合同通用条款
合同协议书通用条款
合同协议书通用条款
甲方和乙方。
第二条合同的生效
2.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2.2 本合同的任何修改和补充,须经双方协商一致,并以书面形式确认。
第三条合同的履行
3.1 双方应严格按照本合同的规定履行各自的义务。
3.2 任何一方未能履行或延迟履行合同义务,应承担相应的违约责任。
第四条合同的变更和解除
4.1 双方可以协商一致变更或解除本合同。
4.2 一方在另一方严重违约的情况下,有权解除合同,并要求违约方
承担违约责任。
第五条违约责任
5.1 违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的损失。
5.2 违约责任的确定应根据实际损失和合同规定进行。
第六条争议解决
6.1 双方因履行本合同发生争议,应首先通过协商解决。
6.2 如果协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条适用法律
7.1 本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
第八条其他
8.1 本合同的附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):_____________________
乙方(签字):_____________________
签订日期:____年____月____日
(本合同条款仅供参考,具体内容应根据实际情况和法律规定进行调整。
)。
通用合同条款
通用合同条款1.合同标的1.1 卖方向买方供应的货物的名称、品牌、规格型号、数量等见《已标价合同货物清单》。
1.2 卖方应向买方提供全新的、技术水平先进的、质量可靠的货物,并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利(包括但不限于知识产权),详细要求见“技术规范书”。
1.3 卖方提供的货物应符合国家或行业技术标准,生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的,卖方应按生产厂家技术标准执行。
1.4 卖方应提供与货物安装使用相关的技术资料和技术服务。
1.5 卖方保证其依照本合同向买方交付的合同货物没有任何权利瑕疵,合同货物上不存在任何抵押、质押、留置等担保物权、任何第三方知识产权,不存在任何性质的附属或者限制性权益,也不存在被任何政府机关或者司法机关查封、扣押、冻结的情形。
卖方对货物享有合法完整的所有权、知识产权及其他相应的权利。
卖方依照本合同交付合同货物、提供服务及履行其他本合同项下的义务不会违反其组织章程,不会超越经营范围和方式,并不会违反与任何第三方达成的协议、承诺、任何政府部门或者司法/仲裁机构对其的要求。
卖方保证买方不会因为合同货物侵犯任何知识产权而被提起索赔、指控或请求,否则,卖方应当就买方因此遭受的损失(包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费或仲裁费等)承担全部赔偿责任。
2.合同价格本合同价格指卖方将合同货物运到合同约定交货地点并履行完毕其他合同义务所需的全部费用,包括但不限于合同货物价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、卸车费、技术资料费、安装调试费、培训费、技术服务费等。
买方有权从任何一笔应向卖方支付的价款中扣除卖方按合同约定应向买方支付的违约金、赔偿金或其他费用。
3.交货3.1 卖方应按照买方指定的时间、地点和方式向买方交付本合同项下的货物。
卖方应将技术资料(包括但不限于货物安装、使用所需的图纸及合格证书)两套随货物一并提交买方,否则视同延迟交货处理。
3.2 卖方负责货物运输,并承担由此发生的所有费用。
通用合同条款-
通用合同条款-1 定义1.1 1.1 “合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议,包括所有的附件、“合同”系指发包人与承包人签署的双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
附录和构成合同的所有文件。
1.2 1.2 “合同价”“合同价”“合同价”系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应系指根据合同规定承包人在正确地完全履行合同义务后发包人应支付给承包人的价格。
支付给承包人的价格。
1.3 1.3 “货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备,机械和或其“货物”系指承包人根据合同规定须向发包人提供的一切设备,机械和或其它材料。
它材料。
1.4 1.4 “服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务,比如运输、“服务”系指根据合同规定承包人承担与供货有关的辅助服务,比如运输、保险以及其它的伴随服务,比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定承包人应承担的其它义务。
承包人应承担的其它义务。
1.5 1.5 “通用条款”指本章通用合同条款。
“通用条款”指本章通用合同条款。
“通用条款”指本章通用合同条款。
1.6 1.6 “专用条款”指专用合同条款。
“专用条款”指专用合同条款。
“专用条款”指专用合同条款。
1.7 1.7 “发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
“发包人”指专用合同条款中写明的当事人。
1.8 1.8 “承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。
“承包人”指与发包人签定本合同协议书的当事人。
1.9 1.9 “监理人”“监理人”“监理人”指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同设备制造实施监理的当事人。
理的当事人。
1.10设计单位:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本水利水电工程进行设计的单位。
工程设计单位仅对其设计的图纸负责。
1.11 1.11 “项目现场”指专用条款中指明的地点。
通用合同条款(简约版)
通用合同条款1、合同价格和费用1.1 签约合同价格:指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。
采用招标发包的工程,其合同价应为投标人的中标价1. 2 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1. 3 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
1. 4 暂列金额:招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项,用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,包括以计日工方式支付的金额。
1. 5 暂估价:招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。
1..6 计日工:是指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1. 7 质量保证金:是指发包人与承包人在合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
2、承包人在收到发包人提供的图纸后,发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的,应及时通知监理人。
监理人接到该通知后,应立即就此做出决定,并通知承包人和发包人。
3、在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。
一旦发现上述文物,承包人应采取有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告当地文物行政部门,同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
4、承包人在投标文件中采用专利技术的,专利技术的使用费包含在投标报价内。
5、发包人应当向承包人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并对该资料的真实性、准确性、完整性负责。
通用合同条款一般约定
通用合同条款一般约定1.1 词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1.1.1 合同(1) 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
(2) 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
(3) 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
(4) 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
(5) 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
(6) 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技术标准和要求。
(7) 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
(8) 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。
(9) 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
(10) 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方(1) 合同当事人:是指发包人和(或)承包人。
(2) 发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
(3) 承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
(4) 监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
合同八大条款
合同八大条款
1. 合同目的:明确合同的目的和双方达成合作的意图。
2. 双方权利与义务:列出双方的权利和义务,确保双方知晓并遵守合同规定。
3. 价格与支付方式:明确合同中涉及的价格以及支付的方式和时间。
4. 交付与验收:阐述交货的时间和方式,以及验收的标准。
5. 违约责任:规定违约方应承担的责任和赔偿方式。
6. 保密条款:保护双方合作过程中涉及的商业机密和敏感信息。
7. 争议解决:设定争议解决的方式和程序,如仲裁或诉讼。
8. 合同终止与解除:规定中止或终止合同的情况和程序,如双方协商解除或法律规定的情况。
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书专用条款通用条款
合同协议书的专用条款和通用条款是相互补充和关联的。
通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
它考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的实际需要,具有较强的普遍性和通用性,是通用于建设工程施工的基础性合同条款。
专用条款则是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
它更注重考虑具体工程的实际需求和特殊情况,对通用条款进行细化和补充,具有更强的针对性和适用性。
在合同协议书中,专用条款和通用条款的地位和作用是不同的。
通用条款是基础性条款,适用于所有工程建设项目,其内容具有普遍性和通用性;而专用条款则是针对具体工程的特殊情况和需求进行细化和补充的条款,具有更强的针对性和适用性。
因此,在签订合同时,需要仔细审查通用条款和专用条款的内容,确保其符合自身利益和工程实际需求。
总之,合同协议书的专用条款和通用条款都是必不可少的部分。
它们相互补充和关联,共同构成了合同协议书的重要内容,为保障工程建设项目的顺利实施提供了重要的法律支持。
合同通用条款(一)
合同通用条款(一)1. 引言本合同(下称“合同”)由以下各方(下称“各方”)于合同签署日期(下称“生效日期”)订立,旨在明确各方之间的权利、义务及责任。
各方在签署本合同之前应该认真阅读并理解合同的所有内容。
对合同内容进行任何修改或补充,应该经过各方的书面协商并签署补充协议。
2. 合同目的本合同的目的是规定各方之间关于XXX项目(下称“项目”)的合作与协调事项,以确保各方按照约定的方式履行各自的责任,实现项目的顺利推进和达到预期目标。
本合同适用于项目的所有阶段,包括但不限于规划、执行、监控和结束等。
3. 条款定义本合同中的以下术语定义如下:3.1 甲方:指XXX公司,注册地为XXX,法定代表人为XXX。
3.2 乙方:指XXX公司,注册地为XXX,法定代表人为XXX。
3.3 项目经理:指由甲方指定的负责协调、管理项目的人员。
3.4 项目成员:指参与项目执行的甲方和乙方指定的人员。
4. 合同履行4.1 协作精神各方应本着诚实守信、平等互利的原则,保持积极的协作精神,共同推动项目的顺利进行。
4.2 信息共享与保密各方应及时、准确地分享与项目有关的信息,包括但不限于计划、进展、风险等。
同时,各方对于收到的有关项目的信息应保密,除非得到其他方的书面许可,否则不得向任何第三方披露。
4.3 风险管理各方应共同识别、评估和管理项目中可能遇到的风险,并采取适当的措施予以应对。
如遇到无法解决的争议或风险,各方应积极寻求和解,并协商解决方案。
5. 付款条款5.1 项目费用项目费用根据双方协商一致的付款计划进行支付,乙方应在规定的付款截止日期前按时足额支付项目费用。
5.2 发票与结算乙方应及时向甲方提交符合法律法规要求的发票,并按照约定的结算方式进行结算。
6. 违约责任6.1 如一方违反本合同的任何条款或约定,给其他方造成损失的,应承担相应的违约责任,并按法律法规的规定进行赔偿。
6.2 如一方无法履行本合同的任何条款或约定,应立即书面通知其他方,并提供详细的原因和证明文件。
合同工程通用条款
合同工程通用条款第一条:合同当事人甲方(业主):________乙方(承包商):________第二条:工程概况1. 工程名称:________2. 工程地点:________3. 工程内容:________4. 工程规模:________5. 工程质量要求:________6. 工程造价:________7. 工程工期:________第三条:工程款支付1. 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。
2. 乙方应在收到工程款后,按照约定的时间和质量完成工程任务。
第四条:工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家和行业的相关标准,满足甲方的要求。
2. 如发现工程质量问题,乙方应及时整改,确保工程质量合格。
第五条:工程进度1. 乙方应按照合同约定的工程进度计划组织施工。
2. 如遇不可抗力因素导致工程进度延误,乙方应及时通知甲方,双方协商解决。
第六条:合同变更与解除1. 如需变更合同内容,甲乙双方应协商一致,签订书面变更协议。
2. 在履行合同过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。
第七条:争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;2. 协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼或按照合同约定的仲裁机构申请仲裁。
第八条:保密条款1. 甲乙双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和技术信息予以保密。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露或使用对方的商业秘密和技术信息。
第九条:附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
通用条款合同范本
通用条款合同范本甲方(以下简称甲方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________乙方(以下简称乙方):__________________法定代表人:__________________地址:__________________联系方式:__________________一、合作内容详细描述双方合作的具体内容、范围和目标等。
二、合作期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同的约定获得乙方提供的服务或产品。
2. 甲方应按照合同约定支付相应的款项。
3. [其他甲方的权利和义务]。
(二)乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定收取甲方支付的款项。
2. 乙方应按照合同约定的时间、质量等要求提供服务或产品。
3. [其他乙方的权利和义务]。
四、价款及支付方式(一)总价款为:__________元。
(二)支付方式:[具体说明支付的时间、方式等]。
五、保密条款双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。
六、违约责任(一)若甲方未按照合同约定支付款项,每逾期一日,应按照未付款项的__%向乙方支付违约金。
(二)若乙方未按照合同约定提供服务或产品,应按照合同约定承担相应的违约责任。
(三)其他违约责任的约定。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款(一)本合同未尽事宜,可由双方另行书面补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
(二)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________日期:____年__月__日乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________日期:____年__月__日。
(完整版)通用合同条款
(完整版)通用合同条款第一节通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲,以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书:指委托人和监理人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书:指委托人通知监理人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指由监理人填写并签署的,名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 投标函附录:指由监理人填写并签署的、附在投标函后,名为“投标函附录”的函件。
1.1.1.6 委托人要求:指合同文件中名为“委托人要求”的文件。
1.1.1.7 监理大纲:指监理人在投标文件中的监理大纲。
1.1.1.8 监理报酬清单:指监理人投标文件中的监理报酬清单。
1.1.1.9 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指委托人和(或)监理人。
1.1.2.2 委托人:指与监理人签订合同协议书的当事人,及其合法继承人。
1.1.2.3 监理人:指与委托人签订合同协议书的当事人,及其合法继承1.1.2.4 委托人代表:指由委托人任命,并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 总监理工程师:指由监理人任命,代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6 承包人:指在本工程监理范围内,与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。
1.1.3 工程和监理1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 监理服务:指监理人接受委托人的委托,依照法律、规范标准和监理合同等,对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。
合同通用条款和专用条款
合同通用条款和专用条款一、合同通用条款1. 定义和解释本合同中的专有名词、术语及表述应按照以下定义和解释进行理解:•甲方:指合同中的一方,即提供商品或服务的一方。
•乙方:指合同中的另一方,即购买商品或接受服务的一方。
•商品:指甲方根据合同约定向乙方提供的物品或产品。
•服务:指甲方根据合同约定向乙方提供的各种服务。
•价格:指乙方购买商品或接受服务应支付给甲方的金额。
•有效期:指合同中约定的商品或服务的有效期限。
•违约:指乙方未能履行合同约定的义务或达到合同约定的标准。
2. 合同签订1.本合同的签订必须经过甲方和乙方的双方认可,并以双方共同签字为准。
2.合同一经签署即具有法律效力,双方必须按照合同约定履行各自的义务。
3. 商品或服务的提供1.甲方应按照合同约定的时间和数量向乙方提供商品或服务。
2.商品或服务的质量应符合国家法律法规和相关标准的要求。
3.如乙方对商品或服务存在异议,应在接收后三个工作日内提出,并提供相应的证明材料。
4. 价格和支付1.乙方应按照合同约定的价格支付商品或服务费用。
2.支付方式可通过银行转账、支付宝或微信支付等方式进行。
3.如乙方未按时支付费用,甲方有权暂停或终止提供商品或服务。
5. 有效期和终止1.商品或服务的有效期应按照合同约定的时间进行。
2.如乙方需要终止合同,应提前通知甲方,并支付相应的违约金。
6. 违约责任1.如甲方未能按照合同约定向乙方提供商品或服务,甲方应支付相应的违约金。
2.如乙方未能按照合同约定支付费用,乙方应支付相应的违约金。
7. 争议解决1.本合同的争议应通过友好协商解决,如协商不成,则提交至有管辖权的法院处理。
二、专用条款1. 商品销售合同1.商品的质量:甲方保证所提供的商品符合国家法律法规和相关标准的要求。
2.商品的交付:甲方应按照合同约定的时间和地点将商品交付给乙方。
3.商品的售后服务:甲方应提供相应的售后服务,包括维修、退换货等。
2. 服务合同1.服务内容:明确约定甲方提供的服务内容、要求和标准。
通用合同条款9篇
通用合同条款9篇通用合同条款 1一、医院应订有各该医院住院须知,提供住院病人参阅。
二、各该医院的住院通知,至少应包括下列事项:(一)住院手续。
(二)病房守则。
(三)供应事项。
(四)收费原则。
(五)文件申请。
(六)出院手续。
三、住院手续的说明,至少应包括下列事项:(一)办理住院手续的地点。
(二)办理住院手续应携带或持凭的文件。
(三)办理住院手续应填具的文件。
(四)其他相关事项。
四、病房守则说明,至少应包括下列事项:(一)访客及/夜间陪病的规范。
(二)病人住院期间应配合遵守的义务。
(三)禁止吸烟的规范。
(四)财务安全的提醒。
(五)其他相关事项。
五、供应事项的说明,至少应包括下列事项:(一)膳食供应或供膳时间。
(二)病患服的供应。
(三)自备盥洗用物或其他应自备用物。
(四)其他相关事项。
六、收费原则的说明,至少应包括下列事项:(一)住院基本费用的计算原则。
(二)非保险病房的差额负担及额度。
(三)医疗保险住院费用应自付之部分负担比率原则。
(四)其他相关事项。
七、文件申请的说明,至少应包括下列事项:(一)诊断、出生、死亡证明书的申请与交付。
(二)出院、转诊、自动出院病历摘要的申请与交付。
(三)检查报告资料及检查造影片拷贝的申请与交付。
(四)其他相关事项。
八、出院手续说明,至少应包括下列事项:(一)出院应办理的事项。
(二)自动出院的许可程序与填写自动出院书的义务。
(三)符合出院或转诊条件,病人应立即办理出院或转诊的义务:(四)其他相关事项。
九、其他事项。
通用合同条款 2合同编号:________委托方(甲方):________受托方(乙方):________按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着互惠互利的原则和相互合作与支持的宗旨,就甲方委托乙方为货物运输代理等事宜,经友好协商达成如下协议。
第一条甲方责任和义务1.甲方最少在货物抵达前________(船到港前三天、航班到港前24小时)通知乙方货物到达情况和提供有关文件,有关文件包括:海洋提单、空运提单、货物资料、报关和报检报验文件等,以便乙方安排换单和提前审核有关文件。
合同协议书加通用条款
合同协议书加通用条款乙方(卖方):_____________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方向乙方购买商品/服务事宜达成如下协议:一、产品/服务描述1. 产品名称:_____________________2. 规格型号:_____________________3. 数量:_____________________4. 价格:_____________________5. 交付日期:_____________________6. 交付地点:_____________________7. 付款方式:_____________________8. 其他约定:_____________________二、质量保证乙方保证所提供之商品/服务符合国家相关质量标准及甲方要求,无质量问题。
如有质量问题,乙方负责退换货并承担相应费用。
三、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付货款,应向乙方支付违约金,违约金的数额为应付款项的5%。
2. 如乙方未能按时交付合格产品/服务,除不可抗力外,应向甲方支付违约金,违约金的数额为订单总额的10%。
四、争议解决凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、合同生效与变更本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,任何一方需变更或解除合同,应经双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。
六、其他本合同未尽事宜,由双方另行协商确定。
附件清单1. 产品说明书2. 质量检验报告3. 技术标准文件4. 交货单证甲方代表(签字):__________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):__________ 日期:____年__月__日---。
合同通用条款
通用条款为更好地维护合同缔约各方的权益,确保缔约的慎重、具体和严密,合同各方特此同意下列条款,作为合同整体之不可分割的约定。
如合同正文约定条款与本通用条款有冲突的,以正文约定为准。
1.定义及解释1.1 在本合同中,除非文义另有所指,否则下列词语有以下含义:a.“书面”除本合同另有明确所指,包括书写、打印、电传信息、传真及任何其它清晰可辩的文字或图案复制方式。
本合同项下或与本合同有关的所有通知、请求、要求或其它联络和所有需要送达的文件或以英文书就或附有经核实的英文译文。
如果英文文本与其他语言的文本存在冲突,中文文本优先。
b.“信息提供者”指提供资料、消息、研究、表格、图纸、文本及/或其它包含但不限于提供信息的第三方。
c.“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在中国通常开门营业之日。
d.“适用法律”包括与本合同和担保文件的签署、提交、履行、有效性和可执行性相关的中华人民共和国的任何宪法、条约、法令、各级立法、普通法、惯例法及司法判例;1.2 “中国”即是中华人民共和国的大陆法域。
1.3 各标题只为方便查阅而设,不应妨碍本合同的解释.本合同中的条目编号和标题只为参考方便而设,在解释本合同时并无效力。
1.4 除非另有规定,本合同提及的“条”、“段落”和“附件”应被解释为本合同的条、段落和附件。
1.5 在提到法律规定时应被解释为是包括不时经过修改、重新制定之法律的规定.1.6 除非本合同另有规定,所有提及的时间都应该是指中国北京时间。
1.7 除非另有规定,在提到本合同、担保文件或其它任何文件时应被解释为是包括经过修改,变更、更新或补充并于该时有效的版本。
1.8 本合同所称的“以上"、“以下"、“以内”、“届满”,包括本数;所称的“不满”、“以外",不包括本数。
2.保证及声明2.1 合同各方特此做出如下保证和声明:a.如果合同缔结方是个人,其已达成年之年龄,在法律上有行为能力,可有效签订本合同;神智清晰;具有法律资格;没有破产;本合同及所有已订立及将会订立的协议均构成对甲方具有约束力及可强制执行的义务;b.如果合同缔结方由超过一人组成,并属帐户联名持有人之一,则:组成甲方的任何一人,有全权就合同事项给予指示。
(完整版)合同文本通用示范条款
合同文本通用示范条款一、鉴于条款鉴于1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,现就工作及其它相关的服务工作,拟委托具有前述相关工作资质及经验的乙方,承担并完成该项工作。
2. 乙方是一家依据中华人民共和国法律成立并持续经营的公司,具备承担甲方的工作及其它相关服务工作的各项资质及经验,愿意并有能力接受甲方委托按照甲方要求承担该项服务工作。
3.甲方签订本合同的目的在于。
二、对方保证具备履约资格及能力条款1. 乙方保证其具有承接本合同项目的法定资质,因乙方缺乏相应资质而给甲方造成损失的,乙方承担相关责任。
2. 乙方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定,并承担因违反上述规定而产生的法律责任。
如项目需要审批的,应由乙方完成相关审批手续。
三、结算、支付条款1. 合同金额为人民币元,包括但不限于:。
双方确认,出本合同总金额外,甲方无须就本协议项下乙方服务向乙方支付任何额外费用。
2. 甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。
(1)在本合同签署后个工作日内支付合同总金额的%,即人民币元。
(2)在乙方交付并经甲方验收合格后个工作日内支付剩余的合同金额,即人民币元。
3. 乙方应分别在收到上述(1)和(2)款所规定金额后日内想甲方出具前述各款金额的正规税务发票。
4. 双方的账户如下:甲方:开户行:账户名称:账号:乙方:开户行:账户名称:账号:任何一方如需改变上述,应提前十日以书面通知另一方,如果乙方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予赔偿。
四、知识产权条款1. 成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方保证向甲方提供的成果不侵犯他人的知识产权。
与成果有关或因甲方适用成果而发生或引起的任何索赔或纠纷,由乙方负责处理并承担责任;因此造成甲方损失的,乙方应承担赔偿责任。
五、保密条款1. 本合同拥有信息的一方(“提供方”)根据本合同向另一方(“接受方”)提供的信息,包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息,本合同的条款和玉本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”),只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。
通用常见合同条款协议书
通用常见合同条款协议书协议书篇一甲方:乙方:经双方协商一致,现(甲方)与(乙方)就此事赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议:一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费、护理费、营养费、误工费、交通费、货物丢失费,精神抚慰金等合计人民币____元。
(详细见附件)二、付款办法:甲方需一次性支付乙方所有费用。
三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。
四、甲方履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。
五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。
以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。
七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次性终结处理协议,本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。
九、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。
十、其它:甲方:(签字)乙方:(签字)见证人:(签字)年月日年月日年月日双方协议书篇二甲方:xx地址:xx授权代表:xx乙方:xx地址:xx授权代表:xx鉴于:甲乙双方正在就【填写项目名称】进行会谈或合作,需要取得对方的相关业务和技术资料,为此,甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,经友好协商签订本协议。
第一条保密信息的定义甲乙双方中任何一方披露给对方的明确标注或指明是保密信息的相关业务和技术方面的书面或其它形式的资料和信息(下称“保密信息”),但不包括下述资料和信息:(一)已经或将公布于众的资料,但不包括甲乙双方或其代表违反本协议规定未经授权所披露的;(二)在任何一方向接受方披露前已为该方知悉的非保密性资料。
合同的通用条款
合同的通用条款(原创版)目录一、合同的定义与分类二、合同的通用条款1.合同主体2.合同标的3.合同的履行4.合同的变更和解除5.合同的违约责任6.合同的争议解决方式7.其他相关条款正文一、合同的定义与分类合同,是指平等主体的当事人依法自愿订立、设立、变更、终止民事权益义务关系的协议。
合同是民事法律关系的重要表现形式,是市场经济活动中最为常见的法律行为。
根据合同的内容、性质和主体的不同,合同可以分为买卖合同、租赁合同、借款合同、担保合同、委托合同等。
二、合同的通用条款1.合同主体合同主体是指参与合同的当事人,包括自然人、法人和其他组织。
合同主体应当具备相应的民事行为能力。
在合同中,当事人的基本信息(如姓名、住所、联系方式等)需要明确,以确保合同的有效性。
2.合同标的合同标的是指合同当事人之间的权利义务关系所指向的对象。
合同标的是合同的核心内容,包括货物、劳务、工程项目等。
合同标的应当具体、明确,以便于合同的履行。
3.合同的履行合同的履行是指合同当事人按照约定的内容和方式实施合同,实现合同目的的过程。
合同的履行应当遵循诚实信用原则,当事人应当按照约定的方式、时间、地点等履行自己的义务。
4.合同的变更和解除在合同履行过程中,当事人可以协商一致对合同进行变更或解除。
合同变更是指对合同的部分内容进行修改、补充或删除。
合同解除是指当事人协商一致终止合同关系。
合同的变更和解除应当遵循法律规定和合同约定。
5.合同的违约责任合同的违约责任是指当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的法律责任。
违约责任的承担方式包括赔偿损失、支付违约金、采取补救措施等。
当事人可以约定违约责任的承担方式和标准。
6.合同的争议解决方式在合同履行过程中,当事人可能因合同的履行发生争议。
合同当事人可以约定争议解决方式,包括和解、调解、仲裁、诉讼等。
7.其他相关条款除了上述内容外,合同还可以包括其他相关条款,如保密条款、知识产权条款、法律适用条款等。
合同协议书及通用条款
合同协议书及通用条款
概述
合同是签订双方在约定条件下的一种法律文件。
为了保护双方的权益,合同的
签订非常重要。
本文将介绍合同协议书的通用条款,以及注意事项。
合同协议书通用条款
1. 当事人信息
在合同协议书中,应当明确约定双方当事人的信息,包括:姓名、法人代表、
地址、电话、电子邮箱、证件号码等信息。
2. 合同条款
在合同协议书中,应当明确约定合同的条款,包括:合同的种类、履行期限、
责任承担、违约条款、争议解决方式等内容。
3. 签订日期
在合同协议书中,应当明确约定签订日期,以避免后期的争议。
4. 签名和盖章
在合同协议书中,应当明确约定签署人的签名和盖章。
签署人必须确保签名和
盖章的真实性和有效性。
合同协议书注意事项
1. 合法性
合同协议书必须符合国家法律法规的规定,否则会被认定为无效合同。
2. 真实性
合同协议书必须真实可信,不能包含虚假、误导内容,否则可能产生不良后果。
3. 定义清晰
在合同协议书中,约定的内容必须清晰明确,以免产生误解或歧义。
4. 保密性
在合同协议书中,约定的保密内容应当加以保密,以防止泄密产生损失。
5. 妥善保管
合同协议书应当妥善保管,避免遗失或被盗,以及非法使用,防止造成损失。
合同协议书是约定双方在约定条件下的一种法律文件,对于签订双方的权益保护非常重要。
在签订合同之前,必须对合同协议书的通用条款和注意事项进行充分了解和审查。
在签署合同协议书之后,也需要加强合同的管理和保护,以避免引起纠纷和损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第二章合同通用条款目录第一条定义和解释 (45)第二条合同文件及其语言文字和适用法律 (50)第三条工程规范和技术说明 (51)第四条图纸 (52)第五条文件版权 (53)第六条业主的责任和义务 (53)第七条业主工作 (54)第八条业主的权利 (54)第九条业主代表 (55)第十条工程监理 (56)第^一条监理工程师 (56)第十二条总承包商的责任和义务 (58)第十三条总承包商工作 (62)第十四条总承包商代表(项目经理) (66)第十五条设计人 (67)第十六条进场开工 (67)第十七条施工规划和施工方案 (67)第十八条合同工期和开、竣工日期 (68)第十九条进度计划 (69)第二十条业主原因的延误 (70)第二■条总承包商误期责任 (70)第二十二条总承包商误期赔偿 (71)第二十三条提前竣工 (71)第二十四条工程暂停 (72)第二十五条长时间暂停 (72)第二十六条复工 (72)第二十七条延长工期 (73)第二十八条质量标准和质量等级 (74)第二十九条材料和工程设备检验 (75)第三十条样品 (76)第三^一条工艺检验 (77)第三十二条试车 (78)第三十三条业主供应材料、设备 (79)第三十四条材料代换 (81)第三十五条进口材料和设备 (83)第三十六条计量及计价 (84)第三十七条合同总价 (86)第三十八条支付 (87)第三十九条竣工结算 (91)第四十条变更 (92)第四^一条变更计价及变更影响 (93)第四十二条索赔 (98)第四十三条风险责任的划分 (99)第四十四条不可抗力 (102)第四十五条保险 (104)第四十六条保函 (104)第四十七条转让和分包 (105)第四十八条独立分包、指定分包和指定供应 (106)第四十九条工程竣工和移交 (107)第五十条质量保证体系和竣工资料 (110)第五十一条保修 (112)第五十二条安全保卫和环境保护 (114)第五十三条文明施工 (115)第五十四条业主违约责任 (116)第五十五条总承包商违约责任 (117)第五十六条争议 (119)第五十七条知识产权 (121)第五十八条保密义务 (121)第五十九条贿赂 (121)第六十条紧急情况处理 (122)第六^一条地下文物 (122)第六十二条合同文件的修改 (122)第六十三条合同生效、终止及合同份数 (123)第六十四条合同附件 (123)第六十五条补充条款 (123)第六十六条合同非关联性 (124)第一条定义和解释1.1 定义在本合同(如下文所定义的)中,下列词及词句(除非合同条款中另有约定)应具有本款所赋予的含义:1.1.1合同是指合同协议书、中标通知书、合同专用条款、合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、招标文件、投标书及其附件、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。
1.1.2合同协议书是指构成本合同一部分、需由业主与承包人共同签署且以此标志合同成立的文件。
1.1.3合同专用条款是指业主与总承包商根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改,是构成本合同的一部分。
1.1.4合同通用条款是指根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款,是构成本合同的一部分。
1.1.5合同图纸是指构成本合同一部分的具有同样名称的文件,包括业主依据第 4.3款发出的任何补充图纸。
1.1.6投标书是指总承包商根据合同的各项约定,为工程的实施、完成和修补任何缺陷,向业主提出并为中标通知书接受的报价书及其附属文件1.1.7投标书附件是指附于投标书之后的、已填写完内容的构成本合同一部分的文件。
1.1.8中标通知书是指业主对投标书的正式接受函。
1.1.9业主是指协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但除非总承包商同意,不指此当事人的任何受让人。
1.1.10总承包商是指其投标书已为业主接受并在协议书中约定的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人,但不指此当事人的任何受让人。
1.1.11业主代表是指由业主指定负责履行本合同第9.1款所提及工作的人。
1.1.12项目经理是指总承包商在《合同专用条款》中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.1.13监理单位是指业主委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.1.14监理工程师是指监理单位委派本工程的总监理工程师或是在合同条件中指明的当事人。
1.1.15设计人是指业主为合同目的而委托的对工程进行设计的并在《合同专用条款》中指明的当事人。
是指第15.2款中提及的由设计人任命的合法代理人。
1.1.17独立分包商是指由业主直接发包的、从事总承包商承包范围之外的、但却与本合同工程有关其它任何工作的任何其他承包商。
1.1.18指定分包商和供应商是指第48.1款中提及的由业主指定或批准的但由总承包商与其签订施工合同的分包商或供应商;在合同中指明要求总承包商向其分包某些工作的分包商或向其采购某些物资的供应商。
1.1.19保修书是指第51条提及的,由甲、乙双方签署的约定永久工程保修事宜及其双方的权利、务的保修协议。
1.1.20保修期是指投标书附件中注明的并且在保修书中约定的保修工作开始和结束的期间。
1.1.21 天(日)“天”和“日”具有同样含义,是指一个公历日,包括公休和法定假日。
1.1.22竣工验收整体工程竣工并按第49.2条规定的程序及在政府相关部门的监督下,由业主、监理工程师、总承包商和设计人“四方”进行的验收。
1.1.23竣工验收证书是指按照第49.4款由业主、监理工程师、总承包商和设计人“四方”共同签署、由监理工程师向总承包商颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。
1.1.24竣工移交证书“竣工移交证书”是指按照第49.8款由业主向总承包商颁发的证明总承包商已向业主移交工程并且这种移交行为已被业主接受的文件1.1.25保修责任证书是指保修书中提及的,表明总承包商已经完全履行完毕保修书中的保修义务并完成任何工作的证明文件。
1.1.26合同总价、合同价款合同价款是指业主用以支付总承包商按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
在本合同中包括措施项目费、其他项目费中的总承包服务费、分部分项工程费用三个部分。
合同总价是指业主用以支付总承包商、分包商和供应商等按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
在本合同中包括合同价款和其他项目费中的业主部分。
1.1.27保修金是指业主根据第38.9款约定留存的所有金额的总和。
1.1.28费用是指现场之内或之外已正当发生或将要发生的全部开支,包括管理费和应合理分摊的其它支出,包括利润、规费和税金。
1.1.29工程是指永久工程和临时工程,或视情况指二者之一。
1.1.30永久工程是指根据合同将实施的永久性工程(包括工程设备)。
1.1.31临时工程是指各类为了实施和完成工程及修补任何缺陷所需要的全部临时性工程(但总承包商的施工机械设备除外)。
是指合同中约定的预定构成或构成永久工程一部分的材料、机械、仪器以及类似设备。
1.1.33施工机械设备是指用于实施和完成工程以及修补任何缺陷所需要的全部机械、装置、仪器和其他设备(临时工程除外),但不包括预定构成或构成永久工程一部分的其他设备、材料和物品。
1.1.34现场是指由业主提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达的场所,以及在合同中可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。
1.1.35总承包服务费总承包商对专业分包商(独立分包商、指定分包商)、指定供应商进行现场管理、协调、配合服务并对其进度、安全、质量负责所发生的费用。
1.1.36资金保证措施费也称财务费,即为保障完成本合同约定的工作筹集资金而发生的各种费用。
1.1.37营业税率营业税率是指国家及项目所在地的地方政府相关部门规定的建筑安装企业应交纳的营业税率及附加税率。
1.2标题本合同条款及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用,标题本身不构成合同文件的一部分,在对合同文件进行解释时不应考虑。
1.3解释凡指当事人或当事各方的词应包括公司、企业以及具有法人资格的任何组织。
单数形式的人称代词也包括复数含义,反之亦然,可视上下文需要而定,表明一个性别的人称代词也包括其他性别。
本合同条款任何地方提及的由任何人发出的任何通知、指示、同意、批准、证书或决定等,除非合同中另有约定,一律应是书面形式,且不得无故扣押或拖延。
此类书面表达的通知、指示、同意、批准、证书及决定等的接收地址或传真号码,或邮寄地址等应在合同条款中约定。
1.5联系方式总承包商应在合同协议书签订后7天内,以书面形式将总承包商的下述联系方式通告业主:1. 总承包商公司的通信地址以及联系人;2. 总承包商公司的电话以及传真;3. 总承包商接受工程款项的法定名称;4. 总承包商派驻本工程的主要工作人员的名单以及所承担的工作;5. 总承包商公司的主要领导人员的名单、联系方式以及职务。
第二条合同文件及其语言文字和适用法律2.1语言和文字除非合同中另有约定,本合同的订立和解释使用中文(简体)。
如果本合同文件需要译成另一种或几种语言文字,中文应为合同主导语言,具有优先解释权。
2.2适用法律法规和规章本合同适用中国法律、行政法规及地方政府的相关法规。
合同另有约定除外,国家及地方政府的建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本合同。
2.3合同文件的组成及解释顺序构成本合同的合同文件之间应是相互说明和相互补充的。
如果合同文件之间出现歧义或相互矛盾,应以合同规定的解释顺序为准,或合同文件中出现明显错误时,总承包商以书面形式通知业主,业主向总承包商做出必要的书面解释及澄清受本款上述约定制约,合同文件的组成及解释顺序如下:1. 合同协议书2. 中标通知书及附件3. 合同专用条款4. 合同通用条款5. 业主制定的施工现场管理制度及规定(包括《现场签证管理原则》、《设计变更管理原则》、《项目质量管理制度》、《项目质量奖惩措施》、《项目工地形象管理规定》、《项目工程进度管理制度》、《项目工程现场大检查制度》等)6. 工程规范和技术说明7. 投标书及其附件8. 工程量清单9. 合同图纸10. 招标文件合同履行中,经双方认可的有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
进一步规定如下:1. 对于同一类合同文件,以其最新版本或最新颁发者为准;2. 如果合同出现模糊、矛盾或不一致之处(本合同另有约定的除外),以业主的解释和澄清为准。
第三条工程规范和技术说明3.1工程规范和技术说明本项目工作范围、工程管理要求、报价要求和设计施工规范按“工程规范和技术说明”中约定执行。