建设工程拆迁合同(1)
建设工程拆迁房屋合同书样本
建设工程拆迁房屋合同书样本一、甲方：（拆迁单位）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（拆迁户）身份证号码：联系电话：居住地址：二、合同背景根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和相关法规，为了顺利进行建设工程拆迁，甲方与乙方达成以下协议，明确双方的权利和义务，确保双方的合法权益。
三、房屋拆迁范围1. 乙方同意将其位于（详细地址）的房屋进行拆除，并将土地交由甲方用于建设工程。
2. 拆迁范围包括房屋内的固定设施、附属设施和土地。
四、拆迁补偿1. 甲方将根据相关法规，按照合理的标准对乙方进行拆迁补偿。
补偿标准包括但不限于以下内容：a. 房屋补偿款：按照房屋的实际价值进行评估，由甲方支付给乙方。
b. 搬迁补助费：根据乙方的搬迁距离和面积进行计算，由甲方支付给乙方。
c. 过渡费：对于因拆迁而暂时无法安置的乙方，甲方将支付一定的过渡费用。
d. 其他补偿：根据具体情况，双方可协商确定其他合理的补偿方式和金额。
2. 乙方同意接受甲方提供的补偿，并在收到补偿款后，自愿放弃对拆迁房屋的所有权和使用权。
五、拆迁程序1. 甲方将按照法律程序，提前通知乙方进行拆迁，并与乙方商议具体的拆迁时间和方式。
2. 乙方应积极配合甲方的拆迁工作，如实提供相关材料和信息，确保拆迁工作的顺利进行。
六、其他约定1. 甲方和乙方应保持信息的及时沟通，共同解决在拆迁过程中出现的问题。
2. 甲方和乙方应互相尊重对方的合法权益，不得采取恶意阻碍或威胁对方的行为。
3. 合同的解释和争议解决应遵循中华人民共和国法律的规定。
七、合同生效与变更1. 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
2. 本合同如需进行任何变更，应经甲、乙双方协商一致，并以书面形式进行。
八、合同终止1. 合同履行完毕后，双方关系终止。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时协商解决，如协商不成，可依法解除合同。
九、附则1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
有关建设工程拆迁房屋合同5篇
有关建设工程拆迁房屋合同5篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程，需拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同背景1. 根据国家相关法律法规的规定，甲方在进行城市建设和其他公共设施建设项目时，需对乙方位于_______________（地址）的房屋进行拆迁。
2. 乙方房屋的基本信息：房屋所有权人为乙方，房屋位于_______________（具体地址），建筑面积为_______平方米，用途为_______。
二、拆迁补偿1. 甲方应按照国家法律法规及地方政府规定的标准，对乙方进行拆迁补偿。
补偿方式包括：一次性货币补偿、房屋置换等。
具体补偿标准详见附件一。
2. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁，并交付房屋及钥匙等相关物品。
甲方在乙方完成搬迁后，应及时支付补偿款项。
三、拆迁安置1. 甲方应负责为乙方提供合法的安置用房，确保乙方的居住条件不低于原居住条件。
2. 安置用房的位置、面积、质量标准等应符合国家法律法规及地方政府的规定。
具体安置方案详见附件二。
四、拆迁时限及程序1. 甲方应在合同签订后，按照法律法规及本合同约定的程序和时间进行拆迁工作。
2. 乙方应在签订本合同后，按照甲方规定的期限完成搬迁，并交付房屋。
3. 双方应共同委托第三方机构对拆迁房屋进行评估，确定补偿金额。
评估机构的选择应遵循公平、公正、公开的原则。
五、产权注销及手续办理1. 乙方应在规定的期限内办理房屋产权注销手续，并提交相关证明材料。
2. 甲方应协助乙方办理产权注销手续，并提供必要的支持和帮助。
3. 甲方在完成拆迁补偿及安置工作后，应及时办理相关手续，确保乙方的合法权益得到保障。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间、程序和标准进行拆迁补偿和安置工作，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未按照本合同约定的时间完成搬迁并交付房屋，应承担违约责任，并支付违约金。
建筑拆除合同范本(5篇)
建筑拆除合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称：玻璃分厂、动力分厂等设备、土建拆除二、工程地点：陕焦公司内三、承包内容：玻璃分厂的生产车间、库房、门房设备、土建拆除;九间门面房、自行车棚拆除;动力分厂的厂房、设备拆除;马路以东老系统五个烟囱拆除;土建均拆除至室外地平。
四、承包形式：承包方包工包料五、工程中标总造价人民币(大写)人民币(元)。
第二条施工准备一、发包方：区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。
2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。
二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。
第三条工程期限一、该项工程工期为天(日历天)，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：不可抗力的因素而延误工期。
第四条工程质量：一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款：1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任;3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理;4、承包方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、发包方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆除，运送至发包方指定位臵进行堆放;5、按照附表规定及承包方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给承包方，其折价款为____元/吨;吨位计量以发包方计量磅单为准。
建设工程拆迁补偿合同书
建设工程拆迁补偿合同书【合同标题】建设工程拆迁补偿合同书【甲方信息】名称：_______________地址：_______________法定代表人：_______________联系电话：_______________【乙方信息】名称：_______________地址：_______________身份证号/统一社会信用代码：_____________________联系电话：_______________【内容】鉴于甲方为实施__________（工程项目名称）的建设需要，对乙方位于________________的房屋进行拆迁，现根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，经甲乙双方协商一致，特订立如下拆迁补偿合同：一、拆迁范围及对象1. 本合同所涉及的拆迁范围为________________，具体包括乙方的房屋及其附属设施等。
2. 乙方应于____年____月____日前自行搬迁完毕，并将房屋钥匙交予甲方。
二、补偿方式与标准1. 甲方将向乙方支付货币补偿金，金额为人民币____元整。
2. 货币补偿金的支付方式为一次性支付，乙方收到全部补偿款项后，视为甲方履行了货币补偿义务。
三、搬迁补助与临时安置1. 甲方将为乙方提供搬迁补助，标准为每平方米____元，总计算面积为____平方米，合计搬迁补助金额为____元。
2. 若乙方选择自行解决临时安置问题，甲方将按照相关规定给予适当的临时安置补助。
四、违约责任1. 如甲方未能在约定时间内支付补偿款项，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能在约定时间内完成搬迁，应向甲方支付每日____元的滞纳金。
五、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
有关建设工程拆迁房屋合同范本5篇
有关建设工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁方）：_________________[公司名称]地址：_________________________法定代表人：_____________________联系方式：_______________________乙方（被拆迁方）：_________________[业主姓名]住址：___________________________联系方式：_______________________鉴于甲方因建设工程需要，需对乙方房屋进行拆迁，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就房屋拆迁及补偿事宜达成如下协议：一、拆迁房屋基本情况1. 乙方房屋位于_____________________（详细地址），建筑面积为______平方米，用途为住宅/商业（根据实际情况填写）。
二、拆迁原因及期限1. 因甲方承担的建设工程需要，需对乙方房屋进行拆迁。
2. 拆迁工作自本协议签订之日起开始，预计完成期限为______年______月______日之前。
三、拆迁补偿及安置方案1. 甲方应按照国家和地方有关拆迁补偿的规定，对乙方进行公平合理的补偿。
补偿方式包括一次性货币补偿和产权置换两种方式供乙方选择。
具体选择方式由乙方确定。
2. 一次性货币补偿标准：按照当地房屋市场价格计算，具体金额由双方协商确定。
甲方在拆迁完成后______日内支付完毕。
产权置换标准：甲方提供与拆迁房屋面积相等或相近的新房作为置换，办理相关产权手续。
3. 乙方生活安置问题：甲方负责提供乙方过渡性住房或支付相应的租房费用，保证乙方在拆迁期间的生活需要。
过渡期限为______个月。
4. 其他补偿费用：包括但不限于搬家费用、临时安置费用等，由双方根据实际情况协商确定。
四、房屋权属及证件处理1. 甲方负责办理拆迁房屋的注销登记手续。
2. 产权置换的，甲方应在办理完置换房屋的所有手续后通知乙方，并协助乙方办理新房产的权属证书。
建设工程房屋拆迁合同
建设工程房屋拆迁合同甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方就乙方承包甲方的建设工程房屋拆迁项目，达成如下协议：第一条工程项目甲方基于项目需要，将建设工程中的拆迁工作委托给乙方进行。
拆迁工程详见附件。
第二条服务范围1.乙方负责本合同约定的房屋拆除、修复、清理等工作，并保证依法依规完成拆迁工作。
2.乙方还负责外围环境清理，确保施工过程中不影响周边环境和居民正常生活。
第三条服务标准1.乙方按照国家有关建设工程拆迁的法律、法规和规范要求，确保施工质量、安全和环境卫生。
2.乙方应具备有许可资质的拆迁资质。
3.乙方应保证拆迁过程中不造成损失，并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
第四条服务价格与结算方式1.本拆迁项目合同总价为人民币（￥）（大写）万元整。
2.付款方式：甲方按工程进度支付拆迁款，合同期限内，按如下阶段支付：（1）拆迁项目一次性完成后，甲方支付合同总额的 30% 作为预付款；（2）拆除红线内建筑及附属设施清理及修复完毕后，甲方支付合同总额的 50% 作为进度款；（3）甲方验收合格后，乙方完成所有工程质保期（包括拆迁设备，拆迁人员），甲方支付剩余合同总额的 20%。
第五条保证金及回收1.乙方应在签订合同时向甲方交纳履约保证金人民币（￥）（大写）万元整，甲方保管该履约保证金，合同期满时予以退还。
2.乙方因工程延期、质量问题等原因，须支付违约金。
违约金的计算方式为每日工程合同价值 0.2%。
第六条不可抗力如因不可抗力因素或社会突发事件，导致工程进度受到影响或不能完成，甲乙双方应及时协商解决。
第七条合同变更和解除1.一方要求变更或解除本合同的，必须提出书面申请，并经对方同意，签署书面的变更或解除协议。
2.甲方有权变更本合同的服务范围和服务标准等内容，变更后应及时与乙方协商确定服务价格和结算方式等。
第八条合同争议的解决方法因本合同引起的一切争议，应协商解决。
建设工程房屋拆迁合同7篇
建设工程房屋拆迁合同7篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程，需拆除乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、拆迁范围及补偿方式1. 甲方根据建设工程的需要，需拆除乙方位于__________的房屋及相关设施。
2. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿两种方式。
具体补偿金额或置换房屋的面积、位置等，由双方协商确定。
二、拆迁期限及搬迁要求1. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁。
具体搬迁期限由双方协商确定。
2. 乙方应确保在搬迁过程中，人员及财产安全。
如有损坏或人员伤亡，甲方应依法承担相应的法律责任。
3. 乙方搬迁后，应及时将房屋及相关设施交付甲方进行拆除。
三、拆迁后安置及补偿款支付1. 甲方应确保乙方在拆迁后的安置问题得到妥善解决。
具体安置方案由双方协商确定。
2. 补偿款的支付方式和时间，由双方按照公平、合理的原则约定。
一般情况下，补偿款应在乙方完成搬迁并交付房屋后一定时间内支付。
四、双方责任及义务1. 甲方应依法履行拆迁程序，确保拆迁过程的合法性和公正性。
2. 乙方应积极配合甲方的拆迁工作，按时搬迁并交付房屋。
3. 双方应共同保护好拆迁现场，防止事故发生。
4. 双方应妥善处理好拆迁过程中的纠纷和争议，避免影响拆迁进度。
五、违约责任及处理方式1. 若甲方违反合同约定，未按时支付补偿款或未妥善解决乙方安置问题，应承担违约责任，赔偿乙方相应损失。
2. 若乙方未按约定时间搬迁并交付房屋，应承担违约责任，并承担因违约给甲方造成的损失。
3. 若双方在履行合同中发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可提交有关部门仲裁或向人民法院起诉。
六、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同内容应严格遵守国家法律法规和相关政策，如因法律法规变化或政策调整，本合同相关内容需进行调整的，双方应协商解决。
拆除工程合同（精选10篇）
拆除工程合同（精选10篇）拆除工程合同（精选10篇）随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的地位越来越不容忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的拆除工程合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
拆除工程合同篇1甲方：乙方：甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。
为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：一、施工内容及工程量：1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。
2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。
二、工程价款：经甲乙双方协商拆除项目总金额为( )元。
结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。
其余工程款再施工完闭后3日内付清。
三、施工日期：本合同工程定于20xx年7月26日开工，于20xx年8月8日竣工。
四、双方责任及权力1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。
3、甲方指定为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。
五、违约责任：违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
六、其它：本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日拆除工程合同篇2发包人(全称)：(甲方)承包人(全称)：(乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
建设工程拆迁房屋合同模板5篇
建设工程拆迁房屋合同模板5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程拆迁，依据相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就房屋拆迁补偿事宜达成如下协议：第一条合同目的根据城市建设的需要，甲方需对乙方的房屋进行拆迁。
本合同旨在明确双方权益，保障乙方合法权益，确保拆迁工作顺利进行。
第二条拆迁范围及内容1. 甲方需对乙方位于__________（地址）的房屋进行拆迁。
2. 拆迁内容包括房屋主体结构、室内装修、室外设施等。
第三条拆迁期限1. 乙方应于本合同签订后XX日内搬离拆迁房屋。
2. 甲方应在乙方搬离后XX个月内完成拆迁工作。
第四条补偿方式及标准1. 甲方应按照当地相关政策及法规，对乙方进行合理补偿。
2. 补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿两种方式。
具体选择由乙方决定。
3. 货币补偿标准：根据乙方房屋面积、装修等因素，按照当地市场价格进行补偿。
4. 房屋置换补偿标准：甲方提供与乙方原房屋面积相当的新房作为补偿，并负责办理相关产权手续。
第五条拆迁费用支付1. 在乙方搬离拆迁房屋并办理完毕相关手续后，甲方应在XX日内支付补偿款项。
2. 若采用房屋置换方式补偿，甲方应在乙方搬入新房后XX日内办理完毕产权手续。
第六条双方权利义务1. 甲方有权进行拆迁工作，并应按照合同约定支付补偿款项。
2. 乙方有权获得合理补偿，并应按时搬离拆迁房屋。
3. 乙方应配合甲方进行拆迁工作，不得干扰、阻碍拆迁工作的正常进行。
4. 双方应共同保护拆迁现场的安全，防止事故发生。
第七条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付补偿款项，乙方有权要求甲方支付违约金并承担由此造成的损失。
2. 若乙方未按合同约定搬离拆迁房屋，甲方有权要求乙方承担违约责任并承担由此产生的损失。
3. 若因甲方原因导致拆迁工作延误，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。
第八条争议解决方式若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年建设工程拆迁房屋合同7篇
2024年建设工程拆迁房屋合同7篇篇1甲方（拆迁方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（被拆迁方）：[乙方姓名]住址：[乙方住址]身份证号码：[乙方身份证号]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方因建设工程需要拆迁乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、拆迁范围及补偿方式1. 甲方在建设工程范围内需要拆迁乙方的房屋，详细拆迁范围及地址如下：[具体拆迁范围及地址描述]。
2. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方因拆迁造成的财产损失进行合理补偿。
补偿方式包括但不限于货币补偿、房屋置换等。
具体补偿标准如下：[补偿标准及方式描述]。
二、拆迁房屋状况及评估1. 乙方拆迁房屋的具体位置、面积、结构等详细情况如下：[详细房屋描述]。
2. 双方共同委托有资质的房地产评估机构对拆迁房屋进行价值评估，评估结果作为补偿的依据。
三、拆迁期限及搬迁要求1. 乙方应在协议签订后的XX日内完成搬迁，并保证拆迁房屋交付甲方进行拆除。
2. 甲方应按照约定支付补偿款项，确保补偿款项支付到位后再进行拆除工作。
四、产权注销及手续办理1. 乙方应在房屋拆迁后办理相关产权注销手续，并向甲方提供相关证明材料。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续，确保产权注销及相关手续办理无误。
五、拆迁施工安全及保障措施1. 甲方在拆迁过程中应严格遵守施工安全规范，确保拆迁工程安全进行。
2. 甲方应采取措施保护乙方的人身及财产安全，避免因拆迁造成的损害。
六、违约责任及争议解决1. 若甲方未按照约定支付补偿款项或未履行其他义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方未按照约定完成搬迁或未履行其他义务，应承担违约责任。
3. 若双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 双方应共同遵守本协议的各项约定，确保协议顺利履行。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
拆迁房屋合同(必备8篇)
拆迁房屋合同（必备8篇）拆迁房屋合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方将五峰山运动休闲度假区拆迁项目中所涉及的建筑物委托乙方进行拆除施工和渣土清运。
为明确双方的权利和义务，经友好协商，一致同意签订本协议。
一、施工内容及工程量：1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。
2、工程数量：3、拆除标准：拆除指定范围内建筑物房屋拆除，渣土在项目范围内甲方指定的地方进行清运。
4、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。
二、工程价款及结算方式：双方商定：本工程拆除物品抵扣拆除费用外，乙方补给甲方三、施工日期：1、本合同工程定于20__年月日开工，于20__年日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方责任及权力：甲方：1、负责协调切断通往被拆除建筑物内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
2、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项，并提供有关的技术资料。
3、甲方指定监督乙方的施工全过程。
负责人电话：。
乙方：1、负责编制施工方案，制定安全、防火、环保等措施。
2、认真贯彻执行国家及安吉县有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
3、乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程、消防条列，做好防火措施，并办理相应的安全责任险。
在施工期间导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。
4、若乙方在施工过程中出现工伤事故或造成甲方及第三方财产损害或人身伤亡的，均由乙方承担全部的工伤补偿责任及损害赔偿责任，与甲方一概无涉。
5、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：洒水降尘，控制噪声，避免不安全因素发生。
6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
标准版房屋拆除工程合同书(通用7篇)
标准版房屋拆除工程合同书(通用7篇)标准版房屋拆除工程合同书【篇1】甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________（身份证号码：_________）依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方拟对亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程工程地点：_____建设涉及吴家营社区工程内容：按甲方指定范围，拆除场地上全部原有建、构筑物及设施；二、工程拆除范围及要求拆除范围及主要内容：亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋。
拆除要求：指定范围的地面建筑、设施全部拆除，渣土进行现场填压并平整场地。
乙方必须严格按照昆明市房产管理局下发文件昆房（_____年）92号文关于对房屋拆除有关文件执行并不能将本工程分包、转让给任何其他单位或个人。
三、合同工期开工工期按甲方要求进行，按照甲方的要求拟行拆除工作。
四、合同价款、支付及工程工期（1）、乙方以工抵料，协议签定后乙方需向甲方预付补偿款￥500000元（人民币大写：伍拾万元整）；工程进行十天后乙方需向甲方支付尾款￥_____元（人民币大写：_____）。
（2）、工期为20日历天。
五、工作和责任⑴、乙方应办理拆除施工合同许可证和有关部门的许可手续；⑵、乙方应编制施工组织计划，报有关部门批准、并严格遵照执行；⑶、乙方应严格按照合同及施工组织设计要求，及时组织工程人员、机械设备等就位；⑷、乙方应做好拆除房屋前的断水、断电、断煤气等工作；⑸、乙方应确保房屋拆除的安全文明施工及施工管理；⑹、乙方应做好临近建、构筑物及地面、地下留存设施、植物等的保护工作，做好临街面、施工现场内的各项安全施工及防护措施，做好施工中的安全消防措施；⑺、乙方工程中的.一切设施损坏责任、安全事故责任及费用均由乙方自行承担；⑻、乙方应做好施工中的防尘、降噪措施，自行办理相关手续，并应取得有关部门批准，承担由此而发生的一切费用。
建筑工程拆迁范本
建筑工程拆迁范本本文根据建筑工程拆迁的相关要求和流程，提供了一份拆迁范本，以供参考。
请注意，具体拆迁文件需要根据实际情况进行调整和修改，以确保其准确性和合法性。
拆迁合同甲方：（拆迁人/拆迁单位的名称）乙方：（拆迁对象/被拆迁人的名称）背景及目的为了推进建筑工程的正常进行，甲方拟对乙方的相关建筑物进行拆迁，特制定本合同。
一、拆迁范围1. 根据相关规划和要求，甲方有权对乙方的以下建筑进行拆迁：（列举具体建筑物的名称和地址）2. 拆迁范围包括上述建筑物的全部或部分（具体明确拆除的部分），附属设施以及与之相关的土地。
二、拆迁程序1. 甲方负责向政府相关部门报备并办理相关手续，确保拆迁程序的合法性。
2. 甲方将提前通知乙方有关拆迁的具体时间、地点和方式，并与乙方协商拆迁过程中涉及的问题。
三、拆迁补偿1. 甲方将按照国家和地方相关法规以及相关政策规定（可根据具体地区政策进行修改和调整）对乙方进行拆迁补偿。
2. 拆迁补偿包括但不限于以下内容：（根据实际情况增加或修改补偿内容）- 房屋补偿：乙方将获得相当于被拆迁建筑物市场价值的补偿，具体金额将根据评估结果确定。
- 搬迁费用：甲方将负责支付乙方搬迁过程中的各项费用，包括但不限于搬家费、暂住费等。
- 动产、设备和其他附属物品的补偿：乙方可根据实际情况对相关物品进行评估和补偿。
3. 乙方同意，收到拆迁补偿的金额即视为对拆迁结果的满意，并将不再提出任何其他要求或索赔。
四、附加条款1. 双方同意在拆迁过程中保持沟通畅通，共同解决相关问题。
2. 甲方将承担拆迁过程中可能产生的损失和意外事故的责任，以保证乙方的权益。
3. 本合同一经双方签字盖章生效，并成为双方之间的法律文件。
五、争议解决与生效1. 本合同的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国的相关法律法规。
2. 如发生任何争议，双方应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
拆除房屋施工合同范本4套
拆除房屋施工合同范本4篇拆除房屋施工合同范本4篇发布时间：2020-03-28合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。
下面是小编整理的拆除房屋施工合同，希望对大家有帮助！拆除房屋施工合同范本1发包方： (以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)甲方在西横街有一至三层多栋旧房需要拆除，经双方共同协商，甲方现将房屋拆除工程发包给乙方施工，现就有关事项达成如下合同：一、拆除范围及要求：1、xx县西横街号至号旧房需要全部拆除。
2、清运整过拆除的建筑垃圾，平原地面。
3、砌筑拆除旧房前面的围墙，长约32米，高约2米，墙体为“18”眠墙(不含粉刷)。
4、自进场起，年月日至年月日完工。
二、拆除费用：整过房屋拆除的建筑材料归乙方自行处理，砌固围墙，清运建筑垃圾，甲方另补乙方人工费、清运费围墙等工资款叁万玖仟元整(￥39000.00元)。
三、甲方责任：1、甲方必须切断各户进户水电、外场通讯、煤气管道。
2、派一至二名工作人员监督，乙方施工及过往行人、车辆。
3、处理好相邻关系。
四、乙方责任1、乙方在施工中做到安全文明施工。
2、拆除的建筑材料统一堆放，不得阻碍交通。
3、在实际施工中发生一切安全事故由乙方自负。
五、付款方式整过房屋拆除完毕，甲方预付乙方元，工程全部完工后，余款一次性结清(无税票)。
六、此合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方(签字)：乙方(签字)：年月日拆除房屋施工合同范本2甲方乙方因涉及到xx工程需要拆除。
拆除工作由乙方负责根据安全工作“谁施工谁负责”的原则，为确保安全、明确责任，经甲乙双方商定订立安全协议如下：一、乙方必须认真贯彻国家，地方市和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产，消防工作的方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。
严格按安全要求施工。
二、乙方施工前应对施工人员进行安全施工进行教育，制定规章制度，提出有关要求，确保施工人员认真执行。
2024年建设工程拆迁房屋合同（3篇）
2024年建设工程拆迁房屋合同建设单位（以下简称甲方）：地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____拆迁户（以下简称乙方）：地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。
甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助元；2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月____元；3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签字。
建设工程房屋拆迁合同范本
建设工程房屋拆迁合同范本合同编号：【编号】甲方（拆迁单位）：【单位名称】地址：【地址】联系电话：【电话】乙方（被拆迁人）：【姓名】身份证号码：【身份证号码】地址：【地址】联系电话：【电话】经甲、乙双方协商一致，就甲方拆迁乙方房屋一事达成以下合同：第一条合同目的甲方在开展建设工程的过程中，有必要拆除乙方所拥有的房屋，并对乙方进行相应的补偿。
第二条拆迁范围乙方的房屋位于【地址】，具体面积为【面积】平方米。
根据相关法律法规及政府文件，该房屋已列入拆迁范围。
第三条拆迁补偿方式1. 甲方将按照国家有关法律法规及政府文件规定的拆迁补偿标准，向乙方支付相应的拆迁补偿款项。
2. 乙方接受甲方支付的拆迁补偿款项后，对其房屋的所有权、使用权等一切权益，立即全部转让给甲方。
3. 乙方同意无条件配合甲方进行房屋拆除、清理和移交工作。
第四条拆迁补偿款1. 根据实际情况，甲方将按照相关法律法规及政府文件规定的拆迁补偿标准支付拆迁补偿款给乙方。
2. 拆迁补偿款的支付方式为【支付方式】，款项将在【支付时间】内支付给乙方。
3. 乙方应提供真实有效的银行账户及相关信息，以便甲方将拆迁补偿款直接划入乙方的账户。
第五条房屋清理与移交1. 乙方同意在合同生效后的【天数】内将房屋内的财产清理完毕，并移交给甲方。
甲方将派出专人进行验收。
2. 乙方应确保所移交的房屋内不留下任何财物和私人物品。
3. 若乙方延迟房屋清理和移交工作，甲方有权向乙方收取相应的违约金。
第六条其他约定1. 甲方将为乙方提供必要的协助，协助乙方办理相关的验收手续和其他手续。
2. 若拆迁工程出现违约情况，甲方将承担相应的法律责任。
第七条合同生效与解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 若本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不果，任一方可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
第八条合同的变更和解除1. 本合同如需变更，应经甲、乙双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。
2024年拆迁合同8篇
2024年拆迁合同8篇篇1甲方（拆迁方）：____________________地址：__________________________________联系方式：_________________________乙方（被拆迁方）：____________________地址：__________________________________联系方式：_________________________鉴于甲方需进行城市改造和建设工程，需对乙方所居住的房屋进行拆迁，为明确双方权益，达成以下协议：一、拆迁物及其所处位置1. 乙方所有的房屋位于______省______市______区______街道______号，具体地址____________，房屋建筑面积______平方米。
乙方在此声明此房屋的所有权属乙方所有。
2. 甲方经过充分评估和论证，决定对该房屋进行拆迁。
拆迁物包括但不限于房屋、围墙、附属设施等。
二、拆迁补偿方式及标准根据相关法律法规及政策规定，结合实际情况，甲方采取以下补偿方式：1. 货币补偿：甲方支付乙方一次性货币补偿金______元。
具体金额将根据评估机构的评估结果确定。
2. 房屋置换：甲方提供位于______的安置房，建筑面积______平方米，用于置换乙方的原房屋。
具体房型和面积根据实际分配情况确定。
乙方原房屋面积超出分配面积的差额部分按照市场价格结算。
3. 其他补偿：包括但不限于搬迁费用、临时安置费用等，甲方将按照国家相关规定及地方政策予以补偿。
具体金额以评估机构评估结果为准。
三、拆迁期限及安排本次拆迁工作自______年______月______日开始，至______年______月______日结束。
具体拆迁进度安排如下：1. 前期准备阶段（______年______月______日至______年______月______日）：完成拆迁评估、公告发布等工作。
2. 拆迁实施阶段（______年______月______日至______年______月______日）：按照计划进行拆迁工作。
2024年建设工程拆迁房屋合同样板
2024年建设工程拆迁房屋合同样板甲方：【开发商姓名】地址：【开发商地址】联系电话：【开发商电话】乙方：【拆迁户主姓名】地址：【拆迁户主地址】联系电话：【户主电话】鉴于：1. 甲方将进行【建设工程名称】项目施工，需要拆迁乙方的房屋；2. 乙方同意出售房屋给甲方，并接受甲方的拆迁安排；根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商，达成以下协议，以资双方履行。
第一条房屋信息1.1 乙方拥有的房屋位于【房屋详细地址】，具体房屋信息如下：房屋面积：【房屋面积】平方米房屋属性：【房屋属性，例如商品房、自建房等】第二条拆迁安排2.1 甲方将负责进行房屋拆迁工作，包括但不限于拆除、清理等；2.2 拆迁工作期间，甲方将全额负责乙方的生活基本水平的保障，包括提供临时住房、过渡费等；2.3 乙方将积极配合甲方的拆迁工作，按照甲方的要求提供所需的相关证明文件，并协助甲方进行拆迁工作。
第三条财产交接3.1 乙方同意将其拥有的上述房屋全部产权转让给甲方；3.2 甲方同意以以下方式支付乙方拆迁补偿费用：（1）甲方支付乙方房屋评估价款作为拆迁补偿金；（2）甲方支付乙方合法固定迁建费用；（3）甲方支付乙方过渡费。
3.3 乙方确认自愿将房屋出售给甲方，同意不再就房屋之收购价款与他人进行争议。
第四条违约责任4.1 若因乙方原因导致本合同解除，乙方应承担相应违约责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失；4.2 若因甲方原因导致本合同解除，甲方应承担相应违约责任，并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收之日止；5.2 双方同意在履行本合同过程中发生的争议应友好协商解决，协商不成的，向所在地人民法院提起诉讼。
甲方（开发商）：乙方（拆迁户主）：签字：签字：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程拆迁合同(1)
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
订立合同双方建设单位____，以下简称甲方;拆迁户单位____市县____区镇____街路____号房主代表人____，以下简称乙方。
根据____建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条
乙方在甲方用地范围内共有____结构的住房__幢__间，共__平方米原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准，全部交给甲方拆除乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费。
甲方负责于__年__月__日以前为乙方安排住房拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建__平方米安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾。
第二条
乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房或乙方自找的周转房，甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。
第三条
甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助1乙方自行找房周转，每人每月补助__元;2由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助__元;3乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助__元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条
甲方安置乙方的住房位于__，共__套__间，__层__号，配有__等装备。
第五条
乙方家庭的全部成员18岁以上者__等__人一致签字同意__作为乙方代表人，授权他她在合同文本和其它文件上签字。
甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人__领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。
第六条
甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的__向乙方偿付违约金如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付__元违约金;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付__元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金__元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。
乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条
其它____。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__份，交__市县房地产管理局、建设银行、建委、计委__等单位各留存一份。
建设单位甲方____公章地址____代表人____电话____银行帐户____拆迁户乙方代表人____盖章家庭18岁以上成员____盖章或签名地址____乙方如系单位，则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户__年__月__日订。