规定拆除工程的价格和支付方式。
价格可以根据工作的复杂程度、材料的消耗量和人工成本等因素进行协商确定。
支付方式可以选择一次性支付或分期支付。
4.工期与进度拆除工程合同应规定工程的开始日期和完成日期,并约定工程进度与完成进度。
这样可以确保工程在合理的时间内完成,并避免工期延误。
5.质量要求合同应明确规定拆除工程的质量要求,包括拆除后的建筑结构的稳定性和安全性。
同时,合同还应约定对于拆除过程中可能引发的损坏,承包商需承担相应的修复责任。
6.安全与环保措施拆除工程合同应明确规定拆除工作时需要采取的安全与环保措施。
这包括使用安全防护设备、进行事前的安全评估,同时需要合规处理废弃物等。
7.风险与责任分担合同应明确规定拆除工程期间可能发生的风险与责任。
对于因施工过程中的意外事故或其他损失,合同应明确责任归属,并约定相应的赔偿方式。
8.变更和索赔合同应规定双方在工程过程中的变更和索赔的程序和要求。
当工程需要变更时,双方需重新协商并签署补充协议;当工程过程中发生索赔事件时,双方应进行及时的协商和解决。
9.违约与解除合同应明确规定双方的违约责任与解除条款。
当一方违反合同约定时,对方有权解除合同并寻求法律救济。
四、合同签署与履行拆除工程合同应由双方代表或授权代表签署,并盖章或签字。
建筑工程拆除合同
建筑工程拆除合同
1. 引言
2. 合同目的
本合同的目的是明确拆除工作的范围、责任和要求,确保拆除工
程的顺利进行。
通过签署本合同,拆除工程的业主、承包商和监理方
将建立合作关系,并依法履行各自在工程拆除过程中所需承担的责任。
3. 合同内容
3.1 拆除工作范围
在本节中,了需要拆除的建筑物或设施的具体范围和要求。
如需
具体拆除清单,将在附件中单独列明,作为本合同的一部分。
3.2 工程拆除期限
本节规定了拆除工程的起始日期和截止日期,确保工程按时完成。
3.3 工程拆除责任
本节明确了每个参与方的责任和义务,包括业主、承包商和监理方。
各方应保证工程拆除工作的安全和质量,并协商解决可能出现的
纠纷。
3.4 工程拆除款项
本节详细说明了工程拆除过程中各方的款项支付方式和标准,以及支付的时间节点。
3.5 工程拆除保险
本节规定了工程拆除过程中所需的保险责任和金额,确保工程进展中的潜在风险得到充分的保障。
3.6 异常情况处理
本节谨慎规定了各种可能发生的异常情况,并对应在出现异常情况时采取的应对措施和解决方案。
4. 合同签署和生效
本章规定了各方在签署合同前需要提交的相关文件和证明,并要求各方在合同签署后的日期内开展工程拆除工作。
5. 合同解除和争议解决
本章明确了解除合同的条件和程序,并规定了争议解决的方式和程序。
6. 合同附件
本章列明了所有与合同相关的附件,包括工程拆除清单、技术规范、保险证明等。
结论。
建筑拆除合同
建筑拆除合同一、合同背景建筑拆除合同是由建筑拆除业务的双方达成的协议,约定了双方的权利和义务。
拆除合同的目的是确保拆除工作按照合同约定的方式和进度进行,并明确双方的责任和赔偿事宜。
本文将对建筑拆除合同的内容进行详细阐述。
二、合同主体1. 委托方:指需要进行拆除工作的建筑业主或代表其拥有权的单位。
2. 承包方:指承担拆除工作任务的承包商或工程公司。
三、合同内容1. 工程范围:合同应明确拆除的具体范围,包括建筑物的具体位置、层数、面积等信息。
2. 拆除方式:合同应规定具体的拆除方式和工艺,确保拆除工作能够安全、高效地进行。
3. 工期安排:合同应明确拆除工作的开始和结束时间,并约定拆除进度和阶段性完成的时间要求。
4. 监理和验收:合同应明确监理的职责和权力,确保工程的合格拆除以及按照设计要求进行。
5. 资金支付:合同应明确资金支付方式和支付时间节点,确保承包方能够按时获得合理的报酬。
6. 保证金和保险:合同可以要求承包方提供一定数量的保证金,作为履约保证。
同时,也可以约定承包方在工程期间购买相应的保险,以确保意外事故的赔偿。
7. 违约责任:合同应规定违约方的违约责任和相应的赔偿方式。
8. 法律适用和争议解决:合同应明确适用的法律法规以及争议解决的方式,可以选择仲裁或司法诉讼。
四、合同执行1. 执行义务:合同要求委托方提供必要的配合和资料,以便承包方能够顺利进行拆除工作。
同时,承包方也需要按照合同约定的方式和进度进行拆除工作。
2. 变更和解除:如需对合同内容进行变更或解除,应由双方协商一致,并书面确认。
3. 争议解决:如发生争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,可以通过仲裁或司法途径解决。
五、合同终止1. 合同终止条件:合同应明确终止的条件,例如工作完成、工期届满、双方协商达成等。
2. 合同终止影响:合同终止后,双方应进行结算和支付尚未完成的款项,并按照约定归还保证金或处理其他事项。
六、法律条款合同应明确适用的法律法规,以及在合同履行过程中涉及到的法律义务和责任。
拆除工程合同
拆除工程合同1. 前言拆除工程是指通过专业技术手段,将房屋、土地、机器设备等物体进行分解、拆除的工程。
由于该工程涉及到公共安全和财产安全,因此在进行拆除工程前,合同起着重要作用。
本文将介绍拆除工程合同的一般内容、要素和注意事项。
2. 一般内容2.1 合同目的拆除工程合同的目的是明确工程承包商与业主当事人之间的权利与义务,规范工程过程控制,保证拆除工程的质量和安全、达到工程目标。
2.2 合同条款拆除工程合同一般包括以下几个方面:•拆除范围:包括要拆除的内容,如建筑物、设备、土地等。
•拆除标准:规定拆除工程的质量标准,包括安全、环保、质量等方面。
•工期:规定拆除项目完成的时间及拆除进度安排等。
•价款支付:约定价款支付方式,如现金、银行转账等。
•罚款、违约金等: 认定各方的违约责任以及违约的处罚措施。
•拆除安全和责任:约定拆除工程的安全措施以及各方责任。
•风险责任:指拆除过程中因双方的责任可能产生的损失,如因维修问题发生意外。
2.3 合同签署拆除工程合同的签署应当亲自到场,并亲自签字。
同时,必须在合同上注明签署日期、地点等详细信息。
如若有必要,可以委托第三方出具合同签订。
3. 合同要素3.1 涉及方面在制定拆除工程合同时,需要确定双方的涉及方面。
一般应包括以下方面:•拆除工程承包商;•建设单位或委托方;•监造方表示、监理工程师;•现场保安人员(如果需要)。
3.2 合同条款详细信息拆除工程合同的条款必须包括详细的合同条款信息。
以下是合同条款的具体内容:•工程的名称和规模;•工程的施工方法和作业要求;•工程的报价和价目表;•工程的工期和完成时间;•支付阶段和支付方式、款项条款;•应履行保修责任的长度和维修质量要求;•应负担的安全保护措施、施工规范和工程保护;•在整个项目中经由何方和日期审核、验收和评价;•南方各方的间接责任和直接违约责任。
4. 注意事项4.1 建立信任拆除工程施工涉及到双方的财产安全和公共安全,因此在合同签署之前,需要认真检查施工商的资质和信誉度,确保其能够完成合作项目。
建筑拆除协议
建筑拆除协议一、背景和目的为了规范建筑拆除过程中的相关事项,保障各方的权益,本协议旨在明确拆除方和委托方的责任和义务,确保拆除工作的顺利进行。
二、拆除范围和时间1.拆除范围:本次拆除工作的范围包括(具体描述拆除的建筑物、结构或设施等)。
2.拆除时间:委托方要求在(具体日期)之前完成所有拆除工作。
三、拆除方的责任和义务1.拆除方应具备拆除工作所需的相关许可证和资质,并遵守当地的法律法规。
2.拆除方应保证拆除过程中的安全性,采取适当的拆除措施,避免对周围环境和人员造成危险。
3.拆除方应按照本协议约定的时间完成拆除工作,并保证工作质量符合相关标准和要求。
4.拆除方应负责妥善处理拆除产生的废弃物和残余物,并确保环境不受到污染。
四、委托方的责任和义务1.委托方应提供详细的拆除要求和工作范围,确保拆除方能够清楚了解任务的内容和规模。
2.委托方应提供建筑拆除许可证和相关手续,确保拆除工作的合法进行。
3.委托方应按照约定的时间支付拆除费用,并及时提供必要的协助和支持,以确保拆除工作的顺利进行。
五、费用和支付方式1.拆除费用:委托方应按照拆除方提供的报价支付相应的拆除费用。
2.支付方式:委托方应在拆除工作完成后(具体天数)内支付全部拆除费用。
六、违约责任1.如果一方违反了本协议的任何条款或义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2.在拆除工作进行过程中,如发生意外事故或造成第三方损失的情况,双方应协商解决,并各自承担相应的责任。
七、争议解决双方如发生争议,应通过友好协商解决。
若协商不成,双方同意提交有管辖权的法院进行诉讼解决。
八、附则1.本协议一式两份,双方各持一份有效。
2.本协议自双方签字盖章之日起生效,并有效期至拆除工作完成并经双方确认。
拆除方(盖章/签字)委托方(盖章/签字)日期:_________________日期:_________________文档编写说明:此文档为建筑拆除协议的范本,具体内容需要根据实际情况进行修改和完善。
建筑物拆除承包合同
建筑物拆除承包合同
建筑物拆除承包合同是一种合同,用来约定承包商提供拆除建筑物的服务。
合同通常包括以下内容:
1. 客户信息和承包商信息:包括双方的名称、地址及联系方式。
2. 工程范围:描述具体的拆除工作范围,包括拆除的建筑物类型、面积、高度等。
3. 工程期限:约定工程开始和结束的时间,以及工程进度和完成时间。
4. 工程费用:明确工程费用的支付方式、金额以及支付的时间节点。
5. 材料和设备:说明由承包商提供的材料和设备,或者由客户提供的具体要求。
6. 保险和风险:约定双方的保险责任和风险承担。
7. 变更和索赔:约定双方对于工程变更和索赔的处理方式。
8. 违约和解约:规定双方违约责任和解约条件。
在签订建筑物拆除承包合同前,双方应当认真阅读并理解合同的内容,确保合同条款清晰明了并符合双方意愿,以避免发生后续纠纷。
建议在签订合同前征求专业法律意见。
建筑物拆除合同
建筑物拆除合同一、合同背景本合同由甲方(建筑物所有人)与乙方(承包商)订立,旨在规定建筑物拆除工程的具体要求、责任和权益。
二、合同条款2.1 工程范围本合同所指建筑物拆除工程的范围包括但不限于:拆除建筑物的主体结构、立面和附属设施。
2.2 工期和期限2.2.1 本次工程的拆除工期为X个月(具体工期双方协商确定),自合同生效之日起计算。
2.2.2 如果因不可抗力或其他不可预见的因素导致工程无法按照约定期限完成,双方应重新协商确定工期。
2.3 建设要求2.3.1 乙方应按照国家相关技术标准和法律法规的要求,采取合理、安全的拆除方法,保证拆除工程的质量和安全。
2.3.2 乙方应负责对拆除工程产生的废弃物进行妥善处理,并确保不对周围环境造成污染。
2.4 资金支付2.4.1 甲方应按照本合同约定的支付方式和时间节点向乙方支付工程款项。
2.4.2 工程款项的支付应以乙方完成工程进度和甲方验收合格为前提。
2.5 违约责任2.5.1 如果甲方未按时支付工程款项,甲方应按照合同约定向乙方支付滞纳金,并承担由此给乙方造成的损失。
2.5.2 如果乙方未按合同要求按时完成拆除工程,乙方应按照合同约定向甲方支付违约金,并承担由此给甲方造成的损失。
三、合同解除3.1 合同在下列情况下,任一方有权解除:- 一方严重违反合同条款并经通知后未能改正的;- 发生不可抗力导致工程无法继续进行的。
3.2 解除合同后,双方应根据工程实际完成情况进行结算,并返还未使用的工程款项。
四、争议解决4.1 双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。
4.2 如协商不成,任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。
五、其他事项本合同未尽事宜,双方可协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
该合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并结算完毕之日止。
甲方(建筑物所有人):_____________乙方(承包商):_____________日期:_____________。
拆除工程合同条款
拆除工程合同条款1. 定义和解释1.1 本合同中的所有术语应根据相关法律进行解释,并与本合同附件中的定义保持一致。
1.2 "拆除工程"是指根据本合同约定的计划和规范,拆除或移除固定结构、设备、设施或其他物品的过程。
2. 作业概述2.1 承包商应根据本合同约定的规定和时间表,进行拆除工程。
2.2 承包商应获得必要的许可或批准,并遵守所有适用的法律、法规和准则。
2.3 拆除工程应符合相关的安全要求,并采取适当的措施,以确保工作场所的安全。
3. 范围和规格3.1 工作范围应明确列出,并包括拆除的具体项目和要求。
3.2 拆除工程应符合相关规范、标准和要求,并按照批准的图纸、说明和规格进行。
3.3 承包商应根据实际需要提供必要的设备、工具和材料。
4. 费用和支付4.1 拆除工程的费用应根据合同约定的方式进行支付。
4.2 支付应根据已完成的工作量和纳入验收范围内的项目进行。
4.3 如果出现额外费用或变更,双方应协商确定额外支付的方式和金额。
5. 变更和延期5.1 任何对拆除工程的变更或延期应通过书面协议进行,并得到双方的同意。
5.2 变更或延期可能会影响拆除工程的进度和费用,应在协商一致的基础上进行调整。
6. 保证和责任6.1 承包商应保证拆除工程的质量和成果符合合同约定的要求。
6.2 承包商应承担因拆除工程造成的任何损失或责任,并保险相应的责任险。
6.3 委托方应在接受拆除工程时进行验收,如发现问题或瑕疵,应及时通知承包商进行修复。
请注意,上述条款仅供参考,具体的拆除工程合同条款应根据具体项目和双方的协商确定。
建议在起草合同前咨询专业法律意见,以确保合同的准确性和合法性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑物/构筑物拆除合同
发包方(甲方)
承包方(乙方)
建筑物/构筑物拆除合同
发包方 (甲方):单击此处输入文字。
承包方 (乙方):单击此处输入文字。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商
第一条项目名称
第二条拆除工程范围及内容
详见附件一。
2.乙方应完成不限于本合同工作量清单中的全部拆除工程内容,本合同工作量清单表述的工程量,不作为乙方履行合同规定义务过程中应予完成的实际和准确量,乙方应按甲方要求完成本合同全部拆除工程。
第三条施工期限
第四条合同价款
1.本合同为固定总价合同, 大写单击此处
输入文字。
,合同总价构成见附件二。
2.本合同价已包括工程费、运杂费、保险费、利润、税金及乙方履行合同责任所应承担的全部费用,甲方不再支付任何合同外费用。
3.合同价已包含根据政府部门明确规定必须由甲方支付给第三方的费用。
4.乙方已认真踏勘施工现场,了解施工现场位置、地质及周围环境。
乙方根据自己的经验和能力,已充分考虑可能会影响合同价的因素,乙方不得以不了解施工现场位置、地质及周围环境为由,要求延长施工期限或提出经济上的补偿要求。
5.本合同价已考虑为满足本项目施工工期而必须发生的节假日加班等费用。
6.本合同价已考虑可能因甲方调整拆除进度计划而发生的分次或多次进场而产生的费用。
第五条合同结算
1.工程结束后,按照工程结算程序依据合同价办理工程结算手续。
2.水、电费待工程结束后依据计量仪表的实际数据结算,如不具备装计量仪表的水电费
第六条
1.的预付款,
2.其他支付方式:
第七条现场代表
1.
2.甲方有权检查乙方的合同履约情况。
3.
时内给予书面确认,乙方对甲方的指令应予以执行。
如乙方代表认为甲方代表指令不合理,
,以书面形式通知乙方,做出修改指令或继续执行原指令的决定,紧急情况下甲方代表可发出口头指令。
甲方代表要求乙方立即执行原指令或乙方虽有异议但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。
5.甲方代表易人,甲方应提前七天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任。
6.乙方任命为其驻工地代表。
7.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
8.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计或施工方案,依据合同指令和要求组织施工。
9.未经甲方同意,乙方不得变更确定的项目主要人员(包括项目负责人、技术负责人、质量负责人)。
第八条甲方义务
1.提供施工所需的电、水。
2.审核乙方编制的施工组织设计及拆除方案。
3.
第九条乙方义务
1.按甲方的管理要求,提供工程项目四级进度计划、三周滚动计划、专项进度计划及统一格式的各类流动报表。
2.做好施工现场的安全防护措施,如未履行施工现场的安全防护措施造成工程及人员伤害由乙方承担全部责任。
3.负责施工现场的警卫,防止物资、工具被盗;负责施工队伍的治安管理,并遵守甲方有关管理规定。
4.已完工工程正式交付甲方前,乙方负责已完工程的成品保护工作,交付前成品破坏或损失由乙方负责赔偿或无偿修复。
5.遵守
6.乙方必须严格遵守甲方的HSE管理规定,并遵守甲方文明施工的相关规定。
7.未经甲方书面同意,乙方不得将本工程分包。
8.
第十条施工及项目进度控制管理
工程施工方案必须由甲方审查确认,乙方必须按批准的施工方案和进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督与管理。
由于乙方原因工程实际进度与计划进度不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后实施;甲方要求赶工的,乙方无条件履行,所发生的费用由乙方承担。
第十一条安全施工
1.乙方应按有关法律法规的规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不
力造成安全事故的责任,以及因此发生的费用。
非乙方责任造成的伤亡事故由责任方承担责任及有关费用。
2.发生重大伤亡事故,乙方应立即通知甲方并按有关规定逐级上报有关部门,同时按政府有关部门的要求处理,甲方为抢救提供必要条件,发生的费用由责任方承担。
3.乙方在动力设备、高压电路、地下管道、密封、防震车间、易燃易爆地段等施工,应做好安全保护施工措施。
第十二条保险
甲方为建设工程、施工场地的自有人员、安装的设备及运至现场用于施工的材料办理必要的保险,承担保险费用。
乙方必须为从事危险作业的自有人员办理意外伤害保险,为施工场地的自有人员之生命财产及施工机械设备办理保险,承担保险费用。
保险事故发生时,甲方和乙方有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。
第十三条违约责任
1.甲方未能按合同约定履行自己的各项义务,给乙方造成经济损失的,甲方应向乙方赔偿上述经济损失。
2.乙方未能按合同约定履行自己的各项义务,给甲方造成经济损失的,乙方应向甲方赔偿上述经济损失。
3.
第十四条不可抗力
1.甲乙双方的任何一方由于法定不可抗力因素不能履行本合同时,
2.受不可抗力影响的一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低限度。
第十五条合同的变更和解除
1.甲乙双方协商一致可变更本合同,但应采用书面形式。
2.有下列情形之一的,可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的。
(2)双方协商一致解除合同。
(3)履行期限届满之前,一方明确表示或以实际行动表明不履行合同义务的,另一方可以解除合同。
(4)因一方违约致使合同无法继续履行,另一方可以解除合同。
3.
第十六条争议解决
理:
1.
2.
3.提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解。
第十七条廉政条款
双方应签订廉洁从业责任书,并履行廉洁从业义务。
第十八条其他
1.本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议。
本合同的附件及补充协议是本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2.保密:本合同的各项条款属于双方经营活动内容, 任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。
3。
4.
(签字盖章页,本页无正文)
甲方(盖章)乙方(盖章)
单位地址单击此处输入文字。
单位地址单击此处输入文字。
法定负责人:单击此处输入文字。
法定负责人:单击此处输入文字。
签约代表:单击此处输入文字。
签约代表:单击此处输入文字。
联系电话:单击此处输入文字。
联系电话:单击此处输入文字。
开户银行:单击此处输入文字。
开户银行:单击此处输入文字。
账号: 单击此处输入文字。
账号: 单击此处输入文字。
邮政编码:单击此处输入文字。
邮政编码:单击此处输入文字。