招投标管理试卷
招投标与合同管理试卷一及答案
一、单选题(共20小题,每小题2分,共计40分,请将答案填在选择题答题卡上)1、全部使用国有资金投资,依法必须进行施工招标的工程项目,应当(A )。
A.进入有形建筑市场进行招标投标活动B.进入无形建筑市场进行招标投标活动C.进入有形建筑市场进行直接发包活动D.进入无形建筑市场进行直接发包活动2、《中华人民共和国建筑法》规定,从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的( B )证书,并在其许可的范围内从事建筑活动。
A.技术职称B.执业资格C.注册D.岗位3、国际上把建设监理单位所提供的服务归为( A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4、一项工程采用邀请招标时,参加投标的单位不得少于(B )家。
A.2B.3C.4D.55、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估计在( B )万元人民币以上的,必须进行招标。
A.2B.50C.100D.1506、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是( C )。
A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目B.铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目C.商品住宅,包括经济适用住房D.生态环境保护项目7、《招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于( A )。
A. 20天B. 30天 C .10天 D. 15天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标,甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为二级资质,则该施工联合体应按( B )资质确定等级。
A.一级B.二级 C .三级 D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(D)。
A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括(B)。
A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序和时间D.更改工程有关部分的标高11、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单作为投标报价单基础。
招投标管理习题
25.关于投标报价策略论述正确的有( )。 (04造价) A.工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价 B.施工条件好且工程量大的工程可适当提高报价 C.一个建设项目总报价基本确定后,内部调整时,地基基础部分 可适当提高报价 D.当招标文件中部分条款不公正时,可采用增加建议方案法报价
习题
1.根据《招标投标法》和建设部有关规定,施工招标文件编制中应遵循 的规定包括( )。(04造价试题) A.工期在12个月以内的工程,必须采用固定价格合同 B.结构复杂且工期在12个月以上的工程,应采用调整价格 C.要求的工期比工期定额缩短20%以上(含20%)的,应计算赶工 措施费 D.招标文件中应明确投标准备时间,最短不得少于30天 E.招标文件中应明确投标保证金的数额及支付方式
• 规避招标的概念 以各种手段和方法,达到逃避按国家法律法规规定 要公开招标或邀请招标的行为。 • 容易发生规避招标的项目
• • • 一是建筑的附属工程 二是在工程项目计划外的工程 三是施工过程中矛盾比较大的工程
•
常见的规避招标的行为
(1)肢解工程“化整为零”来进行规避招标 (2)“大吨小标”的方式进行招标。想方设法将造价降到限额以下、以 草图进行议标… (3)打项目时间差来规避招标 (4)改变招标方式规避招标
(5)招标人自行招标的,需要向国家发改委提交招标投标情况的书面报告 。该报告应包括( )。 A、招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介 B、招标人件中投标人须知、技术规格、评标标准和方法、合同主要条款等 C、评标委员会的组成和评标报告 D、中标结果 (6)依法必须提交的保证金应以( )的形式从其基本账户转出。 A.现金 B.支票 C.信用证 D.担保 (7)建筑工程招标的公开原则包括( A.评标方法 B.中标结果 C.资质条件 )公开。 D.招标公告
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销,但酬金是事先商量好的一个固定数目,此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料,并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令,导致施工费用增加,则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令,不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时,应经(D)批准。
工程招投标和合同管理试卷
工程招投标和合同管理试卷一、选择题(每题2分,共40分)1. 下列哪项不是招标过程中的必要步骤?A. 编制招标文件. 发布招标公告C. 确定中标候选人D. 签订施工合同2. 在评标过程中,以下哪个标准通常不被用作评标依据?A. 报价合理性. 工期安排C. 投标企业规模D. 技术方案3. 合同管理中,变更指令通常由谁发出?A. 承包商. 监理工程师C. 业主代表D. 设计单位4. 在工程施工合同中,索赔通常不包括以下哪项内容?A. 额外工程费用. 延期交工的损失C. 因设计变更导致的成本增加D. 日常管理费用二、判断题(每题2分,共20分)1. 公开招标是指对所有潜在投标人开放的招标方式。
()2. 邀请招标只能向特定的几个潜在投标人发出投标邀请。
()3. 合同一旦签订,任何情况下都不得变更。
()4. 索赔必须基于合同约定或法律法规的规定。
()5. 违约责任的承担应当与实际造成的损失相符。
()三、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述工程招投标的基本流程。
2. 描述合同管理中变更控制的重要性及其基本程序。
3. 解释什么是工程索赔,并说明其对项目管理的影响。
4. 讨论在合同履行过程中,如何处理违约情况。
四、案例分析题(每题20分,共60分)1. 某工程项目在招标过程中,由于投标文件的技术要求描述不清晰,导致多家投标单位提出了不同的解读。
作为评标委员会的一员,你将如何处理这种情况?2. 假设你是项目的合同管理工程师,项目执行期间出现了设计变更,这导致了工期延长和成本增加。
请分析你应采取哪些措施来处理这一变更请求。
3. 在一个大型基础设施项目中,由于原材料价格上涨,承包商提出了额外的费用索赔。
作为业主方的代表,你如何评估和处理这一索赔请求?。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案:D2、下列行为中,可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案:B3、依据《招标投标法》,某地公路部门就建设高速公路项目招标,则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门;B、该公路部门的领导;C、当地的政府部门;D、该公路部门依法组建的评标委员会;正确答案:D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起,就无效力B、出现纠纷后,就无效力C、从订立之时起,就无效力D、从履行之时起,就无效力正确答案:C5、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案:B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案:A7、按照最新的观点,下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益,又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案:D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案:D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案:B10、《合同法》规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案:B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
招投标试卷及答案试题库
招投标试卷及答案试题库A、赔偿中标单位损失B、承担违约责任C、重新进行招标D、与其他投标单位签订合同8、工程索赔的种类包括(D)A、质量索赔B、工期索赔C、费用索赔D、以上都包括9、以下哪个不是合同履行中常见的纠纷类型?(C)A、质量问题B、工期问题C、股票交易问题D、费用问题10、在工程招标中,评标委员会的主要职责是(D)A、起草招标文件B、制定评标标准C、进行开标D、评审投标文件并确定中标单位1、赔偿损失:如果承包商在履行合同过程中违约,建设单位有权要求其赔偿损失。
2、双倍返回投标保证金:如果投标人在投标过程中提交的投标保证金符合规定,但未中标,建设单位应当将其投标保证金按照双倍的标准予以返还。
3、返回投标保证金:如果投标人在投标过程中提交的投标保证金符合规定,但未中标,建设单位应当将其投标保证金按照规定的标准予以返还。
4、返回履约保证金:如果承包商在履行合同过程中没有违约,建设单位应当将其履约保证金按照规定的标准予以返还。
5、建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构应当依法实施监督工作,确保招标投标工作的公正、公平、公开。
6、开标、评标、公证等环节都是招标投标工作中的重要环节,需要严格按照规定程序进行。
7、招标投标工作需要遵守相关法律法规,确保工程建设的质量和安全。
8、建设行政主管部门及其工程招标投标监督管理机构应当依法实施监督工作,确保招标投标工作的公正、公平、公开。
9、采用邀请招标式时,邀请对象至少应不少于三家。
10、为了提高设计水平,一般的民用建筑或中小型工业项目可以选择公开招标的方式。
11、中标通知书发出后,中标单位应与建设单位在规定的时间内签订工程承包合同。
12、投标工作的核心是投标报价,需要根据工程情况和市场情况进行合理的报价。
13、工程建设施工招标,招标单位应在定标前七天发出招标通知书。
14、包工不包料是一种承包方式,承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务。
15、建设单位在成本加酬金合同中承担了项目的全部风险。
招投标与合同管理试题库+答案
招投标与合同管理试题库+答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应( )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%正确答案:D2、( )不属于合同文件。
A、图纸B、中标通知书C、施工日记D、工程量清单正确答案:C3、合同无效、被撤销或者终止时,合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力为( )。
A、经当事人主张而无效B、有效C、无效D、可撤销正确答案:B4、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( )A、经济侵权关系B、刑事法律关系C、民事权利义务关系D、行政法律关系正确答案:C5、按照《FIDIC土木工程施工合同条件》(99版),下列不属于发包人权利的是( )A、指定分包B、批准合同转让C、在特定条件下终止合同D、以上都不是正确答案:A6、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指( )。
A、业主与承包商之间的双向索赔B、不包括承包商与分包商之间的索赔C、只限承包商向业主索赔D、业主无权向承包商索赔正确答案:A7、公开招标邀请的投标人是( )。
A、上级部门规定的B、不特定的C、招标投标管理部门指定的D、特定的正确答案:B8、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、3/4B、2/3C、1/3D、1/2正确答案:B9、某村果园长期管理不善,连年无收益,王某以每年上缴500元承包费为条件与村委会签订承包合同,承包期5年。
承包后王某精心管理,当年净收益多达3000元。
村委会主任即要求修改合同,增加承包费,王某不允。
村委会主任便废除原合同,以1200元年承包费的条件承包给他人。
在下述各种意见中,正确的意见应该是( )。
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)
招投标与合同管理考试模拟题(附答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、根据《合同法》的规定,要约在( )生效。
A、要约发出时B、受要约人知晓其内容时C、到达受要约人时D、要约规定的时间正确答案:C2、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应( )。
A、按照实际交货数量及时付款B、按照订购数量及时付款C、拒付货款并索赔D、待供货方补足数量后再付正确答案:B3、自中标通知书发出( )内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、30天B、15天C、35天D、21天正确答案:A4、下列选项中说法正确的是( )A、承包商可以向业主提出索赔,业主也可以向承包商提出索赔B、索赔发生在工程建设各阶段,但在施工竣工后发生较多C、工程师对索赔的反驳,应该把承包人当作对立面,但应公正D、总索赔比单项索赔要更易处理和解决正确答案:A5、《合同法》第69条规定,当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的,应当及时通知对方。
对方提供适当担保时,应当( )A、拒绝履行B、恢复履行C、由人民法院裁决D、变更合同正确答案:B6、合同可以变更,但是当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为( )A、变更为可撤销B、已经变更C、部分变更D、未变更正确答案:D7、发包人应在在双方计量确认后( )内,向承包人支付工程款(进度款)。
A、42天B、14天C、28天D、7天正确答案:B8、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为( )。
A、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸B、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸C、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款D、中标通知书、投标书、协议书、图纸正确答案:A9、在施工合同中,就支付工程款而言,债权人是 ( ) 。
A、供货单位B、监理单位C、施工单位D、建设单位正确答案:C10、采用银行的有条件保函,在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由( )对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。
《招投标》试题库(精)
《工程招投标与合同管理》试题库《工程招投标与合同管理》试题一专业班级姓名学号______一、名词解释(每小题4,共16分)1.业主2.邀请招标3.保险策略:4.多方案报价法:二、填空题(每空1.5分,共30分)1.建设工程交易中心三项基本功能是:()功能、()功能和集中办公功能。
2.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容,一是()的资质管理,二是对()的资格管理。
3.根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定,招标人自行办理招标事宜,应具备()和()的能力。
4.根据《招标投标法》第十条规定:招标分为()招标和()招标。
5.投标单位的实力表现在()方面的实力、()方面的实力、()方面的实力和()方面的实力四个方面。
6.中标人确定后,招标人应当向()发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标投标文件订立书面合同。
8.招标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以()金额为准;总价金额与单价金额不一致的,以()金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。
9.投标预备会,又称答疑会、标前会议,一般在现场踏勘之后()天内举行。
10.《建设工程施工合同(示范文本) 》由()、()、()三部分组成,并附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。
三、单项选择题(每小题1分,共10分)1. ( )是指具有专业化施工技术能力,主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。
A.施工总承包企业B.专业承包企业C.劳务分包企业D.工程咨询企业2.招标人采用邀请招标方式的,应当向( )个以上具备承担招标项目的能力,资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。
A.二B.三C.四D.五3.招标人采用邀请招标的,只有接到()的法人或组织才可以参加投标。
A.投标邀请书B.招标协议C.招标公告D.合同意向书4.招标控制价是招标工程的()。
招投标与合同管理试卷及答案
课程名称:工程招投标与合同管理测试题一一、单项选择题(每小题1.5分,共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。
A、1997.11.1B、1998.3.1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D)。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的()。
A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A)要公开。
A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知。
A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标。
A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C)万元。
A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
招投标考试试卷
招投标考试试卷一、选择题(每题2分,共20分)1. 招投标的基本程序包括以下哪些步骤?A. 发布招标公告B. 投标C. 开标D. 评标和中标2. 评标委员会的组成原则是?A. 公平、公正B. 保密C. 专业D. 以上都是3. 以下哪项不是投标人应具备的条件?A. 具有独立承担民事责任的能力B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度C. 必须为国有企业D. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力4. 招标人可以对投标人的资格进行审查,但不得?A. 影响公平竞争B. 泄露投标人的商业秘密C. 限制投标人的数量D. 以上都是5. 招标文件中应当包括以下哪些内容?A. 招标项目的技术要求B. 投标报价的要求C. 评标标准和方法D. 以上都是6. 投标人在投标过程中,不得?A. 提供虚假的资格证明文件B. 串通投标C. 以低于成本的价格竞标D. 以上都是7. 招标人应当在招标文件中明确中标人的?A. 资格条件B. 履约保证金的数额C. 履约期限D. 以上都是8. 投标保证金的数额一般不超过投标总价的?A. 2%B. 5%C. 10%D. 20%9. 以下哪项不是开标时需要公开的内容?A. 投标文件的密封情况B. 投标文件的递交时间C. 投标人的报价D. 投标人的商业秘密10. 评标委员会成员不得是?A. 招标人的代表B. 投标人的代表C. 招标代理机构的代表D. 以上都是二、填空题(每空1分,共10分)1. 招投标活动中,招标人应当在招标文件中明确______,以保证评标的公正性。
2. 根据《中华人民共和国招标投标法》,投标人不得以______竞标,不得串通投标。
3. 投标人应当按照招标文件的要求编制______,并在规定的时间内提交。
4. 招标人应当在开标前对投标人的______进行审查。
5. 评标委员会应当按照招标文件中规定的______和方法进行评标。
三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述招投标活动中的“公开、公平、公正”原则,并说明其在招投标过程中的重要性。
建设工程招投标与合同管理考试题目及答案
(一)单选题1. 根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定,劳务分包序列企业资质( B )。
A.设一个等级 B.设一至二个等级C.设一至三个等级 D.不设等级2.承包商的实力主要包括几个方面,其中不包括(D )A.人才方面B.技术方面C.经济方面D.信誉方面3.国际上把建设监理单位所提供的服务归为(A )服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划4.甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试,下列说法正确的是(D)。
A.他肯定会成为项目经理了B.只要经所在单位聘任,他马上就可以成为项目经理了C.只要经过注册,他就可以成为项目经理了D.只要经过注册,他就可以以建造师名义执业了5.下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是(C)。
A.一级、二级、三级B.一级、二级、三级、四级C.特级、一级、二级、三级D.特级、一级、二级6.建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。
建设工程交易中心(D )。
A.是政府管理部门B.是政府授权的监督机构C.具备监督管理职能D.是服务性机构7.下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中,正确的是(B )。
A.建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类B.建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等C.建筑业企业资质年检合格,可申请晋升上一个资质等级D.一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务8.工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等,是按( D )分类。
A.按工程建设程序分类B.按行业分类C.按建设项目组成分类D.按工程发包范围分类9.建筑市场的进入,是指各类项目的(B )进入建设工程交易市场,并展开建设工程交易活动的过程。
A.业主、承包商、供应商B.业主,承包商、中介机构C.承包商、供应商、交易机构D.承包商、供应商、中介机构10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是(B )A.学校的教学楼B.轧钢厂的生产车间C.体育中心田径场D.医院门诊大楼(二)多选题1.从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件,下列说法正确的有(.ABDE)。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
工程招投标与合同管理考题
工程招投标与合同管理考题一、选择题1. 以下哪项不属于公开招标的特点?A. 透明度高. 竞争激烈C. 成本较低D. 时间周期长2. 在工程招投标中,下列哪个环节不是投标阶段的工作内容?A. 提交投标保证金. 编制投标文件C. 参与开标会议D. 进行资格预审3. 关于工程合同管理的说法,正确的是:A. 合同一经签订不得变更. 合同管理仅涉及合同履行阶段C. 合同管理应遵循公平原则D. 合同争议只能通过诉讼解决二、判断题1. 邀请招标可以不发布招标公告。
(错)2. 投标人在提交投标文件前,必须对招标文件的要求进行全面响应。
(对)3. 合同变更通常需要双方协商一致,并形成书面文件。
(对)4. 在合同履行过程中,任何一方都有权单方面终止合同。
(错)三、简答题1. 请简述工程招投标的基本流程。
答:工程招投标的基本流程包括:编制和发布招标公告、潜在投标人的资格预审、发放招标文件、投标预备会(如有必要)、投标文件的编制与递交、开标、评标、中标结果公示以及签订合同等步骤。
2. 描述合同管理中的变更管理流程。
答:合同管理中的变更管理流程通常包括变更提出、变更评估、协商变更条款、签署变更协议以及实施变更等步骤。
在整个过程中,应确保变更的合理性、合法性,并且双方应有充分的沟通与协商。
四、案例分析题某建筑公司参与了一项工程项目的投标,并在投标文件中承诺了特定的工程质量标准。
在项目实施过程中,由于原材料价格上涨,该公司希望降低工程质量以减少成本。
请问这种做法是否合理?为什么?答:这种做法不合理。
因为合同一旦签订,双方就应该遵守合同条款中约定的质量标准。
建筑公司不能单方面降低工程质量,这违反了合同管理的原则,可能导致违约责任甚至法律诉讼。
正确的做法是通过合同变更流程,与业主协商,达成一致后方可调整工程质量标准。
软件项目招投标管理考核试卷
C.项目团队成员介绍
D.投标报价
4.以下哪些情况可能导致投标方被取消投标资格?()
A.提交的文件不齐全
B.没有按照要求缴纳投标保证金
C.在答疑会上提出不合理要求
D.存在串标、围标行为
5.在软件项目招投标过程中,以下哪些措施可以保障投标的公平性?()
A.公开招标信息
B.严格资格预审
C.评标过程透明
4.通常情况下,软件项目招投标过程中,评标委员会由______()组成。
5.投标方在投标过程中,如果需要澄清或修正投标文件中的内容,应在______()之前提出。
6.在软件项目招投标中,中标通知书发出后,招标方应在______()日内与中标方签订合同。
7.投标保证金的有效期应至少延续到______()之日。
D.定标后发现中标方不符合投标资格
12.以下哪些是投标方在投标过程中应遵循的原则?()
A.诚实信用
B.公平竞争
C.保守商业秘密
D.遵守招投标纪律
13.在软件项目招投标中,以下哪些文件是评标委员会需要参考的?()
A.招标文件
B.投标文件
C.项目需求说明书
D.投标保证金
14.以下哪些行为属于招投标过程中的不正当竞争行为?()
6.评标委员会成员如果与投标方有利害关系,必须回避。(√)
7.投标方可以对招标文件提出质疑,但必须在投标截止时间之后提出。(×)
8.中标通知书发出后,招标方可以随意更改中标结果。(×)
9.在招投标过程中,如果只有一个投标方参与投标,招标方可以直接确定其为中标方。(√)
10.招标方在招投标结束后,必须向所有投标方退还投标保证金。(×)
A.投标报名
B.投标文件提交
工程建设招标投标试卷(3篇)
第1篇一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 招标投标活动应当遵循的原则不包括以下哪一项?A. 公平、公正、公开B. 诚实信用C. 严格保密D. 竞争择优2. 下列不属于招标文件内容的是:A. 投标须知B. 投标文件格式C. 投标人资格要求D. 工程量清单3. 招标人可以委托招标代理机构代理招标,以下哪种情况不得委托招标代理机构?A. 招标人不具备组织招标的能力B. 招标人希望提高招标效率C. 招标人认为招标代理机构更专业D. 招标人因特殊原因无法自行组织招标4. 投标保证金应当在投标文件递交截止时间前多少日内提交?A. 5日B. 7日C. 10日D. 15日5. 投标人应当在投标文件中承诺遵守的合同条款不包括:A. 合同工期B. 合同价款C. 合同质量D. 合同保密6. 招标投标过程中,投标人可以对招标文件提出疑问,以下哪种情况下招标人应当作出澄清?A. 投标人提出的疑问不影响投标文件的编制B. 投标人提出的疑问影响投标文件的编制C. 投标人提出的疑问属于无关问题D. 投标人提出的疑问涉及招标人商业秘密7. 下列哪种情况属于招标投标过程中的不正当竞争行为?A. 投标人之间相互串通投标B. 投标人恶意压低投标报价C. 招标人泄露标底D. 招标人要求投标人提供与招标项目无关的资料8. 中标通知书发出后,招标人不得与中标人进行以下哪种行为?A. 谈判合同细节B. 要求中标人增加投标保证金C. 要求中标人提供履约保证金D. 要求中标人修改中标通知书内容9. 下列哪种情况不属于中标候选人公示的内容?A. 中标候选人名称B. 中标候选人投标报价C. 中标候选人技术方案D. 中标候选人企业资质10. 招标投标投诉处理机构应当在收到投诉之日起多少日内作出处理决定?A. 5日B. 7日C. 10日D. 15日二、多项选择题(每题3分,共30分)1. 招标投标活动中,招标人应当具备的条件包括:A. 拥有招标项目的决策权B. 具备编制招标文件的能力C. 具备组织评标的能力D. 具备组织招标的能力2. 下列哪些属于招标文件的组成部分?A. 投标须知B. 投标文件格式C. 投标人资格要求D. 工程量清单3. 投标人可以参与投标的条件包括:A. 具备与招标项目相应的资质B. 具备与招标项目相应的业绩C. 具备与招标项目相应的财务状况D. 具备与招标项目相应的信誉4. 招标投标过程中,评标委员会应当遵循的原则包括:A. 公平、公正、公开B. 诚实信用C. 依法评标D. 严格保密5. 下列哪些行为属于招标投标过程中的不正当竞争行为?A. 投标人之间相互串通投标B. 投标人恶意压低投标报价C. 招标人泄露标底D. 招标人要求投标人提供与招标项目无关的资料6. 中标通知书发出后,招标人应当履行的义务包括:A. 与中标人签订合同B. 向未中标人发出中标通知书C. 向未中标人退还投标保证金D. 向中标人收取履约保证金7. 招标投标投诉处理机构在处理投诉时,可以采取的措施包括:A. 调查核实B. 要求投诉人提供证据C. 要求被投诉人提供证据D. 依法作出处理决定8. 下列哪些情况属于招标投标活动中的违法行为?A. 投标人之间相互串通投标B. 投标人恶意压低投标报价C. 招标人泄露标底D. 招标人要求投标人提供与招标项目无关的资料9. 招标投标活动中,投标人应当履行的义务包括:A. 依法参与投标B. 诚实信用C. 按时递交投标文件D. 按时参加开标会议10. 下列哪些情况属于招标投标活动中的不正当竞争行为?A. 投标人之间相互串通投标B. 投标人恶意压低投标报价C. 招标人泄露标底D. 招标人要求投标人提供与招标项目无关的资料三、判断题(每题2分,共20分)1. 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
招投标基本流程试卷
招投标基本流程试卷一、单选题(每题5分,共30分)1. 招投标活动的第一个步骤通常是()A. 发布招标公告。
B. 编制招标文件。
C. 进行资格预审。
D. 项目立项。
2. 招标公告应在()上发布,以确保信息公开透明。
A. 公司内部网站。
B. 任意网络平台。
C. 依法指定的媒介。
D. 个人社交媒体。
3. 在投标截止时间后送达的投标文件,招标人应()A. 正常接收并开标。
B. 拒收。
C. 接收但不参与评标。
D. 视情况而定。
4. 评标委员会成员人数应为()人以上单数。
A. 3.B. 5.C. 7.D. 9.5. 确定中标人的权利属于()A. 评标委员会。
B. 招标人。
C. 招标代理机构。
D. 行政监督部门。
6. 中标通知书发出后()日内,招标人和中标人应当签订书面合同。
A. 15.B. 30.C. 45.D. 60.二、多选题(每题8分,共40分)1. 招标文件应包括以下哪些内容()A. 招标项目的技术要求。
B. 对投标人资格审查的标准。
C. 投标报价要求。
D. 评标标准和方法。
E. 拟签订合同的主要条款。
2. 投标人在投标过程中应进行的工作有()A. 购买招标文件。
B. 编制投标文件。
C. 参加开标会议。
D. 进行合同谈判。
E. 缴纳投标保证金。
3. 评标委员会在评标时应遵循()原则。
A. 公平。
B. 公正。
C. 科学。
D. 择优。
E. 公开。
4. 以下哪些情况可能导致废标()A. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字。
B. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议。
C. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
D. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。
E. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。
5. 招标代理机构应具备的条件包括()A. 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。
B. 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
C. 有符合规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《招投标与合同管理》
班级:学号:姓名:
[注意]:本试卷采取闭卷形式,共5大题, 4页。
满分为 100 分。
一、单项选择题(本大题共10题,每小题2分,共20分).
1.投标文件一般情况下( B )附带条件。
A.都带 B.不能带 C.上级批准可带
2.设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于( B )。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接发包
3.单项金额在( A )万元以上的设计项目必须招标。
A、50 B. 100 C. 200 D. 3000
4.公开招标在开标时,应当由( C )
A.招标监督机构主持,所有投标人自愿参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加C.招标人主持,所有投标人均应参加 D.招标人主持,投标人自愿参加
5.据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( A )后推迟开工日期.
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
6.依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由( A )承担.
A.发包人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承包人分别
7.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是( C )招标. A.施工 B.设备采购 C.设计 D.材料采购
8.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照( C )处理.
A.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延
9.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求( A )承担责任。
A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理
10.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由( B )承担。
A.业主 B.承包商 C.监理单位 D.业主和承包商共同
二、多选题(本大题共6小题,每小题 4 分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,有二至四个是符合题意的,把你所选的选项前面的字母填在题后的括号内。
全部选对该小题得满分,少选、多选、错选、不选该小题均为0分。
)
1.建筑市场的主体是( ABC ).
A.业主 B.承包商 C.工程咨询服务机构 D.建筑产品
2.国际承包工程的合同计价方式有( BCD )
A.BOT B.固定总价 C.单价合同 D.成本加酬金
3.法人应当具备的条件( BCD )
A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称,组织机构和场所D.能够独立承担民事责任
4.在代理中,通常涉及三方关系人,即( ACD )
A.代理人B.利益相关人C.被代理人D.第三人
5.公开招标的程序分为:建设项目报建,编制招标文件,开标、评标和定标外还有( BCD )。
A.发投标邀请书 B.资格预审
C.发放招标文件 D.签订合同
6.在工程项目招标中,可采取的主要方式有( AB )。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接发包
三、判断题(本大题共12小题,每小题2分,共24分。
下列命题你认为正确的在题后括号
内打“√”;错误的打“×”。
)
1.国家实行建设工程招投标的目的是为了加强国家对建设工程的管理力度。
(×)2.根据《招投标法》的规定,投标人互相串标,可处投标金额的1%以下的罚款。
(×)3.世界银行又可称为国际复兴开发银行,简称IBRD。
(×)4.作为招标方式的一种,邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式,在世界上被广泛地采用。
(×)5.投标是承包单位以提报标价的形式争取承包建设工程项目的经济活动,是目前承包商取得工程项目的一种最常见的行之有效的活动。
(√)6.货物的到岸价,等于货价加上在途运费。
(×)7.住宅工程的监理必须招标。
(√)8.施工合同履行充满了风险,而投标行为则无风险可言。
(×)9.评标评审成员人数由5人以上的双数组成。
(×)10.在投标截止日期后撤回投标文件,投标保证金不能退还。
(√)11.工程师发给承包商的指令一定要采取书面形式(√)12.工程价款支付方式包括预付款、工程进度款、最终付款和退还保证金。
(√)四、名词解释(本大题共4小题,每小题3分,共12分。
)
1.工程建筑招标——建筑单位(业主)就拟建的工程发布通告,用法定方式吸引建筑项目的承包单位单价竞争,进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为.
2.建筑工程招标代理——建筑工程招标人将建筑工程招标事务委托给招标代理中介服务机构,由该中介服务机构在招标人委托授权范围内以委托人的名义同他人独立进行工程招标投标活动,法律后果由委托人承担的一种法律制度
3.追加合同价款——合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
4.工程索赔——在工程合同履行过程中,合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未
能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时,通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
五、简答题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
1.招投标为什么要进行资格预审?
⑴保证参与投标的法人或其他组织在资质和能力方面都能满足完成招标工作的要求.
⑵能够选出综合实力强的一批申请投标人,再请他们参加投标竞争,以减小评标工作量.
2.订立合同的基本原则?
平等、自愿/公平/诚实信用/合法
3.和解和调节的区别?
前者有第三人参加,并主要是通过第三人的说服教育和协调来达成解决纠纷的协议;而后者则完全是通过当事人自行协商来达成解决合同纠纷的协议。
4.试述公开招标的“六公开原则”。
答:公开招标的“六公开原则”为:公开发布招标信息、公开发布投标报名的条件、公开接受投标报名、公开选定投标单位、公开评标的办法与程序、公开招标结果。
5.为什么要进行投标决策?其主要内容是什么?
答:由于投标活动具有强烈的竞争性和高风险性的特点,因此,在投标过程中进行慎重的投标决策是必须的。
投标决策包括:投不投标、投何种标、采用何种策略和技巧等。