建设工程施工合同
建设施工合同标准范本(6篇)
建设施工合同标准范本建设方:以下简称甲方施工方:以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求,板面筋布150mm×150mm,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施,保证安全第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。
六、付款办法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_________年____月____日 ____年____月____日建设施工合同标准范本(二)发包方(甲方):委托代表人:电话:承包方(乙方):委托代表人:_____ 电话:_____为确保一号城邦小区污水排水通畅,本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则,经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下:一、工程承包方式:包工、包机械开挖回填和各种大小型工具,包施工技术,包使用材料运输及二次搬运,不包料。
二、工程承包内容:排水管网,检查井,化粪池施工具体做法:1.排水管网做法:根据设计及甲方要求确定管网位置,坡度,坡向放管沟线__挖管沟土方__根据坡度清理平整,沟底找平__拉线安装排水管,临时用土稳固__回填松散土方__管沟全线回填。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例:建设工程施工合同范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目,现就该工程的施工事宜达成如下协议:第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为:___________(以下简称该工程)。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求,乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作,并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工,按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度,向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后,乙方应提交工程结算书,甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量,确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题,乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期,对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后,乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续,包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格,甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更,应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意,任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后,若乙方未完成工程,双方可以协商终止合同,并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容,经另一方书面通知后未在规定时间内改正,对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括:工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份,甲乙双方各持一份,并具有同等法律效力。
建设工程施工合同(范本7篇)
建设工程施工合同(范本7篇)建设工程施工合同精选篇1甲方(发包人):____________________乙方(承包人):____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称:________________________________________二、工程地点:________________________________________三、承包工程范围和内容:________________________________________四、工程工期:开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)¥________万元(大写___________________________元整)。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务:1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
2022建设工程施工合同(通用15篇)
第7页共60页
4、建筑工程施工合同管理中存在的常见问题 正确的合同管理在工程中发挥着积极的作用,对进度控制、 质量控制和成本控制,尤其是对投资控制具有特别重要的作用。 目前,我国的建筑工程施工合同本身还存在一些薄弱的环节,给 施工合同管理带来一定的困难。 1)一些项目签订的承包合同不采用标准的合同文本,不符合 国际上通行的合同文本的要求。少数合同中一些重要的条款含混 不清,为日后产生合同纠纷埋下隐患。有些业主以各种理由、客 观原因,除按招标文件签订“阳合同”,供建设行政主管部门审 查备案外,私下与承包商再签订一份在实际施工活动中被双方认 可的 “阴合同”,在内容上与原合同相违背,形成一份违法的合 同。这种工程承发包双方责任、利益不对等的“阴阳合同”,违 反国家有关法律、法规,严重损害承包商利益,将直接影响工程 建设目标的实现,进而给业主带来不可避免的损失。 2)少数合同有失公正。合同文件存在合同双方权利、义务不 对等现象。从目前实施的建筑施工合同文本看,施工合同中绝大 多数条款是针对发包方制定的,其中大多强调了承包方的义务, 对业主的制约条款偏少,特别是对业主违约、赔偿等方面的约定 不具体,也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、 公正履行,成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。 同时,由于目前建筑市场的激烈竞争和不规范管理,大量的施工
第3页 共60页
建设行政管理部门鉴证:____(印章) 经办人:____年____月____日 建设工程施工合同 2 摘要:《中华人民共和国合同法》已颁布实施三年多了,但在 建筑工程的建设过程中,人们对合同的管理仍还不够重视。作者通 过合同管理的重要性及其意义、合同管理的工作要点、建设工程 合同的种类、合同管理的存大问题和措施等五个方面进行分析探 讨,试图使人们对合同管理有更深一步的了解,以便更好地从合同 管理方面实现“三控”目标。 关键词:建设工程;合同种类;合同管理;管理措施;探讨 建筑工程合同属于经济合同的范畴,是指建筑工程发包单位 和承包单位为了完成其二者所共同商定的工程建设目标及与工程 建设目标相关的具体内容,明确双方相互权利、义务关系的协议。 它是订立合同的当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高 行为准则,是规范双方的经济活动、协调双方工作关系、解决合 同纠纷的法律依据。加强建筑工程执法力度,确保建设工程的质量 控制、投资控制、进度控制“三控”目标的实现,,提高合同履约 率,维护合同双方当事人的合法权益,促进行业发展诸方面起到了 十分重要的作用。 合同管理则是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、 监理单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度,采取法
建设工程施工合同书14篇
建设工程施工合同书14篇建设工程施工合同书1发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金二、施工工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天三、质量标准工程质量标准:四、合同价款金额(大写)(小写)五、协议生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本协议双方约定:后生效。
六、工程款支付双方约定的工程款支付的.方式和时间:七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定,向发包人提供竣工验收报告,然后由相关部门组织验收。
八、本工程双方约定质量保修金金额为。
工程竣工后,经有关部门验收无质量问题后返还承包方。
九、合同份数双方约定合同副本份数:十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量维修事项:甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日建设工程施工合同书2甲方:乙方:受 (以下简称甲方)的委派, (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作,为明确甲、乙双方的责、权、利关系,经甲、乙双方充协商,特制订以下条款,供双方共同遵守履行。
一、项目经理部主要负责人:二、经营承包主要内容1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。
2、各项流转税及附加包括:印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。
3、管理费缴纳方法:综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴,待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。
4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。
履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理,乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费,保函返还后无息退还保函质押金。
如需甲方办理预付款保函,乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费,预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。
建设工程施工合同14篇
建设工程施工合同14篇建设工程施工合同篇1发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容:四、承包形式:第二条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期:年月日竣工日期:年月日二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。
(是否都是包工包料?)二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。
建设部 建设施工合同6篇
建设部建设施工合同6篇篇1建设工程施工合同合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上,就本建设工程施工事项达成一致,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程规模:[具体规模描述]4. 承包范围:[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(以取得施工许可证之日起算)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期顺延的情形:因不可抗力、设计变更、甲方原因造成延误等情形可顺延工期。
工期顺延的确认方式及程序应在本合同专用条款中约定。
三、质量标准与保修1. 本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。
2. 乙方应按国家规范及本合同约定承担保修责任。
保修内容、范围、期限及保修金的支付等按本合同约定执行。
四、合同价格与支付1. 合同价格形式:固定总价合同/可调价格合同。
(可选择适用)。
具体计价方式、支付方式及调整原则在本合同专用条款中约定。
甲方(盖章):[甲方公司合同专用章]法定代表人或授权代表(签字):[甲方法人或代表手写签名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方公司联系电话]日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):[乙方公司合同专用章]法定代表人或授权代表(签字):[乙方法人或代表手写签名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方公司联系电话]日期:XXXX年XX月XX日----------------------------------------------------------------------------"由于具体的建设施工合同需要涉及诸多专业的法律条款和技术性细节,上述提供的合同协议仅为框架性的内容,具体的条款还需根据实际情况和法律要求进行详细约定和补充。
建设工程项目施工合同5篇
建设工程项目施工合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行的建设工程项目施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程内容:包括(但不限于)土建、安装、装饰等施工内容。
二、合同工期开工日期:____年____月____日竣工日期:____年____月____日合同工期总日历天数:____天。
三、合同价格及付款方式1. 工程总价:人民币________元整(大写:____________________)。
该价格为固定价格,除不可抗力因素外,任何一方不得要求调整。
2. 付款方式:乙方完成基础工程后,甲方支付工程总价的XX%;完成主体工程后,支付工程总价的XX%;工程竣工并经甲方验收合格后,支付剩余的工程款。
质保金为工程总价的XX%,自竣工验收合格之日起满一年后无质量问题一次付清。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工验收,应以施工图纸及说明书、技术交底纪要、设计更改通知或变更的个别图示、补充技术资料等为依据。
3. 工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。
验收合格后,双方签署竣工验收证书,并将工程移交给甲方管理。
验收中如发现有不符合质量要求,需要返工的工程,由乙方负责修好再进行检验。
乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时,甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过,且甲方有权选择其他单位进行工程的完工整改。
由于此类原因导致的损失由乙方承担。
五、工程安全施工和管理要求以及措施等条款篇2甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程项目施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________二、工程期限1. 工程开工时间:____年__月__日2. 工程竣工时间:____年__月__日3. 如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方应及时沟通,明确工期顺延事项。
建设工程施工合同范本8篇
建设工程施工合同范本8篇第1篇示例:建设工程施工合同范本甲方:(委托人名称)乙方:(施工单位名称)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合实际情况,甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行下列建设工程的施工事宜,达成如下合同:一、工程名称:(工程名称)四、工程工期:预计工期为(工期),具体工期根据实际施工情况另行协商确定。
五、工程价款:本工程总价为(总价款),具体付款方式如下:1. 工程款的支付方式:总价款按照工程进度分阶段支付,具体分期及支付比例如下:(1)工程开工前,甲方预付合同总价的(预付金额比例),即预付款为(预付金额)元。
(2)工程竣工结算后,乙方提供完工图、验收合格书等相关文件后,甲方支付尾款为(尾款金额)元。
2. 工程款付款方式:甲方应按照双方约定的支付时间及方式进行支付,支付应以转账方式或现金支付为主。
六、工程质量标准:本工程应符合相关国家标准及法规要求,达到设计要求。
如有在工程质量问题方面产生争议,双方可按照相关规定进行技术鉴定,由双方共同确定处理结果。
七、违约责任:若任何一方未按照本合同约定履行义务,造成对方经济损失的,应承担相应的违约责任。
八、变更和解决争议:如因不可抗力等客观原因导致工程变更,应经双方协商一致后进行变更,变更后的合同条款应另行签订。
若双方就本合同的履行发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有关法院进行仲裁处理。
九、其他事项:任何双方不可撤销地同意遵守并执行本合同及相关协议。
双方保证在合同期间和工程结束后继续履行相关义务,保证工程质量和进度的完成。
十、本合同自双方签字或盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)签订日期:年月日第2篇示例:建设工程施工合同范本一、甲方(发包方):_________(单位名称)、地址:_____________、法定代表人:_________、电话:_____________、传真:_____________。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)甲方:(委托方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包方名称)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:联系方式:为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经双方友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议并订立本合同:第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务,包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币(¥)_______元整。
2. 工程价款的支付方式为(______)分期付款,具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任,确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______,乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求,合理安排工程进度,保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误,乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备,如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格,乙方应在规定时间内整改,并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项,须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后,双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定,给对方造成损失的,应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例:建设工程施工合同范本是指在建设工程施工过程中,双方的权利和义务,双方的权益以及施工进度等相关内容的书面文件。
建设工程施工合同范本需要包含以下几个方面的内容:第一部分:合同的基本信息1. 合同标题:建设工程施工合同2. 合同双方:甲方(业主)和乙方(施工单位)3. 施工地点:具体地址4. 合同签订日期和生效日期第二部分:工程内容和标的1. 工程名称:清晰地描述工程的名称和规模2. 工程范围:详细描述工程的具体内容和范围3. 工程标的:明确列出工程的标的物和数量4. 工程质量标准:规定工程质量要求和验收标准第三部分:合同价款和付款方式1. 工程价款:列明工程的总价款和付款方式2. 工程款项划分:明确工程款项的划分和支付比例3. 付款时间:规定每次款项的支付时间和方式第四部分:工期和违约责任1. 工期:规定工程的预计完成时间和竣工时间2. 延期责任:约定双方在延期情况下的责任和赔偿方式3. 违约责任:规定双方的违约责任和违约金等相关内容第五部分:施工方式和安全保障1. 施工方式:规定施工单位的施工方式和方法2. 安全保障:约定施工单位必须遵守的安全规定并提供相关安全保障措施第六部分:监理和验收1. 监理单位:指定监理单位进行工程监理2. 监理义务:明确监理单位的监督职责和验收标准3. 工程验收:规定工程的验收程序和标准第七部分:合同变更和解决争议1. 合同变更:规定双方变更合同的程序和方式2. 争议解决:约定双方因合同引起争议的解决方式和程序第八部分:其他约定1. 税务问题:明确应税责任和纳税方式2. 合同解除:规定合同解除的条件和程序3. 其他约定事项:约定双方其他相关事宜以上是建设工程施工合同范本的主要内容,双方在签订合同前需仔细阅读并确认各项条款,确保双方权益的保障和工程顺利进行。
希望以上内容对大家了解建设工程施工合同范本有所帮助。
第2篇示例:建设工程施工合同范本甲方(甲方名称):______________法定代表人:______________地址:______________电话:______________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方承揽建设工程的事宜,达成如下协议:一、项目名称:(填写具体的项目名称)三、工程内容:(填写具体工程的设计、施工、验收等相关内容)四、工程价格:(填写具体的工程总价)五、工程进度:(填写工程的计划开工、完工时间)六、工程质量:乙方应确保工程质量符合相关标准及规定,如发现质量问题,应及时进行整改。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇某某某建设工程施工合同工程名称:建设单位:施工单位:签订日期:某某某建设工程施工合同发包方:(简称甲方)承包方:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:(详见工程项目一览表)1.4承包范围:1.5承包方式:1.6合同价款:本工程造价¥元。
金额大写:第二条工程期限2.1全部工程开工日期:本工程定于年月日开工。
2.2全部工程竣工日期:本工程定于年月日竣工。
2.3全部工程总日历天数天。
2.4各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1延期开工。
乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期到来之前提前五天,向甲方书面提出延期开工的要求和理由。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。
如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
3.2暂停施工。
甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。
停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。
3.3工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。
3.3.1工程量变化和设计变更。
3.3.2一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3.3.3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3.3.4甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
3.3.5不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。
建筑工程施工合同范本(精选28篇)
建筑工程施工合同范本(精选28篇)建筑工程施工合同范本篇1发包方:_____(以下称甲方)承包方:_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。
1.工程名称:______2.工程地点:______3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。
4.承包内容:5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:(1)……(2)……7.工程开工日期:____年__月__日8.工程竣工日期:____年__月__日9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10.甲方主要义务:(1)……(2)……11.乙方主要义务(1)……(2)……12.违约责任:(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。
(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
(4)工程竣工后保险期一年。
采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。
属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件:共___份14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。
至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。
但保修一条除外。
15.本合同正本两份,双方各执一份。
副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。
发包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____承包方:______(盖章) 法定代表人(签字):_____签约日期:____年__月__日建筑工程施工合同范本篇2发包人(全称):_________承包人(全称):__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环,它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节,是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本,仅供参考:建设工程施工合同甲方(甲方名称):_______________ (以下简称甲方)法定代表人(或委托代理人):_______联系地址:________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、建设工程基本情况:项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价:甲乙双方共同商定工程总造价为________元,其中甲方预付__________元,余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度:乙方应按照双方约定的工程进度计划,保证在规定期限内按时完工,如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量:乙方应按照国家相关标准和甲方要求,保证工程质量符合规范要求,如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔:如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件,应及时书面通知并商议解决方案,如影响工程造价或工期,应重新商定合同条款。
六、安全和保险:乙方应制定施工安全计划,并购买相关保险,确保施工过程中安全无事故发生,如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式:工程进度款根据实际施工进度进行支付,最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任:任何一方不履行合同约定,均应承担相应的违约责任,包括赔偿损失等。
九、争议解决:本合同履行过程中如有争议应友好协商解决,如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定:双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章):______________ 日期:__________本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同范本4篇范文
建设工程施工合同范本4篇范文建设工程施工合同范本4篇【一】甲方:__________________乙方:__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称:______________工程地点:______________第二条工程承包范围___________________________________第三条工程工期1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;2.主要节点工期:___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范:____________________________。
第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
建设工程施工合同(通用10篇)
建设工程施工合同(通用10篇)建设工程合同篇一年度编号:_________项目级别:_________立合同单位:_________(简称借款方)_________银行_________行(简称贷款方)借款方在_________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。
为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程,不得挪作他用。
预计分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________%,计算复利。
第三条年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后,本合同同时失效。
第五条本合同正本2份,签字双方各执1份,副本_________份,报主管部门,总、分行各1份。
借款方(盖章):_________ 贷款方(盖章):_________地址:_________ 地址:_________法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________开户银行及帐户:__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点:_________ 签订地点:_________贷款种类:_________编号:_________申请单位:_________企业性质:_________申请时间:_________年_________月_________日经办行:中国农业发展银行_________行建设工程施工合同篇二工程名称:_______________甲方:___________________乙方:__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程,接受了乙方_________对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
标准版建设工程施工合同(通用7篇)
标准版建设工程施工合同(通用7篇)标准版建设工程施工合同(1)甲方:____________(以下简称甲方)乙方:____________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜达成如下协议。
一、工程地点:____________二、工程内容:____________三、工期要求:开工时间为:四、工程款结算及付款方式结算价格:以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算(包括两边封挡)单价每平方米____________五、甲方驻工地代表:____________六、甲方责任1、乙方人员、材料进场前,甲方负责提供完善的施工条件,即水通、电通,其费用由甲方承担。
2、甲方需委派一名专业技术人员,以便在施工过程中进行质量、进度监督。
如发现乙方未按规范要求施工,应及时要求改正,其损失由乙方负责,并负责与其他施工队伍和人员协调工作。
3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。
七、乙方责任1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。
图纸由乙方自行负责设计,钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。
乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。
2、材料标准:彩钢板型号八、质保事宜本工程主结构架(含彩钢材)保用____________九、违约责任甲方违约责任未按照本合同约定按时支付工程款,甲方应向乙方支付应付未付工程款的xxx 的违约金。
乙方违约责任:1、不按合同规定的工期交付使用的,乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。
2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。
十、纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第二条方式解决。
1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
十一、附则:1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
2、本合同签定后,甲、乙双方除单价外如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充协议,作为本合同的补充合同,与主合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2)可调单价合同 一般在工程招标文件中规定合同单价可调;
在合同中签订的单价,根据合同约定的条款,人 在工程实施过程中物价发生变化,调整单价; 适用范围:工程招标或签约时,因某些不确定因 素而在合同中暂定某些分部分项工程的单价,在 工程结算时,再根据实际情况和合同约定对合同 单价进行调整,确定实际结算单价。
建设工程施工合同
问题: 1、在各种建设工程合同类型中,能够实现风险 分担的合同类型: 2、某大型土石方工程因地质条件不太落实(技 术条件已明确),且拟在工程全部完成时按实 际土方量结算,则该工程最适宜选择的施工合 同类型是: 3、因暴雨引起山体滑坡、公路交通紧急抢修的 项目宜采用的合同类型:
一、建设工程施工合同类型
二、建设工程施工合同类型的选择
三、我国现行的建设工程施工合同文本种类
一、建设工程施工合同的类型
根据合同计价方式的不同,建设工程施工合同可 分 为以下三种类型: 1、总价合同 2、单价合同 3、成本加酬金
一、总价合同 1、定义:指在合同中确定一个完成项目的总价, 承包人据此完成项目全部内容的合同。 2、总价合同的优点 能够使发包人在评标时易于确定报价最低的承包人、 易于进行支付计算。
使用工程:工期较长(如一年以上)的工程。
二、单价合同 1、定义:承包人在投标时,按招标文件就分部 分项工程所列出的工程量表确定个分部分项工 程费用的合同类型。 2、单价合同的优点 使用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊, 并且能鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节 约中提高利润。 3、单价合同成立的关键双方对单价和工程量计 算方法的确认
三、我国现行的建设工程施工合同文本种类 (一)工程建设中比较典型的主要施工合同文本 1、建设工程施工合同示范文本 2、水利水电土建工程施工合同条件 3、标准施工招标文件
(二)建设工程施工合同示范文本 1、组成:协议书、通用条款、专用条款 三个附件: 1)承包人承揽工程项目一览表 2)发包人供应材料设备一览表 3)工程质量保险书 2、内容 1)协议书:施工合同文本中总纲领性的文件,规 定了合同当事人双方最主要的权利义务,规定了 组成合同的文件及合同当事人对履行合同义务的 承诺,并且合同当事人在这份文件上签字盖章, 因此具有很高的法律效率。
2)通用条款 根据有关法律、法规对承发包双方的权利义务作 出的规定,除双方协商一致对其中的某些条款作 修改、补充或取消,双方都必须履行。
通用条款是将建设工程施工合同中共性的一些内 容抽象出来编写的一份完整的合同文件,具有很 强的通用性,基本适合于各类建设工程。
3)专用条款 对通用条款所作的必要的修改和补充,专用条款 的条款号与通用条款的条款号相一致,但主要是 空格,由当事人根据工程的具体情况予以明确或 者对通用条款进行修改、补充。
适用工程:适合于工期较短(一般不超过一年), 对工程要求十分明确的项目
2)可调总价合同 报价及签订合同时,以招标文件的要求及当时的物 价计算总价合同。但在合同条款中双方商定:如果 在执行合同中由于通货膨胀引起工料成本增加达到 某一限度,合同总价应相应调整。 使用条件:风险不大的项目。发包人承担通货膨胀 的主要风险,承包人承担通货膨胀的次要风险以及 通货膨胀因素外的其他风险。
4、目前流行的成本加酬金的合同形式
1)成本加固定费用合同 2)成本加定比费用合同 3)成本加奖金合同 4)成本加保证最大酬金合同
5)工时及材料补偿合同
二、建设工程施工合同类型的选择
合同类型 总价合同 单价合同 成本加酬金
风险承担
项目规模
承包人
小
双方
适中
业主
大
工期 竞争情况
选 复杂程度 择 标 单项工程的明 准 确程度 项目准备时间 的长短 项目的外部环 境因素
短 激烈
低 类别和工程量都 很清楚 长 良好
适中 正常
中 类别和工程量有 出入 中 一般
长 不激烈
高 分类与工程量都 不清楚 短 恶劣
问题: 1、在各种建设工程合同类型中,能够实现风险 分担的合同类型: 2、某大型土石方工程因地质条件不太落实(技 术条件已明确),且拟在工程全部完成时按实 际土方量结算,则该工程最适宜选择的施工合 同类型是: 3、因暴雨引起山体滑坡、公路交通紧急抢修的 项目宜采用的合同类型:
(三)标准施工招标文件中的合同条款 1、组成:通用合同条款、专用合同条款两部分构成, 并附有合同协议书、履约担保、预付款担保 2、通用合同条款 是以发包人委托监理人管理工程合同的模式设定合 同当事人的权利、义务和责任,区别于由发包人和 承包人双方直接进行约定和操作的合同管理模式。 3、专用合同条款 对“通用合同条款”的补充和细化,但补充和细化 的内容不得与“通用合同条款”强制性本加酬金合同 1、定义:由发包人向承包人支付工程项目的实际 成本,并按事先约定的某种方式支付酬金的合同类 型。 2、优点(从承包商的角度) 发包人承担了项目的全部风险,承包人无风险。 3、缺点: 由于承包人无风险,其报酬往往也较低。 发包人对工程总造价不易控制,承包人也往往不注 意降低项目成本。
4、单价合同的分类(固定单价合同、可调单价合同)
1)固定单价合同(单价不变)
适用于:设计或其他建设条件(如地质条件)还 不明确的情况下(但技术条件应明确),而以后又 需增加工程内容或工程量时,可以按单价适当追加 合同内容。在每月(或每阶段)工程结算时,根据 实际完成的工程量结算,在工程全部完成时以竣工 图的工程量最终结算工程总价款。
3、总结合同的缺点 仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、 技术不太复杂、风险不大的项目
4、总价合同的分类(固定总结合同、可调总价合同)
1)固定总价合同 建设工程施工经常使用的一种合同形式; 总价被承包人接受以后,一般不得变动; 使用条件:在签约前,必须已基本完成设计工作 (达80%至100%),工程量和工程范围已十分明确, 工程量清单数量与实际工程数量偏差很小;