建设工程拆迁合同样本(1)
建设工程拆迁房屋合同范本5篇
建设工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程拆迁，与乙方就拆迁房屋事宜达成一致意见，为明确双方权益，特订立本合同。
一、合同背景为顺利进行城市建设改造，甲方根据有关法律法规和政策规定，需在乙方所在地进行建设工程拆迁。
乙方拥有房屋位于拆迁范围内，同意接受拆迁并签订本合同。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在拆迁过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保拆迁工作顺利进行。
三、拆迁范围本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施。
具体拆迁范围详见本合同附件《拆迁范围图》。
四、拆迁补偿1. 甲方将根据有关法律法规和政策规定，对乙方进行货币补偿或房屋置换补偿。
补偿方式和标准详见本合同附件《补偿方案》。
2. 乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋及相关权属证明文件交付甲方。
甲方在验收后，按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋。
五、拆迁期限本次拆迁工作自合同签订之日起开始，期限为XX个月。
乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋交付甲方。
六、甲方责任1. 甲方应依法履行拆迁程序，确保拆迁工作的合法性和公正性。
2. 甲方应按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋，并确保补偿款的及时足额支付。
3. 甲方应负责拆除房屋及附属设施，并妥善处理拆迁产生的废弃物。
4. 甲方应负责办理相关手续，确保拆迁工作的顺利进行。
七、乙方责任1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，按照规定的期限完成搬迁。
2. 乙方应交付房屋及相关权属证明文件，确保房屋的合法性。
3. 乙方不得在拆迁范围内新建、改建、扩建建筑物或进行装修等不当行为。
4. 乙方应自行处理个人物品，确保安全搬迁。
八、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的期限支付补偿款或提供置换房屋，应按照未支付金额的一定比例支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定的期限完成搬迁，应按照一定标准支付违约金。
3. 若甲、乙双方违反本合同的其它约定，应承担相应的违约责任。
建设工程拆迁合同样式5篇
建设工程拆迁合同样式5篇篇1甲方（拆迁人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁人）：[乙方姓名]地址：[乙方地址]身份证号码：[乙方身份证号]鉴于甲方因建设工程需要，依据相关法律法规，对乙方所居住的房屋及土地进行拆迁，经双方友好协商，达成如下协议：一、拆迁范围1. 甲方依法获得拆迁许可，对乙方位于______的建筑物、构筑物、附属设施及其他相关财产进行拆迁。
2. 乙方同意甲方进行拆迁工作，并自愿按照本合同约定配合拆迁工作。
二、拆迁补偿与安置1. 甲方按照国家和当地政府的有关规定，对乙方进行货币补偿或产权置换。
具体补偿方式及金额由双方协商确定。
2. 甲方提供临时安置用房或支付临时安置费用，确保乙方在拆迁期间的正常生活。
3. 甲方支付搬迁费用给乙方，以补偿其搬迁过程中的直接损失。
三、拆迁期限与进度1. 乙方应在合同签署后XX日内搬离拆迁区域，并保证拆迁区域空置。
2. 甲方在乙方搬离后XX个月内完成拆迁工作。
如遇不可抗力因素，拆迁期限可相应顺延。
四、产权注销与资料提供1. 乙方应在收到拆迁补偿后XX日内办理相关产权注销手续，并向甲方提供相关证明文件。
2. 若因乙方原因未能及时办理产权注销手续，导致甲方无法完成拆迁工作，乙方应承担违约责任。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本合同约定完成拆迁工作，应按照未拆迁面积占总拆迁面积的比例支付违约金。
2. 若乙方违反本合同约定，不配合拆迁工作或未在约定时间内搬离拆迁区域，应按照合同总价款的百分之XX向甲方支付违约金。
3. 双方其他违约行为，应按照相关法律法规的规定承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项篇2甲方（拆迁人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁人）：[乙方姓名]地址：[乙方地址]身份证号码：[乙方身份证号]鉴于甲方因建设工程需要，依据相关法律法规，经与乙方协商一致，就拆迁事宜达成如下合同：第一条拆迁范围及内容1. 甲方在建设工程范围内需对乙方位于[具体地址]的建筑物进行拆迁。
建设工程拆迁房屋合同书范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁房屋合同书范本拆迁合同甲方（被拆迁方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（拆迁方）：联系地址：电话号码：根据有关法律法规的规定，为了实施建设工程需要拆迁您的房屋，甲、乙双方经协商一致达成以下合同：一、拆迁范围1. 地址：2. 房屋面积：3. 所属权属性质：4. 其他附属设施：二、拆迁手续1. 甲方需提供的相关证明文件：（1）房屋所有权证书；（2）身份证明；（3）其他相关证明文件。
2. 乙方需提供的相关证明文件：（1）拆迁许可证；（2）拆迁计划；（3）拆迁补偿方案。
三、拆迁方式1. 拆迁时间：2. 拆迁方式：3. 确认拆迁时，甲、乙双方一并确认房屋内各项设施状况，如有损坏或遗漏需在拆迁合同中注明。
四、拆迁费用1. 甲方拆迁补偿费用：2. 其他费用（如搬迁费、装修费等）：3. 乙方需在拆迁完成后及时支付拆迁费用。
五、违约责任1. 甲、乙双方如有一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任，并支付违约金。
2. 如因不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应及时通知对方并提供相关证明文件。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签署之日起生效，至拆迁完成之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：以上为拆迁合同书范本，甲、乙双方应本着平等自愿、诚实守信的原则签署拆迁合同，确保双方合法权益不受损害。
如有争议，应遵循相关法律法规解决。
感谢您的合作！篇2建设工程拆迁房屋合同书范本合同编号：___________甲方（出让人）：__________乙方（承租人）：__________根据国家有关法律法规规定，经双方友好协商，就甲方所拥有的建设工程拆迁房屋，由乙方承租使用，共同签订本合同，并共同遵守合同所列条款，以明确双方的权利和义务。
具体内容如下：一、租赁房屋的情况甲方将其拥有的建设工程拆迁房屋，位于__________，面积为__________平方米，建筑结构为__________，层数为__________，现状为__________，用途为__________，由乙方承租使用。
建设工程拆迁合同范本6篇
建设工程拆迁合同范本6篇篇1建设工程拆迁合同范本甲方（拆迁单位）：_____________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（拆迁企业）：_____________法定代表人：______________联系电话：______________根据《建设工程拆迁管理条例》和相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、拆迁范围1. 甲方委托乙方对指定范围内的建筑物进行拆除和清理，包括但不限于房屋、围墙、设施等。
2. 拆迁范围详细地址及面积：______________二、拆迁费用及支付方式1. 甲方应在拆迁开始前向乙方支付拆迁费用，拆迁费用共计人民币______________元。
2. 甲方应按照以下方式支付拆迁费用：（1）第一次支付：______________元，拆迁开始前支付；（2）第二次支付：______________元，拆迁过程中支付；（3）第三次支付：______________元，完成拆迁后支付。
三、拆迁时间1. 拆迁工作开始日期：______________2. 拆迁工作预计完成日期：______________四、拆迁责任1. 甲方保证所拆毁建筑物为合法所有权或使用权，并承担因此产生的法律责任。
2. 乙方应按照相关规定进行拆迁作业，保证在规定时间内完成拆迁任务。
五、安全保障1. 拆迁过程中，乙方应严格遵守安全生产规定，保障现场施工人员和周边居民的人身安全。
2. 乙方应购买工程拆除过程中的责任险，确保在意外情况下能够及时赔付相关损失。
六、违约赔偿1. 若甲方未按约定时间支付拆迁费用，应给予乙方相应的违约赔偿。
2. 若乙方未按约定时间完工或发生事故，并因此造成甲方经济损失，应承担相应的赔偿责任。
七、其他事项1. 本合同自双方签字生效，有效期为______________年。
2. 未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订日期：______________ 地址：______________篇2建设工程拆迁合同范本甲方：（拆迁单位名称）住所地：（拆迁单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（被拆迁单位名称）住所地：（被拆迁单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）根据《建设工程拆迁管理条例》和相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方拆迁乙方所在建筑的合同事宜，达成如下协议：一、拆迁范围1.1 乙方同意将位于（被拆迁地址）的建筑物拆除，开发为商业/住宅/办公等用途。
建筑工程拆迁房屋合同范本5篇
建筑工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁方）：__________乙方（被拆迁方）：__________鉴于甲方需要实施建筑工程拆迁，经双方友好协商，就拆迁房屋事宜达成如下协议：一、合同背景及目的1. 为推进城市建设和发展，甲方需要实施建筑工程拆迁。
2. 乙方拥有位于__________（地址）的房屋，需要被拆迁。
3. 双方本着公平、公正、合法的原则，达成此合同。
二、拆迁范围及内容1. 甲方需拆迁乙方位于__________（地址）的房屋，建筑面积为______平方米。
2. 拆迁内容包括房屋主体结构、室内外装修、附属设施等。
三、补偿方式及标准1. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方进行合理补偿。
2. 补偿方式包括货币补偿和房屋置换。
具体补偿金额和置换房屋标准，根据评估结果确定。
3. 乙方应在规定期限内完成搬迁，甲方按照约定支付补偿款项。
四、拆迁期限及搬迁要求1. 乙方应在合同签订后______日内完成搬迁，并将房屋交付甲方。
2. 甲方应确保拆迁期限合理，尽量避免对乙方造成不必要的困扰。
3. 乙方在搬迁过程中，应确保人员安全，如因搬迁导致的人身伤害，由乙方自行承担。
五、产权注销及证明文件1. 乙方应在房屋交付甲方后，办理产权注销手续。
2. 甲方应为乙方提供必要的证明文件，以便乙方办理相关手续。
六、风险承担1. 双方应共同遵守国家和地方有关法律法规的规定，如因一方违约导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
2. 拆迁过程中，如发生意外风险，双方应协商解决。
七、解决争议的方式1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（拆迁方）：__________（签字/盖章）乙方（被拆迁方）：__________（签字/盖章）日期：__________年______月______日（以下仅为格式要求，无需填写内容）----------------------------------------------------------------------------------------------- 附件：1. 房屋产权证明及相关文件；2. 补偿款支付凭证等。
建设工程拆迁房屋合约书(精选3篇)
建设工程拆迁房屋合约书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
建设单位(以下简称甲方)：************地址：******邮码：******电话：******法定代表人：******职务：******拆迁户(以下简称乙方)：****地址：******邮码：******电话：******法定代表人：******职务：******依据****建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺当进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有****结构的住房**幢**间，共****平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。
甲方负责于**年**月**日以前为乙方支配住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)**平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严峻拥挤不便的，应按其家庭人口状况赐予适当照看)。
其次条乙方应于**年**月**日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后**日内一次付给乙方搬迁费****元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列状况赐予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助****元；2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月****元；3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助****元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
建设工程拆迁房屋合同书样式5篇
建设工程拆迁房屋合同书样式5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同书甲方（拆迁单位）：法定代表人（或负责人）：住所地：鉴于甲方需要进行建设工程拆迁，在拆迁过程中需要拆除乙方所居住的房屋，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵守并遵循相关法律法规，维护各自合法权益，共同维护社会和谐稳定。
第一条乙方承诺1.乙方确认自己为合法持有该房屋使用权的合法居民；2.乙方确认该房屋内没有财产、物件未清理；3.乙方确认同意甲方依法拆除其居住的房屋；4.乙方应在规定时间内将自身及家人的私人物品搬离拆迁范围，并保持拆迁区域干净整洁。
第二条甲方责任1.甲方应按照相关法律法规，依法办理工程拆迁手续；2.甲方应妥善处理乙方的房屋，确保拆除过程安全可靠；3.甲方应在拆迁完成后及时与乙方协商合理补偿方案，并履行补偿义务。
第三条补偿协商1.甲、乙双方应友好协商房屋拆迁的相关事宜，包括拆迁时间、拆迁范围以及合理补偿方案；2.双方同意按照相关政策法规，达成补偿协议并签署书面文件；3.如出现纠纷，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解。
第四条其他约定1.本合同自双方签字生效，自甲方开始拆除房屋之日起至拆迁完成前有效；2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，协商解决；3.未尽事宜，由双方协商一致确定。
第五条合同争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：__________（以下空白）第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同书样式甲方（拆迁方）：地址：鉴于甲、乙双方为保障国家利益、保障公民合法权益，经友好协商，就甲方拆迁乙方所持有的房屋达成如下协议：一、房屋拆迁范围：甲方将拆除乙方持有的位于（具体地址）的房屋。
二、拆迁补偿标准：根据当地政府有关规定，甲方将依法按照评估结果向乙方支付拆迁补偿。
三、拆迁时间：双方商定拆迁工作将于（具体时间）开始，折旧工作完成后，甲方将支付补偿款项。
建设工程拆迁合同样本5篇
建设工程拆迁合同样本5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方进行建设工程拆迁补偿安置事宜达成如下协议：一、合同背景因甲方实施建设工程项目需要，必须对乙方位于__________（详细地址）的建筑物进行拆迁。
为明确双方权利义务，达成拆迁补偿安置协议。
二、拆迁范围及内容本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施，包括__________（详细列举）。
乙方应按照甲方的要求进行拆迁，确保拆迁范围无误。
三、拆迁补偿方式及标准1. 货币补偿：甲方按照乙方被拆迁房屋的市场价值进行货币补偿，具体金额按照评估报告确定。
2. 房屋置换：甲方提供位于__________（详细地址）的置换房屋，确保置换房屋的面积、质量、配套设施等符合约定。
3. 其他补偿：对于因拆迁造成的其他损失，如搬迁费用、临时安置费用等，甲方按照相关规定进行补偿。
四、拆迁期限本次拆迁工作自本协议签订之日起____个月内完成。
乙方应按照甲方的要求，按时搬迁并完成拆迁工作。
五、安置房交付期限甲方应于乙方完成搬迁并验收合格后____个月内交付置换的安置房。
六、产权注销及手续办理1. 乙方应于本协议签订后____日内办理被拆迁房屋的产权注销手续。
2. 甲方负责办理安置房的产权登记手续，确保乙方取得合法的产权证明。
七、违约责任1. 若甲方未能按照本协议约定支付拆迁补偿款或未能按时交付安置房，应按照未履行部分的价值向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本协议约定的期限完成搬迁并交付拆迁场地，应按照延期天数向甲方支付违约金。
3. 若因甲方原因导致安置房无法办理产权登记手续，甲方应负责解决并承担相应责任。
八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同甲方（拆迁方）：______________根据国家有关法律法规规定，为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，达成以下协议：第一条房屋拆迁的基本信息1. 甲方将拆迁的房屋位于______（地址），建筑面积为______平方米，产权证号为______。
2. 乙方为该房屋的合法拥有者，有权进行拆迁并获得相应补偿。
第二条拆迁补偿的安排1. 甲方拆迁该房屋后，应按照政府有关规定给予乙方合理、公平的补偿，具体金额为______元。
2. 补偿款项应在房屋拆迁后______个工作日内支付到乙方指定的银行账户，以确保乙方及时收到。
第三条拆迁后的处理方式1. 乙方应在______天内将房屋内的物品全部搬离，并保持房屋清洁整洁。
2. 拆迁后的房屋及附属设施由甲方负责处理，乙方不得违规侵入或擅自处理。
第四条合同解除及争议解决1. 若因不可抗力等特殊情况无法按合同规定履行，双方应友好协商解决，如协商无果，可解除合同。
2. 若发生合同争议，双方应首先友好协商解决，若无法达成一致，应提交至______仲裁机构解决。
第五条其他约定1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自签订之日起生效，有效期为______年，如有需要延长，双方可另行协商。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________本合同经双方签字盖章生效。
以上为建设工程拆迁房屋合同的通用版，双方应严格按照合同约定履行，确保合同的有效性和合法性。
希望双方能够友好协商，共同遵守合同约定，维护双方的合法权益，促进拆迁工作的顺利进行。
第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同通用版甲方（建设单位）：_____________经双方友好协商，就甲方所需拆迁乙方所持有的房屋，达成如下协议：一、拆迁范围：乙方持有的房屋位于_____________，共计_____________平方米，具体地址详见附表。
建设工程拆迁合同书范本5篇
建设工程拆迁合同书范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（拆迁人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方因建设工程需要，依据相关法律法规，对乙方位于[具体地点]的建筑物进行拆迁。
为明确双方权益，达成如下协议：第一条拆迁范围及内容1.1 甲方对乙方位于[具体地点]的建筑物进行拆迁，拆迁范围包括但不限于建筑物、构筑物、附属设施等。
1.2 乙方应及时清理拆迁范围内的个人物品，甲方不负保管责任。
第二条拆迁补偿2.1 甲方应按照《城市房屋拆迁管理条例》等相关法律法规的规定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿。
具体补偿金额和方式由双方协商确定。
2.2 补偿款支付时间：甲方应在拆迁完成后XX个工作日内完成补偿款的支付。
第三条拆迁时间3.1 乙方应于本合同签订后XX日内腾空房屋并交付甲方进行拆迁。
3.2 甲方应合理安排拆迁进度，确保在规定时间内完成拆迁工作。
第四条双方责任4.1 甲方应确保拆迁工作符合相关法律法规的规定，文明施工，确保人身财产安全。
4.2 乙方应配合甲方的拆迁工作，按时腾空房屋，不得擅自拆除建筑物。
4.3 如因乙方原因造成拆迁工作延误，由乙方承担相应的法律责任。
第五条法律责任5.1 若甲方未按照本合同约定完成拆迁补偿或拆迁工作，应承担违约责任，并支付违约金。
5.2 若乙方未按照本合同约定履行配合义务，导致拆迁工作延误，应承担相应的违约责任。
5.3 在拆迁过程中发生人身伤害、财产损失等事故，双方应按照法律法规的规定承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条附则7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（拆迁人）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（被拆迁人）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方因建设工程需要拆迁乙方房屋，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就房屋拆迁事宜达成如下协议：第一条合同目的与背景本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程中的房屋拆迁事宜及相关权利义务关系，保障双方合法权益。
双方认可并支持城市建设与发展，愿意共同遵守本合同约定。
第二条拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程需要，需拆迁乙方位于__________的房屋及相关附属设施。
具体拆迁范围详见本合同附件一《拆迁范围图》。
2. 乙方应按照甲方的要求，及时搬迁并完成房屋及附属设施的拆除工作。
第三条拆迁补偿与安置方式1. 甲方应按照国家和地方政府的有关规定，对乙方进行合理补偿。
具体补偿标准详见本合同附件二《拆迁补偿标准》。
2. 甲方负责乙方的临时安置，确保乙方在拆迁期间的生活需要。
具体安置方式详见本合同附件三《临时安置方案》。
3. 甲方在建设工程完工后，应按照约定对乙方进行安置。
具体安置方式及时间安排详见本合同附件四《安置方案》。
第四条拆迁期限及搬迁要求1. 本合同生效之日起____日内，乙方应完成搬迁工作并将房屋及附属设施交付甲方拆除。
如因特殊情况需延期搬迁，应提前向甲方提出申请并得到批准。
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同书通用版范本甲方：（拆迁方）乙方：（被拆迁方）根据《中华人民共和国拆迁条例》以及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方要拆迁乙方房屋，并对此达成以下协议：一、拆迁范围1. 甲方拟拆迁的房屋为乙方位于（拆迁地址）的（被拆迁房屋描述）。
2. 拆迁范围包括房屋本体、附属设施及相关土地。
二、拆迁时间1. 拆迁工作将在双方签署本合同后的（拆迁开始日期）开始进行，拆迁完成日期为（拆迁完成日期）。
2. 甲方应提前通知乙方拆迁工作的具体时间安排。
三、拆迁补偿1. 甲方应当提前向乙方支付拆迁补偿金，包括房屋补偿、临时过渡性安置费、搬迁费等相关费用。
2. 拆迁补偿标准按照政府相关规定执行，双方均应遵循当地政府的补偿标准，不得私自更改或调整。
四、拆迁安置1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，必须按照规定时间腾空房屋。
2. 甲方将协助乙方安排临时过渡性安置，确保乙方生活正常进行。
五、违约责任1. 在合同有效期内，任何一方违反合同约定的，应承担相应的法律责任。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方约定解除合同，并不承担赔偿责任。
六、其他约定1. 合同的解释权归双方所有，合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《建设工程拆迁房屋合同书通用版范本》，请双方仔细阅读并确认后签字盖章生效。
感谢合作！第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同书甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）根据《中华人民共和国城乡规划法》、《拆迁管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担XX地区建设工程拆迁房屋的相关事宜达成如下协议：第一条合同标的甲方委托乙方担任本合同下涉及的拆迁房屋的审核、估值、拆除、清理等工作。
第二条项目内容1. 乙方应根据实际情况对拆迁房屋进行勘测，编制详细的拆迁方案，并报送甲方审核确认；2. 乙方应根据勘测情况制定合理的拆除方案，确保拆迁工程的安全、顺利进行；3. 乙方应在拆迁工程期间，保障周边居民的生活安全和正常生产生活秩序，并保持与甲方的及时沟通；4. 乙方应在拆迁完成后，清理拆迁现场及周边环境，确保环境卫生。
建设工程拆迁合同范本3篇
建设工程拆迁合同范本3篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程项目，需对乙方所拥有的房屋进行拆迁，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就拆迁事宜达成如下协议：一、合同背景及目的1.1 本合同基于建设工程的需要，甲方需对乙方位于项目区域内的房屋进行拆迁。
1.2 双方签订本合同的目的在于明确拆迁过程中的权利与义务，保障双方的合法权益。
二、拆迁范围及内容2.1 乙方同意甲方对其位于__________（地址）的房屋进行拆迁。
2.2 拆迁内容包括但不限于房屋主体结构、附属设施及装修等。
三、拆迁补偿与安置3.1 甲方应按照相关法律法规及政策规定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿。
3.2 甲方应确保乙方的安置房源符合国家标准，并办理相关产权手续。
四、拆迁期限及实施方式4.1 乙方应于本合同签订之日起XX日内完成搬迁工作，并将房屋交付甲方进行拆迁。
4.2 甲方应按照相关规定组织实施拆迁工作，确保拆迁过程的安全与合法。
五、双方权利义务5.1 甲方应按时支付拆迁补偿款，并提供安置房源。
5.2 乙方应按时交付房屋，并履行相关搬迁义务。
5.3 双方应共同遵守相关法律法规及政策规定，确保拆迁工作的顺利进行。
六、违约责任及纠纷解决方式6.1 若甲、乙双方中任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若因履行本合同发生纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.3 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
八、合同的变更和解除8.1 本合同一经签订，即具有法律约束力，双方必须全面履行本合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除。
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程，需拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景1. 甲方因建设工程需要，根据国家及地方相关法律规定，需对乙方位于__________（具体地址）的房屋进行拆迁。
2. 乙方自愿同意甲方进行拆迁，并同意按照本合同约定接受拆迁补偿和安置。
二、拆迁范围及内容1. 拆迁范围：乙方房屋及其附属设施。
2. 拆迁内容：包括但不限于房屋主体结构、室内外装修、设施设备、树木等。
三、拆迁补偿及安置方式1. 甲方应按照国家和地方有关法律规定以及本合同约定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换两种方式。
2. 货币补偿：甲方应向乙方支付房屋补偿款__________元，以及因搬迁所产生的搬家费__________元、临时安置费__________元等费用。
具体金额以甲方出具的拆迁补偿清单为准。
3. 房屋置换：甲方提供位于__________（具体地址）的安置房屋给乙方，建筑面积为__________平方米。
乙方原有的房屋面积超过安置面积的，按照市场价格结算差价。
四、拆迁时间及相关事宜1. 乙方应在签订本合同后的__________日内腾空房屋并交付甲方进行拆迁。
2. 甲方应在乙方完成搬迁后进行拆迁工作，并确保拆迁工作符合国家和地方相关法规及安全要求。
五、安置房屋的交付及产权办理1. 甲方应在拆迁完成后__________个月内将安置房屋交付给乙方使用。
2. 安置房屋的产权办理按照国家和地方相关规定执行，甲方应协助乙方办理相关产权手续。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方未按照本合同约定履行拆迁补偿和安置义务，应承担违约责任，并支付违约金。
若甲方逾期交付安置房屋，应按照逾期交付的天数支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定履行搬迁义务，应承担违约责任。
因乙方原因导致无法按时拆迁的，不影响甲方的建设工期。
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本6篇
建设工程拆迁房屋合同书通用版范本6篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程，需拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》等相关法律法规的规定，为明确甲、乙双方在房屋拆迁过程中的权利和义务而订立的。
二、拆迁房屋基本情况1. 乙方房屋位于____________________（详细地址）。
2. 乙方房屋建筑面积为______平方米，结构为______结构。
3. 乙方房屋用途为______。
三、拆迁补偿与安置1. 甲方应按照国家相关法律法规及当地政府规定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括：一次性货币补偿、产权置换等。
具体补偿金额或置换房屋面积、位置等详见附件。
2. 甲方负责乙方的临时安置，安置费用为每月______元，支付时间为自乙方搬迁之日起至安置完成之日止。
3. 甲方应在乙方完成搬迁后______日内支付补偿款项或提供安置房屋。
四、拆迁实施与期限1. 甲方应在合同签订后______日内完成拆迁工作。
如遇特殊情况，需提前通知乙方，并征得乙方同意。
2. 乙方应在合同签订后______日内完成搬迁工作。
搬迁过程中应遵守甲方的安排和指导，确保安全搬迁。
五、产权注销与证明文件1. 乙方应在收到全部补偿款项或安置房屋后______日内办理房屋产权注销手续。
2. 甲方应协助乙方办理产权注销手续，并提供必要的证明文件。
六、违约责任及赔偿1. 若甲方未能按照合同约定完成拆迁工作或未按时支付补偿款项或提供安置房屋，应按照合同总金额的______%向乙方支付违约金。
若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应负责赔偿。
2. 若乙方未能按照合同约定完成搬迁工作，应按照合同总金额的______%向甲方支付违约金。
3. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
建设工程拆迁房屋合同样书5篇
建设工程拆迁房屋合同样书5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同样书一、甲方（拆迁方）：_________（单位名称），_________（地址）乙方（被拆迁方）：_________（姓名），_________（地址）鉴于甲、乙双方就乙方所居住的房屋进行拆迁事宜，为确保双方合法权益，特订立本合同。
二、拆迁事项1. 乙方所居住的房屋位于_________（地址），为______（用途），现需要拆除。
2. 拆迁前乙方需自行将房屋内的私人物品搬离，如遗留物品须由乙方承担相应清理费用。
3. 拆迁后乙方享有合法获得的拆迁费用，拆迁费用的支付方式及时间另行约定。
三、拆迁方责任1. 拆迁前必须尊重乙方的合法权益，并注意保护周边环境，以免影响周围居民生活。
2. 拆迁后必须将拆除的房屋及其周边清理干净，保持街道整洁。
四、保密条款1. 本合同内容为保密内容，任何一方在未经对方同意的情况下不得向第三方透露合同内容。
2. 对于因违反保密条款而造成的损失，违约方需承担相应法律责任。
五、争议解决本合同如有任何争议，双方应友好协商解决，若协商不成，则提交相关法院解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至全部履行完毕终止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（单位名称）：_________（签字）乙方（被拆迁方）：_________（签字）日期：年月日以上为建设工程拆迁房屋合同样书，供参考使用。
第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同样书甲方：（建设单位）统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：根据《中华人民共和国建设工程拆迁管理条例》和相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就拆迁工程有关事宜达成如下协议：一、拆迁范围1.1 甲方为实施建设工程项目需要拆迁乙方位于（具体地址）的房屋。
拆迁范围包括（具体描述拆迁范围）。
1.2 拆迁后，乙方有权要求甲方将拆迁范围内的房屋及土地清空并移交给乙方，确保拆迁工程的顺利进行。
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇篇1建设工程拆迁房屋合同书甲方：（委托人）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（承包人）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话号码）根据《合同法》的相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方拆除建设工程拆迁房屋事宜，达成如下合同：一、合同内容1.1 甲方要求乙方拆除位置：（详细地址），包括XX平方米房屋。
1.2 乙方应按照有关规定进行拆迁工程，保证施工质量和工期。
二、工程要求2.1 拆迁房屋应注意安全，确保周边无人员伤亡和财产损失。
2.2 拆迁过程中应注意环境保护，保证周边环境整洁。
2.3 拆除房屋后，应清理现场，将残余材料、垃圾等妥善处理。
三、合同期限3.1 拆迁工程开始时间为（具体时间），完工时间为（具体时间）。
四、合同价款4.1 甲方应向乙方支付拆迁工程款项：人民币（具体数额）元。
4.2 甲、乙双方一次性结算款项，不允许拖欠。
五、违约责任5.1 乙方如未按照合同要求完成拆迁工程，甲方有权要求其承担违约责任。
5.2 甲方如未按时支付款项，应根据合同约定支付违约金。
六、其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：附件：（拆迁图纸、相关资料等）篇2建设工程拆迁房屋合同书甲方（拆迁单位）：______________乙方（被拆迁户）：______________为了明确双方的权利和义务，依据相关法律法规，经双方协商，达成如下拆迁房屋合同：第一条房屋基本情况甲方拆迁单位将对乙方被拆迁的房屋（以下简称拆迁房屋）进行拆除，拆迁范围为______________。
拆迁房屋的具体地址为______________，面积为______________，房屋结构为______________。
建设工程拆迁合同样式5篇
建设工程拆迁合同样式5篇篇1甲方（拆迁人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁人）：[乙方姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方因建设工程需要，依法对乙方所拥有的房屋及土地进行拆迁，为明确双方权益，达成如下拆迁合同：一、拆迁范围及内容1. 甲方依法对乙方位于[具体地址]的房屋及附属设施进行拆迁。
2. 拆迁范围包括乙方房屋、院落、附属设施及其他相关设施。
3. 乙方应按照甲方的要求进行搬迁，确保拆迁工作顺利进行。
二、拆迁补偿与安置1. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方进行合理补偿。
补偿内容包括房屋补偿、搬迁费用、临时安置费用等。
具体补偿标准按照《拆迁补偿方案》执行。
2. 甲方应为乙方提供临时安置用房，确保乙方在拆迁期间的生活需要。
3. 乙方在收到补偿款项及安置方案后，应按照约定时间完成搬迁。
三、拆迁期限与进度安排1. 拆迁工作自本合同签订之日起开始，具体进度安排按照甲方制定的《拆迁进度计划表》执行。
2. 乙方应配合甲方的拆迁工作，按照约定时间完成搬迁，不得无故拖延。
3. 若因不可抗力因素导致拆迁工作无法按时完成，双方可协商调整拆迁期限。
四、双方责任与义务1. 甲方应确保拆迁工作的合法性和安全性，遵守相关法律法规，确保乙方的合法权益不受侵犯。
2. 乙方应按时搬迁，确保拆迁工作的顺利进行。
搬迁过程中应注意安全，如有损坏自行承担。
3. 双方应共同保护好拆迁现场，防止物品丢失和损坏。
4. 甲方应按照约定时间支付补偿款项，逾期支付的，应按照约定承担违约责任。
五、违约责任及处理1. 若甲方违反合同约定，未按时支付补偿款项或未按照约定进行拆迁，应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成搬迁，应按照约定承担违约责任。
3. 若因违约导致纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程拆迁合同范文4篇
建设工程拆迁合同范文4篇篇1建设工程拆迁合同范本甲方（出让方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建设工程施工拆迁管理条例》的相关规定，甲方与乙方达成如下《建设工程拆迁合同》：一、工程名称和位置1.1 本合同所指的工程名称为_________，位置位于_________。
1.2 工程总建筑面积为_____平方米，折算成地面地价为______元/平方米。
二、合同的内容2.1 乙方应根据甲方的要求，承担对工程目标地点及周围范围内的建筑物、设施等进行拆迁的工作。
2.2 拆迁范围包括但不限于：建筑物、围墙、电线杆、绿化带等。
2.3 拆迁工程包括但不限于：办理施工用地占用、临时用地审批手续；办理拆迁补偿费用；拆除旧建筑、设施；保护周围环境；清理拆迁垃圾等。
2.4 甲方应提供相关工程资料和技术支持，协助乙方顺利完成拆迁工程。
三、施工期限3.1 拆迁工程的施工周期为______，自合同签订之日起计算。
3.2 如因不可抗力原因导致工期延误，应由双方商议解决，并根据实际情况调整工期。
四、合同价款及支付方式4.1 乙方应按照给付拆迁款的约定时间支付相关拆迁费用。
合同价款总额为_______，具体包括资金流向如下：（1）工程施工款______元，分____次支付，分别于合同签订之日及拆迁工程完成验收合格之日支付。
（2）拆迁补偿款_______元，分____次支付，分别于合同签订之日及拆迁工程完成验收合格之日支付。
4.2 双方应在签订本合同之日起______日内将支付款项转入指定账户。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间或方式完成拆迁工程，应按未完成部分的工程费用向甲方支付违约金，每延迟一天，违约金按工程款总额的____％计算。
5.2 乙方如出现以下违约情况，甲方有权解除合同并不承担任何赔偿责任：（1）不按要求完成拆迁工程、严重影响甲方工程进度和质量的。
（2）未经甲方同意擅自延长工期或增加工程量的。
建设工程拆迁合同样本5篇
建设工程拆迁合同样本5篇篇1甲方（拆迁人）：__________________乙方（被拆迁人）：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方所有的房屋进行拆迁补偿事宜达成如下协议：一、拆迁标的物甲方因建设工程项目需要，对乙方所有的位于__________（详细地址）的建筑物进行拆迁。
该建筑物具体信息如下：建筑面积______平方米，结构类型______，用途______，附属设施情况等。
二、拆迁补偿方式甲方按照以下方式对乙方进行补偿：1. 货币补偿：甲方支付乙方一次性货币补偿______元，用于乙方重新购置房屋等生活需求。
2. 房屋置换：甲方为乙方提供位于______（详细地址）的新房屋作为置换，新房屋面积______平方米，结构类型______，用途______，附属设施情况等。
乙方需按照甲方的要求办理相关手续并搬离原住所。
三、拆迁时间本合同的执行期限为______天，自本合同签署之日起计算。
乙方需在合同签署后的______天内完成搬迁，并将房屋交付给甲方进行拆除。
四、补偿款支付及房屋交付1. 货币补偿款支付方式：甲方在乙方完成搬迁并交付房屋后______天内，将货币补偿款______元支付至乙方指定账户。
2. 房屋置换交付时间：甲方在乙方完成搬迁并交付房屋后______个月内，将置换房屋交付给乙方，并协助乙方办理相关产权手续。
五、产权及土地使用权处理本次拆迁涉及的产权及土地使用权归甲方所有，乙方应办理相关的注销手续。
如有争议，双方应协商解决。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付货币补偿款或未按约定交付置换房屋，应按未支付金额或置换房屋市场价值的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定完成搬迁并交付房屋，应按照房屋市场价值的______%向甲方支付违约金。
3. 若甲乙双方因执行本合同发生其他违约行为，均应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程拆迁合同样本
Sample of construction project demolition contract
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
建设工程拆迁合同样本
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
订立合同双方：
建设单位：____，以下简称甲方;
拆迁户（单位）：____市（县）____区（镇）____街（路）__ __
号房主（代表人）____，以下简称乙方。
根据____建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁
房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有____结构的住房__
幢__间，共_ _平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公
用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。
甲方负责于__年__
月__日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）__平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿; 乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
第二条乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1.乙方自行找房周转，每人每月补助__元;
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助__元;
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助__元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于__，共__套__间，__层__号，配有__等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）__等__人一致签字同意_ _作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。
甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人__领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的__%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付__元违约金）;甲方如不按合同规
定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付__元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金__元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。
乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原
因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条其它：____。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，交__市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委__等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：____（公章）
地址：____
代表人：____
电话：____
银行帐户：____
拆迁户（乙方）代表人：____（盖章）
家庭18岁以上成员：____（盖章或签名）
地址：____
（乙方如系单位，则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户）
__年__月__日订
-------- Designed By JinTai College ---------。