河北省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题
河北省2015年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题
河北省2015年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A：7B：14C：15D：28E：专业监理2、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是。
A：总体平均值B：样本平均值C：中位数D：变异系数E：工程变更单3、《中华人民共和国建筑法》规定，分包单位按照分包合同的约定对负责。
A：监理单位B：建设单位C：建设行政主管部门D：总承包单位E：工程保险金4、采用EPC模式时，业主要更换业主代表，需提前天通知承包商。
A：7B：14C：21D：28E：工程保险金5、【例1·单选题】在工程施工阶段．可以通过模拟施工，事先发现施工过程中存在的问题，这体现了BIM的。
A：可视化B：协调性C：模拟性D：优化性E：工程保险金6、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位7、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。
A．专业条款B．补充协议C．双方协商D．仲裁8、【例1·单选题】工程监理单位调换总监理工程师，应征得书面同意。
A：建设单位B：总承包单位C：质量监督机构D：建设行政主管部门E：工程保险金9、某建设工程为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。
A：推行CM承发包模式B：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络C：审查承包商提交的进度计划D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续E：自我评定10、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。
A：编制进度控制工作细则B：分析进度控制目标风险C：建立监督协调会议制度D：定期收集实际进度数据E：自我评定11、实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个的质量管理体系。
河北省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷
河北省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理2、在工程网络计划中，M工作的最早开始时间为第16天，其持续时间为4天，该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第22天、第23天、第25天，则M工作的自由时差为天。
A：4B：2C：3D：5E：自我评定3、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金4、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。
A：基本预备费B：涨价预备费C：工程建设其他费D：设备及工器具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、”持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高。
A：有效性和效率B：科学性C：管理水平D：创造价值能力E：工程变更单6、【例1·单选题】建设工程流水施工方式的特点之一是。
A：单位时间内投入的劳动力较少B：专业工作队能够连续施工C：能够充分地利用工作面进行施工D：施工现场的组织、管理比较简单E：自我评定7、对建设单位而言，监理规划是的依据。
A：指导项目监理机构开展监理工作B：择优确定监理单位C：确认监理单位履行合同D：监督管理监理单位E：工程保险金8、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，仅将质量控制和安全生产监督管理服务委托给监理人的，其收费不宜低于施工监理服务收费额的。
A：80％B：70％C：60％D：50％E：工程保险金9、在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务是。
广东省2016年上半年监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试题
广东省2016年上半年监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、合同公证与鉴证的相同点是__。
A．目的、法律效力、原则B．范围、性质、目的C．目的、原则、内容D．法律效力、目的、性质2、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。
A：设计单位B：建设单位C：施工单位D：工程监理单位E：工程保险金3、【例1·单选题】建设工程施工阶段进度控制的最终目的是。
A：保证工程项目按期建成交付使用B：如期进行竣工验收C：确保项目周期D：确定里程碑事件E：自我评定4、建设工程文件档案资料由__组成。
A．建设工程文件B．建设工程监理文件C．建设工程验收文件D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料5、为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是__。
A．单位工程动用时间B．土建工程完工日期C．一季度进度目标D．二期(年)工程进度目标6、【例2·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入。
A：企业管理费B：材料费C：固定资产使用费D：工具用具使用费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、建设工程自之日起进入工程质量保修期。
A：提交竣工验收报告之日B：竣工验收之日C：竣工验收合格之日D：竣工验收合格后15日E：工程保险金8、下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是。
A：合同执行中承包方承担主要风险B：适合于工期在1年内的工程C：要求初步设计已完成并可以估算出工程量D：合同总价在合同约定的风险范围内不可调整E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同决定的。
2016年河北省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题
2016年河北省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的进一步扩充而得。
A：投资总概算B：网络图C：施工组织设计D：横道图E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、”为了更高效地得到预期的结果，将活动和相关的资源作为过程进行管理”属于质量管理原则中的。
A：改进方法B：过程方法C：信息方法D：分析方法E：工程变更单3、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交。
A：监理总结报告B：质量评估报告C：监理验收报告D：质量检验报告E：工程变更单4、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定5、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A：颁发工程接收证书B：颁发履约证书C：签发最终支付证书D：承包商提交结清单E：专业监理6、监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理7、某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质。
该企业还可承担的勘察设计业务。
A：全国范围所有工程B：企业所在地区工程C：建筑行业所有工程D：公路、铁道行业桥梁、隧道工程E：工程变更单8、某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是年。
A：4．25B：4．33C：4．50D：4．66E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、总监理工程师负责项目监理机构内所有监理人员利益的分配。
2016年河北省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年河北省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图2.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.不可用于抵押的财产是()A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。
A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%8.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件9.在施工招标工作中，中标人最终应由（）确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构10.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任11.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法12.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。
2016年上半年湖南省监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试试卷
2016年上半年湖南省监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。
乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理2、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。
错误的是。
A：清单应包括项目编码、项目名称B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量C：清单为不可调整的闭口清单D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、下列内容中，不属于建设程序中生产准备阶段的工作是。
A：组织设备、材料订货B：招聘和培训生产人员C：进行工具、器具、备品备件的制造或订货D：组织生产人员参加设备安装、调试、工程验收E：工程保险金4、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计算，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应。
A：单独进行工程量计量，计量结果有效B：再次向承包人发出通知，推迟计量时间C：单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D：与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效E：专业监理5、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行A：招标人B：一投标人C：建设行政主管部门D：评标委员会E：工程保险金6、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理7、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。
A：设计单位B：建设单位C：施工单位D：工程监理单位E：工程保险金8、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用编制设备安装工程概算。
年上半年湖北省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题
2017年上半年湖北省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。
A．一般质量事故B．严重质量事故C．重大质量事故D．特别重大事故2、下列属于项目监理机构在施工阶段投资控制技术措施的是。
A：编制资金使用计划B：做施工记录C：控制设计变更D：编制工作流程图E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、关于合同终止的说法，正确的是。
A：合同终止是指当事人暂时停止合同履行B：合同终止时不表示合同关系消灭C：债权人不得通过免除债务使合同终止D：债权债务同归于一人导致合同终止E：专业监理4、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是。
A：投标单位的质量管理体系是否科学B：投标方案的投入、产出比的高低C：完成初步设计时间的早晚D：投标单位的企业规模大小E：专业监理5、风险管理的首要步骤是。
A：风险识别B：风险分析与评价C：风险对策的决策D：风险对策的实施E：工程保险金6、每半年末存款2500元，年利率40A，每季复利计息一次。
3年末存款本息和为元。
A：14598．64B：14569．58C：15774．26D：15475．36E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例4·单选题】下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是。
A：直接费会随着工期的缩短而增加B：直接费率会随着工期的增加而减小C：间接费会随着工期的缩短而增加D：间接费率会随着工期的增加而减小E：自我评定8、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是。
A：地下埋藏文物的处理B：施工承发包模式的选择C：设计合同的计价方式D：设计各专业之间的协调配合程度E：自我评定9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购材料运抵现场后，应由共同清点。
A：发包人与承包人B：承包人与供货人C：工程师与供货人D：工程师与承包人E：专业监理10、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。
广东省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题
广东省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。
A：材料供应商和设备供应商B：设备供应商和政府部门C：政府部门和社会团体D：社会团体和材料供应商E：工程保险金2、下列建设工程，不是必须实行监理的是。
A：国家重点建设工程B：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程C：小型公用事业工程D：成片开发建设的住宅小区工程E：工程保险金3、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。
A：服务对象的多样性B：通过经济手段引导推行的制度C：具有完善的诚信体系D：具有监督功能E：工程保险金4、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和。
A：修补处理B：实验验证后处理C：定期观察处理D：专家论证后处理E：工程变更单5、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为。
A：开始进行竣工检验日B：发包人组织竣工验收日C：验收组通过竣工验收日D：承包人提交竣工验收报告日E：专业监理6、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交。
A：监理总结报告B：质量评估报告C：监理验收报告D：质量检验报告E：工程变更单7、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行8、不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情属于FIDIC道德准则中的内容。
A：公平B：反腐败C：廉洁和正直D：对他人公正E：工程保险金9、在施工机械使用费中的窝工费计算，如系租赁设备，一般按计算。
A：实际租金和调进调出费的分摊B：实际租金分摊C：台班折旧费D：按分包合同规定的内容E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、政府投资项目决策前，需由咨询机构对项目进行评估论证，特别重大的项目还应实行专家制度。
河北省2016年下半年监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试试题
河北省2016年下半年监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括。
A：检查产品合格证B：出厂检验报告C：进场复验报告D：物理性质试验报告E：工程变更单2、下列费用中，属于监理间接成本的是。
A：监理辅助人员的工资、奖金B：监理人员的劳保费、保险费C：监理企业交纳的各种税金D：监理企业经营性业务开支E：工程保险金3、控制图就是利用规律来识别生产过程中的异常原因，控制系统性原因造成的质量波动，保证生产过程处于控制状态。
A：质量特性值呈正态分布B：质量特性值呈周期性变化C：质量特性值易于识别D：质量特性值的稳定状态E：工程变更单4、项目监理机构不可按设立直线制监理组织形式。
A：子项目分解B：专业内容分解C：职能分解D：建设阶段分解E：工程保险金5、仲裁机构在收到申请后的__天内，开始审理。
A．28B．36C．56D．846、下列对于消费税的计算方法正确的是。
A：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率B：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率C：消费税=(组成计税价格+关税)×消费税率D：消费税=(组成计税价格+关税)÷(1-消费税率)×消费税率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、依法必须进行招标的项目。
自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日。
A：7B：14C：15D：20E：工程保险金8、下列监理收费可以不实行政府指导价的是。
A：国家重点建设工程B：大中型公用事业工程C：成片开发建设的住宅小区工程D：利用外商援助资金的工程E：工程保险金9、下列关于竣工决算的说法中，正确的是。
A：竣工决算金额是指承包商完成施工任务的全部费用B：竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C：竣工决算是业主办理交付使用、核定各类新增资产价值的依据D：竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、【例2·单选题】下列不属于项目监理机构组织协调方法。
监理工程师考试科目合同管理扣减施工节约成本考试试题
辽宁省20XX年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是。
A：设计招标应为设计方案最优者B：监理招标应为施工管理和协调能力最优者C：施工招标为投标报价最低者D：永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者E：专业监理2、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。
工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由。
A：发包人承担，批准顺延工期B：承包人承担，工期不可顺延C：承包人承担，可以顺延工期D：发包人承担，不批准顺延工期E：专业监理3、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例3·单选题】某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时，该项目的施工总进度计划应当由负责编制。
A：施工总包单位B：施工联合体C：监理工程师D：工程业主E：自我评定5、在建立项目监理机构的工作步骤中，最后需要完成的工作是。
A：制定工作流程和信息流程B：制定岗位职责和考核标准C：确定组织结构和组织形式D：安排监理人员和辅助人员E：工程保险金6、实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是。
A：设计阶段B：招标阶段C：施工阶段D：验收阶段E：工程保险金7、国产非标准设备原价的确定可采用等方法。
A：成本计算估价法和系列设备插入估价法B：成本计算估价法和概算指标法C：分部组合估价法和百分比法D：概算指标法和定额估价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
2016年上半年台湾省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷
2016年上半年台湾省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包人应对因__原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。
A．工程师提供的水准点高程资料有误B．承包人使用的测量仪器有误差C．承包人放线有误差而工程师未查出D．承包人放线后工程师未进行复测2、【例3·单选题】基础工程划分4个施工过程(挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土)，在5个施工段上组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为天。
A：29B：26C：24D：23E：自我评定3、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。
乙公司按时交货后未收到货款，双方发生纠纷后，乙公司应。
A：要求甲公司支付电视机货款B：要求该采购员支付电视机货款C：中止合同并要求甲公司退货D：换货后要求甲公司支付电视机货款E：专业监理4、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。
A：50B：100C：200D：1000E：专业监理5、关于建设项目单价合同特点的说法，正确的是。
A：实施项目的工程性质和工程量应在事先确定B：实际总价按工程量清单工程量与合同单价确定C：承包方在投标报价中不需要考虑风险费用D：实际工程价格可能大于也可能小于合同价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、关于定标的说法，正确的是。
A：确定中标人的权力归评标委员会B：招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C：招标人可以根据自己的意愿确定中标人D：中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同E：专业监理7、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失8、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。
北京2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题
北京2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程计量的依据中，下列关于工程量清单前言和技术规范叙述错误的是。
A：工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据B：工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了清单中每一项工程的计量方法C：工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围D：工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法，其余的均由工程师确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程双代号网络计划如图3-45所示，其中工作G的最早开始时间为。
A：6B：9C：10D：12E：自我评定3、【例1·单选题】在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是。
A：收集有关资料B：现场调查研究C：进行必要的计算D：分析、比较可能的因素E：工程变更单4、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。
A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为19个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。
A：提前工期1个月给予承包人奖励B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D：因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任E：专业监理6、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。
新疆2016年上半年监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试题
新疆2016年上半年监理工程师执业资格：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程质量是指建设工程满足相关标准规定和要求的过程。
A：顾客特殊要求B：合同文件及合同约定C：行业默认规则D：全部业主意愿E：工程变更单2、某建设工程为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。
A：推行CM承发包模式B：建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络C：审查承包商提交的进度计划D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续E：自我评定3、某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。
若价格调整系数为l．5，为简化计算，取生产能力指数为1，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为万元。
A：16000B：24000C：28000D：30000E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。
下列文件中，属指令文件的是。
A：监理工程师通知B：监理工程师函C：施工例会纪要D：协调事项备忘录E：工程变更单5、下列专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是。
A：房屋建筑专业B：水利水电专业C：市政公用专业D：机电安装专业E：工程保险金6、总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得同意。
A：监理单位B：专业监理工程师C：施工单位D：建设单位E：工程保险金7、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理8、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
A．不会影响其紧后工作的最迟开始B．不会影响其后续工作的正常进行C．必定影响其紧后工作的最早开始D．必定影响其后续工作的正常进行9、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。
河南省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题
河南省2016年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。
A：重复验收B：提请建设单位进行验收C：拒绝验收D：折价进行验收E：工程变更单2、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。
该“基本竣工”是指；__。
A．完成扫尾、清理施工现场工作B．完成所有缺陷修复工作C．能按预定目的交给业主占用或使用D．完成主体工程的施工任务3、是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。
A：招标控制价B：概算C：工程标底价格D：中标价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程监理企业组织形式中，有限责任公司中经理由决定聘任或者解聘。
A：股东会B：监事会C：董事会D：项目监理机构E：工程保险金5、在风险等级图中，风险量最大的区域是。
A：ⅠB：ⅡC：ⅣD：ⅤE：工程保险金6、在建设工程施工阶段，按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指。
A：明确各承包商之间的工作交接条件和时间B：确定各单位工程的开工及交工动用日期C：明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志D：确定年度、季度、月(旬)工程量及形象进度E：自我评定7、工程建设程序中设计紧后的程序是。
A：策划B：施工C：技术设计D：交付使用E：工程保险金8、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A：发生后的28天内B：全部消除后C：影响结束后的14天内D：影响结束后的28天内E：专业监理9、【例1．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为。
2016年河北建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷
2016年河北省建设工程合同管理：对双方有约束力的合同文件考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是。
A：应当由发包人保管并承担保管费用B：应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担C：应当由承包人保管并承担保管费用D：应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担E：专业监理2、检验及鉴定大型设备是否合格，一般要经过试运转__方能进行判断。
A.联动无负荷试车B.联动有负荷试车C. 一定时间D .投料试车3、设计招标应采用方式进行招标。
A：公开B：设计方案竞选C：询价D：邀请E：专业监理4、工程建设施工阶段进度控制的最终目的是。
A：为提前完成工程项目任务B：为多创收益C：保证工程项目按期建成交付使用D：保证工程项目顺利完工E：自我评定5、【例5 •单选题】在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为。
A：建立健全设计技术经济定额B：编制设计总进度计划C：认真实施设计进度计划D：比较实际设计工作进度与计划设计工作进度并纠偏E：自我评定6、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。
A.专业条款B.补充协议C.双方协商D.仲裁7、【例4 •单选题】某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A：监理单位B：建设单位C：分公司D：施工企业E：专业监理8、提供质量管理体系业绩改进指南，采用“过程方法”，通过满足相关方要求提高相关方的满意程度。
A：GB／T19000—2008B：GB／T19001—2008C：GB／T19004—2009D：ISO19011E：工程变更单9、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。
河北监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题
河北省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于连带责任保证的说法，正确的是。
A：当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B：连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C：主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D：主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任E：专业监理2、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013规定，法律法规变化引起的合同价格调整问题，招标工程以为基准时间。
A：投标截止日前14天B：投标截止日前28天C：开标截止日前14天D：开标截止日前28天E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、建设工程组织流水施工的特点是。
A：能够充分利用工作面进行施工B：各工作队实现了专业化施工C：单位时间内投入的资源量较少D：施工现场的组织管理比较简单E：自我评定4、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括。
A：运杂费B：运输损耗费C：燃料动力费D：采购及保管费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A.报价最低B.报价合理C.公平、公正、独立D.公开、公正、平行竞争6、材料采购合同履行过程中，检验硬度试验的质量检验方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理7、隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A：监理员B：专业监理工程师C：总监理工程师D：建设单位E：工程变更单8、【例1 •单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。
A：可调总价合同B：纯单价合同C：可调单价合同D：成本加酬金合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
2016年河北省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题
2016年河北省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元2、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。
A．风险回避B．风险转移C．损失控制D．风险自留3、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程4、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．605、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法6、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目7、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求8、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体9、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任10、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性11、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
年上半年湖北省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题
2016年上半年湖北省监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务2、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。
A．资金筹措能力B．管理和协调能力C．各种风险因素对计划实施的影响D．规划和计划的可行性3、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承担4、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任5、项目监理机构的总监理工程师代表，应处于__。
A．决策层B．协调层C．操作层D．执行层6、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施7、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系8、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理9、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50万元以上100万元以下B．30万元以上50万元以下C．30万元以上80万元以下D．40万元以上80万元以下10、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主11、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长12、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
浙江省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题
浙江省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意)1、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理是质量管理原则中的。
A:过程方法B：持续改进C：质量管理的系统方法D：质量体系过程评价E：工程变更单2、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续,才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动3、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B:15C:30D：60E:工程保险金4、量测法的主要手段有__.A．目测法B．测量法C．试验法D．套5、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013)，分部分项工程量应按施工图计算.A:尺寸并考虑施工误差B：图示尺寸并结合施工方案C:标示的工程实体净值D：标示的尺寸加不可避免的损耗量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、在下图所示双代号时标网络计划中，如果C、E、H三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工,则该施工机械在现场的最小闲置时间为周.A:4B：3C:2D：1E：自我评定7、【例2·单选题】在混凝土结构实体检测中，现浇楼板厚度检测方法为。
A：回弹仪B：超声回弹综合法C：取芯法D:超声波对测法E：工程变更单8、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是.A:工程师与承包人共同检验B：工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C:工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D：验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验E:专业监理9、不接受任何可能影响其独立判断的报酬属于FIDIC道德准则中的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河北省2016年上半年监理工程师考试科目合同管理：扣减施工节约成本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。
A：现场同期记录B：索赔意向通知C：索赔报告D：索赔证据E：专业监理2、下列不属于监理工程师延续注册需要提交的材料是。
A：申请人延续注册申请表B：申请人的资格证书和身份证复印件C：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件D：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料E：工程保险金3、【例2·单选题】某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款，其月供为2850元，月利率为6．25‰，则该贷款的实际年利率为。
A：7．5％B：7．56％C：7．71％D：7．76％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某工程项目在施工过程中，遭遇50年一遇强度的大风天气，无法施工，停工5天。
在这种情况下。
A：承包商可得到延长工期，也可得到费用补偿B：承包商可得到延长工期，得不到费用补偿C：承包商得不到延长工期，可得到费用补偿D：承包商得不到延长工期，也得不到费用补偿E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据，分析工序质量波动状况及原因时，可通过绘制进行观察判断。
A：直方图B：排列图C：管理图D：相关图E：工程变更单6、设计招标的特点是。
A：让设计的技术和成果作为有价值的商品进入市场的竞争B：投标人将招标人对项目的设想变为可实施方案的竞争C：设计投标书的竞争D：设计费用的竞争E：专业监理7、单位工程中的分部工程是按划分的。
A：设计系统或组别B：工种、材料C：施工工艺、设备类别D：专业性质、建筑部位E：工程变更单8、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程。
A：措施费B：企业管理费C：研究试验费D：材料费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行招标由中标的设计单位承担该任务。
A：勘察B：施工图设计C：技术设计D：初步设计E：专业监理10、在建设工程进度计划的执行过程中，缩短某些工作的持续时间是调整建设工程进度计划的有效方法之一，这些被压缩的工作应该是关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。
A：持续时间较长B：直接费用率最小C：所需资源有限D：自由时差为零E：自我评定11、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其。
A：实体工程量B：实际工程量C：实体工程量+损耗工程量D：实体工程量+需要增加的工程量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、对建筑工程概算的审查有。
A：施工组织设计审查B：采用的定额或指标的审查C：设计标准的审查D：编制人员的审查E：由于传染病的影响而暂时停止的施工13、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是。
A：工程延期必须符合计划进度安排B：延长的时间不应超过工作总时差C：工程延期必须事先申请和报告D：工程延期必须符合实际情况E：自我评定14、《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照监理规范的要求，采取__等形式，对建设工程实施监理。
A．旁站、巡视和平行检验B．检查、验收和工地会议C．检查、验收和主动控制D．目标控制、合同管理和组织协调15、债权人领取提存物的权利。
自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金16、《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字，并加盖单位公章。
A：法定代表人B：技术负责人C：主要负责人D：项目监理机构E：工程保险金17、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中，保证期限相对较短的是。
A：施工投标保证B：施工履约保证C：施工预付款保证D：质量保证金保证E：专业监理18、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是__。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人使用的宅基地C．抵押人拥有的股票D．学校设施19、【例4·单选题】世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及。
A：未明确项目的准备金和建设成本上升费用B：基本预备费和涨价预备费C：应急费和建设成本上升费用D：未明确项目的准备金和不可预见准备金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工20、【例1·单选题】某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应。
A：按实际交货数量支付B：按订购数量支付C：待供货方补足数量后再按订购数量支付D：按订购数量支付但扣除少交部分的违约金E：专业监理21、根据建设项目总体计划和相关文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得的批准。
A：监理工程师B：设计负责人C：安装单位D：建设单位E：工程变更单22、在损失控制计划系统中，使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复并减少进一步损失的计划是。
A：应急计划B：恢复计划C：灾难计划D：预防计划E：工程保险金23、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工__。
A．必须由总承包单位自行完成B．可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C．经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D．经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位24、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能25、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是__。
A．协议书B．专用条款C．标准条款D．质量保修书二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除以外的管理费、利润等。
A：措施项目费B：暂列金额C：规费D：税金E：风险费2、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有。
A：投资计划年度分配表B：设计总进度计划表C：工程项目一览表D：年度建设资金平衡表E：工程项目进度平衡表3、监理工作中主要手段为。
A：监理指令B：旁站C：巡视D：平行检验E：技术考核4、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003] 206号)的规定，规费包括__。
A．安全施工费B．环境保护费C．工程排污费D．工程定额测定费E．住房公积金5、在建设工程施工阶段，当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时，通常采取的组织措施有__。
A．改善劳动条件B．增加每天的施工班次C．增加劳动力和施工机械的数量D．组织搭接作业或平行作业E．缩短工艺技术间歇时间6、进行工程质量事故处理的主要依据中相关建设法规是具有的依据。
A：权威性B：约束性C：通用性D：普遍性E：特例性7、关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。
A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ=BEP(%)×设计生产能力D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)=BEPQ×设计生产能力E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析8、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括__。
A．施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B．业主负责提供的施工条件安排得是否合理、明确C．是否有进度控制人员的职责分工D．生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E．进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定9、【例2·多选题】工程监理实施依据包括。
A：法律法规B：工程建设标准C：初步设计文件D：施工合同E：勘察设计文件及合同10、建设工程质量控制的目标含义是__。
A．必须满足业主要求B．必须满足施工要求C．必须符合国家强制性质量标准要求D．可以通过合同加以约定E．必须符合其他建设条件的要求11、应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有。
A：施工图审核B：施工图会审C：设计交底准备D：设计交底会议E：设计交底会议纪要整理12、某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有__。
A．本工作已按计划完成B．在第2月前半月内没有进行本工作C．在第3月内本工作实际进度超前D．到第4月末，本工作拖欠5％的任务量E．到第5月末，本工作拖欠10%的任务量[*]13、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析B．收集实际数据C．进行项目计划值与实际值的比较D．不断地与质量目标进行对比E．采取控制措施以确保投资目标的实现14、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括__。
A．受理委托方建设工程项目的质量监督B．会同监理单位检查施工承包单位的质量行为C．对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查D．向委托部门报送工程质量监督报告E．会同工程建设各方进行工程质量验收15、工程咨询公司为承包商提供服务有以下哪些情况。
A：为承包商提供工程设计服务B：承担基本设计C：为承包商提供技术咨询服务D：承担投标设计E：为承包商提供合同咨询和索赔服务16、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有。
A：专业工作队数大于施工过程数B：各个施工段上的流水节拍相等C：有的施工段之间可能有空闲时间D：各个专业工作队能够在施工段上连续作业E：相邻施工过程的流水步距不尽相等17、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括。
A：核查工程项目报建审批手续是否齐全B：检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C：检查承包人是否有转包工程的行为D：抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E：监督工程验收程序是否符合验收规范的要求18、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更。
A：须经工程师同意B：不须经工程师同意C：发生的费用由发包人承担D：发生的费用由承包人承担E：发生的费用由双方约定承担19、下列属于监理规划中监理单位对工程造价控制的技术措施是。