四川建设施工合同
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)范本 1 - 正式风格方案一:四川省建设工程施工合同(示范文本)【注意】本文件仅供参考,实际使用时请根据具体情况进行修改和调整。
第一章总则第一条合同目的本合同是为了规范四川省范围内的建设工程施工活动,明确各方的权利和义务,保证施工质量、安全和工期的履行,促进建设工程的健康发展。
第二条合同范围本合同适用于在四川省范围内进行的建设工程施工合同活动。
第三条定义和解释1. 建设工程:指在土地上,利用材料、设备和劳动力,以建筑工程、市政工程、水利工程、交通工程等形式进行的工程建设活动。
2. 施工单位:指按照本合同约定承担建设工程施工的建筑企业或个体工商户等具有相应施工资质的单位或个人。
3. 监理单位:指按照法律法规承担对建筑工程施工过程进行监督和管理的单位。
4. 业主:指建设工程的委托人或所有权人。
5. 设计单位:指按照法律法规承担建设工程设计的单位。
6. 相关单位:指与建设工程有特定关联关系的其他单位,包括但不限于勘察单位、咨询单位、供应商等。
7. 双方:指施工单位和业主。
第二章合同签订和生效第四条合同的签订1. 合同双方应当依法平等自愿地签订合同。
合同应当采用书面形式并加盖(签章)。
2. 合同应当明确约定合同的名称、合同各方的名称和住所、工程名称和地点、工程内容和范围、工程工期、工程质量要求、合同价款、支付条款、违约责任等内容。
第五条合同的生效本合同自双方签字(加盖签章)之日起生效。
双方附有加盖(签章)的合同文本为合同的有效证据。
第三章施工单位的权利和义务第六条施工单位的权利施工单位有权要求业主按照约定支付合同价款,并提供必要的施工条件、相关设计文件和施工图纸等。
第七条施工单位的义务1. 施工单位应当按照相关法律、法规和合同约定,完成合同规定的施工工程,并确保施工质量达到合同约定的标准。
2. 施工单位应当按照工程进度计划和质量控制计划,按时完成工程,并保证工程质量不受影响。
《建设工程施工合同》[示范文本]
GF—1999—0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月1第一部分协议书发包人(全称):_四川武都水利水电集团有限责任公司_承包人(全称):_ 绵阳佳成建设有限公司 _依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工程名称:武都水库施工、监理用房工程工程地点:武都镇元宝山工程内容:工程量清单所示范围工程立项批准文号:绵发改发【2006】56号资金来源:政府投资与业主自筹第二条工程承包范围承包范围:__工程量清单所示范围__第三条合同工期开工日期:__2006年7月10日____竣工日期:__2007年7月9日_____合同工期总日历天数 365 天第四条质量标准工程质量标准:__按国家相关验收规范合格__第五条合同价款金额(大写):壹仟壹佰贰拾伍万零叁佰捌拾伍元陆角柒分(人民币)(小写)¥:11250385.67 第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条合同生效合同订立时间:2006 年6 月15 日合同订立地点:_四川省绵阳市长虹大道北段39号_本合同双方约定_双方签署合同、承包方向发包方提供履约担保_后生效。
发包人:(公章):承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:3。
四川建筑施工合同范本5篇
四川建筑施工合同范本5篇合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。
商品生产产生后,为了交换的安全和信誉,人们在长期的交换实践中逐渐形成了许多关于交换的习惯和仪式。
下面小编给大家整理四川建筑施工合同范本,希望大家喜欢!四川建筑施工合同范本1发包方:_________(以下简称甲方)承包方:_________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_________工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:(一)工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围:4、承包造价:_________元(大写:_________)(二)工程期限根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期_________天。
(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日,总工期_________天。
(三)本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
(四)工程价款支付及结算本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
(五)其它约定1、甲方承担的安全责任、权利(1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;(2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2、乙方的责任、权利(1)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。
四川建设工程合同模板
四川建设工程合同模板【合同标题】四川建设工程合同【甲方信息】甲方(建设单位):_______________地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:_________________________【乙方信息】乙方(承包单位):_______________地址:_____________________________法定代表人:_____________________联系电话:_________________________【合同】鉴于甲方拟在四川省_____(地点)实施_____(工程名称)建设工程项目,现委托乙方承担该工程的施工任务,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1. 工程名称:_____2. 工程地点:四川省_____3. 工程规模:_____4. 工程内容:_____5. 工程标准:按照国家及四川省相关建筑标准执行。
二、合同金额合同总金额为人民币(大写)_______元(¥_______)。
三、工期要求工程开工日期为____年__月__日,竣工日期为____年__月__日。
除不可抗力因素外,乙方应保证工程按期完成。
四、质量要求乙方必须按照国家及四川省有关建筑工程质量标准和规范进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
五、付款方式1. 预付款:甲方在合同签订后___天内支付合同总金额的___%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方将按照约定的时间节点支付相应的进度款。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的合同款项。
六、违约责任如一方违反合同条款,需承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交四川省仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他约定___________(此处可根据双方具体情况添加其他约定内容)九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
四川省建设工程施工合同
一、工程概况
1.1工程名称:四川省XX项目建设工程
1.2工程地点:四川省XX市XX区
1.3工程性质:新建
1.4工程规模:本项目总占地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米,包括XX栋建筑物、XX配套设施等。
1.5工程承包范围:土建工程、装饰工程、安装工程、室外工程等(具体以施工图纸及工程量清单为准)。
二、合同主体
2.1甲方(发包方):XX投资集团有限公司
2.2乙方(承包方):XX建筑工程有限公司
2.3甲乙双方按照平等、自愿、公平、诚信的原则,签订本合同,共同遵守。
三、合同工期
3.1工期:本工程总工期为XX天,自合同签订之日起计算。
3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程,并保证工程质量。
3.3若因不可抗力等因素导致工期延误,甲乙双方协商解决,并签订补充协议。
四、工程价款
4.1工程总价款为人民币XX元(大写:XX元整),具体金额以实际工程量计算为准。
4.2甲方按工程进度支付工程款,支付比例按照国家相关规定执行。
4.3工程结算:工程完工后,甲乙双方按照实际完成的工程量进行结算。
五、工程质量
5.1乙方应按照国家及地方相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
5.2工程质量标准:合格。
7.2乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
7.3甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款违约金。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
四川省工程施工合同
四川省工程施工合同甲方:XXX公司乙方:YYY公司根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,甲乙双方就四川省某工程施工事宜,经友好协商达成一致,签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:四川省某工程施工项目1.2 工程地点:四川省某地1.3 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。
二、工程承包范围2.1 乙方承担本合同工程的设计、采购、施工、验收等全部工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求,完成工程的设计和施工,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
三、工程工期3.1 计划开工日期:____年__月__日3.2 计划完工日期:____年__月__日3.3 总日历天数:____天3.4 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排,确保工程按期完成。
四、工程质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行工程施工,确保工程质量达到优良等级。
4.2 乙方应承担工程质量的检查、验收和保修等工作。
五、合同金额5.1 本合同总金额为人民币____元(大写:____________________元整)。
5.2 甲方按工程进度支付乙方工程款,具体支付方式见附件。
六、合同的履行6.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等,并保证信息的准确性。
6.2 乙方应按照合同约定进行工程施工,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
6.3 甲方应按照合同约定支付乙方工程款,乙方应提供合法的发票。
七、合同的变更和解除7.1 合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。
7.2 合同的变更和解除不影响甲乙双方因履行合同而产生的权利和义务。
八、违约责任8.1 甲乙双方应严格履行合同约定,如一方违约,应承担违约责任。
8.2 甲方未按约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。
8.3 乙方未按约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
2024年-四川省建设工程标准施工合同
四川省建设工程标准施工合同甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担四川省建设工程施工的事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:________________1.2工程地点:________________1.3工程内容:________________1.4工程规模:________________1.5工程质量:________________1.6工程期限:________________1.7工程造价:________________二、合同价款及支付方式2.1合同价款:________________2.2支付方式:________________三、施工要求3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及有关技术资料进行施工。
3.2乙方应按照国家、行业及地方的相关规定和标准进行施工。
3.3乙方应确保施工过程中的安全、环保和质量。
3.4乙方应按照甲方的要求及时提供施工进度计划和施工报告。
四、甲方权利与义务4.1提供施工图纸、设计文件及有关技术资料。
4.2提供施工现场及施工所需的水、电、气等设施。
4.3按照约定支付合同价款。
4.4对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。
五、乙方权利与义务5.1严格按照甲方提供的施工图纸、设计文件及有关技术资料进行施工。
5.2确保施工过程中的安全、环保和质量。
5.3按时完成施工任务,并提交相关验收资料。
5.4对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通并解决。
六、违约责任6.1任何一方违反合同约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
6.2乙方未能按照约定完成施工任务,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
四川省建筑工程标准合同
四川省建筑工程标准合同甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本工程合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程内容:____________第二条合同范围与内容2.1 合同范围:本合同范围包括但不限于建筑工程的设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等一切与工程相关的活动。
2.2 合同内容:乙方按照甲方的要求,完成本合同约定的工程,并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第三条合同价格3.1 合同总价:本合同总价为人名币(大写):____________元整(小写):_____________元。
3.2 合同价格的调整:合同价格可根据双方约定的调整方式进行调整。
第四条合同履行期限4.1 工程开工日期:____________4.2 工程竣工日期:____________4.3 工程保修期限:____________第五条质量标准5.1 工程质量应符合国家、行业和地方有关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。
5.2 工程质量应满足甲方和使用方的功能需求和审美要求。
第六条合同的履行6.1 甲方应按照合同约定履行合同义务,提供施工场地、施工条件、办理相关手续等。
6.2 乙方应按照合同约定履行合同义务,组织施工、保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
6.3 甲方应按照合同约定支付合同价款,支付进度应与工程进度相匹配。
6.4 乙方应按照合同约定提供工程保修服务,对工程质量问题进行修复和整改。
第七条合同的变更和解除7.1 合同变更:合同变更应双方协商一致,并签订书面变更协议。
7.2 合同解除:合同解除应双方协商一致,并签订书面解除协议。
四川建筑劳务施工合同8篇
四川建筑劳务施工合同8篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方在四川地区的建筑劳务施工项目达成以下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程内容:_________________________承包范围:乙方应按照甲方提供的施工图纸及工程规范要求进行施工,包括但不限于土建、安装等工程内容。
具体承包范围详见附件一《承包项目明细表》。
二、合同工期开工日期:__________年______月______日竣工日期:__________年______月______日(具体时间根据实际情况调整)。
合同工期顺延情形:如遇到下列情况,工期可相应顺延:不可抗力因素、设计变更、甲方原因等。
具体顺延情况需经甲乙双方协商确认。
三、质量标准及验收要求工程质量应符合国家现行建筑安装工程规范、标准及设计文件的要求,并达到国家或地方的质量验收标准。
甲乙双方应按照国家相关标准对工程进行验收,验收合格后方可交付使用。
乙方应配合甲方进行工程竣工验收,并承担因乙方原因造成的返工、整改等费用。
四、合同价款及支付方式合同总价:人民币______元(大写:_________________________元整)。
该合同总价已包含完成承包范围内的全部工作内容所需的劳务费用、材料费用、机械费用等全部费用。
支付方式:甲方应按照合同约定支付工程进度款。
具体支付方式如下:工程开工后按施工进度支付进度款,每月支付已完成合格工程量对应合同价款的百分之______(具体比例根据项目实际情况调整)。
工程竣工验收合格后支付至合同总价的百分之九十,剩余百分之十作为质量保证金待竣工验收一年后支付(无息)。
四川省建设厅 建筑装饰施工合同7篇
四川省建设厅建筑装饰施工合同7篇篇1建筑装饰施工合同甲方:四川省建设厅授权单位:[甲方单位名称]乙方:[乙方单位名称](以下简称乙方)签订地点:[具体签订地点]根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况第二条工程期限及责任约定篇2甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本建筑装饰工程施工事项达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________________工程地点:__________________工程范围:室内装饰工程(包括室内装修、墙面涂料、吊顶、灯具安装等)及室外部分装饰工程。
二、合同工期开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日合同工期总日历天数:____天。
如遇特殊情况工期顺延。
三、质量标准与验收本工程质量标准应符合国家建筑装饰工程施工质量验收规范及相关规定。
工程完工后,甲乙双方应及时组织验收,验收合格后,方可进行后续工作。
如验收不合格,乙方应负责返修并承担相应损失。
四、工程造价及付款方式工程总造价(大写):__________________(小写:__________________元)。
具体支付方式为:开工前甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款;工程进度过半,甲方支付工程总造价的____%;工程竣工并经验收合格后,甲方支付剩余款项。
甲方预留工程总造价的____%作为质量保证金,质保期为一年。
五、材料供应及质量保证1. 乙方应按照设计要求选用符合国家标准的建筑装饰材料,并提供相关证明资料。
甲方有权对乙方提供的材料进行检验,如发现不符合要求的材料,甲方有权要求乙方更换。
四川建设工程施工合同典型案例
四川建设工程施工合同典型案例一、案例一:工期延误的“罗生门”话说在四川的一个城市里,有个大的商业建筑建设工程。
甲方是个雄心勃勃的开发商,想要打造一个地标性的商场;乙方是经验丰富的建筑公司。
合同里白纸黑字写着工期是18个月。
乙方进场施工后,前期还算顺利。
可到了中期,各种问题就冒出来了。
乙方说,是甲方老是改设计方案,今天要加个喷泉,明天要把商场大门的方向换一换,这一改,就得重新调整施工计划,导致工期延误。
乙方觉得这责任得甲方担着。
甲方可不这么认为啊,甲方说,我是改了些设计,但都是小调整,你乙方自己管理不善,工人三天两头闹罢工讨薪,材料供应也不及时,这才是工期延误的主因。
双方就这么僵持着,互相指责。
最后闹上了法庭。
法庭调查发现,甲方确实有多次设计变更,但是乙方在管理上也存在漏洞,比如没有及时安排备用材料供应商,工人罢工也有部分是因为乙方拖欠工资导致的。
结果呢,法院判定双方都有责任,根据各自过错的比例分担工期延误造成的损失,比如向租户延迟交付商铺的赔偿等。
这个案例告诉我们,在建设工程施工合同里,关于工期的约定和影响工期因素的责任划分一定要清楚啊,不然就容易陷入这种“罗生门”的扯皮大战。
二、案例二:工程质量不合格的“大坑”在四川的一个小镇上,要建一座小型的桥梁。
甲方和乙方签订了施工合同。
乙方拍着胸脯保证,这桥肯定建得又结实又美观。
结果桥建成后,还没等验收呢,就发现桥面上有好多裂缝。
甲方一看就急眼了,这哪行啊,这桥要是投入使用,那可是安全隐患啊。
甲方要求乙方返工重修。
乙方呢,开始还想狡辩,说是因为最近天气不好,混凝土热胀冷缩才出现裂缝的,属于正常现象。
甲方可不吃这一套,找了专业的检测机构一检测,发现是乙方在施工的时候,混凝土配比就有问题,而且在浇筑过程中没有按照规范操作。
乙方这下没话说了,可是又觉得全部返工成本太高了。
甲方坚决不同意让步,说按照合同规定,工程质量必须合格,不合格就得返工,所有费用由乙方承担。
四川省施工合同范本
四川省施工合同范本第一篇范文:合同编号:__________甲方:__________(全称,下同)地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方为乙方提供施工服务,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经友好协商,就施工事宜达成如下合同:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程进度:__________1.5 工程预算:__________二、甲方义务2.1 甲方应按照合同约定的内容和标准完成施工,确保工程质量。
2.2 甲方应按照合同约定的时间完成施工,确保工程进度。
2.3 甲方应按照合同约定的价格支付乙方施工费用。
三、乙方义务3.1 乙方应按照合同约定的内容和标准提供施工服务,确保工程质量。
3.2 乙方应按照合同约定的时间完成施工,确保工程进度。
3.3 乙方应按照合同约定的价格收取甲方施工费用。
四、合同价格4.1 合同总价:__________元(大写:_______________________元整)。
4.2 支付方式:__________4.3 支付期限:__________五、合同工期5.1 开工日期:__________5.2 竣工日期:__________六、违约责任6.1 甲方未按照约定时间支付施工费用的,应按照迟延付款金额的__________%支付违约金。
6.2 乙方未按照约定时间完成施工的,应按照迟延完成工程部分的__________%支付违约金。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可将争议提交__________仲裁委员会仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。
四川建设工程施工合同典型案例
四川建设工程施工合同典型案例一、工程转包引发的纠纷案例。
话说在四川有这么一个建筑工程,甲方是一家大开发商,想盖一片高大上的住宅小区。
乙方呢,是个看起来挺有实力的建筑公司,双方签了施工合同。
乙方拿到工程后,动起了歪脑筋。
它偷偷把工程转包给了丙公司,丙公司呢,资质不咋地,但乙方觉得只要工程能完成就行呗。
结果,丙公司在施工过程中问题不断。
施工进度就像蜗牛爬,严重滞后。
因为丙公司管理混乱,工人经常没材料干活,设备也老是出故障。
这可把甲方急坏了,甲方天天找乙方,说:“你们当初承诺的工期呢?这房子要是不能按时交房,我得赔业主多少钱啊!”乙方呢,就开始互相推诿,说丙公司的问题,丙公司又说乙方给的钱不到位。
工程质量也不过关。
墙体有裂缝,一些地方的混凝土强度不达标。
甲方实在忍无可忍,就把乙方告上了法庭,要求赔偿工期延误的损失,还有重新修复工程的费用。
法庭审理后认为,乙方转包工程本身就是违反合同规定的行为,必须对工程的所有问题负责。
最后判决乙方赔偿甲方一大笔钱,乙方真是偷鸡不成蚀把米啊。
二、工程款支付争议案例。
在四川的另一个建筑工程里,甲乙双方签了合同,工程进行得还算顺利。
但是到了工程款支付环节,矛盾就爆发了。
按照合同规定,工程进行到一定阶段,甲方就要支付相应的工程款。
乙方按照要求完成了基础工程建设,就去找甲方要钱。
甲方却开始挑刺儿,说乙方有一些地方的施工不符合他们的预期,想要扣一部分工程款。
乙方觉得很委屈,说这些所谓的“不符合预期”都是些小问题,而且也没有违反合同规定。
乙方拿出合同条款,一项一项跟甲方对质。
甲方呢,就是不肯松口,还说要等工程全部竣工了再一起结算。
乙方可等不了啊,工人们还等着工钱呢。
于是,乙方也不客气了,直接暂停了工程施工。
这一停,甲方也着急了,因为工程一旦延误,他们也会面临很多损失。
双方就这么僵持着,最后乙方把甲方告到了法院。
法院经过仔细审查合同条款和工程实际情况,判定甲方必须按照合同支付工程款,同时乙方也需要尽快完成工程剩余部分。
四川省建设工程合同示范
四川省建设工程合同示范四川省住房和城乡建设厅于2024年4月26日发布了《四川省农村自建自住房屋建设施工合同(示范文本)(征求意见稿)》。
该示范文本是为了加强农村住房质量管理,规范农村住房建设行为,根据《四川省农村住房建设管理办法》要求制定的。
本示范文本适用于农村自建自住房屋的建设施工,主要涉及以下几个方面的内容:一、合同的适用范围和定义本合同示范文本适用于农村自建自住房屋的建设施工。
农村自建自住房屋指的是三层以下(不含三层)的农村住房。
二、承包人的资格和要求承揽农村新建、改建、扩建的农村自建自住房屋建筑施工的承包人,可以是培训合格的乡村建设带头工匠、具有执业资格的建造师或者是有资质的建筑施工企业。
三、合同的协商和修改根据实际情况,甲乙双方可以协商增加、减少或修改相关条款。
但是,任何修改都不能违反相关法律法规,并且不能使用本合同示范文本的名义或者编号。
四、合同的签订和生效双方当事人在签订合同时,应当遵循自愿、公平和诚实信用的原则。
任何一方都不得将自己的意志强加给另一方。
双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。
合同生效后,未被修改的条款仍然有效。
此外,四川省还发布了其他相关的示范文本,如《四川省商品房买卖合同示范文本释义》。
该示范文本是为了规范商品房买卖行为,保障双方的合法权益。
该文本明确了商品房的定义,规定了出卖人应当向买受人出示的相关证书和证明文件,以及买受人对于合同内容的理解和咨询渠道。
总的来说,四川省发布的这些建设工程合同示范文本,旨在规范建设施工行为,保障双方的权益,促进公平交易,提高工程质量。
通过这些示范文本的实施,可以有效地管理建设工程合同,提高合同的执行效率,确保工程的顺利进行。
同时,这些示范文本也为建设单位和施工单位提供了一个统一的合同范本,有助于减少合同纠纷,提高合同的法律效力。
四川建设工程施工合同(示范文本)(2023范文免修改)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 合同背景本合同是根据《合同法》和相关法律法规的规定,为确保四川省建设工程施工项目的顺利进行,确保各方的权益得到保护而制定的。
2. 合同目的本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保证工程按照合同规定的质量、工期和费用完成。
3. 项目描述本合同涉及的项目是位于四川省的建设工程,包括建筑、土木、机电、装饰等工程范围。
4. 双方权利和义务4.1 业主权利和义务提供合法且完整的设计文件和施工图纸;配合施工单位的人员进场,并提供必要的工程配套,如临时用电、用水等;在合同规定的工期内支付合同价款,按时办理施工款的支付手续;在合同约定的范围内向施工单位提供必要的工程变更和设计变更。
4.2 施工单位权利和义务按照业主提供的设计文件和施工图纸进行施工,并保证工程质量符合相应的标准和规范;按照合同约定的工期完成工程,并保证工程的安全施工;在工程施工过程中,保护现场环境和公共设施;向业主提供工程进度报告和质量验收报告。
4.3 双方共同权利和义务建立健全沟通机制,及时协商解决工程施工过程中出现的问题;在工程发生变更时,双方应共同商议并签订变更协议;在工程竣工后,进行质量验收,并签订验收报告。
5. 施工费用和支付方式5.1 施工费用明细施工费用包括人工费、材料费、机械设备租赁费、管理费等。
5.2 支付方式按照工程进度支付,具体支付方式如下:工程启动前支付15%的工程款项;工程完成一定进度后支付30%的工程款项;工程完成80%进度后支付40%的工程款项;工程完工后支付剩余的15%的工程款项。
6. 风险和违约责任6.1 风险由于不可抗力事件导致工程无法按时完成的,双方可协商解决或进行工期延长;若双方发生纠纷无法协商解决的,可按照相关法律进行仲裁或诉讼解决。
6.2 违约责任若施工单位未按期完成工程,并无正当理由的,每延迟一天,按工程款总额的0.05%向业主支付违约金;若业主未按合同约定支付工程款项的,每延迟一天,按工程款总额的0.05%向施工单位支付违约金。
四川省建设工程施工总承包合同范本
四川省建设工程施工总承包合同范本本合同由甲方(以下简称"业主")与乙方(以下简称"承包商")双方共同订立,经双方友好协商,达成如下条款:第一条合同的目的和范围1.1 业主向承包商委托进行四川省内的建设工程项目的总承包。
1.2 本合同约定了业主和承包商之间就建设工程施工总承包事项的权利、义务和责任。
1.3 业主应向承包商提供准确、完整的施工设计文件、承包商需要的有关技术资料,并就合同履行过程中出现的问题及时予以协助和解答。
1.4 承包商应按照业主的要求和承包商的专业判断,进行合理的施工计划和施工方法的确定,并负责指导和组织施工过程中的各项工作。
第二条合同的签订和生效2.1 双方签订的书面合同和附件构成本合同的完整内容,并具有法律效力。
2.2 业主和承包商应在合同签订后的三日内互相交换各自的合同副本,即为合同正式生效的日期。
第三条建设工程施工的质量要求3.1 承包商应确保施工过程符合相关法律法规的规定,并且无论是施工过程还是完工后的工程质量都应符合国家、地方行业标准和技术规范的要求。
3.2 承包商应采用安全、科学、先进的施工工艺和设备,确保施工过程中的安全和环境保护。
3.3 业主有权对施工过程进行监督和检查,承包商应积极与业主合作,提供必要的技术档案、检验检测报告等资料。
3.4 如发现施工过程中存在的质量问题,承包商应及时采取临时措施进行整改,并在确保质量符合要求的情况下继续施工。
第四条合同价款支付方式4.1 合同价款为人民币XX万元(大写:人民币XX万元整)。
4.2 合同价款支付方式为按工程进度及验收逐次支付。
4.3 业主应在收到承包商提交的关于施工进度的有效证明后的五个工作日内支付应付的合同价款。
4.4 如因业主原因造成工程进度延期,业主应相应延迟支付相应款项。
第五条违约责任5.1 如任何一方未能履行本合同约定的义务或违反了合同的条款,应当依法承担违约责任。
2024四川省建设工程施工标准合同及多场景使用说明
2024四川省建设工程施工标准合同本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号:_______合同双方:甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______一、合同主体1.1甲方为具备相应法律资格的业主单位,有权对项目进行委托建设。
1.2乙方为具备相应法律资格的建筑工程施工企业,具备承担本项目的资质和能力。
二、特殊应用场景说明2.1本项目位于四川省_______市/县,项目性质为_______,项目规模为_______。
2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及工程技术规范要求进行施工,确保工程质量、安全和进度。
2.3乙方应严格按照国家及地方环保、消防、安全等相关法律法规进行施工,确保施工过程中环保、消防、安全等方面的合规性。
三、多方为主导下的附加条款3.1甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、安全和进度进行监督检查,并提出整改要求。
乙方应积极配合甲方的监督检查,及时整改存在的问题。
3.2甲方应按照约定向乙方支付工程款项。
工程款项的支付应按照实际完成工程量及合同约定的结算方式进行。
3.3乙方应按照约定向甲方提供工程验收资料、竣工图纸等相关资料。
甲方有权对乙方提供的资料进行审核,并提出修改要求。
3.4乙方应按照约定向甲方提供工程质量保修书。
保修期内,乙方应按照保修书约定承担保修责任。
3.5本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______年,自合同生效之日起计算。
3.6本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.7本合同签订后,如发生纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________年____月____日附件:1.工程施工图纸2.工程技术规范3.工程量清单4.工程进度计划5.工程质量保修书6.环保、消防、安全等相关法律法规文件7.补充协议(如有)==本合同更广泛的场景,特设场景及条款==这个合同是关于建设工程施工的,咱们可以想象一下,这就好比你家要盖个新房或者装修,你肯定得找个靠谱的施工队来帮你完成这个工程,对吧?这个合同就是规定了甲方(也就是房主)和乙方(也就是施工队)之间的一些权利和义务。
2024年2024四川省建设工程施工标准合同
2024四川省建设工程施工标准合同合同编号:__________第一章:定义与术语1.1定义"合同":指甲乙双方签订的关于股份转让的合同。
"股份转让":指甲方将其持有的公司股份全部或部分转让给乙方的行为。
"股份":指甲方持有的公司股份,包括但不限于普通股、优先股等。
"公司":指甲方持有的股份所在的公司,包括但不限于股份有限公司、有限责任公司等。
"甲方":指合同中转让股份的一方,即卖方。
"乙方":指合同中购买股份的一方,即买方。
1.2术语解释"交易日":指甲方和乙方约定的股份转让的日期。
"交易价格":指甲方和乙方约定的股份转让的价格。
"交易方式":指甲方和乙方约定的股份转让的方式,包括但不限于现金交易、股份交换等。
"交易税费":指甲方和乙方在股份转让过程中应承担的税费。
第二章:股份转让2.1股份转让的标的本合同项下的股份转让的标的为甲方持有的公司股份。
2.2股份转让的数量甲方同意将其持有的公司股份中的__________股转让给乙方。
2.3股份转让的价格甲方和乙方同意,本次股份转让的价格为每股__________元,共计__________元。
2.4股份转让的方式甲方和乙方同意,本次股份转让采用__________方式进行。
2.5股份转让的税费本次股份转让过程中产生的税费,按照__________的规定执行。
第三章:交易双方的义务3.1甲方的义务甲方应按照本合同的约定,将其持有的公司股份转让给乙方。
3.2乙方的义务乙方应按照本合同的约定,购买甲方持有的公司股份。
第四章:交易完成4.1交易完成的时间本合同的交易完成时间为__________。
4.2交易完成的条件本合同的交易完成条件为__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
四川省建设工程施工合同(示范文本)年月目录第一部分协议书第二部分通用条款1.词语定义 1.1合同文件2.1合同文件及解释顺序 2.2法律 2.3语言文字 2.4标准、规范 2.5图纸和文件 2.6保密2.7联络 2.8现场查勘2.9招标文件错失的修正2.10投标文件的完备性和算术性错误的修正 2.11施工准备2.12施工设备和临时设施 2.13交通运输2.14专利技术及特殊工艺 2.15文物、化石和地下障碍物2.16联合承包2.17员工 2.18工程档案2.19严禁贿赂3.合同当事人及相关人3.1发包人 3.2承包人3.3监理人3.4工程造价咨询人3.5现场管理人员的任命和更换 3.6现场管理人员的职权 3.7专业工程分包 3.8承包人劳务分包 4.工期4.1开工4.2施工进度计划 4.3工期延误 4.4暂停施工 4.5复工 4.6加快进度 4.7竣工日期 4.8提前竣工奖励 4.9误期赔偿 5.材料和设备供应5.1发包人供应材料和工程设备 5.2承包人采购材料和工程设备 5.3材料和工程设备检验5.4样品 5.5材料代换5.6进口材料和工程设备5.7禁止使用不合格的材料和工程设备 6.安全文明施工与环境保护6.1安全施工 6.2安全防护 6.3事故处理 6.4工程保护与照管 6.5治安保卫 6.6文明施工6.7环境保护 7.工程质量7.1工程质量要求 7.2测量放线 7.3质量检查7.4隐蔽工程验收7.5重新验收和额外检验 7.6缺陷修复 7.7工程试车 8.工程变更8.1工程变更的条件 8.2工程变更的范围 8.3工程变更的权限8.4承包人的合理化建议 9.工程造价9.1资金使用计划和安排 9.2工程计量 9.3暂列金额 9.4暂估价 9.5计日工 9.6合同价款调整 9.7法律法规变化 9.8工程变更9.9项目特征描述不符 9.10工程量清单漏项、缺项9.11工程量偏差 9.12 物价变化 9.13现场签证 9.14工程款支付事项 9.15预付款支付 9.16安全文明施工费 9.17进度款支付9.18竣工结算 9.19结算款支付 9.20质量保证金 9.21最终结清 10.工程验收 10.1工程竣工10.2中间验收 10.3竣工验收10.4接收与部分工程的接收10.5竣工清场 10.6施工队伍撤离 10.7质量保修 11.索赔11.1承包人索赔 11.2发包人索赔 12.工程担保、保险与风险 12.1承包人履约担保 12.2承包人预付款担保 12.3发包人支付担保 12.4保险 12.5发包人风险 12.6承包人风险 12.7不可抗力13.违约责任与合同的解除和终止 13.1发包人违约 13.2承包人违约 13.3第三人造成的违约 13.4合同解除13.5合同解除后的价款结算与支付 13.6合同终止 14.合同争议的解决14.1监理或造价工程师暂定 14.2友好协商14.3管理机构的解释或认定 14.4争议调解 14.5仲裁 14.6诉讼 14.7继续履约 15.合同补充与备案八、工程变更:按合同文本通用条款本条规定执行。
________________九、竣工验收与结算:按合同文本通用条款本条所规定执行_________32.竣工验收32.1 承包人提供竣工图的约定:承包人按国家工程竣工验收有关规定向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告,发包人收到报告后28天内组织竣工验收,承包人提供竣工图三套。
_________________________________32.6 中间交工工程的范围和竣工时间: 按本合同通用条款第32.4条执行。
十、违约、索赔和争议35.违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任: 按本通用条款第24条执行。
并承担工程总造价的违约责任。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 按通用条款第26.4条执行。
并承担工程总造价的违约责任。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 按通用条款执行第33.3 条规定执行,并承担工程总造价的违约责任双方约定的发包人其他违约责任: 按本合同通用条款(4)条执行。
并承担工程总造价的违约金。
____________35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任: 按本合同通用条款14.2条执行。
并承担工程总造价的5%的违约金本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 按本合同通用条款15.1款执行。
并承担工程总造价的5%的违约金双方约定的承包人其他违约责任: 按本合同通用条款35.3条执行。
37. 争议37.1 双方约定,在履行合同过程中产生争议时:(1) 请巴中市仲裁委员会或工程造价管理部门调承包人提交竣工付款申请单的期限:。
竣工付款申请单应包括的内容:。
14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:。
发包人完成竣工付款的期限:。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:。
14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:。
承包人提交最终结算申请单的期限:。
14.4.2 最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:(2)发包人完成支付的期限:。
15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:。
15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:;(2)%的工程款;(3)其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;篇三:四川省建设工程施工合同(示范文本) 四川省建设工程施工合同(示范文本)目录第一部分协议书第二部分通用条款1.词语定义1.1.1合同文件1.1.2合同当事人和人员1.1.3工程和设备1.1.4日期1.1.5合同价款1.1.6其它2.一般约定1.2.1合同文件及解释顺序2.2法律1.2.3语言文字1.2.4标准、规范1.2.5图纸和文件2.6保密1.2.7联络1.2.8现场查勘2.9招标文件错失的修正2.10投标文件的完备性和算术性错误的修正1.2.11施工准备2.12施工设备和临时设施2.13交通运输1.2.14专利技术及特殊工艺1.2.15文物、化石和地下障碍物1.2.16联合承包1.2.17员工1.2.19严禁贿赂3.合同当事人及相关人1.3.1发包人1.3.2承包人1.3.3监理人1.3.4工程造价咨询人3.5现场管理人员的任命和更换3.6现场管理人员的职权1.3.7专业工程分包3.8承包人劳务分包4.工期1.4.1开工1.4.2施工进度计划1.4.3工期延误1.4.4暂停施工4.5复工4.6加快进度4.7竣工日期4.8提前竣工奖励4.9误期赔偿5.材料和设备供应1.5.1发包人供应材料和工程设备1.5.2承包人采购材料和工程设备1.5.3材料和工程设备检验5.4样品5.5材料代换5.6进口材料和工程设备5.7禁止使用不合格的材料和工程设备6.安全文明施工与环境保护1.6.1安全施工1.6.2安全防护1.6.3事故处理1.6.4工程保护与照管6.5治安保6.6文明施工6.7环境保护7.工程质量1.7.1工程质量要求7.2测量放线1.7.3质量检查1.7.4隐蔽工程验收1.7.5重新验收和额外检验7.6缺陷修复1.7.7工程试车1.8.1工程变更的条件1.8.2工程变更的范围8.3工程变更的权限8.4承包人的合理化建议9.工程造价1.9.1资金使用计划和安排9.2工程计量9.3暂列金额9.4暂估价9.5计日工1.9.6合同价款调整9.7法律法规变化9.8工程变更9.9项目特征描述不符9.10工程量清单漏项、缺项9.11工程量偏差9.12物价变化9.13现场签证9.14工程款支付事项1.9.15预付款支付9.16安全文明施工费1.9.17进度款支付1.9.18竣工结算9.19结算款支付9.20质量保证金9.21最终结清10.工程验收1.10.1工程竣工10.2中间验收1.10.3竣工验收10.4接收与部分工程的接收10.5竣工清场10.6施工队伍撤离1.10.7质量保修11.索赔11.1承包人索赔11.2发包人索赔12.工程担保、保险与风险12.1承包人履约担保12.2承包人预付款担保12.3发包人支付担保12.4保险12.5发包人风险12.6承包人风险12.7不可抗力13.违约责任与合同的解除和终止1.13.1发包人违约1.13.2承包人违约13.3第三人造成的违约13.4合同解除13.5合同解除后的价款结算与支付13.6合同终止14.合同争议的解决14.1监理或造价工程师暂定14.2友好协商14.3管理机构的解释或认定14.4争议调解14.5仲裁14.6诉讼14.7继续履约15.合同补充与备案第三部分专用条款第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工及履约担保事项协商一致,订立本合同1、工程概况工程名称:。