设备安装分包合同示范文本_1
专业工程分包合同示范文本
专业工程分包合同示范文本《专业工程分包合同示范文本》甲方(以下简称“发包方”):乙方(以下简称“分包方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方将其拥有的【工程名称】项目的【分包工程名称】工程(以下简称“分包工程”)发包给乙方施工的事宜,经充分协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:【工程名称】1.2 分包工程名称:【分包工程名称】1.3 工程地点:【工程地点】1.4 工程规模:【工程规模】1.5 工程总价:【工程总价】二、合同价格2.1 本工程分包价为人民币(大写:【分包价格】元整(小写:【分包价格】元)。
2.2 乙方在合同签订后【付款期限】内,向甲方支付分包工程总价【%】作为预付款。
2.3 甲方按照工程进度,向乙方支付相应进度款。
2.4 工程验收合格后,乙方按照合同约定向甲方支付尾款。
三、合同工期3.1 合同工期为【开工日期】至【竣工日期】。
3.2 乙方应当按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准,保证分包工程的质量。
4.2 工程验收合格后,乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证资料。
五、安全文明施工5.1 乙方应严格按照国家有关安全文明施工的规定进行施工,确保施工安全。
5.2 乙方应承担因其施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程,甲方有权按逾期付款的比例向乙方追讨违约金。
6.2 乙方未按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,导致工程质量不合格的,乙方应承担返工、维修等费用,并向甲方支付违约金。
6.3 甲方未按照合同约定支付进度款,乙方有权拒绝继续施工。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
(完整版)建设工程施工专业分包合同(示范文本)
建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF-2003-0213)第一部分协议书承包人(全称):分包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称:分包工程地点:分包工程承包范围:二、分包合同价款金额:大写:人民币元,小写:元。
三、工期开工日期:本分包工程定于年月日开工;竣工日期:本分包工程定于年月日竣工;合同工期总日历天数为:天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:五、组成分包合同的文件包括:1、本合同协议书;2、中标通知书(如有时);3、分包人的报价书;4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;5、本合同专用条款;6、本合同通用条款;7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间:年月日;合同订立地点:本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。
(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-
(GF—2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成.(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务.(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1。
专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3。
建设工程施工专业分包合同示范文本【带详尽条款】
建设工程施工专业分包合同示范文本甲方(总包方):【甲方名称】乙方(分包方):【乙方名称】一、工程概况1.1工程名称:【工程名称】1.2工程地点:【工程地点】1.3工程内容:【工程内容】1.4工程规模:【工程规模】1.5工程承包方式:专业分包二、合同工期2.1本合同工期自【开工日期】开始至【竣工日期】结束。
2.2乙方应按照甲方提供的施工进度计划组织施工,确保工程按期完成。
2.3如因非乙方原因导致工期延误,甲乙双方应协商确定相应顺延的工期。
三、工程质量3.1乙方应严格按照国家、行业及甲方提供的施工图纸、施工方案、施工规范和标准组织施工,确保工程质量符合规定。
3.2乙方应建立健全质量保证体系,加强质量检验,甲方有权对乙方施工质量进行监督、检查。
3.3工程质量不符合约定的,乙方应在甲方要求的时间内进行整改,直至达到约定标准。
因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的责任和费用。
四、合同价款4.1本合同价款为:【合同价款】4.2付款方式:按工程进度分期支付。
4.3甲方应在乙方完成相应工程进度并经甲方验收合格后【付款期限】内支付相应款项。
4.4乙方开具合规的发票后,甲方按约定支付进度款。
五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务:(1)提供具备施工条件的施工场地;(2)提供施工图纸、施工方案、施工规范和标准;(3)对乙方施工质量进行监督、检查;(4)按约定支付合同价款;(5)协助乙方办理相关施工手续。
5.2乙方权利和义务:(1)按照国家、行业及甲方提供的施工图纸、施工方案、施工规范和标准组织施工;(2)确保施工安全,遵守施工现场的各项管理制度;(3)按照约定工期完成工程;(4)接受甲方的监督、检查,并按照甲方要求整改;(5)开具合规的发票。
六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
6.2甲方未按约定支付合同价款的,应按逾期支付金额【违约金比例】向乙方支付违约金。
设备安装合约全篇
设备安装合约全篇
1. 合约目的
本合约旨在规定设备安装方与设备使用方之间的权利和义务,
确保设备安装工作按照双方约定的要求进行,并保证设备的正常使
用和维护。
2. 合约条款
2.1 设备安装方责任
设备安装方应按照设备使用方提供的安装要求和技术规范,完
成设备的安装工作,并确保安装质量符合相关标准和法律法规要求。
2.2 设备使用方责任
设备使用方应提供设备安装的相关资料和技术要求,并协助设
备安装方进行安装工作。
设备使用方应按照设备安装方的要求,正
确使用和维护设备,确保设备的安全和正常运行。
2.3 付款方式
设备使用方应按照合约约定的付款方式和时间节点,及时支付
设备安装费用。
设备安装方应提供相应的和付款凭证。
2.4 违约责任
任何一方违反本合约的条款,应承担相应的违约责任。
违约方
应赔偿对方因此造成的损失,并承担由此产生的法律责任。
2.5 合约解除
双方一致同意解除合约的,应提前书面通知对方,并协商解决
未完成的事项和已支付的费用。
3. 争议解决
双方在履行本合约过程中发生争议时,应通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
4. 合约生效
本合约自双方代表签字盖章之日起生效,有效期为合约约定的
设备安装完毕之日止。
5. 其他事项
本合约未尽事宜由双方协商解决,并以书面形式进行补充协议。
建筑起重机械一体化专业分包合同(示范文本)_(1)
建筑起重机械一体化专业分包合同总承包人(以下称为“甲方”:) (单位全称)专业分包人(以下称为“乙方”:) (单位全称)建机一体化企业名录批号:安装资质证书号及等级:依照《中华人民共和国合同法》及《建设工程安全生产管理条例》和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第 166 号)等相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就建筑起重机械一体化专业分包相关事宜达成协议如下:第一条工程项目及建筑起重机械概况第二条建机一体化专业分包的相关内容和要求(一)建机一体化专业分包的相关内容:进入建筑起重机械一体化企业名录后,方可向总包单位提供建筑起重机械(详见上表),从事租赁、安装、拆卸、维修、保养服务,及根据甲方实际需求提供特种作业人员配套服务。
(二)建机一体化专业分包的要求:1、设备要求:乙方应当提供安全有效、满足双方约定使用功能的机械设备,设备质量应当符合现行国家标准、行业标准。
2、安装、拆卸、顶升、降节、锚固:甲方应按项目施工进度并具备建筑起重机械进出场的条件,提前天通知乙方进场安装、拆除。
乙方接到甲方的通知及时安排安装、拆卸。
具体安装、拆除的完成时间约定如下:。
乙方应在资质许可范围内,按照建筑起重机械安装、拆卸、顶升加节、降节、锚固专项施工方案及安全操作规程要求进行作业。
在进行安装、拆卸、顶升加节、降节、锚固过程中乙方的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督和定期巡查。
3、维修:乙方应建立完善抢修制度,配置抢修车辆,及时受理并有效消除设备故障。
因故障造成机械设备无法正常作业的,乙方接到甲方通知时起小时内到达现场维修。
乙方自接到维修通知起日内未能修复的,自故障发生第日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。
但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的机械使用费。
4、保养:乙方应加强建筑起重机械日常检查和维修保养并建立检查、维修保养档案。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)全文
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)全文住房城乡建设部、国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工专业分包合同示范文本3篇
建设工程施工专业分包合同示范文本3篇篇1建设工程施工专业分包合同示范文本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国建设工程施工标准化法》的规定,甲乙双方经协商一致,于(具体时间)签订本分包合同,具体内容如下:一、工程项目名称:本次分包的工程项目为(工程项目具体名称),工程地点为(具体地点),工程内容为(工程具体内容),总造价为(金额)。
二、分包内容及工程量:1. 分包的具体内容为(分包的具体内容),工程量为(工程数量)。
2. 工程合同的具体内容详见工程合同书。
3. 工程分包的时间为(具体时间)。
三、分包价款及支付方式:1. 分包价款为(金额),分包价款包括人工费、材料费、设备费等。
2. 分包款的支付方式为(具体支付方式),分包款支付日期为(具体日期)。
3. 如乙方需要支付专用材料、设备费用,应在乙方提供专用材料、设备的同时支付相关费用。
四、分包工期及保质保量:1. 分包工期为(具体时间),乙方应按时完成工程,并保质保量交付甲方。
2. 乙方保证所使用的材料、设备符合国家标准,并确保工程质量。
3. 若因乙方原因导致工程质量问题,乙方应在双方协商一致的情况下承担相应责任。
五、分包合同的解除、修改:1. 若因不可抗力等原因导致无法按时完成工程,乙方应及时通知甲方,并经双方协商一致后解除分包合同。
2. 乙方不得擅自修改分包合同内容,如需修改分包合同内容,应当征得甲方同意。
六、保密条款:1. 乙方应对甲方提供的技术资料、施工方案等保密,不得向第三方透露。
2. 分包合同解除后,乙方应将相关资料全部归还给甲方。
七、违约责任:1. 若乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应的法律责任。
以上为分包合同的具体内容,甲乙双方应遵守合同约定,共同维护工程质量和工程进度。
如有争议,应协商解决,若无法达成一致意见,则应向有关部门诉诸法律手段解决。
安装外包合同(实用5篇)
安装外包合同(实用5篇)安装外包合同(1)发包单位:________(以下简称“甲方”)承包人:________(以下简称“乙方”)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:1、工程名称:________________2、工程地点:________________3、工程内容:图纸所示全部水电安装工程:1)强电:按水电安装要求施工完毕;2)弱电:(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施工,室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;3)防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等;4)给水:室内按给水图施工完毕;5)雨水:落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井,室内全部施工完毕;6)污水:室外施工至出墙外最近的污水井,室内全部施工完毕;7)工地现场施工用水电的安装维护,项目部临时用电的安装维护,工程机具线路接驳及维护,并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理,费用由乙方承担。
(不含材料)4、施工现场条件:以现场实际情况为准。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:1、承包方式:乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算,包资料及签证,包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。
2、承包范围:图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装,调试检测工作。
3、甲方直接的分包专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。
三、合同工期:1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。
本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:________年________月2、第一施工段为:本项目下________________商铺及售票厅,第二施工段为:本项目下________________商铺,按土建进度跟进施工完成。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工专业分包合同(示范文本)
建设工程施工专业分包合同(示范文本)范本一:1. 合同背景与目的本合同是根据《建设工程施工合同法》及相关法律法规的规定,为了明确责任、防范风险,保障各方的合法权益,特订立本工程施工专业分包合同。
2. 合同主体甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】丙方:【丙方名称】3. 工程概况工程名称:【工程名称】工程地址:【工程地址】工程内容:【工程内容】工程规模:【工程规模】工期:【工期】4. 质量要求4.1 质量目标:根据设计文件要求,乙方承诺按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合相关标准。
4.2 质量控制措施:乙方应组织专业的技术人员进行施工,并采取必要的质量控制措施,确保施工过程中质量标准的达到。
5. 进度计划5.1 工期安排:乙方应按照合同约定的工期进行施工,确保工程按时完成。
5.2 进度款支付:甲方将根据实际工程进度对乙方支付进度款,具体比例和支付方式详见附件一。
6. 价格与付款方式6.1 价格确定:根据工程需求和市场行情,双方协商确定合理的价格。
6.2 付款方式:甲方将按照合同约定的付款比例和时间节点支付工程款项。
7. 风险管理7.1 不可抗力:如因不可抗力因素导致工程延期或不能按计划完成,双方应及时通知对方并按照相关法律法规协商解决。
7.2 违约责任:如一方违反合同约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
8. 保密条款双方应对合同及工程涉及的技术、商业秘密等进行保密,不得向任何第三方透露或披露。
违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。
9. 争议解决本合同的解释和争议解决适用中国法律,并按照中国法律解决。
如双方不能协商解决,可提交相关争议至合同签订地的人民法院。
附件:1. 付款比例和时间节点2. 工程图纸和设计文件法律名词及注释:1. 建设工程施工合同法:指中华人民共和国国家法律法规中规定的建设工程施工方与发包方之间的法律关系的一项法律。
范本二:1. 合同背景与目的本合同为建设工程施工专业分包合同,旨在明确各方的权利义务、规范施工行为,促进合同双方的良好合作关系,确保工程的顺利进行。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》).为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款.合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1。
专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无"或划“/”。
专业分包合同示范文本
专业分包合同示范文本专业分包合同。
合同编号,【编号】。
甲方,【甲方名称】。
地址,【地址】。
联系人,【联系人】。
电话,【电话】。
乙方,【乙方名称】。
地址,【地址】。
联系人,【联系人】。
电话,【电话】。
鉴于甲方需要进行【项目描述】,现委托乙方进行专业分包服务,双方经协商一致,达成如下合同:第一条服务内容。
1.1 乙方应按照甲方的要求,提供【具体服务内容】的专业分包服务。
1.2 乙方应按照甲方的要求,提供相应的技术支持和服务保障。
第二条服务费用。
2.1 甲方应按照实际提供的专业分包服务内容,支付乙方相应的服务费用。
2.2 乙方应当按照约定的时间和标准,向甲方开具正规的发票,并在约定的时间内收取服务费用。
第三条服务期限。
3.1 本合同自【日期】起生效,至【日期】止。
3.2 若甲方需要延长服务期限,应提前书面通知乙方,并经双方协商一致后签订补充协议。
第四条合作方式。
4.1 乙方应按照甲方的要求,提供专业分包服务,并保证服务的质量和效果。
4.2 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查,乙方应积极配合,并接受甲方的合理指导和要求。
第五条违约责任。
5.1 若任何一方未能履行本合同约定的任何义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 若乙方未能按时提供专业分包服务,甲方有权要求乙方按照约定支付违约金。
第六条其他约定。
6.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签订书面补充协议。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章),______________ 乙方(盖章),______________。
签订日期,______________ 签订日期,______________。
以上所列为专业分包合同示范文本,具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
如需法律咨询,请咨询专业律师。
建设部专业工程分包合同示范文本
建设部专业工程分包合同示范文本首先呢,这个示范文本把合同双方的身份都搞得明明白白的。
就像介绍两个人认识,甲方是谁,乙方又是谁,得清清楚楚,这样后面才不会扯皮。
比如说甲方可能是总承包商,手里握着大工程,但是有些专业的小工程他们想找更专业的人来做,这就有了乙方,也就是专业分包商。
然后呢,合同里会把工程的内容详细地说清楚。
这就好比点菜的时候,得告诉厨师要做什么菜,不能含含糊糊的。
是做水电工程呢,还是搞装修里面那些特别精细的木工活儿?这些都得精确到每一个小细节。
比如说水电工程,要明确是做整个大楼的水电布局,还是只负责某几层;木工活儿呢,是做所有的门窗套,还是只做特定区域的柜子。
再说说工期。
这就像一场比赛的时间限制一样,从什么时候开始干这个工程,到什么时候必须干完,都规定得死死的。
不然的话,甲方的整个大工程进度就会被拖后腿,就像一列火车,一节车厢晚点了,可能会影响整个列车的运行。
还有工程质量标准。
这可是个关键部分,就像考试的及格线一样。
这个标准得按照国家的相关规定来,比如说建筑结构的强度得达到多少,装修的表面平整度要符合什么样的数值。
要是质量不达标,那就像盖了个摇摇欲坠的房子,谁也不敢住啊。
钱的事儿当然也不能少啦。
这个示范文本会规定好工程款怎么支付。
是按工程进度付款呢,还是先付一部分预付款?比如说工程做到一半的时候付一部分钱,让乙方有资金继续干下去,就像给汽车加油一样,得保证它能跑到目的地。
而且最后的尾款怎么结算也得说清楚,不能干完活了,双方还为了剩下的那点钱争得面红耳赤。
还有双方的权利和义务。
甲方有权利监督乙方干活儿的质量和进度,就像老板看着员工工作一样。
乙方呢,有义务按照合同的要求好好干活儿,同时也有权利要求甲方按时付款、提供必要的施工条件。
比如说甲方得保证施工现场通水通电,要是没电,乙方的那些电动工具就都成摆设了。
专业分包合同 gov 示范文本
专业分包合同 gov 示范文本一、合同双方。
1. 甲方(总承包商)甲方就像一个大管家,负责整个项目的大局。
他把项目里的一部分专业工作分包出去。
甲方得有合法的承包整个大项目的资格,不然这事儿就不靠谱啦。
2. 乙方(专业分包商)乙方呢,是在某个专业领域有本事的角色。
比如说搞装修的、做水电安装的,他们在自己的专业里那是杠杠的。
乙方也要有相关的资质和能力,不能是个只会吹牛的家伙。
二、工程概况。
1. 工程名称和地点。
得把工程的名字说清楚,就像给这个工程一个独特的身份证。
地点也不能含糊,不然施工队都不知道该往哪儿去。
比如说“阳光小区1号楼室内装修工程,地点在阳光大街100号”。
2. 工程范围和内容。
这部分要详细得很。
甲方得告诉乙方,你到底要做哪些事儿。
是只负责刷墙呢,还是墙、地、顶一起搞。
就像点菜一样,得把菜单列得明明白白。
比如工程范围是“1号楼1 10层的水电线路铺设、插座和开关安装”,内容可能还包括要用什么规格的电线、哪种类型的开关等等。
三、合同工期。
1. 开工日期和竣工日期。
开工日期就像赛跑的发令枪响时间。
双方得商量好,是从签合同第二天就开工呢,还是等甲方把场地清理好了再开始。
竣工日期也很重要,就像比赛的终点线。
如果乙方到期完不成,那可就麻烦了。
例如,开工日期为2023年5月1日,竣工日期为2023年8月31日。
这个日期得考虑到节假日、天气等可能影响施工的因素哦。
2. 工期延误。
如果因为乙方自己的原因,像工人不够、材料供应不上之类的,导致工期延误,那乙方可得承担责任。
可能要赔钱,或者按照甲方的要求加班加点赶工。
但是如果是甲方的问题,比如甲方老是改设计方案,那就要给乙方延长工期,还得给点补偿呢,不能让乙方白白吃亏。
四、质量标准。
1. 工程质量要求。
这就像考试的及格线。
工程质量得达到一定的标准。
这个标准可能是国家规定的,也可能是甲方特别要求的。
比如装修工程,墙面要平整得像镜子一样(夸张了点哈),地板砖之间的缝隙要均匀。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
设备安装分包合同示范文
本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
设备安装分包合同示范文本
使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。
,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
甲方:乙方:
经甲乙双方共同协商,就赵家垭一级电站机电设备安
装工程劳务分包达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自
的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》
和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙
双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:赵家垭一级电站机电设备安装工程
二、工程地点:慈利县朝阳乡金龙村(距县城50公里)
三、工程内容:完成现有需改造机电设备的拆除(含运
出洞外)以及4台水轮发电机组(1#机组大修)、3台进水闸
阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关
柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设
备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计,该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及建安税金等所有费用。
工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度:
1、根据甲乙双方商定,乙方在20xx年8月10日前进场施工,20xx年10月30 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长,乙方不能向甲方索赔任何费用,但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排,主机安装考虑分两阶段进行,保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式:
1、工程预付款:在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后,甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款:按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付,余下5%质保金一年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款×10%”的建安税,建安税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任:
甲方:
1、提供施工图纸技术资料,并组织乙方现场技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。
乙方:
1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方签订合同后,在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划),施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程,并承担相关费用。
5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测,
确保所有设备检测合格后方能安装,做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。
6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。
7、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可
进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因无法保证质量时,甲方随时有权收回本工程,乙方应无条件服从,并承担甲方一切损失责任。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对
不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。
如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。
以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。
如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。
由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。
如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。
违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。
十一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费
由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。
当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十二、合同份数:
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____
法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ _____年____月____日_____年____月____日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。