北京市建设工程设计合同书(BF-2001-0212)
北京建设工程设计合同范本
北京建设工程设计合同范本合同编号:________甲方(委托单位):________乙方(设计单位):________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条工程项目1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程性质:________1.5 工程投资估算:________第二条设计任务和内容2.1 乙方应根据甲方的要求,完成本工程的设计任务,设计内容主要包括:(1)初步设计;(2)施工图设计;(3)设计文件的编制和提交;(4)设计过程中的修改和补充;(5)设计相关的技术咨询和服务。
2.2 乙方应保证设计文件的质量,确保设计文件符合国家法律法规、规范标准和甲方的要求。
第三条合同价格3.1 乙方向甲方提供的工程设计收费参照《工程设计收费标准》进行,具体收费金额为:________元。
3.2 甲方应按照本合同约定的时间和方式支付设计费用。
第四条合同履行期限4.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成设计任务,具体如下:(1)初步设计完成时间:________;(2)施工图设计完成时间:________;(3)设计文件提交时间:________。
4.2 甲方应按照约定的时间节点提供设计所需的资料和配合乙方进行设计工作。
第五条设计质量标准5.1 乙方应按照国家法律法规、规范标准和甲方的要求进行设计,确保设计文件的质量。
5.2 设计文件应满足施工需要,确保施工过程中的安全和顺利进行。
5.3 设计文件应符合节能、环保、绿色建筑等方面的要求。
第六条合同的变更和解除6.1 合同的变更和解除应经双方协商一致,并签订书面协议。
6.2 合同变更和解除后,乙方应按照变更和解除的内容相应调整设计任务和合同价格。
第七条违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成设计任务的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:________元/天。
BF-2001-0212北京市建设工程设计合同
BF-0000-0000单位级别编号:0000北京市建设工程设计合同工程名称:工程编号合同编号:发包人:设计人:北京市规划委员会制定北京市工商行政管理局监制二〇〇二年七月填写合同须知一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人,可使用本合同文本;二、使用本合同文本时,可对条款进行必要的补充;三、本合同附件填写完毕附于合同后,双方应加盖骑缝章;四、单位级别编号按北京市勘查涉及管理处统一编号填写,本合同工程编号和合同编号由设计人编排;五、本合同文本由北京市规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得自行翻印。
发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:第一条合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。
见附件一。
1.4城市规划管理部门批准文件。
见附件二。
第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条设计收费及支付办法3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。
发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为 10,000.00 元。
3.2本工程设计收费详见附表三。
本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。
最新-北京市建设工程设计合同(BF--2019--20192019) 精品
北京市建设工程设计合同(BF--2001--0212) 单位级别编号_____________工程名称______________________________________工程编号______________________________________合同编号______________________________________发包人________________________________________设计人________________________________________发包人甲方与设计人乙方经协商一致签订本合同,合同条款如下第一条合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。
见附件一。
1.4城市规划管理部门批准文件。
见附件二。
第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条设计收费及支付办法3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。
发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为______________________元。
3.2本工程设计收费详见附表三。
本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。
北京市建设工程设计合同书(精选合集3篇)
北京市建设工程设计合同书订立合同双方:------------建设单位:-----,以下简称甲方;设计单位:-----,以下简称乙方;经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方托付乙方担当----工程的设计项目,建筑安装面积为-----平方米,批准总投资为---万元,建设地点在----。
其次条甲方的义务------年------月------日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在----年--月--日施工图设计前,应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料的精确性负责。
------年------月------日以前,向甲方交付初步设计文件;在----年--月--日以前,向甲方交付技术设计文件;在----年--月--日以前,向甲方交付施工图设计文件。
其中,初步设计文件一式---份,技术设计文件一式---份,施工图设计文件一式---份,甲方另需增加文件份数需要模型费,另行收费。
---年--月--日以前,乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同。
详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件。
------年------月------日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。
本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。
补充协定与本合同具有同等效力。
但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中发生纠纷,双方应准时协商解决。
协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向---仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。
北京市建设工程设计合同示范文本
北京市建设工程设计合同(范本)甲方(委托方):____________________乙方(设计方):____________________鉴于甲方需要进行建设工程设计,乙方具有相应设计资质,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就建设工程设计事宜,经协商一致,订立本合同。
一、设计项目名称:____________________二、设计项目地点:____________________三、设计内容及要求:____________________四、设计费用及支付方式:____________________五、设计周期:乙方应在____年____月____日前完成设计工作,并提交设计成果。
六、甲方责任与义务:甲方应提供必要的设计基础资料,并保证资料的真实性和完整性。
甲方应按时支付设计费用,并为乙方提供必要的工作条件。
七、乙方责任与义务:乙方应按照甲方要求和国家相关设计规范进行设计工作,保证设计成果的质量。
乙方应按时提交设计成果,并对设计成果承担相应的责任。
八、设计成果的验收:甲方收到设计成果后,应在____个工作日内组织验收。
验收合格后,甲方应出具验收证明。
九、违约责任:如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
十、争议解决:合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、其他约定:____________________十二、合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____年____月____日。
北京市工程设计合同官方版
北京市工程设计合同官方版建设单位:_____,以下简称甲方;设计单位:_____,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担_____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,建设地点在_____。
二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在____年____月____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式____份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份。
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。
对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
北京建设工程设计合同
北京建设工程设计合同合同编号:[填写合同编号]甲方(委托方):[甲方全称]乙方(设计方):[乙方全称]鉴于甲方拟在[项目地点]进行[工程名称]的建设,现委托乙方进行该工程的设计工作,经双方协商一致,订立本合同。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[工程名称]设计过程中的权利、义务和责任,确保工程设计质量,促进工程顺利实施。
第二条设计范围及内容1. 乙方根据甲方提供的项目需求和技术资料,负责[工程名称]的初步设计、施工图设计及相关技术支持服务。
2. 设计内容包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通空调设计等。
3. 乙方应确保设计成果符合国家及北京市相关法规、标准和规范要求。
第三条设计周期与交付1. 设计工作自合同签订之日起开始,至[具体日期]完成。
2. 设计成果分阶段交付,具体时间节点由双方协商确定。
3. 如遇特殊情况需延长设计周期,双方应及时沟通并签署书面协议。
第四条费用支付1. 设计费用总额为[金额]元人民币,由甲方按照以下方式支付:a. 预付款:合同签订后[具体天数]日内支付设计费用的[百分比]%;. 进度款:各阶段设计成果交付并经甲方确认后,支付相应阶段设计费用的[百分比]%;c. 尾款:全部设计工作完成并经甲方验收合格后支付剩余费用。
2. 如甲方延迟支付费用,应按日支付未付款项的[具体数值]%作为违约金。
第五条质量保证与验收1. 乙方应保证设计成果的科学性、合理性和安全性。
2. 甲方有权对设计成果进行审查,并提出合理修改意见。
3. 设计成果经甲方验收合格后,方可视为乙方履行完毕。
第六条违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间或质量要求完成设计工作,应承担违约责任。
2. 如甲方未能按约定支付设计费用,应承担违约责任。
第七条争议解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交北京市仲裁委员会仲裁解决。
第八条其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
北京建设工程设计合同范本
北京建设工程设计合同范本在建筑工程领域,设计合同是确保项目顺利进行的基石。
一个明确、全面的合同能够为双方提供明确的指导和保障,避免未来可能出现的纠纷。
本文将为您提供一份北京建设工程设计合同的范本,帮助您更好地理解合同中的关键条款。
合同编号:___________甲方(委托方):___________乙方(受托方):___________鉴于甲方拟进行一项建筑工程的设计工作,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目名称及地点工程项目名称:___________工程项目地点:___________二、设计内容与范围乙方应根据甲方的要求,完成以下设计工作:___________三、设计周期与阶段划分乙方应在合同约定的时间内完成设计工作,并按照以下阶段划分提交设计成果:___________四、设计费用与支付方式1. 设计费用总额为人民币___________元整(大写:___________)。
2. 支付方式分为以下几期:___________五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的设计成果进行审查,并提出修改意见。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付设计费用。
3. 甲方应提供必要的工程资料和支持,以便乙方顺利完成设计工作。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照合同约定收取设计费用。
2. 乙方应按照甲方的要求和合同约定的时间完成设计工作,并保证设计质量。
3. 乙方应对其设计成果负责,如因设计问题导致工程损失,乙方应承担相应的责任。
七、违约责任若甲乙双方中的任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决方式本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、其他约定事项1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日。
北京市建设工程设计合同
北京市建设工程设计合同甲方:____________(以下简称甲方)乙方:____________(以下简称乙方)鉴于甲方有意委托乙方进行北京市建设工程的设计任务,并为了明确双方权利和义务,双方经充分协商,达成如下合同:第一条建设工程设计任务的描述甲方授权乙方进行_________(具体项目名称)建设工程的设计工作,包括但不限于:工程造价估算、概念设计、方案设计、施工图设计、技术标准制定等项目设计任务。
甲方提出的设计要求均由乙方负责进行满足,并在项目周期内及时提交设计进展报告。
第二条设计质量要求乙方对所出设计方案、技术标准制定及所有的设计工作成果负责,其设计成果应符合中国法律法规、行业标准及相关规定。
乙方应保证设计质量,遵守开发标准和规范,履行职业道德,确保设计的合理性和可操作性。
如乙方的设计出现质量问题,由乙方承担相应的责任并进行赔偿。
第三条工程造价及工期1. 工程造价乙方应在设计期内,根据北京市建设工程造价编制要求编制工程造价,并根据工程造价编制规定的程序,及时提供设计变更的造价估算信息。
2. 工期乙方应根据甲方提出的时间要求,制定工程设计进度计划,并按照计划保证如期完成设计任务。
第四条投标文件的编制乙方负责为甲方制作工程招标文件,并根据招标文件要求进行现场答辩,协助甲方进行评标等工作。
第五条合同期限本合同自甲、乙双方签订之日起生效,有效期限为______年(以实际完成项目为准),具体起止时间另行协商确定。
第六条保密条款1. 乙方应对涉及甲方或相关单位机密的信息予以严格保密,不得擅自泄露或公开,避免造成不必要的损失。
2. 乙方在执行设计任务过程中,如有必须向第三方透露涉及保密信息的情况,必须事先获得甲方书面同意。
第七条争议的解决在履行过程中如发生争议,双方应当友好协商解决;如果经双方协商仍不能解决,可以向北京仲裁委员会仲裁解决。
第八条违约责任1. 如果乙方未按协议规定的时间完成设计任务的,乙方应对甲方承担相应的违约责任,并征得甲方书面同意后,适当延长设计期限。
北京市工程设计合同书范本
北京市工程设计合同书范本甲方(委托方):______________地址:______________乙方(设计方):______________地址:______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家和北京市有关工程设计管理的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程设计事项协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:______________2. 工程地点:______________3. 工程规模:______________4. 工程投资估算:______________5. 设计阶段:______________第二条设计依据1. 甲方提供的相关资料和文件2. 国家及地方相关设计规范和标准3. 双方约定的其他依据第三条设计范围和内容1. 建筑设计2. 结构设计3. 给排水设计4. 电气设计5. 暖通设计6. 其他专业设计(如有)第四条设计成果1. 方案设计文件2. 初步设计文件3. 施工图设计文件4. 设计概算书5. 设计说明和图纸第五条设计费用1. 设计费总额为:______________元人民币(¥______________)2. 设计费支付方式:- 签订合同后,甲方支付设计费总额的30%作为预付款;- 方案设计文件提交后,甲方支付设计费总额的30%;- 初步设计文件提交后,甲方支付设计费总额的20%;- 施工图设计文件提交后,甲方支付设计费总额的15%;- 设计服务完成后,甲方支付剩余的5%。
第六条设计进度1. 方案设计阶段:自合同签订之日起______________天内完成;2. 初步设计阶段:自方案设计文件批准之日起______________天内完成;3. 施工图设计阶段:自初步设计文件批准之日起______________天内完成。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利和义务:- 提供设计所需的相关资料和文件;- 按合同约定支付设计费;- 对设计文件提出合理建议和意见。
2024北京市建设工程设计合同范本
2024北京市建设工程设计合同范本合同编号:____________甲方(发包人):____________乙方(设计人):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程设计的事宜,经友好协商,达成以下协议:一、设计项目名称:____________二、设计项目地点:____________三、设计项目规模:____________四、设计项目内容:____________五、设计费用及支付方式:1. 设计费用总额为人民币(大写):____________元整(小写):____________元。
2. 甲方支付设计费用的比例和时间如下:(1)合同签订后3个工作日内,甲方支付设计费的30%;(2)设计阶段完成后,甲方支付设计费的60%;(3)设计成果交付并经甲方确认后,甲方支付设计费的10%。
六、设计期限:1. 设计人应按合同约定的时间完成设计工作,并向甲方交付设计成果。
2. 设计人在设计过程中,应按甲方的要求及时提供设计进度报告。
3. 设计人应按甲方的要求参加设计审查、设计变更等有关设计工作。
七、设计质量要求:1. 设计人应按照国家标准、行业标准和地方标准进行设计。
2. 设计人应按照甲方的要求和技术规范进行设计。
3. 设计人应保证设计成果的准确性、可靠性、安全性和经济性。
4. 设计人应承担设计成果的质量责任。
八、设计成果的交付:1. 设计人应按照合同约定的时间向甲方交付设计成果。
2. 设计人应向甲方提供完整的设计文件、图纸、说明等设计成果。
3. 设计人应向甲方提供设计成果的电子版。
九、保密条款:1. 设计人应对在设计过程中获知的甲方商业秘密、技术秘密、知识产权等保密信息予以保密。
2. 设计人应对设计成果予以保密,不得以任何形式泄露给第三方。
北京市建设工程设计合同
北京市建设工程设计合同合同编号:_____________甲方:_____________________________住所地:___________________________联系电话:_________________________乙方:_____________________________住所地:___________________________联系电话:_________________________鉴于乙方具备从事建设工程设计业务的资质和能力,为保证工程质量和工期,双方按照自愿、平等、互利的原则,经友好协商,达成以下合同:一、工程名称和位置1.1 工程名称:_______________________1.2 工程位置:_______________________二、合同内容2.1 甲方委托乙方进行工程设计的具体内容包括(详细列出工程的设计范围、内容等):_______________________2.2 甲方提供给乙方的资料和条件:(列明甲方提供给乙方的设计文件、技术要求、调查数据等具体内容)_______________________2.3 乙方应按照甲方提供的设计要求和条件,对工程进行设计。
甲方对乙方提供的设计方案有权进行审查和修改,并要求乙方作出相应调整。
2.4 乙方提供的设计文件应满足国家相关法律法规和技术标准的要求,保证设计质量。
2.5 甲方有权对乙方的设计工作进行监督和检查,并对设计文件进行评审。
2.6 如因甲方原因导致乙方无法按时提供设计文件或无法完成设计任务,甲方有权根据实际情况要求乙方承担相应的赔偿责任。
三、工期和支付方式3.1 设计工期:乙方承诺在_____年月日之前完成设计工作。
3.2 设计费用和支付方式:设计费总额:___________________设计费支付方式:(具体列明各阶段设计费用支付的时间和金额)_____________________3.3 如乙方未按时完成设计工作,甲方有权要求乙方加快进度,并可根据实际情况酌情减少支付相应的设计费用。
北京建筑设计合同范本
北京建筑设计合同范本甲方(委托方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(设计方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:一、设计项目1. 项目名称:[具体项目名称]2. 项目地点:[详细地点]二、设计范围1. 建筑方案设计,包括概念设计、平面布局、空间规划等。
2. 初步设计,包括建筑结构、给排水、电气等专业的初步设计。
3. 施工图设计,提供详细的施工图纸,满足施工建设的需要。
4. 施工现场技术服务,协助解决施工过程中出现的设计问题。
三、设计周期1. 乙方应在合同签订后[具体时间]内提交建筑方案设计成果。
2. 初步设计成果应在方案设计审核通过后[具体时间]内提交。
3. 施工图设计成果应在初步设计审核通过后[具体时间]内提交。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为人民币[具体金额]元(大写:[金额大写])。
2. 支付方式:合同签订后[支付比例]%,即人民币[具体金额]元作为预付款;提交建筑方案设计成果后支付[支付比例]%,即人民币[具体金额]元;提交初步设计成果后支付[支付比例]%,即人民币[具体金额]元;提交施工图设计成果并经审核通过后支付[支付比例]%,即人民币[具体金额]元;剩余[支付比例]%作为质量保证金,在项目竣工验收合格后[具体时间]内支付。
五、双方责任与义务甲方责任与义务:1. 提供项目相关的基础资料、设计要求和意见,确保资料的真实性和完整性。
2. 按合同约定支付设计费用。
3. 协助乙方与相关部门进行沟通和协调,为设计工作提供必要的条件。
乙方责任与义务:1. 按照合同约定的设计范围、周期和质量要求完成设计工作。
2. 确保设计成果符合国家相关规范和标准,以及甲方的设计要求。
3. 提供设计文件的电子版和纸质版,并负责设计文件的归档和备案。
4. 参加甲方组织的设计评审会议,根据评审意见进行修改和完善设计成果。
六、知识产权1. 乙方设计的成果的知识产权归乙方所有,但甲方在支付完设计费用后享有该成果的使用权。
北京市建设工程设计合同示范文本
建设工程设计合同甲方(发包方):___________________________地址:____________________________________联系电话:____________________________________乙方(承包方):___________________________地址:_____________________________________联系电话:____________________________________鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方的建设工程设计事宜达成如下协议:一、工程内容和范围1.1 乙方同意为甲方进行以下建设工程设计:____。
1.2 设计地点为甲方指定的场所,设计规模为____平方米。
二、工期和进度2.1 设计工期自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 乙方应按照甲方的工作安排,按时完成各项任务。
三、设计质量和标准3.1 乙方应确保设计的整体效果达到甲方的预期目标,并提供高质量的服务。
3.2 乙方应对设计过程中的数据真实性和可靠性负责。
四、价格和付款方式4.1 甲方同意按照以下方式向乙方支付设计费用:人民币____元/平方米,共计人民币____元。
4.2 付款方式为____(如一次性支付等)。
4.3 甲方应在签订合同后的____天内支付预付款,剩余款项在设计验收合格后支付。
五、保密条款5.1 双方应对本协议的内容保密,未经对方书面同意不得向第三方透露。
5.2 本条款在合同终止后仍然有效。
六、违约责任6.1 若一方未按约定履行合同义务,另一方有权要求其改正或赔偿因此造成的损失。
6.2 若乙方未按约定时间完成设计任务,甲方有权解除本合同并保留追究乙方法律责任的权利。
七、争议解决7.1 合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
BF-2001-0212北京市建设工程设计合同
BF-0000-0000单位级别编号:0000北京市建设工程设计合同工程名称:工程编号合同编号:发包人:设计人:北京市规划委员会制定北京市工商行政管理局监制二〇〇二年七月填写合同须知一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人,可使用本合同文本;二、使用本合同文本时,可对条款进行必要的补充;三、本合同附件填写完毕附于合同后,双方应加盖骑缝章;四、单位级别编号按北京市勘查涉及管理处统一编号填写,本合同工程编号和合同编号由设计人编排;五、本合同文本由北京市规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得自行翻印。
发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:第一条合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。
见附件一。
1.4城市规划管理部门批准文件。
见附件二。
第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条设计收费及支付办法3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。
发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为 10,000.00 元。
3.2本工程设计收费详见附表三。
本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。
北京市建设工程设计合同书
北京市建设工程设计合同书一、合同双方甲方:(委托方)北京市政府地址:北京市XX区XX街XX号联系人:XXX联系电话:XXX乙方:(设计方)XXX设计公司地址:北京市XX区XX街XX号联系人:XXX联系电话:XXX二、合同背景为了促进北京市的城市建设和发展,甲方委托乙方进行建设工程的设计。
本合同旨在明确双方的权利和义务,确保设计工作的顺利进行。
三、合同内容1. 设计范围乙方将按照甲方的要求,负责完成以下建设工程的设计:- 工程名称:- 工程地点:- 工程规模:- 工程要求:2. 设计费用甲方将按照双方协商确定的设计费用标准支付给乙方。
具体费用标准如下:- 设计费用总额:- 付款方式:- 发票要求:3. 设计进度乙方应按照甲方的要求,制定详细的设计进度计划,并按照计划进行设计工作。
乙方应及时向甲方报告设计进展情况,并接受甲方的监督和指导。
4. 设计成果乙方应按照甲方的要求,提交设计成果。
设计成果应包括但不限于以下内容:- 设计图纸:- 设计报告:- 技术规范:- 设计计算书:- 其他相关文件:5. 设计变更如甲方需要对设计进行变更,应提前书面通知乙方,并协商确定变更方式和费用调整。
6. 设计质量乙方应保证设计成果的质量符合国家相关标准和规定。
如设计存在质量问题,乙方应承担相应的责任,并及时进行修正。
7. 知识产权乙方在设计过程中所产生的知识产权归属乙方所有。
甲方在支付设计费用后,有权合理使用设计成果,但未经乙方同意,不得将设计成果用于商业用途或向第三方转让。
8. 合同终止本合同在以下情况下终止:- 双方协商一致终止;- 甲方或乙方违反合同约定,经书面通知后仍未改正;- 发生不可抗力事件,导致无法继续履行合同。
四、合同生效和解释1. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并在双方各执一份合同副本后生效。
2. 合同解释本合同的解释和争议解决,应依据中华人民共和国相关法律法规进行。
五、其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可协商补充或签订补充协议。
北京市建设工程设计合同书
北京市建设工程设计合同书随着城市建设的不断推进,工程设计作为项目实施的先导,其重要性不言而喻。
北京市作为我国的首都,对建设工程设计的质量与规范有着更为严格的要求。
为此,特制定北京市建设工程设计合同书范本,以规范双方行为,保障设计质量,促进项目顺利进行。
一、合同主体与资质要求在北京市建设工程设计合同中,首先需要明确的是合同的主体——即设计单位和建设单位。
设计单位必须具备相应的设计资质,能够承担起合同约定的设计任务。
建设单位则需要具备合法的项目建设资格,确保项目的合法性与可行性。
二、设计任务与范围合同中应详细列出设计任务的内容,包括但不限于工程的规模、功能分区、设计理念等。
同时,明确设计的范围,如是否包括室内外装修设计、景观设计等,以及设计的阶段划分,如初步设计、施工图设计等。
三、设计周期与进度安排设计周期是合同执行的关键之一。
合同中应明确规定设计的起止时间,以及各个阶段的设计成果提交时间。
还应设定合理的进度安排,确保设计工作按计划有序进行。
四、设计费用与支付方式设计费用是合同双方关注的焦点。
合同中应明确设计费用的总额、计费标准和支付方式。
通常情况下,设计费用会根据设计进度分阶段支付,具体支付比例和时间点应在合同中予以明确。
五、质量保证与违约责任为保证设计质量,合同中应规定设计单位需按照国家及行业的相关标准进行设计,并对设计成果负责。
同时,明确双方的违约责任,如设计单位未能按时提交设计成果或设计成果不符合要求时,应承担相应的违约责任。
六、知识产权与保密条款设计成果往往涉及知识产权问题,合同中应明确设计成果的知识产权归属,以及双方在使用设计成果时应遵守的保密条款。
这有助于保护设计单位的知识产权,同时也防止了技术泄露的风险。
七、争议解决方式合同执行过程中难免会出现争议。
为此,合同中应约定争议的解决方式,如协商解决、调解、仲裁或诉讼等。
明确争议解决的途径有助于双方及时有效地解决问题,保障合同的顺利执行。
八、其他事项除了上述主要内容外,合同还可能涉及其他一些特殊条款,如设计变更的处理、不可抗力条款等。
北京市工程设计合同书
北京市工程设计合同书甲方(委托方):______________地址:______________联系电话:______________乙方(设计方):______________地址:______________联系电话:______________鉴于甲方需要进行工程设计,乙方具备相应的设计资质和能力,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行工程设计一事,达成如下合同条款:第一条项目概况1.1 项目名称:_____________________1.2 项目地点:_____________________1.3 设计范围:_____________________1.4 设计阶段:_____________________1.5 设计内容:_____________________1.6 设计标准:_____________________1.7 预计设计周期:_____________________第二条设计费用及支付方式2.1 设计费用总额为人民币(大写):_____________________2.2 支付方式:_____________________2.3 费用支付时间节点:_____________________2.4 其他费用承担:_____________________第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应提供设计所需的基础资料,并保证资料的真实性、准确性。
3.2 甲方有权对乙方的设计成果进行审核,并提出修改意见。
3.3 甲方应按照合同约定及时支付设计费用。
3.4 甲方应保护乙方的设计成果,未经乙方同意,不得擅自使用或泄露。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关规定,完成工程设计任务。
4.2 乙方应保证设计成果的原创性、合法性,并承担相应的法律责任。
4.3 乙方有权按照合同约定收取设计费用。
4.4 乙方应按照合同约定的时间节点提交设计成果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________乙方:____________________签订日期:____________________编号:YB-HT-004317北京市建设工程设计合同北京市建设工程设计合同(BF-2001-0212)单位级别编号:_____________工程名称:______________________________________工程编号:______________________________________合同编号:______________________________________发包人:________________________________________设计人:________________________________________发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:第一条合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。
见附件一。
1.4城市规划管理部门批准文件。
见附件二。
第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条设计收费及支付办法3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。
发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为______________________元。
3.2本工程设计收费详见附表三。
本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。
3.3设计人向发包人提交初步设计文件时,发包人向设计人拨付应付设计费总额的30%(不含定金)。
3.4设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。
3.5对采用新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和设计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。
3.6设计周期超过12个月时,设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数,金额与时间另行约定。
3.7工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。
3.8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。
第四条双方责任4.1发包人责任4.1.1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
4.1.2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。
4.1.3本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时,所需费用由发包人承担。
4.1.4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果书面通知设计人。
4.1.5在不增加工程设计费总额情况下,发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。
技术合同可作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。
4.1.6发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时,应向设计人正式发出邀请书,并且负责设计人必要的工作条件,所需费用由发包人负担;发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。
上述费用不计入工程设计费总额之中。
4.2设计人责任4.2.1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件,并对其负责。
4.2.2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。
4.2.3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。
负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。
按规定参加该工程地基基础、主体结构(和主要隐蔽工程)和竣工质量验收。
第五条工程设计版权本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。
未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
第六条设计变更与违约责任6.1由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺,每人每工日按壹千元计算。
如因上述变更导致重新设计的,则按本合同第七条7.3款执行,结清已完成工作量的设计费,终止本合同关系,重新签订合同。
6.2由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算,每延误一天,向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。
逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建,发包人在事件发生之日后15日内按7.4条款向设计人结算设计费。
6.4发包人违反本合同第五条约定,应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并承担其他相应的法律责任。
6.5由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。
6.6设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人的错误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收、免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。
6.7发包人不履行合同时,设计人不返还定金,且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费;设计人不履行合同时,应双倍返还发包人定金,同时返还已收取的设计费。
第七条合同生效、中止与结束7.1本合同经双方加盖公章,并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。
授权委托文件为本合同的一部分。
本合同生效日期以双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
7.2本合同生效后,设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案,建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时,发包人应提供齐全;双方认为必要时,可办理公证。
7.3双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前15天书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件。
未达成协议前,本合同继续有效。
7.4因发包人原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行该设计阶段不足一半时,发包人应支付该设计阶段设计费的一半;设计工作进行到该设计阶段超过一半时,发包人应支付该设计阶段全部设计费。
同时,按本条7.3款办理,结束本工程双方合同关系。
7.5本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件,发包人按本合同规定付清全部设计费之日起,终止本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第八条不可抗力本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。
第九条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第()种方式解决:1.向北京仲裁委员会申请仲裁;2.向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁(限涉外合同);3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条未尽事宜本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。
双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十一条附加条款本合同附加条款如下:___________________________________________________第十二条合同文本本合同正副本一式_______份,正本_______份,副本_______份,甲乙双方各执正本_______份,甲方执副本_______份,乙方执副本_______份,其中送管理部门________份备案,需公证或投保时可适当增加副本。
合同签订地点:北京市发包人(公章):_____________设计人(公章):______________法定代表人:_________________法定代表人:__________________授权签约代表:_______________授权签约代表:________________单位地址:___________________单位地址:____________________邮政编码:___________________邮政编码:____________________开户银行:___________________开户银行:____________________开户账号:___________________开户账号:_______________________________年______月______日____________年______月______日北京市规划委员会制定北京市工商行政管理局监制二〇〇二年七月填写合同须知一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人,可使用本合同文本;二、使用本合同文本时,可对条款进行必要的补充;三、本合同附件填写完毕附于合同后,双方应加盖骑缝章;四、单位级别编号按北京市勘查涉及管理处统一编号填写,本合同工程编号和合同编号由设计人编排;五、本合同文本由北京市规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位和个人不得自行翻印。