工程勘察设计合同参考范文(二篇)
建设工程勘察设计合同范本2篇
建设工程勘察设计合同范本2篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容1. 乙方负责完成本工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、测量勘察等。
2. 乙方负责完成本工程的设计工作，包括但不限于初步设计、方案设计、施工图设计等。
三、合同工期与进度安排1. 勘察阶段：乙方应于本合同签订后XX日内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 设计阶段：乙方应在勘察工作完成后XX日内完成初步设计，并在甲方确认初步设计后XX日内完成施工图设计。
四、费用及支付方式1. 工程勘察费用：人民币XX元整。
2. 工程设计费用：人民币XX元整。
3. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内支付乙方勘察费用和设计费用的XX%，勘察和设计成果提交并经甲方确认后支付剩余款项。
五、质量要求与技术标准1. 乙方应按照国家相关法规和技术标准，进行工程勘察和工程设计。
2. 乙方应确保勘察数据的准确性和设计的可行性，确保工程质量和安全。
3. 甲方对乙方提交的勘察和设计成果进行审核，如有不符合要求的地方，乙方应及时进行修改和完善。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及相关技术资料保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在承担本合同工作期间所接触到的甲方机密信息，应妥善保管，不得泄露或非法使用。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定完成勘察设计工作，应按照合同金额的XX%向甲方支付违约金。
若因乙方原因导致工程损失，应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程勘察设计合同范本3篇(完整版)
工程勘察设计合同范本3篇工程勘察设计合同范本3篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。
建设单位称为委托方;勘察设计单位称为承包方。
以下是我为大家精心准备的：工程勘察设计合同范本3篇，欢迎参考阅读!工程勘察设计合同范本一委托方____承包方____甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市城乡建委设计科研处 201X年X月X日编号：勘察设计单位甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市工商行政管理部门签证 201X年X月X日编号：工程勘察设计合同范本二兹有工程总承包人：_________交付日5.3合同总工期：天5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。
乙方应辛勤以赴，不得耽误。
第六条：付款办法6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费元。
乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。
以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。
删除工程竣工后六个月内付5%。
6.2工程竣工满一年后20天内5%付清承包人:住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:工程勘察设计合同范本。
附送：工程勘察院离退休党支部经验交流材料工程勘察院离退休党支部经验交流材料党的十六大要求继续做好离退休干部工作，这是当前和今后一个时期老干部工作的指导方针。
我们必须把老干部工作作为党的干部工作的重要组成部分，以饱满的政治热情，做好新世纪新阶段的老干部工作。
我们的体会是：新时期、新形势下做好离退休干部管理工作的关键，是依靠各级领导的重视，发挥党支部的积极作用，开动脑筋、锐意进取。
下面从三个方面谈谈我们是如何做好离退休党支部的工作的。
一、领导重视，组织健全作为在国际力学界具有相当影响、以基础性研究为本的国家级力学研究机构，研究所的中心工作是出成果、出人才，积极参与国际竞争，为科教兴国战略、为国家知识创新工程做出贡献。
建设工程勘察设计合同通用版模板2篇
建设工程勘察设计合同通用版模板2篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作事宜达成此协议，以明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行。
二、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]工作内容：包括但不限于地质勘察、测量、规划设计、施工图设计等工作。
三、服务范围与要求乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计法律法规、规范及技术要求，进行工程勘察和工程设计工作。
具体服务范围包括但不限于以下内容：1. 地质勘察：进行地质勘察，提供地质报告。
2. 测量工作：完成工程测量，提供测量成果。
3. 规划设计：编制详细规划设计方案，满足甲方需求。
4. 施工图设计：完成施工图纸设计，确保施工顺利进行。
5. 其他相关工作：如参与施工交底、解决施工中遇到的技术问题等。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[合同总金额]。
2. 支付方式：本合同签署后，甲方按照以下比例支付款项：合同签订后支付XX%，勘察设计工作完成并验收合格后支付XX%，竣工验收合格后支付余款。
具体支付时间和金额按照合同附件的支付计划表执行。
五、合同期限及进度安排本合同自双方签署之日起生效，有效期为XX年。
乙方应根据甲方的需求和时间安排，按时完成勘察设计工作。
具体进度安排详见合同附件进度计划表。
六、保密条款双方同意，本合同执行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息应予以保密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。
七、知识产权条款本合同项下产生的知识产权归属甲方所有。
乙方在履行合同过程中创作的作品（包括但不限于设计成果）的知识产权归乙方所有，但甲方有权使用并享有相关权益。
建筑工程勘察设计合同(2篇)
建筑工程勘察设计合同合同编号：________甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（勘察设计方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方愿意委托乙方进行建筑工程的勘察和设计工作，乙方愿意接受甲方的委托，双方经充分协商，达成以下协议：一、勘察设计项目1.1 甲方委托乙方进行以下建筑工程的勘察和设计工作：________________（具体项目名称和内容）。
二、勘察设计期限2.1 本合同的有效期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、勘察设计费用3.1 乙方向甲方收取的勘察设计费用为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
3.2 甲方应在合同签订后_______天内，将上述勘察设计费用支付给乙方。
四、勘察设计质量4.1 乙方应按照甲方的要求和双方约定的标准，完成勘察设计工作，并保证勘察设计质量。
五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
5.2 合同终止后，乙方应将已提供的勘察设计成果交付给甲方，并支付因此而产生的相关费用。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：_______年_______月_______日建筑工程勘察设计合同（二）甲方（委托方）：___________乙方（受托方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程勘察设计事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 工程性质：___________二、勘察设计内容1. 乙方应根据甲方的要求，完成建筑工程的勘察、设计工作。
建设工程勘察设计合同(二)9篇
建设工程勘察设计合同（二）9篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同（二）一、签署本合同的缘由为了明确双方权利和义务，依据有关法律法规，经过友好协商，甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方达成如下协议，同意签订本合同。
二、合同的基本内容1. 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目范围、内容、任务和要求详见附件《委托书》。
2. 乙方应当根据甲方的委托，按照国家现行的有关法律、法规和标准，认真、勤勉、负责地完成委托的工作。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：合同价款以人民币表示，为（具体金额），不含税。
如果实际情况发生变化，双方将按照有关规定重新调整价款。
2. 价款支付方式：合同约定价款的支付方式为（具体支付方式），在双方签订本合同时已交纳（具体金额）作为预付款，余款分批支付。
具体支付时间、金额和方式双方另行约定。
四、合同履行的时间和地点1. 本合同的履行时间自双方签字（盖章）时起算，至乙方交付甲方相应成果文件合格并甲方确认后结束。
2. 乙方提供服务的地点为（具体工程勘察设计的地点）。
五、合同变更1. 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同履行发生变更，双方应及时协商解决，必要时重新签订合同。
2. 乙方在履行合同过程中如有必要变更相关内容，应当提前得到甲方书面同意。
六、合同的解除及违约责任1. 若乙方无故拒绝履行合同或未能按期、按质完成合同约定内容的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。
2. 若甲方无故拒绝支付价款或者违反其他合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。
七、合同的争议解决1. 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方因合同履行发生争议，应首先通过友好协商解决。
如果协商不成，可向有关部门申请调解。
调解不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程勘察设计合同范本一、合同签订方甲方（委托方）：（公司名称/姓名）、法定代表人/委托人：（姓名）、职务：（职务）、联系地址：（地址）、联系电话：（电话）、传真：（传真）、邮编：（邮编）乙方（承接方）：（公司名称/姓名）、法定代表人/负责人：（姓名）、联系地址：（地址）、联系电话：（电话）、传真：（传真）、邮编：（邮编）二、合同内容1、甲方委托乙方对以下工程（具体项目名称）进行勘察设计工作，工程地址为（具体地址），包括但不限于：（1）工程概况、项目背景等基本情况的了解（2）现场勘察、测量等工作（3）设计方案的制定、论证（4）编制施工图纸、规划报告等相关文件（5）其他甲方委托的有关工程勘察设计工作2、乙方接受甲方的委托，按照约定的时间、质量、费用完成上述工程的勘察设计工作。
在工作过程中，乙方有义务遵守国家相关法律法规和技术标准，确保设计方案的科学性和合理性。
3、乙方在勘察设计工作中产生的所有知识产权、著作权等相关权益，均属于乙方所有。
甲方不得擅自使用、转让或者复制乙方的相关设计成果。
4、甲方应当按照约定的时间和支付方式按时支付乙方的勘察设计服务费用。
如因甲方原因导致支付延迟，甲方需承担相应的违约责任。
5、双方均有权利在合同有效期内对合同内容进行补充、变更，但需经双方协商一致确定，并签署书面补充协议。
三、合同违约处理1、如因乙方原因导致勘察设计工作无法按时完成或者未能达到约定的质量标准，乙方需承担相应的违约责任。
甲方有权要求乙方继续完善工作，或者要求退还一部分服务费用。
2、如因甲方原因导致支付延迟或者提供了虚假资料等不履行合同义务的情况，甲方需承担相应的违约责任。
乙方有权暂停工作，要求甲方补足费用或者赔偿损失。
四、其他事项1、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为____年。
合同履行期间如需终止，需提前一个月书面通知对方，经双方协商一致解除合同。
建设工程勘察设计合同一5篇
建设工程勘察设计合同一5篇篇1合同编号：[具体编号]发包人（甲方）：[甲方名称]承包人（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[具体规模描述]工程勘察设计范围和内容：[具体范围和内容描述]二、合同标的及支付方式（一）合同标的：本次合同标的为工程项目的勘察设计工作。
包括地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等。
（二）支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察设计和咨询服务费用给乙方。
具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。
2. 进度款：按照勘察设计的进度节点支付费用。
具体节点及支付比例根据双方约定确定。
3. 尾款：项目完成后，经过验收合格，支付剩余款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）勘察设计周期：本合同勘察设计工作周期为XX天，自合同签订之日起计算。
如遇特殊情况，经双方协商可延长工作周期。
（二）进度安排：乙方应按照以下进度安排完成勘察设计工作：前期准备阶段、现场勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等。
各阶段的具体时间安排应根据实际情况和双方约定确定。
四、质量要求及验收标准（一）质量要求：乙方应按照国家和地方现行相关规范、标准、规定进行勘察设计，确保勘察设计的成果质量符合甲方要求和相关标准。
（二）验收标准：勘察设计的成果应经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方现行相关规范、标准、规定执行。
如双方另有约定的验收标准，应按照约定执行。
五、知识产权及保密条款（一）知识产权：本合同项下产生的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有在其成果上的署名权。
如双方另有约定的知识产权归属，应按照约定执行。
（二）保密条款：双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程勘察设计的实际情况，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计达成以下协议：一、工程概况及勘察设计内容（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）勘察设计内容：包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程设计等。
具体详见附件一《勘察设计任务清单》。
二、合同工期与进度安排（一）合同工期：本工程勘察设计的总工期为______天，自本合同签订之日起计算。
（二）进度安排：乙方应按照甲方的要求，制定详细的勘察设计方案和进度计划，确保按时按质完成勘察设计任务。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用明细详见附件二《费用明细表》。
（二）支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方勘察设计的费用：合同签订后______天内支付定金；勘察设计工作完成并经甲方验收合格后______天内支付余款。
四、质量要求与标准（一）乙方应按照国家和行业的相关规定、规范进行勘察设计，确保勘察设计的质量。
（二）甲方对乙方提交的勘察设计成果进行验收，如有不符合要求的，乙方应按要求进行修正并承担相应责任。
五、知识产权及保密条款（一）乙方在本合同履行过程中形成的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
（二）甲乙双方应对涉及本工程的勘察设计信息予以保密，未经对方同意，不得泄露。
六、违约责任及赔偿损失（一）甲乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（二）因乙方原因未能按时完成勘察设计任务的，每延误一天，应向甲方支付违约金______元。
建设工程勘察设计合同通用版范文8篇
建设工程勘察设计合同通用版范文8篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方按甲方要求提供本建设工程勘察设计和相关咨询服务，包括但不限于：地形测量、地质勘察、规划设计、建筑设计等。
乙方应按照相关规定履行现场勘察，根据甲方需求完成方案设计、施工图设计及后期服务等工作。
乙方提交的设计成果应符合国家及地方现行规范、标准。
三、合同工期乙方应根据甲方需求及时安排勘察设计工作，合同设计总周期为XX天，具体时间表应根据实际情况另行商定。
乙方应按照时间表要求完成各阶段设计成果提交，并在约定时间内对设计成果进行必要修改和完善。
如因甲方原因导致设计周期延误，双方应协商顺延设计周期。
四、收费标准与支付方式1. 收费项目及标准：双方根据工程规模和难度，按照国家和地方相关收费标准，协商确定本次勘察设计费用总额为人民币[金额]元整（大写：[金额汉字大写]）。
该费用包括方案设计、施工图设计及相关咨询服务等费用。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方勘察设计费用：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方勘察设计费用总额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步设计方案并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付勘察设计费用总额的XX%；（3）乙方提交施工图设计文件并经甲方审查合格后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。
（4）甲方支付的款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
乙方在收到款项后应开具合法有效的发票给甲方。
五、质量要求与验收标准乙方提交的设计成果应符合国家及地方现行规范、标准，满足甲方的使用要求。
设计成果验收分为初步验收和最终验收两个阶段。
工程勘察合同范本(5篇)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
工程勘察合同范本(2篇)
工程勘察合同范本委托方(甲方)：_____地址：_____ 邮码：_____电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 承包方(乙方)：_____地址：_____ 邮码：_____电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________鉴于甲方需要建设工程项目勘察设计服务，经过公平协商，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下合同协议：一、合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程项目的勘察设计工作，乙方同意接受委托并按照本合同要求完成相关工作。
双方就工程项目的地点、规模、勘察设计等事宜达成一致意见。
工程概况详见附件一。
二、服务内容乙方提供建设工程勘察设计的全程服务，包括但不限于现场勘查、勘察规划、方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
双方应明确具体的服务内容以及分阶段的服务目标。
具体服务内容见附件二。
三、合同条款及内容要求第一条合同金额及支付方式一、合同总金额为人民币大写_________元整（小写_________元）。
支付方式包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付细节见附件三。
二、发票及税务事项按照国家相关法规执行。
第二条进度安排及验收标准一、乙方应根据甲方的要求，按照约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应的成果文件。
甲方应及时对成果文件进行验收并反馈意见。
二、验收标准应明确具体，包括设计质量、技术标准、安全性等方面的要求。
具体验收标准见附件四。
第三条保密条款及知识产权归属一、双方应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
二、知识产权归属问题应明确约定，双方应遵守国家关于知识产权的相关法律法规。
三、如涉及专利等知识产权问题，双方应共同协商处理。
具体条款见附件五。
第四条合同变更及违约责任一、合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决方案。
如需变更合同内容，应签订书面补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
因此，这段评价文本是有效的，并且能够很好地满足基本的法律顾问文本需求。
评价者给出了很好的分析和建议，使这份合同文本在专业性和严谨性上得到了提升，同时也满足了法律和实际操作的要求。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
最新勘察设计合同范本2篇
最新勘察设计合同范本2篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、合同概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 服务内容：乙方需按照甲方的要求进行勘察、设计，包括但不限于地形测绘、地质勘察、方案设计、施工图设计等内容。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
三、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求进行勘察工作，明确工程场地地质条件，提供准确的地质勘察报告。
2. 乙方应根据国家相关规范、标准进行设计，确保设计质量符合甲方要求。
3. 乙方应按照工程进度安排，按时完成各阶段的设计任务。
4. 乙方应对设计成果负法律责任，确保其不侵犯第三方的知识产权。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用、设计费用及可能产生的其他费用，具体金额根据工程规模、难度及双方协商确定。
2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付定金，勘察、设计阶段完成后支付进度款，工程竣工验收合格后支付尾款。
五、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本合同的所有信息进行保密，不得泄露给第三方。
2. 乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
六、知识产权条款1. 本合同项下产生的知识产权归属，依照法律法规和双方约定确定。
2. 乙方对完成的设计成果享有著作权，但甲方有权为工程实施使用该设计成果。
3. 若因乙方设计成果侵犯第三方知识产权，由乙方承担法律责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权停止勘察、设计工作，并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察、设计工作，应按照合同约定承担违约责任。
勘察设计合同(2篇)
勘察设计合同一、合同双方1. 甲方：________（建设单位全称）2. 乙方：________（勘察设计单位全称）二、合同标的1. 工程项目名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 勘察设计范围：________三、合同期限1. 合同生效日期：________2. 合同终止日期：________四、合同金额1. 勘察费用：人民币（大写）：________元整（小写）：________元2. 设计费用：人民币（大写）：________元整（小写）：________元3. 合计金额：人民币（大写）：________元整（小写）：________元五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：a. 提供工程项目的相关资料和文件；b. 按约定支付勘察设计费用；c. 对乙方提交的勘察设计成果进行审查和验收；d. 配合乙方完成勘察设计工作。
2. 乙方权利和义务：a. 按甲方提供的资料和文件进行勘察设计；b. 按约定时间提交勘察设计成果；c. 对勘察设计成果的质量负责；d. 配合甲方完成工程项目的实施。
六、勘察设计成果1. 勘察成果：包括地质勘察报告、水文地质报告等；2. 设计成果：包括工程设计图纸、设计说明书等。
七、违约责任1. 甲方违约责任：a. 未按约定支付勘察设计费用，应支付违约金，具体金额双方协商；b. 未按约定提供资料和文件，导致勘察设计工作无法进行，应承担相应责任。
2. 乙方违约责任：a. 未按约定时间提交勘察设计成果，应支付违约金，具体金额双方协商；b. 勘察设计成果不符合国家标准或甲方要求，应承担相应责任。
八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
工程勘察设计协议书（五篇）
工程勘察设计协议书承包方：_____委托方：_____根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称_____;工程地点_____;工程规模_____;工程投资_____。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后_____天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在_____天内一次结清。
勘察任务的定金为勘察费的%，设计任务的定金为估算设计费的____年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、1.进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商。
第六条违约责任1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：___________。
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程勘察设计合同参考范文3.1工程勘察范围如下：具体工程勘察范围详见本合同附件一：《技术要求》。
3.2工程设计范围具体工程设计范围详见本合同附件一：《技术要求》。
分包人向总承包人提供与其设计范围相一致的施工现场技术服务，负责指导建筑安装施工和及时处理建筑安装施工过程中的问题。
分包人应参与工程调试、试运行、工程验收。
4工程勘察设计工期分包人应按照本合同约定的工期完成工程勘察设计工作。
5合同价款本合同项下工程勘察设计费总计人民币（大写）（￥）（含税或不含税），其中工程初勘费为人民币（大写）（￥），详勘费为人民币（大写）（￥），工程初步设计费为人民币（大写）（￥），施工图设计费为人民币（大写）（￥）。
6合同文件组成本合同由以下文件组成：（1）合同协议书;（2）中标通知书（如有）;（3）合同专用条款;（4）合同附件;（5）合同通用条款;（6）招标文件。
上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准。
7其他本合同经合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。
本合同正本一式两份，总承包人执一份，分包人执一份;副本____份，总承包人执____份，分包人执____份。
——下接签署——签署页总承包人：（盖章）分包人：（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：__________ 签订日期：__________ 地址：_____ 地址：_____ 邮编：_____ 邮编：_____ 联系人：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 电话：_____传真：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 账号：_____ 账号：_____ 税号：_____ 税号：_____ 开户行地址：__________ 开户行地址：__________ 合同通用条款1一般约定1.1定义合同中下列词语应具有本条所赋予的含义：1.1.1合同：指本合同及其附件，以及本合同明确列为合同组成部分的各类文件。
1.1.2工程：指工程。
1.1.3合同价格：指分包人完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，总承包人应支付的总费用。
1.1.4工程初步验收：指按照工程整套启动试运行规程的要求完成整套启动试运行试验，并完成试生产移交手续。
工程初步验收日为工程通过整套启动试运行后的次日。
合同专用条款另有约定的，从其约定。
1.1.5工程缺陷责任期：指分包人自工程初步验收日起一年的期限内对因工程设计原因引起的工程缺陷承担设计责任的责任期间。
合同专用条款另有约定的，从其约定。
1.1.____日（天）：指公历日。
1.1.7除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，均包括本数;“不满”、“以外”，不包括本数;“×日前”“×日后”不包括当日。
按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。
期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。
2工程勘察设计依据2.1现行有效的国家法律、行政法规、地方法规、部门及地方政府规章和规范性文件。
2.2现行有效的国家、行业勘察设计标准、规范、规定。
2.3本工程可行性研究报告的审核意见以及政府有关部门、行业主管部门对环境影响评价报告、水土保持方案、配套工程可行性研究报告等各专题报告的审查意见。
3工程勘察设计成果交付3.1分包人应向总承包人提供勘察设计文件纸质文件，同时提供可编辑的电子文件。
分包人按照合同专用条款约定的数量交付勘察设计成果。
3.2总承包人需要增加设计文件数量的，总承包人应承担增加部分的出版费用。
3.3分包人按照合同专用条款约定的时间交付勘察设计成果。
4总承包人义务4.1尊重分包人根据国家、行业或省级地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利，不得提出与国家或行业标准、规程、规范相抵触的要求。
4.2按时向分包人提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，包括但不限于设计委托书、项目核准文件、土地管理部门、城市规划管理部门同意征用土地等有关协议及文件，以及其他按有关规定应由总承包人提供的资料。
总承包人应对上述资料的真实性、准确性和可靠性负责。
分包人就本合同工程项目采用国家或地方标准图的，分包人应提供国家或地方标准图。
4.3按合同约定向分包人及时足额支付合同价款。
4.4总承包人可以按照合同专用条款的约定委托分包人落实与工程设计和工程建设有关的外部条件或取得与工程建设有关协议的协议。
5分包人义务5.1必须具备与承担本合同工程勘察设计所需要的资质。
由于分包人提供虚假信息、虚假资质或者借用他人资质，违法承接本合同项下的工程勘察设计的，分包人应承担一切不利后果。
因此给总承包人造成损失的，分包人应负责赔偿。
5.2按照国家、行业或省级地方的标准、规程、规范、总承包人的设计要求进行勘察设计工作，严格掌握设计标准，降低工程造价。
5.3按本合同约定的交付时间及份数向总承包人交付勘察设计文件，并对委托范围内的勘察设计成果的真实性、完整性、准确性负责。
5.4按照合同约定组织和实施勘察设计，保证勘察设计质量。
5.5按合同约定做好工程建设全过程的现场服务工作。
按总承包人要求配合开展工程结算。
5.6分包人应按本合同约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作。
未经总承包人同意，分包人不得更换主要设计人员。
5.7分包人编制的初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;编制的施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。
5.8分包人在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，分包人不得指定生产厂、供应商。
5.9分包人交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出本合同勘察设计范围内的必要调整补充。
5.10接受总承包人聘请的设计监理方的监理;设计监理方的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不减轻或免除分包人的责任。
5.11分包人分包部分工程勘察设计工作时，需经总承包人书面同意，主体工程不得分包。
5.12分包人应确保设计质量，按总承包人要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作。
5.13按总承包人要求参加本工程施工、设备及主要材料的招、评标工作，分包人因此发生的差旅费用由分包人承担。
合同专用条款另有约定者除外。
分包人参与招、评标的工作内容和要求包括：（1）分包人专业人员应按照总承包人要求积极配合施工、设备及主要材料的评标。
（2）在招、评标工作中，分包人有义务以书面形式答复总承包人提出的技术问题（包括投标人向招标人提出的技术疑问）。
（3）分包人应对招、评标工作有关情况严格保密。
5.14分包人应按总承包人正式给定的工程名称编制设计文件。
5.15在每个专业施工图总说明中，应说明施工图卷册的划分原则，便于施工和运行人员查阅。
在每卷中应编制设计说明书说明设计意图、设计原则等。
5.16各专业每张工艺流程图（其中包括电气二次图）应提供一份说明，用以说明该图纸的设计意图、设计原则、所能实现的功能、逻辑关系、可以采取的运行方式等。
5.17分包人应负责在监理单位和施工单位的协调配合下编制竣工图，竣工图须按本合同约定的时间提交，并编写设计总结。
5.18分包人应协助总承包人做好工程档案的归档工作。
5.19分包人应协助总承包人做好工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结等工作。
5.20分包人除履行上述义务外，还应当按照本合同专用条款的约定，在设计工作中满足有关特殊设计要求。
6工程勘察设计费支付总承包人按照本合同专用条款的约定向分包人支付工程勘察设计费。
支付方式为支票、电汇或承兑汇票等。
7审查、确认7.1审查7.1.1分包人应按国家及行业有关规定提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，总承包人负责安排相关审查事宜。
7.1.2分包人交付设计文件后，应参加总承包人组织的有关审查会议，并根据审查结论负责在本合同约定工作范围内对设计文件进行必要的修改和补充。
若总承包人对审定的设计原则进行重大变更导致重新设计或修改设计时，双方需签订补充协议或另签合同。
7.2确认7.2.1总承包人组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作。
7.2.2上述确认或会审意见如造成非分包人原因的勘察设计返工，由总承包人负责返工费用;如因分包人原因造成返工的，则不应增加勘察设计费用。
8现场服务8.1分包人对所承担勘察设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。
8.2分包人应根据总承包人要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务。
8.3分包人的现场服务应及时、有效。
在土建结构施工、设备安装和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。
8.4分包人应指定现场服务的负责人和联系人，确保总承包人与分包人关于现场服务的联系顺畅。
9工程设计变更9.1总承包人可根据工程建设的需要或国家/行业的相关法规、规程、标准等变化，在工程建设和合同质保期内提出设计变更（含变更设计）要求，分包人应按此要求进行相应的设计变更工作。
如果此等变更导致分包人工作量的增加，双方另行达成协议确定设计费用。
9.2因分包人原因造成的设计变更（含变更设计），如造成总承包人损失，按本合同第12条处理。
9.3所有的设计变更（含变更设计）必须经总承包人授权代表审核批准后方可执行。
10知识产权保护10.1分包人提供的工程勘察设计文件不得侵犯他人的知识产权。
10.2分包人所提交的文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，分包人方应保证总承包人免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。
如果任何第三方向总承包人提起侵权索赔，分包人应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。
10.3分包人根据本合同向总承包人提交的勘察设计文件的著作权归总包人所有。
11保密义务11.1总承包人和分包人及其工作人员应对本合同执行过程中了解到的涉及对方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。
各方应承担的保密义务包括但不限于：（1）未经合同对方书面同意，不得将因履行本合同知晓的与对方商业秘密的相关设计文件、资料及信息等披露给任何第三人;（2）不得将上述与对方商业秘密的相关设计文件、资料及信息等用于本合同以外的其他目的;（3）分包人在设计文件通过审查后或按总承包人要求，及时将总承包人为分包人开展本合同勘察设计工作而提供的资料和信息返还总承包人，或按总承包人要求作适当处理。