某工程建设工程施工合同条件样本(doc 14页)
通用范文(正式版)建设工程施工合同条件(完整版)

建设工程施工合同条件 (完整版)1. 前言本文档是建设工程施工合同的完整版,旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务,保障工程的顺利进行。
合同的签订是建设工程施工的前提,双方应认真履行各自的责任,确保工程按照合同约定进行。
2. 合同签订方2.1 甲方甲方为建设工程的委托人,提供相应的资金和土地,以完成所委托的工程。
甲方应按时支付工程款项,并提供必要的技术支持和协助。
2.2 乙方乙方为建设工程的承包人,负责按合同约定完成工程的施工任务。
乙方应按照法律法规和技术规范要求进行施工,并保证工程质量,确保按时交付工程。
3. 合同内容3.1 工程描述合同应明确规定工程的名称、地点、范围、工期、技术要求等具体内容,确保双方对工程的理解一致。
3.2 合同价款及支付方式合同应明确规定工程的总价款及分期支付方式。
甲方应按合同约定的工期和工程进度支付相应款项,乙方应及时提供相关的支付证明和工程进度报告。
3.3 施工期限合同应明确规定工程的开始日期和完成日期。
乙方应按照合同约定的工期进行施工,并采取必要的措施确保工程按时完成。
3.4 质量标准合同应明确规定工程的质量标准和验收标准。
乙方应按照相关的技术规范和标准进行施工,确保工程质量符合约定标准。
3.5 变更和索赔合同应明确规定变更和索赔的程序和要求。
如发生变更或索赔时,双方应及时协商解决,并按照合同约定的程序进行办理。
3.6 维修保修期合同应规定工程的维修保修期限,乙方应按照约定的期限提供维修保养服务,并承担由于施工质量问题而引起的修复责任。
4. 合同履行和解决争议4.1 监督和检验甲方有权对工程进行监督和检验,乙方应积极配合,并提供工程的有关资料和证明材料。
如发现工程存在质量问题,甲方有权要求乙方进行整改。
4.2 竣工验收工程完成后,甲方有权进行竣工验收。
乙方应提供工程的成果物和相关资料,并确保工程符合合同约定的要求。
4.3 异议解决如在合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。
建设工程施工合同条件(完整版)本月修正版

建设工程施工合同条件(完整版)建设工程施工合同条件(完整版)1. 引言建设工程施工合同是指由甲方委托乙方进行建设工程施工的合同。
在合同签订前,甲方和乙方应明确双方的权利与义务,以保证施工合同的顺利实施。
本文档旨在概述建设工程施工合同的条件,以帮助甲方和乙方在签订合同时明确双方的权益。
2. 合同主体2.1 甲方甲方是建设工程的委托方,即提供工程项目和资金的一方。
2.2 乙方乙方是建设工程施工的承包方,即负责进行工程施工的一方。
3. 合同要素3.1 合同编号合同编号是对合同进行唯一标识的编号,便于管理和查询。
3.2 合同日期合同日期是指合同签署的日期,即合同生效的日期。
3.3 工程范围工程范围是指工程项目的具体范围和内容,详细描述工程的施工要求和标准。
3.4 工期要求工期要求是指约定工程的施工期限,包括起始日期和竣工日期。
3.5 工程价款工程价款是指甲方向乙方支付的工程施工款项,包括施工成本、利润和风险费用等。
3.6 工程质量工程质量是指工程施工的技术标准和质量要求,包括验收标准和质量保证措施。
3.7 工程变更工程变更是指在施工过程中,由于设计变更、施工难度等原因所引起的工程范围、工程价款等方面的变更。
3.8 工程保险工程保险是指在施工过程中,甲方和乙方对工程所承担的风险进行保险投保,以减少双方的经济损失。
3.9 竣工验收竣工验收是指工程施工完成后,由甲方对工程质量进行验收,并确认工程的竣工与合格。
4. 合同条款4.1 合同签署4.1.1 合同签署方应为甲方和乙方的合法代表。
4.1.2 合同签署时应在合同正本上签字并加盖公章。
4.2 合同变更4.2.1 工程范围、工程价款、工程质量等重要条款的变更应经双方协商一致,并签订合同变更协议。
4.2.2 合同变更应符合法律法规的规定,不得违背相关法律法规或损害双方的权益。
4.3 质量保证4.3.1 乙方应在合同约定的保修期内对工程质量提供保修服务。
4.3.2 甲方有权对乙方进行工程质量的监督和检验,并要求乙方进行质量整改。
建设工程施工合同条件(标准版)

建设工程施工合同条件(标准版)1. 引言本文档旨在规范建设工程施工合同的基本条件和要求,以确保合同双方的权益能够得到充分保护,合同的履行能够顺利进行。
本文档适用于建设工程施工合同的签订和履行过程。
2. 合同基本信息合同名称:建设工程施工合同合同双方: - 甲方:(建设工程的委托方,简称“甲方”) - 乙方:(承接建设工程的承建方,简称“乙方”)工程名称:工程地质:合同金额:工程开工日期:工程竣工日期:3. 合同条款3.1 违约责任3.1.1. 合同双方违约责任应遵循国家法律法规和相关合同法律文件的规定。
3.1.2. 若甲方未按合同约定支付款项或提供必要的技术支持和配合,乙方有权中止或终止履行合同,并有权要求甲方赔偿相应的损失。
3.1.3. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合合同标准,甲方有权要求乙方承担修复、改正或经济赔偿的责任。
3.2 工程变更和索赔3.2.1. 甲乙双方如需变更合同约定的工程内容,应以书面形式提出,并经对方确认后生效。
3.2.2. 乙方有权在工程变更后要求合同金额的调整,并提出索赔要求,索赔金额应合理且符合国家相关政策和法律的规定。
3.3 质量保证3.3.1. 乙方应保证工程的施工质量符合国家相关标准和技术规范,如出现质量问题,乙方应承担相应的修复和改正责任,且不得收取额外费用。
3.3.2. 工程竣工后,乙方应提供相应的质量保修期,期限根据工程性质和国家标准确定。
3.4 保险责任3.4.1. 乙方应根据合同约定购买相应的保险,包括但不限于工程施工及人身意外伤害保险等。
3.4.2. 甲方有权要求乙方提供相应的保险单或出具保险证明。
3.5 合同解除和争议解决3.5.1 合同双方一致同意解除合同的,应按合同约定的程序办理合同解除手续。
3.5.2 甲乙双方如发生争议,应通过友好协商解决,如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 结束语根据合同法和国家相关政策和标准,本文档规定了建设工程施工合同的基本条件和要求。
建设工程施工合同(模板)条件(完整版)

建设工程施工合同条件(完整版)一、合同双方本合同的双方为甲方(简称“甲方”)和乙方(简称“乙方”)。
二、合同背景甲方拟委托乙方承担建设工程施工任务,双方依法订立本合同。
三、合同内容1.项目概况:本项目的基本概况、工程位置、工程规模、工程周期等详细信息。
2.工程范围:本项目的具体施工范围、技术要求、工作内容等详细规定。
3.合同价款:甲方向乙方支付的合同价款金额、付款方式、付款时间等相关约定。
4.工期计划:详细规定工程的开始时间、工程进度计划和竣工时间。
5.合同变更:合同变更的程序和条件,变更的范围和方式。
6.技术支持:乙方在施工过程中向甲方提供的技术支持和咨询服务。
7.保险责任:甲方和乙方对工程施工过程中可能发生的风险和责任进行明确的规定。
8.交工验收:明确完成工程后的交工验收标准和程序,包括甲方验收、乙方整改等。
9.违约责任:甲方和乙方对违约行为的责任和补偿方式进行规定。
10.争议解决:双方在合同履行过程中发生的争议解决方式,一般以友好协商为原则。
四、合同履行1.合同签订:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2.施工进度:乙方按照合同约定的时间节点和质量要求履行工程施工任务。
3.工程款支付:甲方按照合同约定的付款方式和时间节点支付工程款项。
4.变更管理:任何变更都应通过书面形式提出,并经双方协商达成一致后进行。
5.交工验收:工程竣工后,甲方进行验收,并对乙方提出的问题和建议进行整改。
6.违约处理:甲方或乙方如有违约行为,应按照合同约定承担相应的责任和费用。
7.保密义务:合同双方对合同涉及的技术、商业秘密等保密内容承担保密义务。
五、合同终止1.合同解除:双方协商一致,可根据法律法规或特殊情况解除合同。
2.合同终止:合同履行完毕,验收合格,并达成结算协议后,合同自动终止。
3.合同委托:甲方或乙方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。
六、争议解决双方如因本合同的履行发生争议,应通过友好协商解决。
若协商不成,可向相关仲裁部门申请仲裁。
建设工程施工合同条件(完整版)

建设工程施工合同条件(完整版)建设工程施工合同条件 (完整版)1. 引言本文档旨在规定建设工程施工合同的条件。
建设工程施工合同是由施工单位和工程业主签署的一份合同,用于明确双方在工程施工过程中的权利、义务和责任。
本合同规定了工程项目的基本要求、施工方案、工期、支付方式等相关条件,以确保工程的顺利进行和双方的权益得到保护。
2. 合同条款2.1 施工项目描述本合同所涉及的施工项目应详细描述,并包括工程的位置、面积、规模、功能等相关信息。
2.2 工程质量要求施工单位需遵守国家相关法律法规和标准,确保施工质量符合设计要求,达到约定的质量标准。
2.3 工程造价工程造价应明确列明,并包括劳务费、物资费、设备费等相关费用。
工程业主需按约定支付相应的款项,施工单位则需按照约定的价格提供相应的劳务、物资和设备。
2.4 工期安排工期应明确约定,并按照实际情况进行调整。
施工单位需按照合同约定的工期完成工程,并承担因工期延误造成的相应责任。
2.5 工程资料交付施工单位需按照合同约定的时间和方式交付相关工程资料,包括施工图纸、验收报告、质量保证书等。
2.6 付款方式工程业主应按照工程进度及合同约定的比例,按时支付相应的款项。
施工单位需提供相应的申请付款材料,并按合同约定的时间和方式收到款项。
2.7 违约责任双方需明确约定违约责任,并约定相应的违约赔偿方式。
如发生违约行为,违约方应承担相应的赔偿责任。
2.8 纠纷解决双方约定如发生纠纷应先通过友好协商解决。
若无法解决,则可提交给仲裁机构进行仲裁。
仲裁结果为终局裁决。
2.9 合同的解除和变更合同的解除和变更需经双方协商达成一致意见,并按照相关法律法规执行。
2.10 法律适用和争议解决本合同受中华人民共和国相关法律法规的约束。
双方同意将一切争议提交中华人民共和国法院解决。
3. 总结本文档为建设工程施工合同条件的完整版,详细规定了施工项目的描述、工程质量要求、工程造价、工期安排、工程资料交付、付款方式、违约责任、纠纷解决等相关条件。
建设工程施工合同条件【范本】

建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】第一章总则本合同是建设工程施工合同,依据中国法律法规的规定,由甲方和乙方订立。
甲方为建设工程的委托人,乙方为建设工程的承包人。
本合同的目的是确定甲方与乙方在建设工程的各项工作中的权利和义务,保证建设工程的顺利进行。
本合同适用于各类建设工程施工合同,具体细化的合同条款将在后续章节中详细说明。
第二章合同的基本要素合同的标的物:本合同的标的物为建设工程的施工。
合同的价格:本合同的价格为_______________。
合同的工期:本合同工期自_____________起,至_____________完工,共计_____________个工作日/月/年。
合同的履行地点:本合同的履行地点为_____________。
合同的支付方式:本合同的支付方式为_____________。
合同的索赔条件:本合同的索赔条件将在后续章节中详细说明。
合同的保险责任:本合同的保险责任将在后续章节中详细说明。
第三章施工规范和要求施工规范:乙方在施工过程中应符合国家相关建设工程施工规范的要求。
施工资质要求:乙方应具备相应的施工资质,并提供相关有效证明文件。
施工期限:乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
施工质量:乙方应确保施工的质量符合相关标准和合同要求。
第十六条施工安全:乙方应采取必要的施工安全措施,确保施工过程中的安全。
第四章合同变更和解除第十七条合同变更:在施工过程中,如需对合同进行变更,甲方与乙方应签署书面变更协议。
第十八条合同解除:在合同履行过程中,如出现严重违约行为,任何一方有权解除合同。
第五章违约责任和争议解决第十九条违约责任:如一方违反合同的约定,应承担相应的违约责任。
第二十条争议解决:对于因本合同引起的争议,双方应协商解决,协商不成时,提交相关仲裁机构或法院进行解决。
第六章附件本合同涉及以下附件:1.施工图纸及说明。
2.工程进度计划。
3.安全保障措施。
4.施工报价单。
建设工程施工合同条件【范本】正规范本(通用版)

建设工程施工合同条件【范本】1. 合同主体1.1 甲方(甲方名称):_________________________(注册地质):_________________________(法定代表人):_________________________1.2 乙方(乙方名称):_________________________(注册地质):_________________________(法定代表人):_________________________2. 合同条款2.1 合同目的本合同的目的是确保双方在建设工程施工过程中的权益,并明确双方的权利与责任。
2.2 合同范围本合同适用于(工程名称)的建设工程施工合同条款。
2.3 工程概况(工程名称)位于(工程地质),工程规模约为(工程规模),工程预计施工周期为(施工周期)。
2.4 合同价款2.4.1 工程总价款本合同的工程总价款为(工程总价款),包括但不限于人工费、材料费、设备费、租赁费、管理费等。
2.4.2 阶段付款甲方应按照阶段向乙方支付约定的付款比例及金额:•第一阶段:完成工程总量的20%,支付金额为(付款金额);•第二阶段:完成工程总量的40%,支付金额为(付款金额);•第三阶段:完成工程总量的60%,支付金额为(付款金额);•第四阶段:完成工程总量的80%,支付金额为(付款金额);•第五阶段:完成工程总量的100%,支付金额为(付款金额)。
2.5 施工期限乙方应在合同签订之日起,按照本合同约定的施工期限完成工程。
2.6 质量标准和验收标准乙方应按照相关法律法规和行业标准,按照本合同约定的质量标准完成工程,并按照约定的验收标准进行验收。
2.7 材料和设备供应乙方应按照本合同约定的工程材料和设备标准,按时供应合格的材料和设备,并保证供应的材料和设备符合工程要求及后续维护的需要。
2.8 变更和索赔2.8.1 变更如甲方需要对工程进行变更,应提前书面通知乙方,并经双方协商确定变更内容及支付方式。
建设工程施工合同条件【范文】-无删减范文

建设工程施工合同条件【范文】建设工程施工合同条件【范文】1. 引言本文档旨在提供一个范文,用于建设工程施工合同条件的起草参考。
建设工程施工合同是建筑施工项目中非常重要的合同,它规定了双方在项目实施中的权益和义务,保障了项目的顺利进行。
2. 合同双方本合同由以下双方签订:甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]3. 项目概况本合同的项目概况如下:项目名称:[项目名称]项目地点:[项目地点]项目规模:[项目规模]4. 合同金额与付款方式4.1 本合同的总金额为 [合同总金额],包括以下几个方面的费用:- 施工费:[施工费金额]- 设备费:[设备费金额]- 材料费:[材料费金额]- 其他费用:[其他费用金额]4.2 付款方式如下:- 甲方应在合同签订后 [付款方式] 天内支付合同款项。
- 乙方应按照项目进度和合同约定的付款节点进行阶段性付款。
5. 工期5.1 本合同的工期为 [工期],自合同生效之日起计算。
5.2 若因甲方原因导致工期延长,乙方有权请求相应的工期延长和补偿。
6. 施工标准与质量要求6.1 乙方应按照相关法规、规范和标准要求进行施工,并保证施工质量符合国家和行业标准。
6.2 甲方有权对乙方的施工过程和结果进行监督和检验,如发现质量问题,乙方应及时进行整改。
7. 保险责任7.1 乙方应为本项目购买相应的施工保险,保险金额至少覆盖本合同总金额。
7.2 如因乙方原因造成施工过程中的意外事故,乙方应承担相应的责任和赔偿。
8. 变更和解除合同8.1 若因不可抗力或甲方原因需要对合同进行变更或解除,双方应协商一致,并按照相关法律法规执行。
8.2 如变更或解除合同后,双方应进行结算,并相互协商解决相关问题。
9. 合同争议解决9.1 双方对于本合同的解释和履行发生争议时,应通过友好协商解决。
9.2 如无法通过协商解决,应提交相关仲裁机构进行仲裁,并接受仲裁结果。
10. 其他条款10.1 本合同自双方签字生效,以书面形式变更。
建设工程施工合同条件正规范本(通用版)

建设工程施工合同条件1. 引言建设工程施工合同是指由建设工程项目的业主与施工承包商签订的合同,规定了双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
本文档将介绍建设工程施工合同的基本条件和要素,以保障合同的有效性和风险控制。
2. 合同主体建设工程施工合同应包括主体:•业主:即建设工程项目的投资者或委托方;•施工承包商:即承担具体施工任务的企业或承包方。
主体在合同中承担不同的责任和义务,需要明确规定其权利和义务。
3. 合同范围建设工程施工合同应明确规定工程的范围,包括但不限于内容:•工程的名称和位置;•工程的规模和用途;•工程的工期和工作进度安排;•工程所需材料和设备的采购;•施工质量的要求;•工程变更的条件和程序。
明确合同范围有助于双方在工程施工过程中明确工作目标,避免纠纷和误解。
4. 合同价款与付款方式建设工程施工合同应明确规定合同价款和付款方式,包括但不限于要素:•合同总价款;•分期付款的方式和时间节点;•工程变更引起的价款调整方式;•拖欠款项的违约责任。
合同价款和付款方式的明确规定有助于保障双方权益,避免支付问题引发的纠纷。
5. 施工期限和工作进度建设工程施工合同应规定合理的施工期限和工作进度,包括但不限于要求:•施工工期的开始和结束日期;•施工工期延误的违约责任;•施工工期调整的条件和程序;•工程进度的监督和评估机制。
明确施工期限和工作进度有助于保证工程按时完成,确保项目的顺利进行。
6. 质量与安全控制建设工程施工合同应明确规定施工质量和安全控制的要求和措施,包括但不限于内容:•施工质量的验收标准和程序;•施工质量不达标引起的违约责任;•工程安全管理的责任与要求;•施工过程中的环境保护措施。
明确质量与安全控制要求和措施有助于保障工程质量和工人安全,减少事故和环境污染的发生。
7. 变更和索赔建设工程施工合同应规定变更和索赔的条件和程序,包括但不限于要素:•工程变更的程序和要求;•工程变更引起的费用调整;•工程索赔的事由和程序;•工程索赔的证明材料和期限。
建设工程施工合同条件【范文】

建设工程施工合同条件【范文】一、合同目的本合同旨在明确建设工程施工合同的条件和双方的权利义务,保障双方的合法权益,确保施工项目的顺利进行。
二、合同主体乙方(承包商):______________________甲方(业主):______________________三、合同内容1. 工程描述:详细描述工程的名称、地质、规模、内容和程度等。
2. 合同价格:双方约定的工程总价款,包括工程费用、设备费用、材料费用、劳务费用等。
3. 工期:约定的工程施工周期,包括开始日期和完工日期。
4. 施工条件:甲方提供的施工场地、办公用房、供水供电设施、施工材料等。
5. 工程质量:乙方按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合甲方的要求。
6. 工程进度:乙方按照合同约定的工期进行施工,如有延期,乙方需提前书面通知甲方,并商定延期费用和补偿方案。
7. 质量监督:甲方有权派遣专业监理人员对施工过程进行监督和检查,乙方应积极配合。
8. 安全生产:乙方必须严格遵守国家安全生产法规,确保施工过程安全,减少事故发生的可能性。
9. 风险责任:双方按照法律法规承担相应的责任,如发生意外事件,应通过友好协商解决。
10. 付款方式:约定工程款的支付时间、方式和比例,并签署付款凭证,确保资金安全。
11. 违约责任:如双方违约,应按照法律法规承担相应的违约责任。
12. 合同变更:双方在施工过程中如有需要变更合同内容,应书面协商并签署变更协议。
13. 合同解除:如发生不可抗力或双方不可调和的纠纷,双方可通过协商解除合同。
四、合同效力1. 本合同自双方签署之日起生效,自始生效。
2. 本合同的附件为合同的组成部分,具有同等法律效力。
3. 本合同一式________份,甲方、乙方各持________份。
4. 本合同及其附件的修改、补充或终止应经双方协商一致,并以书面形式进行。
五、争议解决凡因本合同发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,提交有管辖权的人民法院解决。
建设工程施工合同条件【范本】

建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】1. 范围及地点本合同适用于建设工程施工过程中的合同条款和条件,适用于在指定地点进行的建设工程。
2. 合同参与方本合同由以下各方参与:甲方:(建设工程的业主或委托人的名称)乙方:(承包商或施工方的名称)3. 工程详情甲方委托乙方进行以下工程的施工:工程名称:(工程的名称)工程地址:(工程的具体地址)工程范围:(对工程的详细描述)工程开始日期:(工程的开始日期)工程完工日期:(工程的完工日期)4. 合同条款与条件4.1 付款条款甲方同意按照以下付款方式向乙方支付合同款项:首付款:合同签订后的5个工作日内支付合同总价款的30%。
进度款:根据工程进度,甲方每个月支付合同总价款的15%。
竣工款:工程完工并经甲方验收合格后,支付合同总价款的50%。
结算款:工程竣工后的30个工作日内,由双方根据实际施工情况进行最终结算,并支付剩余款项。
4.2 竣工和验收乙方在工程完工后,应通知甲方进行竣工验收。
甲方将根据合同约定的质量标准和验收标准对工程进行验收。
4.3 变更和追加工程如有必要,双方可协商变更和追加工程内容,并按照协商一致后的价格和工期进行支付和履行。
4.4 施工期限乙方应按照合同约定的工期完成工程,并保证工期的准确性和合理性。
4.5 质量保证乙方应按照国家相关法律法规和行业标准,保证工程的质量符合合同约定的标准,并对施工所使用的材料和设备提供相关的保修期。
4.6 保险责任甲方和乙方应根据法律规定,按照相关保险条款购买工程施工所需的保险,确保施工期间的风险得到有效的保障。
4.7 违约责任任何一方违反本合同约定的条款和条件,应按照法律规定承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失和承担违约金等。
4.8 争议解决在本合同履行过程中,如发生任何争议,双方应通过友好协商解决。
若协商不成,应提交至当地相关仲裁机构进行仲裁。
5. 其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并经双方验收合格后终止。
施工合同条件范本

施工合同条件范本合同双方:甲方:(全称)乙方:(全称)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工的相关事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、工程内容1.1 工程名称:(全称)1.2 工程地点:(详细地址)1.3 工程规模:(详细描述)1.4 工程内容:(详细描述)二、工程质量2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范及相关标准进行施工,确保工程质量符合设计要求和合同约定。
2.2 工程质量应达到:(相关质量标准)2.3 乙方应承担工程质量的修复和返工责任,如工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方进行修复、返工或赔偿。
三、工程进度3.1 合同工期为:(工期天数)天。
3.2 乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应提前:(提前天数)天向甲方提交工程进度报告,如乙方未按时提交,甲方有权要求乙方支付违约金。
四、工程价款4.1 工程总价款为:(总价款金额)元。
4.2 付款方式为:(付款方式,如预付、进度付款、竣工付款等)4.3 付款条件为:(付款条件,如工程进度达到一定比例、工程验收合格等)4.4 甲方支付价款后,乙方应提供等额的发票。
五、施工材料和设备5.1 乙方应按照甲方要求采购施工材料和设备,并保证材料和设备的质量符合设计要求和合同约定。
5.2 乙方应提前:(提前天数)天向甲方提交材料和设备采购清单,如乙方未按时提交,甲方有权要求乙方支付违约金。
六、施工安全和环境保护6.1 乙方应严格按照国家有关施工安全的规定进行施工,确保施工过程中的人员安全和设施安全。
6.2 乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染和损害。
七、违约责任7.1 甲方违约责任:如甲方未按合同约定支付价款或提供必要的协助,乙方有权要求甲方承担相应违约责任。
7.2 乙方违约责任:如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方进行修复、返工或赔偿。
建设工程施工合同条件【范本】

建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】第一章总则第一条本合同是指业主或其授权的组织(以下简称“业主”)与承包人签订的建设工程施工合同。
第二条业主不得变更本合同的签定主体、相关单位和项目规模等内容。
第二章合同签定及效力第三条本合同一式两份,业主持有一份,承包人持有一份。
第四条本合同的签定主体应是业主和承包人的合法代表人或授权代表,并经过上级主管部门审核备案。
第五条本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。
第三章工程范围及规模第六条本合同所述工程范围及规模应明确包括工程的用途、建筑面积、建筑层数、结构类型、设备配置等。
第七条若因业主原因,导致工程范围及规模发生变更,应按照变更程序修改本合同。
第四章工程质量标准第八条承包人应按照相关法律法规和工程技术标准,保证工程质量,达到合同约定的工程质量标准。
第九条若工程质量不符合合同约定,由承包人负责修复或重新施工,承担相应的违约责任。
第五章工期及延期第十条本合同约定的工期应明确,并列明开始日期和竣工日期。
第十一条若因不可抗力等特殊原因,导致工程无法按时完成,可根据合同约定或经双方协商确定延期的方式处理。
第六章价款支付及决算第十二条本合同约定的价款支付方式应明确,并按时支付。
第十三条工程决算应按照工程量清单和合同约定的结算标准进行,经双方共同确认后进行支付。
第七章合同解除及争议解决第十四条若因双方一方违约或合同约定的其他情况,导致合同无法继续履行,可解除本合同。
第十五条合同解除或争议解决应经过双方协商一致,并可依法向相关主管部门申请解决。
第八章违约责任第十六条若一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失和支付违约金等。
第十七条若因不可抗力等特殊原因导致违约,不应承担相应的责任。
第九章附则第十八条本合同的附件包括承包人资质证书、设计图纸、工程量清单等相关文件。
第十九条本合同的修改或补充应经双方同意,并以书面形式进行。
第二十条本合同的解释及争议解决应适用相关法律法规。
通用范文(正式版)建设工程施工合同条件【范本】

建设工程施工合同条件【范本】一、合同目的和背景本合同旨在明确甲方与乙方之间在建设工程施工过程中的权利、义务、责任和约定,为双方合作提供法律依据。
二、合同主体甲方:乙方:三、合同约定1. 合同项目甲方与乙方签订的建设工程施工合同项目为:工程名称:工程地点:工程规模:2. 工程质量与验收标准乙方应当按照合同约定的质量要求进行施工,并按照相关法规进行验收。
工程质量不符合要求或者未经验收合格的,乙方应当及时采取措施进行整改。
3. 工期和进度管理乙方应当按照合同约定的工期进行施工,并通过进度管理控制施工进度。
甲方有权要求乙方提供施工进度报告,并对工期进行监督。
4. 合同价款合同价款为人民币【具体金额】,乙方应当按照工程实际完成情况进行结算。
乙方应当按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。
5. 工程保险乙方应当按照合同约定购买适当的工程保险,确保工程施工过程中的风险得到充分的保障和补偿。
6. 材料与设备供应乙方应当按照合同约定的材料和设备质量标准进行采购,并向甲方提供相应的材料与设备证明。
7. 安全与环保乙方应当依法采取安全防护措施,确保工程施工过程中的人员和财产安全。
同时,乙方应当遵守环境保护规定,保护生态环境。
8. 变更和索赔如需变更合同内容,需双方协商一致并书面确认。
如由于乙方原因导致工程延期或增加费用的,乙方应当承担相应责任并赔偿甲方的损失。
9. 违约责任如乙方未按照合同约定履行职责的,甲方有权要求乙方承担违约责任,并要求乙方赔偿相应损失。
四、附则1. 合同生效与终止本合同自双方签订之日起生效,合同期限为【具体期限】。
合同期满或者完成合同约定的工程后,本合同终止。
2. 争议解决本合同如发生争议,双方应当友好协商解决。
如协商不成,双方同意提交相关争议至【仲裁机构或法院】仲裁/诉讼解决。
3. 其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商,并签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
请双方仔细阅读并确认合同内容,并遵守合同约定。
建设工程施工合同条件【范本】

建设工程施工合同条件【范本】建设工程施工合同条件【范本】一、合同范围本合同适用于建设工程施工合同的订立,明确了合同的双方各自的权利和义务,保障了双方的合法权益。
二、合同主要内容1. 工程概况:工程名称、位置、规模、建筑面积等基本信息。
2. 工程价款:工程总价款、支付方式、进度款等相关条款。
3. 工期安排:工程开工日期、竣工日期、工期延误赔偿等条款。
4. 工程质量:施工质量要求、验收标准、质量保证期等相关规定。
5. 施工进度:施工计划、工程进度监督、违约责任等条款。
6. 设备材料:设备材料的采购、验收、质量保证等规定。
7. 现场管理:施工现场管理、安全措施、环境保护等相关规定。
8. 变更和索赔:双方变更合同和索赔的规定和流程。
9. 违约责任:合同违约责任和赔偿方式的约定。
10. 保险和担保:工程保险、保修担保等相关条款。
三、合同签订及履行1. 合同签署:指定双方的合同签署人,并规定签署日期和地点。
2. 工程进度管理:设立专门的进度管理人员,追踪工程进度,及时调整工期。
3. 工程质量管理:指定专门的质量管理人员,负责工程的质量检查和验收。
4. 合同变更:变更工程的范围、工期和价款时,按照合同约定进行变更申请和审核。
5. 索赔处理:合同中明确双方索赔的程序和时限,及处理方式和补偿金额。
6. 违约责任和赔偿:若一方违约,另一方可根据合同约定要求赔偿。
四、合同解除及争议解决1. 合同解除:合同的解除原因、解除程序和解除效果的约定。
2. 争议解决:双方协商解决争议,无法达成一致时,提交仲裁机构解决。
五、其他约定本合同未尽事宜,按照双方协商一致确定。
六、附则1. 适用法律:本合同适用的所有事项均受中华人民共和国法律的约束。
2. 合同生效:本合同经双方签字盖章后生效,并自合同生效之日起履行。
3. 合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
以上是建设工程施工合同的主要内容和要求范本,合同的具体详情以双方的实际协商为准,确保合同的公正性和合法性。
建设工程施工合同条件【范文】

建设工程施工合同条件【范文】建设工程施工合同条件范本第一章总则第一条合同信息1\甲方: ______(以下简称“甲方”)2\乙方: ______(以下简称“乙方”)3\项目名称: ______4\项目地点: ______5\合同总价款: ______6\合同签订地点: ______7\合同签订日期: ______第二条合同目的和内容1\甲方同意将工程建设任务委托乙方负责,乙方应按照约定的合同条件和要求完成工程建设。
2\工程建设范围: ______3\工程建设周期: ______4\建设工期: ______5\工程质量标准: ______6\合同支付方式: ______第三条合同生效条件1\双方签订的施工合同经双方印章盖章后生效。
2\乙方需提供工程质量保证金 ______ 元,并在合同签订后______ 天内缴纳。
第四条合同的实施1\乙方应组织施工,并根据甲方的要求合理安排施工进度和施工队伍。
2\乙方应合理安排施工方案,配合甲方的监督检查工作。
3\乙方应确保施工过程中的安全生产,并负责施工期间发生的事故。
4\乙方应根据工程质量标准,保证工程质量符合国家相关标准。
第二章付款方式及进度第五条付款条件1\甲方按照合同金额的约定,根据施工进度支付给乙方工程款项。
2\甲方支付工程款项的方式为 ______第六条付款进度1\总工程款分为若干次支付,具体支付进度如下:(列出具体的付款进度和金额,包括首付款、中期款、尾款等)第七条违约责任1\若乙方未按照合同约定的质量标准完成工程,甲方有权要求乙方立即进行整改,并可以扣除相应款项进行赔偿。
2\若甲方未按照合同约定及时支付工程款项,乙方有权暂停施工,并可以要求甲方支付逾期付款的利息或违约金。
第三章保证与担保第八条工程质量保证1\乙方对工程质量负责,承诺按照国家有关标准进行施工,并提供相应的质保书。
2\甲方在工程竣工验收合格后,经验收合格证明签发后 ______ 天内支付工程质量保证金。
建设工程施工合同条件【范文】

建设工程施工合同条件【范文】建设工程施工合同条件【范文】一、总则本合同是由乙方承包方与甲方发包方就建设工程施工事宜所订立的协议,双方共同遵守以下条款和条件。
二、合同目的和范围1. 本合同的目的是明确乙方在甲方特定建设工程项目中的责任和义务。
2. 本合同适用于甲方特定建设工程项目的施工阶段,包括所有与施工相关的工作。
三、合同价格和支付方式1. 甲方应向乙方支付的合同价款为(具体金额)。
2. 甲方应按照以下支付方式向乙方支付合同价款:预付款:在签署合,甲方应向乙方支付合同价款总额的10%作为预付款。
进度款:根据工程进度,甲方应及时向乙方支付相应的进度款,进度款额度为合同价款总额的20%。
完工款:当工程全部完工后,甲方应向乙方支付合同价款总额的70%作为完工款。
四、工程期限1. 工程期限为(具体天数),自合同签订之日起开始计算。
2. 如因不可抗力导致工程无法按期完工,双方应进行协商,并按照协商结果调整工程期限。
五、质量要求和验收标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和建设工程质量标准,完成工程,并保证工程质量符合合同约定的要求。
2. 甲方有权对工程质量进行验收,验收标准应符合国家相关规定。
3. 若工程质量未达到合同约定的要求,甲方有权要求乙方进行整改,直至满足验收标准为止,并由乙方承担相关费用。
六、安全保障和责任1. 乙方应制定并遵守相关安全施工方案,并配备专业人员进行安全监督和管理。
2. 乙方应对施工现场进行安全防护,确保工人和设备的安全。
3. 若因乙方违反安全规定导致事故发生,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方造成的损失。
七、违约责任1. 若任何一方违反本合同的约定,应向对方支付违约金,违约金的数额由违约方承担。
2. 如因违约方行为给对方造成损失,违约方应赔偿对方而遭受的实际损失。
八、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;若无法协商一致,可以提交相关争议至所在地法院进行解决。
九、其他事项1. 本合同经双方签字盖章后生效。
建设工程施工合同条件简洁范本

建设工程施工合同条件建设工程施工合同条件一、合同订立1. 当甲方确定了承包人后,应当与乙方签订建设工程施工合同。
合同应明确双方当事人的名称、住所、等基本信息。
2. 合同双方应就工程范围、工期、工程报酬、履行期限、质量要求等关键条款进行充分协商,并以书面形式确认。
3. 合同订立时,应当提供必要的证明文件,如承包人的资质文件、工程规划设计文件等。
二、工程范围和工期1. 工程范围应明确规定各项工程的具体内容、数量、质量要求等,以便乙方能够清晰了解工作内容。
2. 工程的起止时间和总工期应明确约定,以确保工程能够按时完工。
3. 如因甲方原因导致工程范围或工期发生变更,应当及时进行书面协商,并根据变更的情况进行相应的合同调整。
三、工程报酬1. 工程报酬的支付方式应明确约定,可以采用固定总价、按进度支付或其他合理方式。
2. 工程款项支付的时间和方式应明确约定,避免因款项支付延误导致工程进展受阻。
3. 工程款项支付时应核对工程进度和质量情况,并按照约定的方式进行付款。
四、履行期限1. 合同约定的履行期限是甲方要求工程完工的时间。
乙方应根据履行期限制定合理的工期计划,并按计划推进工程。
2. 如乙方因不可抗力等因素导致工期延误,应及时向甲方报告,并协商解决办法。
五、质量要求1. 工程质量要求应明确约定,包括使用材料、施工工艺、验收标准等。
2. 工程应符合相关的法律法规和行业标准,保证工程的安全性、可靠性和耐久性。
3. 如工程质量不符合约定要求,乙方应承担相应的责任,并按照甲方的要求进行整改。
六、合同变更和终止1. 合同履行过程中,如发生工程范围、工期等重大变更,应通过书面形式进行合同变更,并经双方签字确认。
2. 如由于一方违约或不可抗力等原因导致无法履行合同,应按照法律法规的规定解决争议,并对违约方进行相应的赔偿。
3. 合同终止时,双方应进行结算,并按照合同约定的方式处理未完成的工程。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商的方式解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义。
建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同契约条款(以下简称契约条款)组成。
其用词用语除契约条款另有约定外,应具有本条款所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):契约条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在契约条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):契约条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在契约条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:契约条款约定具体内容的永久工程。
12.合同价款:按有关规定或契约条款约定的各种收费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生、经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:契约条款约定的合同工期。
15.开工日期:契约条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:契约条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式:根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及契约条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。
21.契约条款:结合具体工程,甲、乙方磋商后签订的书面契约。
第二条合同文件及解释顺序。
合同文件应能互相解释,互为说明。
除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:1.契约条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、契约;4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方磋商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
合同文件使用汉语或契约条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及契约条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
施工中必须使用契约条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用契约条款约定的行业、专业或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按契约条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时,乙方应按契约条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。
第四条图纸。
甲方在开工日期15天之前按契约条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按契约条款要求做好图纸工作。
需要特殊的措施费用由甲方承担。
乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。
第二章双方责任第五条甲方代表。
甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。
乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告。
甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。
紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。
因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、标准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按契约条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的权利。
甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第六条乙方驻工地代表。
乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发生的指令、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
第七条甲方工作。
甲方按契约条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:1.办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面,架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;2.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至契约条款约定地点,并保证施工期间的需要;3.开通施工场地与城乡大众道路的通道,以及契约条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外);6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。
第八条乙方接契约条款约定的时间和要求做好以下工作:1.在其设计资料证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图的设计或与工程配套的设计,经甲方代表审查批准后使用。
2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
3.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
4.按契约条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。
5.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
6.已竣工程未交付甲方之前,乙方按契约条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在契约条款内约定。
甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。
7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
8.保证施工现场清洁符合有关规定。
交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
乙方不履行上述各项义务。
造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。
第三章施工组织设计和工期第九条进度计划。
乙方应在契约条款约定的日期,施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。
甲方代表应按契约条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。
乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实行进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行。
第十条延期开工。
乙方按契约条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工,应在契约条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
第十一条暂停施工。
甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完成工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。
停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误。
对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延:1.工程量变化和设计变更;2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超8小时;3.不可抗力;4.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。