一级建造师精华资料 (75)
一级建造师考试复习资料完整版
一级建造师考试复习资料完整版一级建造师考试真题预测、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！一级建造师考试历年考试真题预测：更多精品备考资料及资讯一级建造师考试交流群： (入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题预测)1 承包商为赶工期，向水泥厂发函紧急订购 500t 某强度级别旳水泥，规定三日内运送至工地，并规定当天承诺。
承包商旳订购行为( )。
A.属于要约邀请，随时可以撤销B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销D.属于要约，并且不可撤销参照答案： D参照解析:本题中，承包商发出旳求购信息内容具体拟定，应属于要约，因此 A 项错误;按照《合同法》规定，撤回要约旳告知应当在要约达到受要约人之前或者与要约同步达到受要约人，因此 B 项错误;承包商旳要约拟定了承诺期限，根据《合同法》规定，受要约人有理由觉得要约是不可撤销旳，并已经为履行合同作了准备工作，该要约不可以撤销，因此 C 项错误;故 D 选项对旳。
2 经人民法院两次合法传唤，原告无合法理由拒不到庭旳，法院有权( )。
A.缺席判决B.视为申请撤诉C.驳回原告诉讼祈求D.拘传原告到庭参照答案： B 参照解析:《行政诉讼法》第 48 条规定：“经人民法院两次合法传唤，原告无合法理由拒不到庭旳，视为申请撤诉;被告无合法理由拒不到庭旳，可以缺席判决”。
故 B 为对旳选项。
3 公司提取旳安全费用旳使用方式为( )。
A. 自提自用B.政府收取C.第三方代管D.共同监管参照答案： A参照解析:公司安全费用旳会计解决，应当符合国家统一旳会计制度旳规定。
公司提取旳安全费用属于公司自提自用资金，其她单位和部门不得采用收取、代管等形式对其进行集中管理和使用，国家法律法规另有规定旳除外。
故 A 为对旳选项。
4 有关仲裁庭旳构成，如下说法中错误旳是( )。
A.仲裁庭可以由三名仲裁人构成，仲裁人可以由当事人选定B.当事人可以商定由一名仲裁人构成仲裁庭C.由一名仲裁人构成仲裁庭旳，仲裁人不能由当事人选定D.仲裁庭由三名仲裁人构成旳，设首席仲裁人参照答案： C参照解析:国内《仲裁法》第 30 条规定：“仲裁庭可以由三名仲裁人或者一名仲裁人构成。
一级建造师答疑精华
一级建造师答疑精华苏群1.为什么在砂性地层中不宜采用单层侧墙？砂性地层地基承载力不均匀，侧墙在压力作用下容易坍塌，就无法起到保护作用。
2.什么是满堂支模法和滑升模板法？满堂支模法就是讲下部空间全部支上模板的方法，如下图所示：滑升模板法如下图所示：飞模是一种大型工具式模板，借助起重机械从已浇筑完混凝土的楼板下调运飞出转移到上层重复使用。
其施工步骤一般包括：1，地面组装飞模系统2，当某个开间的柱（或梁）施工完成后，用塔吊整体起吊飞模就位3，绑筋4，楼面（板）混凝土浇筑5，养护至要求强度后。
降低可调支架高度，把飞模系统置于滑动装置上。
6，将飞模滑出所施工开间，准备起吊7，将飞模整体吊装至下一个开间——这就是“飞”的来历8，重复3-6。
3．后张法钢筋如何张拉，已经浇完板了，还怎么张拉呢，张拉的作用是什么。
后张法在浇筑混凝土的时候会预留一个孔洞的，一般在混凝土强度达到75%时，会穿入钢筋，然后开始张拉，张拉完成后锚固在构件的端部，这个钢筋的收缩就会给混凝土构件一个压力，达到一个预应力的效果。
4. 横向缩缝为假缝不设传力杆，和上面的横向施工缝那条是否矛盾，他为什么把横向缩缝问题放在胀缝设置里面说？横向缩缝是不设置传力杆，但是如果这个位置刚好也是施工缝就需要设置传力杆了。
把横向缩缝问题放在胀缝设置里面确实不是很合理。
5.是不是应该砾石的直径大于碎石大于碎砾石？用在面层上面的石料的粒径，砾石因为是圆的，和水泥，砂子拌成的混凝土和均匀性不是很好，太大的砾石就会下沉，影响混凝土的质量，所以粒径要小一些，而碎石是带棱角的，和水泥，砂子拌成的混凝土强度很高，粒径可以大一些，碎砾石处于中间。
6. 胀缝设置里面的传力杆是怎么起到作用的？传力杆指的是沿水泥混凝土路面板横缝，每隔一定距离在板厚中央布置的圆钢筋。
其一端固定在一侧板内，另一端可以在邻侧板内滑动，其作用是在两块路面板之间传递行车荷载和防止错台。
7. 对于不同材质的管道应先安装钢质管道，冷热水管道、热水管道应在冷水管道上方，是惯例还是有什么道理？这些管道安装的顺序是有一定道理的，然后就形成了惯例。
一级建造师之一建市政公用工程实务考试知识点总结(超全)
一级建造师之一建市政公用工程实务考试知识点总结(超全)1、给排水管道做功能性试验，下列说法错误的是（）。
A.包括有压管道的闭水试验和无压管道的闭气试验B.雨污水合流管道必须经严密性试验合格方可投入运行C.向管道注水应从下游缓慢注入D.给水管道水压试验合格后，方可通水投产正确答案：A2、以下关于防腐保温工程质量检验的内容叙述不正确的是（）。
A.回填完成后，对于重点部位管道防腐层完整性进行检测B.全线检查防腐层的电绝缘性C.对于阳极保护质量保证文件，重点检查阳极化学成分是否符合标准要求D.采用成型制品和缠绕品的，缝隙尺寸应符合规范要求，并应将接缝错开，嵌缝要饱满正确答案：A3、石灰稳定土与水泥稳定土相比，二者共同具有的特点是()。
A.良好的板体性B.抗冻性好C.水稳性好D.早期强度高正确答案：A4、招标人应当自收到评标报告后之日起（）d内公示中标候选人，公示期不得少于（）d。
A.5,5B.3,3C.5,3D.3,5正确答案：B5、适用于检测沥青路面压实度的方法是（ ）。
A.环刀法B.钻芯法C.灌砂法D.灌水法正确答案：B6、施工钢板桩围堰时，在（）中不宜使用射水下沉办法。
A.黏土B.砂土C.碎石土D.风化岩正确答案：A7、道路改造工程中，常采用土工织物铺在新建道路沥青面层底部，可减少或延缓由旧路面对沥青加铺层的反射裂缝，按要求土工织物应能耐（）℃以上的高温。
A.140B.150C.160D.170正确答案：D8、悬浇连续梁梁体一般应分()大部分浇筑。
A.3B.4C.5D.6正确答案：B9、（2018年真题广东海南）投标保证金属于投标文件组成中的（）内容。
A.商务部分B.经济部分C.技术部分D.其他部分正确答案：A10、HDPE 膜铺设规划合理，边坡上的接缝须与坡面的坡向平行，场底横向接缝距坡脚线距离应（）。
A.大于 1.0mB.小于 l.5mC.小于 2.5mD.大于 1.5m正确答案：D11、城镇道路面层宜优先采用（）沥青。
2023年一级建造师之一建建筑工程实务知识点归纳总结(精华版)
2023年一级建造师之一建建筑工程实务知识点归纳总结(精华版)1、适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性的浅基坑支护方法是（）。
A.斜柱支撑B.型钢桩横挡板支撑C.临时挡土墙支撑D.叠袋式挡墙支护正确答案：B2、钢结构的连接方法不包括（）。
A.焊接B.机械连接C.高强螺栓连接D.铆接正确答案：B3、关于钢筋混凝土结构楼板、次梁与主梁上层钢筋交叉处钢筋安装的通常做法，正确的是（ ）。
A.板的钢筋在下，次梁钢筋居中，主梁钢筋在上B.板的钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下C.板的钢筋居中，次梁钢筋在下，主梁钢筋在上D.板的钢筋在下，次梁钢筋在上，主梁钢筋居中正确答案：B4、关于喷射井点的特点说法中，错误的是（）。
A.设备较复杂B.排水深度大C.施工快，费用低D.比多级轻型井点降水设备少，土方开挖量少正确答案：A5、楼梯建筑物中联系上下各层的垂直交通设施，规范规定梯段净高不应小于()，平台处的净高不应小于()。
A.2.0m，2.0mB.2.2m，2.0mC.2.0m，2.2mD.2.2m，2.2m正确答案：B6、关于针叶树的特点的说法中正确的是（）。
A.密度较大B.胀缩变形大C.强度较低D.木质较软正确答案：D7、饰面板安装工程一般适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于（）m、抗震设防烈度不大于8度的外墙饰面板安装工程A.20mB.24mC.28mD.100m正确答案：B8、关于脚手架立杆底垫板的说法，正确的是（）。
A.可采用具有一定强度的木质或金属垫板B.垫板至少应超出架体立杆1跨长度100mmC.采用木垫板时最小厚度不得小于50mmD.垫板的宽度至少应为100mm正确答案：C9、由于温度改变，砌体结构容易在墙体上出现裂缝，将房屋分成若干单元，使每单元的长度限制在一定范围内，可设置（）。
A.施工缝B.沉降缝C.伸缩缝D.圈梁正确答案：C10、下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是（）。
（2016 年真题）A.石灰石粉B.硅灰C.沸石粉D.粒化高炉矿渣粉正确答案：A11、关于吊顶工程的说法错误的是（）。
一级建造师之一建公路工程实务考试知识点归纳总结(精华版)
一级建造师之一建公路工程实务考试知识点归纳总结(精华版)1、公路工程竣工验收具备的条件中，应通车试运营（）年以上。
A.1B.2C.3D.4正确答案：B2、可用于各级公路基层和底基层的级配型粒料基层是（）。
A.级配砾石B.级配碎砾石C.级配碎石D.天然砂砾正确答案：C3、（）是反映拱桥受力特性的一个重要指标。
A.矢跨比B.桥梁孔径C.净矢高D.桥梁高度正确答案：A4、桥梁上部结构转体合龙时，应当在浇筑接头混凝土达到设计强度的（）后，再分批、分级松扣，拆除扣、锚索。
A.75%B.80%C.85%D.100%正确答案：C5、地下连续墙按挖槽方式大致可分为（）。
A.抓斗式、冲击式、回转式B.桩排式、壁板式、组合式C.桩排式、冲击式、回转式D.桩排式、壁板式、回转式正确答案：A6、关于装配式梁板吊装与存放要求的说法，正确的是（）。
A.吊装就位时混凝土强度为梁体设计强度的70%B.吊移板式构件时，不用考虑其哪一面朝上C.吊绳与起吊构件的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担D.预应力混凝土梁、板的存放时间不宜超过6个月正确答案：C7、（2020年真题）为防止混凝土离析，自高处向模板倾卸混凝土时，混凝土自由倾落高度宜不超过（）m 。
A.2B.3C.4D.7正确答案：A8、公路供配电线路构成中，下列选项中错误的是()。
A.10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路B.10kV高压线路只能采用电缆线路C.低压配电线路一般采用电缆线路D.按电压等级可分为10KV高压线路、380/220ⅴ低压配电线路正确答案：B9、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28d内，将进度应付款支付给承包人；否则（）。
A.承包人可以立即停工B.承包人可解除合同C.支付逾期付款复利利息D.支付逾期付款违约金正确答案：D10、根据《公路工程施工安全技术规范》，下列桥涵分部分项工程中，不管规模大小，都必须组织专家对其专项方案进行论证的是（）。
2023年一级建造师之一建市政公用工程实务知识点归纳总结(精华版)
2023年一级建造师之一建市政公用工程实务知识点归纳总结(精华版)1、燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜（）。
A.敷设在套管或地沟内B.采用管桥C.埋高绝缘装置D.采用加厚的无缝钢管正确答案：A2、工作井施工方案，包括马头门细部结构和（）。
A.土方开挖B.衬砌结构C.超前加固措施D.防水措施正确答案：C3、人工挖孔桩必须在保证施工()前提下选用。
A.经济B.方便C.安全D.进度正确答案：C4、（2014 年真题与悬浮-密实结构的沥青混合料相比，关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法，正确的是（）。
A.黏聚力大，内摩擦角大B.黏聚力大，内摩擦角小C.黏聚力小，内摩擦角大D.黏聚力小，内摩擦角小正确答案：C5、综合单价是按招标文件中分部分项（）项目的特征描述确定的。
A.概算B.估算C.预算D.工程量清单正确答案：D6、（2010 年真题）下列属于悬臂浇筑主控项目的是（）。
A.合龙时两侧梁体的高差B.轴线偏位C.顶面高程D.断面尺寸正确答案：A7、在行车荷载作用下产生板体作用，抗弯拉强度大，弯沉变形很小的路面是（ ）。
A.沥青混合料B.次高级C.水泥混凝土D.天然石材正确答案：C8、下列无机结合料中可用作高级路面基层的是()。
A.水泥稳定土B.石灰稳定土C.二灰稳定土D.二灰稳定粒料正确答案：D9、HDPE膜铺设及施工说法错误的是（）。
A.铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动B.车辆不得直接在HDPE膜上碾压C.铺设总体顺序一般为先场底后边坡，边坡铺设时应将卷材自上而下滚铺D.铺设区域内禁止使用火柴、打火机和化学溶剂或类似的物品正确答案：C10、关于施工现场对热熔连接焊接接头质量进行检验，下列说法正确的是（）。
A.100％翻边对称性检验和不少于30％的翻边切除对正性检验B.30％翻边对称性检验和不少于10％的翻边切除对正性检验C.30％翻边对称性检验和不少于30％的翻边切除的对正性检验D.100％的翻边对称性检验和不少于10％的翻边切除的对正性检验正确答案：D11、（2018 年真题广东海南）在预制构件吊装方案编制中，吊装程序和方法应写入（）中。
2023年一级建造师之一建市政公用工程实务知识点总结全面整理
2023年一级建造师之一建市政公用工程实务知识点总结全面整理1、由项目负责人每周组织专职安全员等对施工现场进行联合检查称为（）。
A.定期检查B.日常性检查C.专项检查D.季节性检查正确答案：A2、采用手掘式顶管时，应将地下水位降至管底以下不小于()处，并采取措施，防止其他水源进入顶管管道。
A.0.5mB.2mC.1.0mD.1.5m正确答案：A3、采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时，宜采用楔形或扇形砌块；当砌体垂直灰缝宽度大于30mm 时，应采用细石混凝土灌实，混凝土强度等级不应小于（）。
A.C25B.C15C.C20D.C30正确答案：C4、对复杂结构的桥梁或拆除过程复杂、困难的情况，应该采取（）手段，确保施工安全。
A.仪器监测B.计算分析C.体系转换D.局部临时加固正确答案：A5、植物在开花发育时期各种营养元素的需要都特别迫切，其中（ ）的作用更为重要。
A.氮B.磷C.钾D.氨正确答案：C6、关于新旧桥桥梁上部结构拼接连接方式的说法，正确的是（）。
A. 实心板宜采用铰接连接或近似于铰接连接B. 空心板宜采用刚性连接C. T 梁之间宜采用铰接连接D. 箱梁之间宜采用刚性连接正确答案：A7、下列属于发包人义务的是（）。
A.完成工程并修补缺陷B.提供劳务、材料、机械等，以及临时设施C.负责环境与生态的保护工作D.提供施工场地正确答案：D8、污水处理构筑物中卵形消化池，通常采用（）施工。
A.无粘结预应力筋，曲面异型大模板B.有粘结预应力筋，曲面异型大模板C.无粘结预应力筋，曲面异型小模板D.有粘结预应力筋，普通组合大模板正确答案：A9、（2016 年真题）关于无压管道功能性试验的说法，正确的是（）。
A.当管道内径大于700mm 时，可抽取1/3 井段数量进行试验B.污水管段长度300mm 时，可不作试验C.可采用水压试验D.试验期间渗水量的观测时间不得小于20 分钟正确答案：A10、（2012 年真题）水泥混凝土路面在混凝土达到（）以后，可允许行人通过。
2023-2024一级建造师之一建建筑工程实务知识点归纳总结(精华版)
2023-2024一级建造师之一建建筑工程实务知识点归纳总结(精华版)1、在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（）最小。
A.自由时差B.总时差C.持续时间D.时间间隔正确答案：B2、混凝土标准养护应在标养室或标养箱中进行，规范规定的标准养护温度、湿度为（）。
A.20±2℃,90%B.20±3℃,90%C.20±2℃,95%D.20±3℃,95%正确答案：C3、室外疏散楼梯和每层出口处平台，均应采取非燃烧材料制作，平台的耐火极限不应低于()h。
A.1B.2C.3D.4正确答案：A4、对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的平面位置放线测量方法是（）。
A.直角坐标法B.极坐标法C.距离交会法D.角度前方交会法正确答案：A5、城市蓝线是指( )。
A. 市规划中确定的必须控制的城市基础设施用地的控制线B.城市规划中确的地表水体保护和控制的地域界限C.城市各类公共绿地范围的控制线D.国家及各省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界限正确答案：B6、混凝土立方体标准抗压试件的边长为（）mm。
A.70.7B.100C.200D.150正确答案：D7、在常温条件下，一般墙体大模板拆除时混凝土强度最少要达到（）N2。
A.0.5B.1.0C.1.2D.1.5正确答案：B8、基坑开挖过程中，在坑边堆置弃土、材料时，其距坑边的距离不得小于（）m，堆放高度不能超过（）m 。
A.1.5；1.5B.1.5；2.0C.1.0；1.5D.2.0；2.0正确答案：C9、用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是（）d。
A.7B.14C.21D.28正确答案：D10、关于抹灰层平均总厚度的说法，正确的是（）。
A.内墙普通抹灰层平均总厚度最大值25mmB.内墙高级抹灰层平均总厚度最大值20mmC.石墙抹灰层平均总厚度最大值35mmD.外墙抹灰层平均总厚度最大值25mm正确答案：C11、根据《建筑设计防火规范》GB?50016的规定，关于民用建筑装饰装修防火设计的表述，错误的是(?)。
一级建造师复习资料(必记)
一级建造师复习资料(必记)一、道路工程结构与材料1、以道路在城市道路网中的地位和交通功能为基础，同时也考虑对沿线的服务功能分为四类：即快速路、主干路、次干路和支路。
分类主要是满足道路在交通运输方面的功能。
①快速路---完全为交通功能服务，大容量、长距离、快速交通②主干路---以交通功能为主，连接主要分区，道路网主要骨架③次干路---区域性交通干道，兼有服务工程④支路---与建筑物出入口相接，以服务为主。
2、除快速路外根据城市规模、设计交通量、地形分为1、2、3级，大城市1级，中等2级，小城市3级。
3、根据作用：全市性、区域性、环路、放射路、过境道路;根据性质：公交、货运、客货运道路4、路面按结构强度分类：高级路面和次高级路面①高级路面---强度高、刚度大、稳定性好，用于快速路、主干路和公交专用道路。
包括水泥混凝土路面(30年)、沥青混凝土、沥青碎石、天然石材(15年)②次高级路面---用于次干路和支路，包括沥青贯入式(12年)、沥青表面处治(8年)。
5、路面按力学特性分类：刚性路面和柔性路面①刚性路面：板体作用，抗弯强度大，弯沉小;破坏取决于极限弯拉强度;代表是水泥混凝土路面②柔性路面：抗弯强度小，弯沉变形大，产生累积变形;破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变;代表是各类沥青路面。
二、沥青路面结构特点1、沥青路面由面层、基层和路基构成。
多层次、层数不宜多;层间必须结合紧密，保证整体性和应力传递连续性。
2、行车荷载和自然因素对路面影响随深度增加而减弱，对路面材料的强度、刚度、稳定性的要求也降低。
基层与面层回弹模量比≥0.3，土基与基层宜为0.08-0.4。
回填模量是土的抗压强度指标。
3、面层、基层的结构类型与厚度与交通量相适应。
4、基层分为柔性基层、半刚性基层;在快速路、主干路半刚性基层上铺筑面层时，应加厚面层或采取其他措施减轻反射裂缝。
5、路基分类：按材料分为土方路基、石方路基、特殊土路基。
按断面形式分为路堤、路堑(重路堑、半路堑、半山峒)、半填半挖。
一级建造师之一建机电工程实务考试知识点归纳总结(精华版)
一级建造师之一建机电工程实务考试知识点归纳总结(精华版)1、动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于（）。
A.0.5MΩB.1MΩC.10MΩD.20MΩ正确答案：A2、下列选项中，不属于臂架型起重机的是（ ）。
A.流动式起重机B.桥式起重机C.塔式起重机D.门座式起重机正确答案：B3、安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于（ ）MPa。
A.8B.10C.12D.15正确答案：B4、开、评标时，有效标书不得少于（ ）家，否则，此次招标无效。
A.6B.4C.3D.2正确答案：C5、下列措施中，不属于发电厂和变电站防雷措施的是（）。
A.装设均压环B.采用避雷针和避雷线预防直雷击C.在靠近变电站的一段进线必须加设避雷线D.利用阀型避雷器来限制入侵电波的过电压幅值正确答案：A6、起重机选用的基本参数中，在确定回转半径和起升高度后，起重机能安全起吊的重量指的是（ ）。
A.最大起升高度B.额定起重量C.吊装计算载荷D.动载荷系数正确答案：B7、下列关于地锚设置要求中，不正确的是（）。
A.地锚设置应按吊装施工方案的规定进行B.埋入式地锚基坑的前方坑深2倍的范围内不应有地沟C.埋入式地锚设置完成后对受力绳扣进行预拉紧D.地锚设置完成后应做好隐蔽工程记录正确答案：B8、下列施工组织设计编制依据中，属于工程文件的是( )。
A.投标书B.标准规范C.工程合同D.会议纪要正确答案：D9、（2013年真题）下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是（）A.管道与设备连接→仪表安装→调试与试运行B.仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温C.管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温D.管道与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温正确答案：B10、关于卷扬机卷筒容绳量的说法，正确的是（）。
A.卷筒允许钢丝绳缠绕厚度B.卷筒允许使用钢丝绳直径范围C.卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值D.卷筒允许容纳的钢丝绳总长度正确答案：C11、在电梯设备中检测轿厢是否超速的装置是（）。
一级建造师精华资料汇总
课程预习【预习班内容纲要】第一部分建造师前景分析第二部分法规考试解读第三部分如何高效备考第四部分学习方法分享第五部分应试技巧第六部分知识框架梳理第七部分新版教材新增重要知识点第一部分建造师前景分析我们必须得考建造师吗？答案是：必须考。
【考试性质】建造师考试是人力资源与社会保障部和住建部共同负责的执业资格考试，不同职业资格考试。
是担任施工项目经理的必备条件。
是施工领域业务竞争力的最好体现。
【获得证书】一级建造师执业资格证书（考试合格获得）一级建造师注册证书（注册后）【提示】我们该考哪类证书。
【建造师的准入资格会取消吗？】截止2016年上半年末，国务院已分六批次共取消319项职业资格，据传在今年年底之前，还要再取消一批职业资格，达到占国务院部门设置职业资格总量的70%以上!建造师会取消吗？【哪些准入资格会被取消】（两大类）【一级建造师的行业前景】市场缺口巨大：我国建筑施工企业有10万多个，从业人员3600多万，从2004年开始建造师考试历经十余载，建造师人数却只有几十万人，依然供不应求，项目经理需求缺口巨大。
●建筑领域含金量最高的证书●担任工程项目经理的前提条件●企业招投标、项目管理需要的专业人才●求职的敲门砖，升职加薪的阶梯●职业荣誉的最高体现推荐指数：★★★★★推荐理由：想在建筑领域求生存、求发展，不是要不要考建造师的问题，而是必须尽快有！【建造师发展前景】【信息一】建筑行业强化个人责任（与国际接轨）2014年9月，住建部印发《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，工程项目设计使用年限内发生质量事故或者严重质量问题时，追究五方项目负责人的终身责任。
项目经理将承担大额的罚款（单位罚款数额5%～10%的罚款）。
【信息二】住建部发文终结挂资质年代2016年10月14日，住建部发布了《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》，规定在建筑业企业资质管理中，除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师、中级以上职称人员、持有岗位证书的现场管理人员、技术工人的指标考核。
2023年一级建造师之一建矿业工程实务知识点归纳总结(精华版)
2023年一级建造师之一建矿业工程实务知识点归纳总结(精华版)1、矿井联系测量的目的是（ ）。
A.使地面和井下测量控制网采用同一坐标系 B.将地面的平面测量与高程测量联系起来 C.将井下平面测量与高程测量联系起来 D.将地面平面测量与井下高程测量联系起来正确答案：A2、高温高硫矿井爆破时，孔内温度为（ ）时，应控制装药至起爆的相隔时间不应超过1h。
A.50～70℃B.60～80℃C.60～90℃D.50～80℃正确答案：B3、适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是( )。
A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法正确答案：D4、关于企业从业人员安全培训的做法，不正确的是（ ）。
A.对企业主要负责人的考核内容是其安全管理能力和安全生产知识B.特种作业人员应和其他从业人员进行相同的培训C.企业应对从业人员进行安全教育和培训D.生产经营单位应督促从业人员严格执行安全生产规章制度、操作规程正确答案：B5、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是（）。
A.延长工期B.调整后续工程进度计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会正确答案：B6、风井若在关键线路上，则安排风井()则不合理。
A.比主、副井提前开工?B.略晚于主、副井开工?C.于主、副井完成后开工?D.与主、副井同时开工?正确答案：C7、工程爆破中使用最多的炸药是()。
A.起爆药B.混合炸药C.发射药D.单质猛炸药正确答案：B8、井筒施工的掘砌单行作业方式，是（）。
A.在井筒同一段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式B.在井筒同一段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式C.在井筒两个段高内，同时进行掘、砌施工的作业方式D.在井筒两个段高内，按顺序掘、砌交替的作业方式正确答案：B9、矿山的安全设施未经验收而擅自投入生产且拒不停止生产的，其处罚措施是（）。
A.上级主管部门对其处以罚款B.上级主管部门提请县级以上人民政府进行罚款C.经县级以上人民政府决定由有关主管部门吊销其采矿许可证和营业执照D.管理矿山企业的主管部门吊销其采矿许可证和营业执照正确答案：C10、地面建筑防水的结构类型可分为（ ）。
2024版一级建造师(精华)PPT课件
考试与认证
考试
一级建造师执业资格考试实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度， 由人事部、建设部共同组织实施，原则上每年举行一次考试。
认证
通过一级建造师执业资格考试合格，取得《中华人民共和国一级建造师执业资 格证书》并经注册后，即可取得一级建造师注册证书，成为注册一级建造师。
2024/1/30
2024/1/30
6
02
建筑工程法规及相关知识
2024/1/30
7
建筑法规体系及核心内容
建筑法规体系概述
建筑法规的构成、层次及相互关系。
建筑法规的实施与监管
建筑法规的执行机构、监管措施及违 法行为的法律责任。
建筑法规的核心内容
建筑许可、建筑安全与卫生、建筑合 同、建筑税收等。
2024/1/30
8
2024/1/30
工程财务风险管理
了解工程财务风险管理的概念、方法及应用。
18
05
建筑工程施工技术与实务
2024/1/30
19
土木工程施工技术要点与案例分析
基础工程施工技术 包括地基处理、桩基施工、地下室防 水等关键技术要点。
钢筋混凝土结构施工技术
涵盖模板支撑、钢筋加工与安装、混 凝土浇筑与养护等核心内容。
地面装饰施工技术
涉及木地板、石材、地毯等不同地面材料的 铺装技术。
案例分析
结合实例，分析装饰装修工程施工过程中的 技术难题及解决方案。
2024/1/30
22
06
一级建造师备考策略与建议
2024/1/30
23
考试大纲解读与备考方向指导
2024/1/30
01 深入解读一级建造师考试大纲，明确考试要求和 考试内容。
2023年一级建造师之一建市政公用工程实务全部重要知识点
2023年一级建造师之一建市政公用工程实务全部重要知识点1、关于安全检查表（SCL）说法错误的是（）。
A.使用SCL表可有效发现和查明各种危险和隐患B.使用SCL表可监督规章制度的执行情况C.填写SCL表需要填写检查时间、检查人和直接负责人D.检查结果受人为影响较大，对检查者要求较高正确答案：D2、下列施工内容中，属于排水下沉法沉井施工内容的是（）。
A.浇筑水下砼B.降低地下水C.水中挖土D.水下封底正确答案：B3、斜拉桥主梁施工方法中，（）是斜拉桥主梁施工最常用的方法。
A.顶推法B.平转法C.支架法D.悬臂浇筑法正确答案：D4、下列工程项目中，不属于城镇道路路基工程的项目是（ ）。
A.涵洞B.挡土墙C.路肩D.水泥稳定土基层正确答案：D5、施工竖井不得设在低洼处，井口应比周围地面高（）以上，地面排水系统应完好、畅通。
A.0.2mB.0.3mC.0.4mD.0.5m正确答案：B6、沉井下沉施工时，挖土应分层、均匀、对称进行；对于有底梁或支撑梁沉井，其相邻格仓高差不宜超过（）。
A.0.3mB.0.2mC.0.4mD.0.5m正确答案：D7、土体应力应变中决定土的力学性质的是土的（ ）。
A.含水量B.抗剪强度C.密实状态D.塑性指数正确答案：C8、（2014 年真题）穿越铁路的燃气管道应在套管上装设（）。
A.放散管B.排气管C.检漏管D.排污管正确答案：C9、沉井下沉施工终沉时，每小时测一次，严格控制超沉，沉井封底前自沉速率应小于（）。
A.10mm/8hB.20mm/8hC.15mm/8hD.25mm/8h正确答案：A10、新兴城区多采用（）排水系统。
A.完全分流制B.截流式C.合流制D.混流制正确答案：A11、关于无压管道功能性试验的说法，正确的是（ ）。
A.当管道内径大于700mm时，可抽取1/3井段数量进行试验B.污水管道段长度300m时，可不作试验C.可采用水压试验D.试验期间渗水量的观测时间不得小于20分钟正确答案：A12、在施工合同常见的风险种类与识别中，水电、建材不能正常供应属于（）。
一级建造师精华
1
（三）执业工程规模标准 （一）执业范围 1.执业范围 （1）任项目经理 （2）从事其他施工的管理活动 （3）法律规定的其他业务 （4）一级建造师，可担任特级、一级建筑资质的企业的施工 项目经理 （5）二级建造师，可担任二级、二级以下的建筑资质的企业 的施工项目经理 2.受聘单位的要求 必须具有相应的资质 3.对岗位的要求 （1）不能同时担任两个或两个以上的项目的项目经理 （2）工程施工管理以及质量合格文件，必须有建造师的签字 与印章 （3）除进行施工管理外，还可以从事建设工程技术经济咨询 与服务 （二）权利与义务 1.注册建造师的权利（8 条） （1）使用注册建造师的名称； （2）在规定范围内从事执业活动； （3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章； （4）保管和使用本人注册证书、执业印章； （5）对本人执业活动进行解释和辩护； （6）接受继续教育； （7）获得相应的劳动报酬； （8）对侵犯本人权利的行为进行申述。 2.注册建造师的义务（7 条） （1）遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德； （2）执业技术标准、规范和规程； （3）保证执业成果的质量，并承担相应责任； （4）接受继续教育，努力提高执业水准； （5）保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘 密； （6）与当事人有利害关系的，应当主动回避； （7）协助注册管理机关完成相关工作。 3.注册建造师不得有以下行为（9 条） （1）不履行注册建造师义务； （2）在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的 其他利益； （3）在执业过程中实施商业贿赂； （4）签署有虚假记载等不合格的文件； （5）允许他人以自己的名义从事执业活动； （6）同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业； （7）涂改、倒卖、出租、出借、复制或者以其他形式非法转 让资格证书、注册证书和执业印章； （8）超出执业范围和聘用单位业务范围从事执业活动；
一级建造师之一建矿业工程实务考试知识点归纳总结(精华版)
一级建造师之一建矿业工程实务考试知识点归纳总结(精华版)1、提升钢丝绳水平荷载的绝大部分由井架的( )结构承受。
A.头部B.立架C.斜架D.井口支撑梁正确答案：C2、在矿山土石方开挖工程中，对于松软矿岩，一般应采用（）。
A.间断式开挖B.连续式开挖C.半连续式开挖D.以上均可正确答案：B3、矿山专用钢材中，专门设计的具有翼缘宽、小高度、厚腹板几何特性，既适于作梁，也适于制作柱腿的是( )。
A.矿用工字钢B.矿用U型钢C.轻轨D.重轨正确答案：A4、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（ ）。
A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额正确答案：B5、矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是（）。
A.项目部和项目经理负责制B.工程处及处长负责制C.施工队与队长负责制D.专业区队与工地领导负责制正确答案：A6、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。
A.较井筒设计净半径大1～4cmB.较井筒内径小1～4cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径正确答案：A7、在矿井水害中，不能体现井巷透水征兆的是()。
A.井下工作人员眩晕、恶心B.煤层变湿、挂汗C.空气变冷、出现雾气D.底板鼓起、产生裂隙正确答案：A8、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。
A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金正确答案：A9、当施工过程中发现地质条件有重大差别时，施工单位做法正确的是（ ）。
A.静候建设单位提出主导意见B.根据实际情况改变施工方案C.与设计单位共同修改方案D.立即停止施工正确答案：D10、按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（ ）。
A.材料运输损耗费B.配件采购及保管费C.工程设备费用D.检验试验费正确答案：D11、以下企业主管人员将依法追究刑事责任的行为是（）。
A.未按规定提取安全技术措施专项费B.未及时、如实报告安全事故C.对无视事故隐患而发生重大伤亡事故D.违章指挥、强令工人冒险作业正确答案：C12、属于两井间的巷道贯通特点的是（）。
一级建造师市政考点总结大全(精心整理考试必看)
一级建造师市政考点总结大全(精心整理考试必看)市政一级建造师最新考点复资料包括投标文件技术部分、施工项目成本管理、合同管理、施工组织设计、工程量清单计价方法、施工进度计划、工程施工质量控制、安全事故处理等方面的内容。
投标文件技术部分中的施工组织设计主要应包括施工流程、工期计划、资源配置、施工方法等内容。
投标报价的计价方法主要有固定总价、单价合同、成本加酬金等几种方式。
施工项目成本管理的成本最优化原则是指在保证工程质量和工期的前提下，通过优化资源配置和施工方法等方式，实现成本最小化。
全面管理成本原则是指在施工项目的各个阶段，从设计、采购、施工到竣工验收全方位地控制成本。
成本责任制原则是指明确各个部门和个人的成本管理职责和权利，建立健全的成本管理制度。
成本管理有效化原则是指采用先进的成本管理技术和工具，提高成本管理的效率和精度。
成本管理科学化原则是指在成本管理中运用科学的方法和理论，提高成本管理的科学性和准确性。
施工项目成本管理的基础工作包括成本估算、成本预算、成本核算等。
成本责任制包括成本计划、成本控制、成本分析等方面。
施工项目部成本控制的主要措施包括制定成本计划、控制成本变化、加强成本分析等。
确定项目部的成本责任目标应遵循明确、可行、可量化、可考核的原则。
施工项目管理的合同管理依据的法律法规包括《中华人民共和国合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等。
施工项目部应履行合同的各项义务，包括按照合同约定完成工程、保证工程质量、保证工期等。
合同终止后，承包方应做好合同评价工作，包括对合同执行情况的评价和合同履行过程中出现的问题的分析。
施工项目分包招标要求包括明确分包工程的范围、编制专项施工方案、确定分包单位的资质等。
工程索赔是指在施工过程中由于设计、合同、施工等方面的原因而导致的工程变更、工程延误、工程损失等问题。
承包方进行工作索赔应遵从公正、合理、合法、及时的原则。
施工合同变更的主要因素包括设计变更、合同条款变更、工程量变更等，变更程序包括变更申请、变更评审、变更签订等环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三、双代号网络计划图
用双代号时标网络计划表示的进度计划
（1）网络图的绘制规则：紧前工作紧后工作及虚工作
（2）关键线路的判断：沿线累加，逢圈取大
（3）工期的计算：累加和
【例题】双代号网络计划如下图所示，指出有几条关键线路并计算工期。
（4）索赔问题：
①索赔事件在关键线路上：关键线路上发生拖延，定责后直接判断；
②索赔事件不在关键线路上：非关键线路上，先判断拖延时间是否超过机动时间，即时差。
（5）总时差快速计算
（6）合同工期与计划工期对比
【真题】背景资料【2016】
某管道铺设工程项目，长1km，工程内容包括燃气、给水、热力等项目，热力管道采用支架铺设，合同工期80天，断面布置如图3-1所示。
建设单位采用公开招标方式发布招标公告，有3家单位报名参加投标，经审核，只有甲、乙2家单位符合合格投标人条件，建设单位为了加快工程建设，决定由甲施工单位中标。
开工前，甲施工单位项目部编制了总体施工组织设计，内容包括：
（1）确定了各种管道的施工顺序为：燃气管→给水管→热力管；
（2）确定了各种管道施工工序的工作顺序如表3所示，同时绘制了网络计划进度图入图3-2所示。
在热力管道排管施工过程中，由于下雨影响停工1天。
为保证按时完工，项目部采取了加快施工进度的措施。
【问题】
1．建设单位决定由甲施工单位中标是否正确？说明理由。
2．给出项目部编制各种管道施工顺序的原则。
3．项目部加快施工进度应采取什么措施？
4．写出图3-2中代号A和表3中代号B、C、D、E代表的工作内容。
5．列示计算图3-2的工期，并判断工程施工是否满足合同工期要求，同时给出关键线路。
【答案】
1. 建设单位决定由甲施工单位中标不正确。
理由：
（1）要保证满足条件的单位有三家以上才可以，符合条件的只有两家单位，应当重新招标。
（2）直接决定甲施工单位中标不对，应经过合理完整的评标程序选定中标人。
2.项目部编制各种管道施工顺序的原则是:管道安装应按“先大管，后小管，先主管，后支管，先下部管，后中上部管”的原则，有计划分步骤进行。
3. 项目部加快施工进度应采取以下措施：
（1）调整关键线路的长度。
应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间，并重新计算未完成部分的时间参数，将其作为一个新计划实施。
（2）调整非关键工作时差。
每一次调整后都必须重新计算时间参数，观察该调整对计划全局的影响。
（3）增、减工作项目。
（4）调整逻辑关系。
调整时应避免影响原定计划工期和其他工作的顺利进行。
（5）调整工作的持续时间。
（6）调整资源的投入。
4. 图3-2中：
代号A的工作内容是给水管排管；代号B的工作内容是给水管挖土；
代号C的工作内容是燃气管排管；代号D的工作内容是给水管回填；
代号E的工作内容是热力管支架。
5. （1）图3-2的工期为：5+10+20+40+5=80天。
工程施工满足合同工期。
（2）关键线路是①→②→③→⑤→⑥→⑧→⑨→⑩。
【例题】
某施工单位承接了某二级道路桥梁工程，合同约定该桥梁工程工期为150天。
施工单位按照合同要求编制了如下网络计划，并经监理工程师批准后实施。
在实施过程中，发生了如下事件：
事件一：工作D施工过程中，罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损，机械维修花费2万元，同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8天；
事件二：施工单位租赁的施工机械未及时进场，使工作F实际时间比计划时间拖延8天，造成施工单位经济损失2000元／天；
事件三：业主变设计，未及时向施工单位提供图纸，使工作E实际时间比计划时间拖延15天，造成施工单位经济损失1600元／天。
【问题】
1.根据网络图计算该工程的总工期，并指出关键路线。
2.分别分析事件一、二、三对总工期的影响，并计算施工单位可获得的工期补偿。
3.分别分析施工单位能否就事件一、二、三导致的损失向业主提出索赔，说明理由，并计算索赔金额。
4.将背景中的双代号网络改为单代号网络。
【解析】
1.该工程总工期为145天，
关键线路为：1→2→3→4→5→7→8→9→10；
2.事件一：D工作总时差10天，拖延8天不会影响总工期，施工单位不会获得工期补偿；
事件二：此事件责任在施工单位， F为关键工作，拖延8天会造成工期延误8天，施工单位不会获得工期补偿；
事件三：此事件责任在业主单位， E工作总时差10天，延误15天会造成计划工期拖延5天，但合同约定工期为150天，计划工期为145天，因此没有造成实际工期延长，施工单位不会获得工期补偿。
3.事件一是不可遇见因素导致的损失，工期未受影响，不可索赔工期，也不可索赔费用；
事件二责任在施工单位，不可索赔工期和费用；
事件三是业主的责任，由于没有造成实际工期延长，因此不能索赔工期，索赔费用1600*15=24000元。
四、单代号网络计划图上述案例练习第4问
1K420072 施工进度计划调控措施
一、施工进度目标控制
（二）分包工程控制
（1）分包单位的施工进度计划必须依据承包单位的施工进度计划编制。
（2）承包单位应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范围。
（3）总、分包之间相互协调
二、进度计划控制与实施
（二）保证措施
（1）严格履行开工、延期开工、暂停施工、复工及工期延误等报批手续。
（2）在进度计划图上标注实际进度记录，跟踪记载每个施工过程开始完成日期、每日完成数量、现场情况、干扰因素排除情况。
（3）进度计划应具体落实到人、目标、任务，并制定检查方法和考核办法。
（4）跟踪工程部位进度，对工程量、总产值、赶工用人材机进行统计分析，指导下步工作，编制统计报表。
（5）按规定程序和要求，处理进度索赔
三、进度调整
（2）施工进度计划在实施过程中进行的必要调整必须依据施工进度计划检查审核结果进行。
调整内容应包括：工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。
（3）工作关系的调整，以充分利用施工的时间和空间进行合理交叉衔接，从而达到控制进度计划的目的。
1K420073 施工进度报告注意事项
二、施工进度报告
（二）主要内容
（1）工程项目进度执行情况综合描述。
（2）实际施工进度图。
（3）工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。
（4）进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。
（5）解决问题的措施。
（6）计划调整意见和建议。
三、进度计划控制总结
（一）编制依据：
进度计划、执行情况、检查结果、调整资料。
（二）包括内容
（1）合同工期目标及计划工期目标完成情况。
（2）施工进度控制经验与体会。
（3）施工进度控制中存在的问题及分析。
（4）施工进度计划科学方法的应用情况。
（5）施工赶进度控制的改进意见。