拆 迁 还 原 协 议
双港镇北马集村还迁安置住房协议书补充协议
双港镇北马集村还迁安置住房协议书补充协议协议方一：姓名：________________性别：________________ 。
身份证号码：________________ 。
联系电话：________________ 。
住址：________________ 。
签约日期：________________ 。
协议方一（以下简称甲方）与协议方二（以下简称乙方）在此签订本补充协议。
为了方便理解和条理清晰，协议的内容将在后面逐一说明，大家请耐心看完。
协议方二：姓名：________________ 。
性别：________________ 。
身份证号码：________________ 。
联系电话：________________ 。
住址：________________ 。
签约日期：________________。
鉴于：1. 甲方和乙方之前已经就“双港镇北马集村还迁安置住房”签订了原始协议，并约定了相关的住房安置事项。
2. 随着时间的推移，甲方与乙方就一些原协议中的具体内容进行了一些调整和补充。
3. 甲乙双方经友好协商，达成一致，现就相关事项做出如下补充协议，以明确双方的责任和义务。
为了更清楚的说明，以下将分条列出补充内容，大家一看便知。
一、补充的具体内容1. 关于安置房的交付时间原协议中约定的安置房交付日期为2024年6月30日。
由于施工方面的一些不可预见的因素，交付时间将推迟至2024年9月30日。
乙方同意此时间调整，并理解因施工进度可能造成的一些细微延误，甲方也会尽力缩短可能的交付时间。
如果因为特殊原因，房屋交付时间再次延后，甲方需提前通知乙方，并说明延迟原因，尽量避免乙方的生活受到太大影响。
2. 关于安置房的质量问题甲方承诺提供的安置房质量将达到国家规定的基本标准。
若乙方在入住后发现任何明显的质量问题，甲方将负责免费修复。
大家伙，装修虽不是什么五星级豪华大酒店，但我们承诺每个房间的墙面都是白白净净的，地板没有坑坑洼洼的，厨房、卫生间的设施一应俱全，大家尽管放心。
还迁房房买卖合同范本
还迁房房买卖合同范本甲方（卖方）：______________乙方（买方）：______________鉴于甲方为还迁房的合法所有权人，乙方有购买还迁房的意愿，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就还迁房买卖事宜达成如下协议：第一条房屋信息1.1 甲方同意将其所有的位于_______市_______区_______路_______号的还迁房（以下简称“该房屋”）出售给乙方。
1.2 该房屋的建筑面积为_______平方米，房屋结构为_______，房屋用途为_______。
第二条房屋价款及支付方式2.1 双方约定该房屋的总价款为人民币（大写）_______元整（￥_______元）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起_______日内支付定金人民币（大写）_______元整（￥_______元）。
2.3 乙方应于房屋过户手续办理完毕之日起_______日内支付剩余房款人民币（大写）_______元整（￥_______元）。
第三条房屋交付3.1 甲方应于收到全部房款之日起_______日内将该房屋交付给乙方，并保证该房屋结构安全、设施设备完好。
3.2 交付时，甲方应提供该房屋的相关权属证明文件及钥匙等。
第四条产权过户4.1 甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续，并提供必要的文件和资料。
4.2 过户所需税费由_______方承担。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定交付房屋或乙方未按约定支付房款，违约方应向守约方支付违约金，违约金为房屋总价款的_______%。
5.2 如因甲方原因导致房屋不能过户，甲方应退还乙方已支付的全部款项，并支付违约金人民币（大写）_______元整（￥_______元）。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并以书面形式作为本合同的补充。
2024年房屋拆迁补偿协议标准范本（9篇）
房屋拆迁补偿协议标准范本被拆迁人（以下简称甲方）：拆迁人（以下简称乙方）：根据《_____》、《_____》和《土地管理法》的有关规定，双方本着平等自愿的原则，就拆迁补偿一事达成如下协议：一、被拆迁人情况：甲方目前家庭成员共有_____名，其分别为_____（男）、_____（女）。
二、拆迁人情况：乙方根据我国有关法律已经取得拆迁人资格证，乙方承诺将依法与甲方就拆迁补偿情况达成协议。
三、房屋补偿：甲方目前所有房屋的建筑面积为____平方米，其中包括套内建筑面积____平方米、公摊建筑面积____平方米;经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估，此等房屋所有权的单位价格为_____元/平方米，故甲方拥有房屋所有权的合计价值为_____元。
四、土地补偿：甲方目前房屋所占土地共有____平方米，其中甲方享有专有土地使用权的有____平方米，甲方与其他人共有土地使用权的有____平方米;经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估，此等土地使用权的单位价格为_____元/平方米，故甲方拥有土地使用权的合计价值为_____元。
五、其他补偿：考虑到甲方长期居住于此地，搬离家园将给甲方造成诸多不便，本着奖励补偿的原则，乙方承诺除房屋补偿金与土地补偿金以外，还应当向甲方支付以下补偿金：1、电话号码变更费用：2、有线电视安装成本：3、交通运输费用：六、补偿金支付方式：根据双方之协议，乙方共计支付甲方补偿金_____元，乙方承诺将在____年____月____日前，一次性将全部补偿金支付到甲方所银行账户：_____银行帐号。
七、禁止行为：考虑到甲方的弱势地位，乙方承诺在双方没有达成协议以前，绝对不会采取任何停水、停电、停暖等行为来影响甲方的正常生活，否则乙方将向甲方每天支付_____元赔偿金。
八、争议解决：双方如有争议，将交由北京_____委员会解决。
九、其他：本协议壹式陆份，双方各执叁份，乙方提交房屋行政管理机构壹份。
《宋史·谢枋得传》原文及翻译
《宋史·谢枋得传》原文及翻译谢枋得，字君直，信州弋阳人也。
为人豪爽。
每观书，五行俱下，一览终身不忘。
性好直言，一与人论古今治乱国家事，必掀髯抵几，跳跃自奋，以忠义自任。
宝佑中，举进士，对策极攻丞相董槐与宦官董宋臣，意擢高第矣，及奏名，中乙科。
除抚州司户参军，即弃去。
明年复出，试教官，中兼经科，除教授建宁府。
五年，枋得考试建康，擿似道政事为问目①。
漕使陆景思衔之，上其稿于似道。
坐居乡不法，且讪谤，追两官，谪居兴国军。
德佑元年，吕文焕②导大元兵东下鄂、黄、蕲、安庆、九江，凡其亲友部曲皆诱下之。
枋得与吕师夔③善，乃应诏上书，以一族保师夔可信，且愿身至江州见文焕与议。
会文焕北归，不及而反。
明年正月，师夔与武万户分定江东地，枋得以兵逆之。
吕军驰至，枋得走入安仁，奔信州，不守。
乃变姓名，入建宁，寓逆旅中，日麻衣蹑履，东乡而哭，人不识之，以为被病也。
已而去，卖卜建阳市中，有来卜者，惟取米屦而已，委以钱，率谢不取。
其后人稍稍识之，多延至其家，使为弟子论学。
至元二十三年，集贤学士程文海荐宋臣二十二人，以枋得为首，辞不起。
又明年，行省丞相忙兀台将旨诏之。
枋得曰："上有尧、舜，下有巢、由，枋得名姓不祥，不敢赴诏。
"丞相义之，不强也。
二十五年，尚书留梦炎以枋得荐。
枋得遗书梦炎，终不行。
福建行省参政魏天佑见时方以求材为急，欲荐枋得为功。
枋得骂曰："天佑仕闽，无毫发推广德意，反起银冶病民，顾以我辈饰好邪？"及见天佑，又傲岸不为礼。
天佑怒，强之而北。
二十六年四月，至京师。
已而病，迁悯忠寺，见壁间《曹娥碑》，泣曰："小女子犹尔，吾岂不汝若哉！"留梦炎使医持药杂米饮进之，枋得怒曰："吾欲死，汝乃欲生我邪？"弃之于地，终不食而死。
（选自《宋史·谢枋得传》，有删改）【注】①问目：题目。
②吕文焕：南宋降元将领。
③吕师夔：吕文焕之侄。
附文言文参考译文谢枋得字君直，是信州弋阳人。
杨柳青还迁补偿方案
杨柳青还迁补偿方案一、背景杨柳青地区是天津市一个历史悠久的老城区，拥有丰富的文化和历史遗迹。
然而，为了城市的发展和改造，杨柳青地区将进行大规模的还迁工作，许多居民将不得不离开原居住地。
为了保护居民的合法权益，制定了杨柳青还迁补偿方案。
二、确定还迁范围根据城市规划部门的规划，确定了杨柳青地区的还迁范围。
在这个范围内，所有居民都将被要求搬迁到新的住房区。
三、还迁补偿方案概述为了保障居民的利益，杨柳青还迁补偿方案将提供以下补偿措施：3.1 住房安置所有符合搬迁条件的居民将获得新的住房。
在新的住房区，居民将拥有与原住房相当的居住面积和居住条件。
市政府将负责新住房的建设和配套设施的建设。
3.2 经济补偿除了住房安置外，杨柳青还迁补偿方案还将提供经济补偿。
居民将获得一笔金钱补偿，以弥补搬迁带来的不便和损失。
补偿的金额将根据不同居民的情况而有所差异，包括原居住面积、房龄等因素。
3.3 基础设施改善为了提高新住房区的居住条件，杨柳青还迁补偿方案将进行基础设施改善。
市政府将投入资金，改善道路、供水、供电等基础设施，并提供更好的公共服务设施，如学校、医院等。
四、还迁补偿操作流程为了确保还迁补偿方案的顺利进行，制定了以下操作流程：4.1 居民申报居民需要在规定的时间内向市政府提出还迁申请。
申请需要提供相关证明文件，如住房证明、身份证等。
4.2 补偿评估市政府将组织评估团队对居民的住房情况进行评估。
评估团队将考虑居民的居住面积、房龄等因素，确定补偿金额。
4.3 补偿方案公示市政府将公示每个居民的补偿方案。
居民有权对补偿方案提出异议，市政府将对异议进行评估并作出调整。
4.4 签订协议经居民同意后，市政府和居民将签订还迁补偿协议。
协议中将明确搬迁时间、补偿金额等具体内容。
4.5 住房安排市政府将负责为居民安排新的住房。
居民需要按照规定的时间搬迁到新的住房区，并将原居住地腾空。
4.6 经济补偿发放在居民完成搬迁后，市政府将根据协议约定的时间和方式发放经济补偿款。
《后汉书·李固传》阅读训练及答案参考译文
阅读下面的文言文，完成10-14题。
李固，字子坚，汉中南郑人，司徒郃之子也。
少好学，常步行寻师，不远千里，遂究览举饗，结交英贤。
四方有志之士，多慕其风而来学。
京师咸叹曰：“是复为李公矣。
”司隶、益州并命郡举孝廉，辟司空掾，皆不就。
阳嘉二年,有地动、山崩、火灾之异，公卿举固对策诏又特问当世之敝为政所宜固上疏奏对顺帝览其对多所纳用以固为议郎永和中，荆州盗贼起，弥年不定，乃以固为荆州刺史。
固到，遣吏劳问境内，赦寇盗前衅，与之更始。
于是贼帅夏密等敛其魁党六百余人，自缚归首，固皆原之，遣还，使自相招集，开示威法。
半岁间，余类悉降，州内清平。
上奏南阳太守高赐等臧秽。
赐等惧罪，遂共重赂大将军梁冀，冀为千里移檄，而固持之愈急。
冀遂令徙固为泰山太守。
时泰山盗贼屯聚数年，郡兵常数千人,追讨不能制。
固到，悉罢遣归农，但选留任战者百余人。
以恩信招诱之。
未满岁，贼皆弭散。
及冲帝即位，以固为太尉，与梁冀参录尚书事。
……时太后以比遭不造（注）,委任宰辅，固所匡正，每辄从用，其黄门宦者一律斥遣，天下咸望遂平，而梁冀猜专，每相忌疾。
后岁余，甘陵刘文、魏郡刘鮪各谋立蒜为天子，梁冀因此诬固与文、鮪共为妖言，下狱。
门生渤海王调贯械上书，证固之枉，河内赵承等数十人亦要斧锁诣阙通诉。
太后明之，乃赦焉。
及出狱，京师市里皆称万岁。
冀闻之大惊，畏固名德终为己害，乃更具奏前事,遂诛之，时年五十四。
（节选自《后汉书·李固传》）【注】不造,不幸。
指汉顺帝死后，冲帝、质帝都只作了一年皇帝就死了之事。
10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是（3分）（）A.公卿举固对策诏/又特问当世之敝/为政所宜/固上疏/奏对顺帝/览其对多所纳用/以固为议郎/B.公卿举固对策/诏又特问当世之敝/为政所宜/固上疏奏对/顺帝览其对/多所纳用/以固为议郎/C.公卿举固对策/诏又特问当世之敝/为政所宜/固上疏/奏对顺帝/览其对多所纳用/以固为议郎/D,公卿举固对策诏/又特问当世之敝/为政所宜/固上疏奏对/顺帝览其对/多所纳用/以固为议郎/11.下列对文中加点词语的相关内容的解说，不正确的一项是（3分）（）A.坟籍，古代典籍通称。
《三国志·袁涣传》原文及翻译译文
《三国志·袁涣传》原文及翻译译文《《三国志·袁涣传》原文及翻译译文》这是优秀的文言文翻译译文文章，希望可以对您的学习工作中带来帮助！1、《三国志·袁涣传》原文及翻译译文《三国志·魏书·袁涣传》原文及翻译三国志原文：袁涣，陈郡扶乐人也。
郡命为功曹，后辟分府，举高第。
刘备之为豫州，举涣茂才。
后避地江淮间，为袁术所命。
术每有所咨访，涣常正议，术不能抗，然敬之不敢不礼也。
顷之，吕布击术于阜陵，涣往从之，遂复为布所拘留。
布初与刘备和亲，后离隙。
布欲使涣作书詈辱备，涣不可，再三强之，不许。
布大怒，以兵胁涣曰：“为之则生，不为则死。
”涣颜色不变，笑而应之曰：“涣闻唯德可以辱人，不闻以骂。
使彼固君子邪，且不耻将军之言，彼诚小人邪，将复将军之意，则辱在此不在于彼。
且涣他日之事刘将军，犹今日之事将军也，如一旦去此，复骂将军，可乎?”布惭而止。
布诛，涣得归太祖(指曹操)。
涣言曰：“夫兵者，凶器也，不得已而用之。
鼓之以道德，征之以仁义，兼抚其民而除其害。
夫然，故可与之死而可与之生。
公明哲超世，古之所以得其民者，公既勤之矣，今之把以失其民者，公既戒之矣，海内赖公，得免于危亡之祸，然而民未知义，其唯公所以训之，则天下幸甚!”太祖深纳焉。
是时新募民开屯田，民不乐，多逃亡。
涣白太祖曰：“夫民安土重迁，不可卒变，易以顺行，难以逆动，宜顺其意，乐之者乃取，不欲者勿强。
”太祖从之，百姓大悦。
迁为梁相，为政崇教训，恕思而后行，外温柔而内能断。
以病去官，百姓思之。
前后得赐甚多，皆散尽之，家无所储，终不问产业，乏则取之于人，不为白敫察之行，然时人服其清。
时有传刘备死者，群臣皆贺;涣以尝为备举吏，独不贺。
译文：袁涣，陈郡扶乐人。
郡守任命他担任功曹之职，后来又举荐给公府，在官吏考核中获得较高的等级。
刘备任豫州牧，推荐袁涣为秀才。
后来袁涣避难于江淮之间，被袁术所任用。
袁术每次向袁涣咨询探问，袁涣总是正气凛然地论述自己的主张，袁术辩驳不过，但是仍然敬重他，不敢不对他以礼相待。
房屋拆迁补偿协议书（通用5篇）
房屋拆迁补偿协议书（通用5篇）拆迁是指取得拆迁许可的单位，根据城市建设规划要求和政府所批准的用地文件，依法拆除建设用地范围内的房屋和附属物，将该范围内的单位和居民重新安置，并对其所受损失予以补偿的法律行为。
下面是小编给大家带来的房屋拆迁补偿协议书，希望能帮助到大家!房屋拆迁补偿协议书1在社会一步步向前发展的今天，各种协议频频出现，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。
我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编帮大家整理的房屋拆迁安置补偿协议书范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
甲方：_____________乙方：____________一、项目名称、地点建设项目名称_______________，建设地点_______________，建设单位_______________，《拆迁许可证》文号_________。
二、房屋基本状况1、乙方在拆迁范围内有房屋_________间，建筑面积_________平方米，使用面积_________平方米，居住面积_________平方米。
2、乙方有正式户口_________人，常住人口_________人，应安置人口_________人，分别是_______________。
3、被拆迁房屋的产权属于__________________________________________。
三、拆迁安置甲方安置乙方的住房位于_______________，共_________套_________间，_________层_________号，配有_________等设备。
四、拆迁补偿1、房屋的货币补偿金额为人民币_______________元整;2、附属物补偿金额为人民币_______________整;3、搬迁补助费为人民币_______________元整;4、设施设备迁移费为人民币_______________元整;5、其他费用为人民币_______________元整。
资金拆借协议6篇
资金拆借协议6篇篇1本协议由以下双方签订：借款人：[借款人姓名或名称]（以下简称“甲方”）贷款人：[贷款人姓名或名称]（以下简称“乙方”）鉴于甲方因经营发展需要，向乙方申请资金拆借，双方本着平等自愿原则，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲方因业务发展需要，急需资金周转。
乙方基于对甲方的信任及合作意愿，同意向甲方提供一定金额的资金拆借。
二、借款金额及用途1. 借款金额：人民币[具体金额]元整。
2. 借款用途：[具体用途，如采购原材料、支付员工工资等]。
甲方承诺将借款用于约定的用途，不得挪作他用。
三、借款期限借款期限自[起始日期]起至[终止日期]止。
借款期限届满时，甲方应按时足额归还借款。
四、利率及还款方式1. 利率：本协议借款年利率为[利率百分比]，利息自借款发放之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按月/季/年向乙方支付利息，并在借款期限届满时归还本金。
五、保证与承诺1. 甲方承诺提供的所有资料真实、完整、合法、有效。
2. 甲方保证借款用途合法、合规，不用于非法活动。
3. 乙方有权对甲方进行资信审查，甲方应配合并提供相关材料。
4. 甲方应按照约定用途使用借款，确保按期还本付息。
六、违约责任1. 若甲方未按约定用途使用借款，乙方有权提前收回借款，并要求甲方承担违约责任。
2. 若甲方未按期还本付息，乙方有权要求甲方支付逾期罚息，并要求甲方承担违约责任。
3. 若因甲方违约导致乙方采取法律手段追讨债务，甲方应承担乙方因此产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
七、争议解决因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
九、签署本协议由以下双方签署：甲方：[借款人姓名或名称] 签字（盖章）：______ 日期：______年______月______日乙方：[贷款人姓名或名称] 签字（盖章）：______ 日期：______年______月______日篇2本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签订：甲方（拆借方）：__________乙方（出借方）：__________鉴于甲方因业务需要，急需短期资金支持，乙方同意在满足一定条件下向甲方提供资金拆借。
拆墙协议书8篇
拆墙协议书8篇第1篇示例：拆墙协议书第一条协议双方甲方（施工方）：地址：联系方式：第二条协议内容甲方同意为乙方对指定位置的墙体进行拆除工作。
具体拆除范围如下：（详细描述拆墙位置和范围）第三条施工条件1. 乙方需提供相应的拆除许可及相关手续；2. 施工期间，乙方需确保周边环境安全，不得影响其他住户正常生活；3. 若因乙方原因导致施工无法进行，甲方有权停止工作并要求相应的赔偿；4. 施工过程中如遇安全事故，双方协商解决。
第四条完成时间拆除工作需在（具体日期）前完成，如有变更需提前通知对方并协商调整。
第五条费用及支付方式1. 拆除工作的费用为（具体金额），由乙方支付；2. 乙方需在拆墙施工完成后3日内支付全部费用，逾期将产生滞纳金。
第六条违约责任1. 乙方未按时支付费用的，每延迟一天需支付违约金；2. 甲方未按协议完成拆除工作的，将退还乙方全部费用并进行相应赔偿。
第七条协议终止1. 双方在协商一致的情况下可终止协议；2. 出现无法协商解决的纠纷，可由有关部门协调处理。
第八条协议生效本协议自双方签字盖章后生效，有效期至拆墙工作完成之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为关于拆墙协议书的具体内容，双方需按照协议内容履行义务，确保工作顺利完成。
愿双方合作愉快！第2篇示例：拆墙协议书协议书编号：DW001甲方（拆除方）：XXX装修公司乙方（被拆方）：XXX小区业主委员会鉴于为了改善小区环境、提升整体生活质量，乙方对小区部分围墙进行拆除及改建，现甲方与乙方双方经友好协商达成如下协议：一、拆墙范围：1. 甲方将在XXX小区内拆除位于X幢X单元周边的围墙，拆除范围包括但不限于X米高度的砖墙和相关设施。
二、拆除时间：1. 甲方将于XX年XX月XX日开始拆除围墙，预计拆除工期为X 天。
具体拆除时间将视工程进度而定，乙方需提前做好相关准备工作。
三、拆墙方式：1. 甲方将安排专业拆除团队进行拆除作业，遵守相关安全规定，确保拆除过程中的安全。
资金拆借协议模板一6篇
资金拆借协议模板一6篇篇1本协议于____年____月____日由以下两方共同签订：借款方（甲方）：____________________贷款方（乙方）：____________________鉴于甲方因业务需要，向乙方申请拆借资金，经双方友好协商，特订立本协议，以便明确各方权利和义务。
本协议以公平公正为原则，共同遵守执行。
一、协议目的和金额本协议旨在明确甲方从乙方拆借资金的数额、期限和利率等条款。
乙方同意向甲方提供人民币________（大写：_______）的资金拆借。
二、资金用途及期限甲方应保证拆借资金用于__________，并承诺在规定期限内归还全部本金及利息。
资金拆借期限为自本协议生效之日起至____年____月____日止。
如遇特殊情况需延期，双方应另行协商并签订补充协议。
三、利率及支付方式双方约定本次资金拆借的年利率为_____%。
利息计算自本协议生效之日起计算。
甲方应于每期还款日前按时支付相应利息，到期偿还本金。
如有逾期或提前还款情况，应按照约定支付相应的违约金或利息调整。
四、还款方式及期限甲方应按照以下方式偿还本次资金拆借：__________。
甲方应按照约定的还款期限于每期还款日前将当期还款额汇入乙方指定的账户。
如遇法定节假日或特殊情况导致无法按时还款，甲方应及时通知乙方并说明原因，以便双方协商解决。
若甲方连续三期未能按时还款，乙方有权采取法律手段进行追偿。
五、保证事项及违约责任甲方应提供真实有效的担保措施以确保本协议履行。
如甲方未能按照本协议约定履行还款义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
同时，乙方有权依法采取相应措施对拆借资金进行追偿。
若因甲方原因导致本协议无法履行或履行过程中出现纠纷，甲方应承担全部法律责任。
六、协议变更与解除本协议一经签订，除非经双方协商一致并书面修改或解除，否则任何一方均不得擅自变更或解除协议内容。
如需变更或解除协议，应提前书面通知对方并就相关事宜协商一致后办理变更或解除手续。
2024年房屋拆迁货币补偿协议书（五篇）
2024年房屋拆迁货币补偿协议书甲方：（拆迁方）地址：联系人：电话：乙方：（被拆迁方）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，达成以下协议：一、项目描述1.1 甲方对乙方所在地的某一项目进行拆迁，项目名称为：1.2 拆迁范围包括乙方所拥有的房屋、土地以及附属设施等全部或部分。
二、补偿标准2.1 根据相关法律法规，甲方应向乙方支付房屋拆迁补偿费用。
根据拆迁范围、房屋的面积、使用性质和市场价格等因素，双方协商确定以下补偿方式：2.1.1 乙方可选择现金补偿或者房屋置换补偿。
双方在本协议签订前已就补偿方式达成一致。
2.1.2 乙方选择现金补偿的，甲方将根据乙方所拥有房屋的面积、使用性质以及市场价格等因素，进行评估并支付相应的现金补偿款项。
具体金额为：2.1.3 乙方选择房屋置换补偿的，甲方将协助乙方寻找具有相当价值的房屋，并将其提供给乙方。
具体方案及选房范围在后续协商中确定。
2.2 除房屋补偿外，甲方还应当根据相关法律法规，对乙方的临时生活补助进行支付。
三、支付方式3.1 甲方应在收到乙方写给甲方的补偿通知后的30个工作日内支付补偿款项。
3.2 补偿款项支付方式：3.2.1 现金补偿款项将通过转账方式支付至乙方指定的银行账户。
乙方应提供准确的银行账户信息，以确保顺利支付。
3.2.2 房屋置换补偿款项将通过乙方购买的新房屋抵扣方式结算。
甲方将与乙方协商确定房屋置换资金的支付时间及方式。
四、附属设施及其他补偿4.1 附属设施包括但不限于水、电、气、道路、绿化等设施。
甲方将对因拆迁导致的附属设施损坏进行修复或者提供相应的补偿。
4.2 甲方将为乙方提供临时居住地或者过渡性的住宿条件，保障乙方的基本生活需求。
4.3 乙方应配合甲方的拆迁工作，并将房屋及相关设施及物品全部移交给甲方。
五、争议解决5.1 双方一致同意，对于本合同履行过程中发生的任何纠纷或争议，应友好协商解决。
张新民、张宽荣城乡建设行政管理：房屋拆迁管理(拆迁)二审行政判决书
张新民、张宽荣城乡建设行政管理:房屋拆迁管理(拆迁)二审行政判决书【案由】行政行政行为种类行政补偿【审理法院】河南省高级人民法院【审理法院】河南省高级人民法院【审结日期】2020.06.10【案件字号】(2020)豫行终349号【审理程序】二审【审理法官】王松蒋跃峰马传贤【审理法官】王松蒋跃峰马传贤【文书类型】判决书【当事人】张新民;张宽荣;郑州市管城回族区人民政府;郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处【当事人】张新民张宽荣郑州市管城回族区人民政府郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处【当事人-个人】张新民张宽荣【当事人-公司】郑州市管城回族区人民政府郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处【代理律师/律所】尚伟杰河南豫润律师事务所;刘洁河南豫润律师事务所;马新春、王马峰河南公律师事务所;范世伟河南正臻律师事务所;陈瑞娜金博大律师事务所【代理律师/律所】尚伟杰河南豫润律师事务所刘洁河南豫润律师事务所马新春、王马峰河南公律师事务所范世伟河南正臻律师事务所陈瑞娜金博大律师事务所【代理律师】尚伟杰刘洁马新春、王马峰范世伟陈瑞娜【代理律所】河南豫润律师事务所河南公律师事务所河南正臻律师事务所金博大律师事务所【法院级别】高级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】行终字【原告】张新民【被告】张宽荣;郑州市管城回族区人民政府;郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处【本院观点】一、关于上诉人张新民所提出的张森林在一审诉讼程序中去世，案件未依法中止的问题。
【权责关键词】合法违法第三人合法性驳回起诉改判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审除确认一审法院查明的事实外，另查明，张森林于2019年12月12日去世，此时一审程序尚未结束。
再查明，张森林法定继承人张鸿娜、张鸿杰分别提交《声明书》放弃二人对其父张森林的遗产继承权，由其母张宽荣一人继承，并放弃二人在本案中参与诉讼的权利。
【本院认为】本院认为：一、关于上诉人张新民所提出的张森林在一审诉讼程序中去世，案件未依法中止的问题。
拆迁补偿协议书5篇范本
拆迁补偿协议书5篇范本拆迁补偿协议书1拆迁人(以下称甲方)：被拆迁人(以下称乙方)：根据国家《民法通则》、《合同法》、《土地管理法》及《房屋拆迁条例》的有关规定，经协商一致，甲乙双方现就房屋拆迁补偿事宜达成如下协议：第一条被拆迁人的拆迁房屋座落于路号，建于年，房产证号，房屋建筑面积平方米(地下室面积平方米)，用地性质为划拨用地。
第二条甲乙双方经协商后同意，实行拆一还一就地安置的原则，拆迁房建筑面积即为补偿房建筑面积(封闭阳台面积按60%、地下室面积按50%折算建筑面积)。
第三条拆迁安置期限(即自乙方搬迁腾空房屋之日起至甲方书面通知交房日止)暂定为32个月，期间按拆迁房每月每平方米5元计算给予拆迁人过渡期安置补助费，按季发放。
因甲方原因造成延期交房的，甲方应当继续向乙方支付过渡期安置补助费;提前交房的，过渡期安置补助费也即停付;因乙方原因造成延期交房的，甲方不再向乙方支付过渡期安置补助费。
第四条拆迁安置房源为拆迁房原地点或其东面新房的七层以下的房屋。
被拆迁人选房办法：乙方在甲方发出书面选房通知三天内到甲方指定地点选房并办理相关手续。
拆迁人选房次序以签订本协议书的先后为准。
如乙方未在通知日期内选房并办理相关手续的，其后果由乙方自负。
第五条乙方的拆迁房屋腾空日期以甲方书面通知日期为准，甲方应提前十天书面通知乙方拆迁房屋腾空日期。
经甲方验收合格后交由甲方拆除。
第六条拆迁房屋腾空事宜的约定：1、乙方的拆迁房屋腾空并经甲方验收合格后，不得回迁;私自拆除房屋附属物、门窗、水电设施等。
否则，甲方有权取消部分或全部乙方的过渡期安置补助费，如给甲方造成损失的，甲方可另行追索。
2、拆迁房屋的水电、煤气、物业管理、宽带、电信、有线电视等相关费用均由乙方负责缴纳付清，与甲方无关。
3、若乙方在本协议约定的乙方拆迁房屋腾空日期前未履约搬迁，甲方可以向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院申请强制执行。
第七条本协议签订后，乙方应将房产证、土地证移交给甲方，甲方出具收据。
共有墙拆建协议样本
共有墙拆建协议样本篇一：共墙协议共墙协议甲方：乙方：兹因双方宅基地相邻，甲方需要与乙方共用一面墙。
因此双方经商议定下如下协议一、甲方同意乙方与甲方共用同一面墙，墙体建设费用由甲方出资。
墙体建设用地由甲方所有土地。
二、甲方，乙方共同使用这堵墙的权力。
三、如若以后房屋拆建甲方有权收回共墙所占用的土地。
四、以上协议由双方商议拟定，并同意履行，永不反悔。
五、本协议双方自签名日起生效。
合同一式三份，甲、乙双方各执一份，副本若干份，具备同等法律效果。
六、本协议未尽事宜，经双方协商同意增补条款具有同等法律效力。
如有纠纷按《合同法》规定由司法机关解决甲方：乙方：年月日篇二：农村自建房最终共墙协议书协议书甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方房屋与乙方共墙。
兹因甲方房屋危房，急需拆建，现经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、甲乙双方房屋共墙，甲方先建，共墙部分，甲乙双方共有。
建筑材料、工资经折价，由双方平均负担。
二、如今后乙方重建房屋时，房子的层数必须与甲方现在建成后保持一致。
且乙方拆建房屋时，甲方给与方便。
三、甲乙双方自达成协议，签字后生效。
四、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方签字：立协议人：乙方签字：二0一四年月日篇三：拼墙协议书房屋共墙协议书（以下简称甲方）（以下简称乙方）因甲方和乙方的地基共同在柳市镇高后村高翔北路，属于连建房，因甲方急需房屋，准备先批先建，现经甲乙双方共同协商达成协议如下：1、甲方若房屋先建成双方的共同墙应由双方所有；2、乙方建房时甲方无条件给乙方搭建；3、共同墙所建的成本费应按市场价估价，乙方应摊派一半成本费归还甲方；4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
甲方签名：乙方签名：立协议日：篇二：敲墙工程施工协议书工程施工协议书甲方：乙方：甲方的房屋需要装修，现委托乙方敲墙等工程。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：乙方负责敲掉甲方提出来的墙体、拆除木门和铲除墙壁和顶部的老粉并把建筑垃圾倒在甲方指定的地点。
拆迁分配协议书
拆迁分配协议书拆迁分配协议书（精选6篇）在现在社会，越来越多地方需要用到协议书，签订签订协议书是最有效的法律依据之一。
什么样的协议书才是有效的呢？下面是店铺整理的拆迁分配协议书（精选6篇），欢迎大家分享。
拆迁分配协议书1发包方（甲方）：____________承拆方（乙方）：____________为明确本次拆房施工中的权利与义务，经双方协商，达成以下拆房协议书，供双方共同遵守。
一、甲方将承建地面上的旧房拆出发包给乙方带人拆出。
拆房地点：____________私人旧房，共两层半约______平方米。
二、甲方发包给乙方拆房，乙方承拆旧房上的材料作顶乙方工价，安装的铝合窗、防盗窗、铁门等由乙方处理，另甲方还要补偿乙方工时费______元。
三、在拆房中乙方自行施工，但必须注意施工安全，保证附近房屋设施不受损坏及行人安全，如发生意外安全事故，由乙方自负，甲方不承担任何责任。
四、乙方拆房后，负责将废渣等清除运走，并要求乙方选出能用的砖头，检查合格后付清该款项。
五、甲方负责在乙方拆房开工前一天把旧房上的一切水、电、通信网络等设施拆离，断水断电清楚。
六、拆房开工时间：______年______月______日拆房，______年______月______日前完工，不得影响甲方的建房工期。
七、在拆房期间网络线、水管等乙方不小心损坏，与甲方无关。
八、以上协议经双方自愿达成，不能违反，如有一方违反造成另一方损失的，由违约方赔偿给守约方的损失外还要处付违约金贰仟元给守约方。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方：____________乙方：____________联系电话：_______联系电话：______________年___月___日______年___月___日拆迁分配协议书2建设单位（甲方）：____________身份证：_________________________________拆迁户（乙方）：____________身份证：_________________________________根据_________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
还迁房互换协议书范文
还迁房互换协议书范文甲方：____________________身份证号：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方：____________________身份证号：________________联系地址：________________联系电话：________________鉴于甲乙双方均为[还迁房所在小区名称]的还迁户，都分到了还迁房，并且经过友好协商，双方就还迁房互换事宜达成如下协议：一、还迁房基本情况。
1. 甲方的还迁房。
甲方现有的还迁房位于[甲方还迁房具体地址]，房屋面积为______平方米（以实际测量为准），户型为______室______厅______厨______卫。
2. 乙方的还迁房。
乙方现有的还迁房位于[乙方还迁房具体地址]，房屋面积为______平方米（以实际测量为准），户型为______室______厅______厨______卫。
二、互换约定。
1. 双方自愿且平等地将各自名下的还迁房进行互换，自本协议生效之日起，甲方享有乙方还迁房的所有权益，乙方享有甲方还迁房的所有权益。
这就好比咱俩换了个大宝贝，以后各自对换来的房子负责到底啦。
2. 在互换过程中，双方互不支付差价。
咱这是公平交换，谁也不占谁便宜，就是图个双方都满意。
三、双方权利和义务。
1. 双方应积极配合对方办理还迁房互换相关的手续，包括但不限于与还迁房管理部门、物业等沟通协调、提供必要的文件资料等。
可不能拖后腿啊，大家都麻利儿地把事儿办了。
2. 自本协议签订后，与还迁房相关的所有权利和义务同时转移。
比如说房子要是有点啥小毛病啥的，以后就得找换来后的新主人啦，可别再找原来的主儿咯。
3. 双方承诺对所互换的还迁房拥有合法的权益，不存在任何纠纷或者权利瑕疵。
要是因为一方的问题导致另一方有麻烦，那可就不地道啦，得承担责任哦。
四、协议的变更和解除。
还迁房买卖合同范本8篇
还迁房买卖合同范本8篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]身份证号：[甲方身份证号]住址：[甲方住址]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号]住址：[乙方住址]鉴于甲方是拆迁安置还迁房的合法所有人，现将其拥有的还迁房通过本买卖合同转让给乙方。
为明确双方权益，保障交易安全，经甲、乙双方友好协商，达成以下协议条款，以兹信守。
一、房屋基本情况1. 甲方将坐落于[房屋地址]的还迁房出售给乙方。
该房屋为拆迁安置所得，相关权益属于甲方所有。
2. 房屋面积：建筑面积为[建筑面积]平方米。
3. 房屋权属：甲方承诺对该房屋拥有完全产权，无任何纠纷和抵押。
交易完成后，该房屋的产权归乙方所有。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格：双方商定房屋总价为人民币[交易金额]元整。
此价格包含房屋本身及附属设施。
2. 支付方式：乙方在合同签订后[支付期限]内将全款支付至甲方指定账户。
三、房屋交付及产权转移登记1. 甲方在收到全款后的[交付期限]内将房屋钥匙及附属设施交付给乙方，并办理相关物业交接手续。
2. 双方同意在房屋交付后[产权转移登记期限]内，共同到房地产管理部门办理产权转移登记手续。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，则视为违约，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
2. 若甲方未能按期交付房屋或未能完成产权转移登记，则视为违约，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
3. 在交易过程中，如因甲方原因导致产权纠纷或隐瞒房屋重要信息，造成乙方损失的，甲方应承担全部法律责任。
五、其他约定事项1. 房屋内的家具、电器及附属设施随同房屋一并转让给乙方。
2. 甲方应保证房屋的居住质量，负责解决房屋存在的质量问题。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、补充条款（如有其他未尽事宜，可在此补充）____________________________________________________________________________________七、签署甲方（签字/盖章）：[甲方亲笔签名并盖章]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[乙方亲笔签名并盖章]日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________鉴于甲方为拆迁户且拥有合法还迁资格，有权处分位于某地区的还迁房一套，双方经友好协商，在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成以下条款，以兹信守。
小区还迁房合同范本最新
小区还迁房合同范本最新甲方（开发商）：_______________________地址：_________________________________电话：_________________________________法定代表人：__________________________乙方（还迁户）：_______________________地址：_________________________________电话：_________________________________身份证号码：__________________________鉴于甲方为小区的开发商，乙方为小区的原居民，现因小区改造需要，甲乙双方就小区还迁房事宜达成如下合同条款：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在小区还迁房过程中的权利、义务及责任，保障双方合法权益。
第二条还迁房信息1. 还迁房位于：______________________________________________________。
2. 还迁房建筑面积：__________平方米。
3. 还迁房结构：______________________________________________________。
第三条还迁房交付1. 甲方应于______年______月______日前将符合本合同约定条件的还迁房交付乙方使用。
2. 交付时，甲方应提供房屋质量保证书和使用说明书。
第四条还迁房质量与维修1. 甲方保证交付的还迁房符合国家规定的建筑质量标准。
2. 自交付之日起，甲方对还迁房主体结构提供______年保修期，对非主体结构提供______年保修期。
第五条权利与义务1. 甲方权利：- 按照合同约定收取相关费用。
- 对乙方违反合同约定的行为，有权要求乙方承担违约责任。
2. 甲方义务：- 按时交付符合约定条件的还迁房。
- 保证还迁房的质量符合国家规定标准。
还迁房买卖合同.doc
还迁房买卖合同.doc甲方（出卖方）：____________________地址：_____________________________身份证号码：_______________________乙方（购买方）：____________________地址：_____________________________身份证号码：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了保证双方的权益和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就还迁房买卖事项，达成如下协议：一、房屋情况1. 房屋位置：还迁房的具体位置（以下简称“该房屋”）。
2. 房屋面积：该房屋的建筑面积为xx平方米，套内面积为xx平方米。
3. 房屋性质：该房屋的性质为还迁房。
4. 房屋权属：甲方对该房屋享有所有权。
二、交易价格1. 双方协商一致，该房屋的交易价格为人民币（大写）xx元整（￥xx），（小写）￥xx元。
该价格包含房屋本身、室内装修、家电等所有附属设施。
2. 乙方应在签订本合同时支付全额购房款。
三、权利义务1. 甲方应当保证该房屋在交易时没有产权纠纷和债权债务纠纷。
交易后，如因甲方原因发生该房屋产权纠纷或债权债务纠纷，由甲方承担全部责任。
2. 甲方应当保证其对该房屋享有完全的处分权，不涉及第三方的合法权益。
3. 乙方应当按照约定支付购房款并办理房屋转移登记手续。
4. 房屋交付时间：双方约定在签订本合同后xx日内办理房屋交付手续。
5. 房屋交付方式：双方约定采用（1）现金支付+自行办理房屋过户手续；（2）现金支付并自行寻找合法的还迁安置房过渡住所。
6. 其他约定：双方可以就房屋交付、物业、水电暖等费用承担方式进行约定，具体事宜可以另行签订补充协议。
四、违约责任1. 甲方违反本合同约定的义务，甲方应当承担违约责任，赔偿对方的损失。
2. 乙方不按本合同约定的期限支付购房款的，乙方应当承担违约责任。