农网改造电表安装工程施工协议书
电表安装施工合同范本
电表安装施工合同范本甲方（供电方）：________________乙方（施工方）：________________鉴于甲方为电力供应单位，需对电力设施进行安装，乙方具备电表安装的专业技能和施工能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1 甲方委托乙方进行电表安装施工，包括但不限于电表的安装、接线、调试等。
名词解释：电表：一种用于测量电能消耗的仪表，用于记录电力用户的用电量。
二、合同范围2.1 乙方负责甲方指定区域内的电表安装施工，具体施工范围为：（1）电表箱的安装；（2）电表的安装及接线；（3）电表的调试；（4）施工过程中的安全防护。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。
四、合同金额4.1 本合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
五、付款方式（1）合同签订后7个工作日内，支付合同金额的30%作为预付款；（2）乙方完成电表安装施工并通过验收后，支付合同金额的50%；（3）乙方完成合同约定的全部工作并通过最终验收后，支付合同金额的20%。
六、施工要求6.1 乙方应严格按照国家有关电力设施安装施工规范和标准进行施工，确保施工质量。
6.2 乙方在施工过程中应遵守甲方现场管理制度，确保施工安全。
6.3 乙方应在约定的时间内完成施工任务，并确保电表正常运行。
七、验收及保修7.1 乙方完成施工后，应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。
7.2 验收合格后，双方签订验收合格证书。
乙方应自验收合格之日起提供为期一年的保修服务。
名词解释：验收：对施工成果进行检查，以确认施工是否符合合同要求。
八、违约责任8.1 双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
九、争议解决9.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
安装电表包工合同协议书怎么写
安装电表包工合同协议书怎么写甲方（业主）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方对安装电表项目达成一致意见，现就本次合作达成如下协议：一、工程内容：1. 乙方负责为甲方指定的地点进行电表的安装工作，确保按照国家电网公司的技术标准执行。
2. 安装位置需符合电力公司规定，并保证易于未来维护及检查。
3. 安装所需的所有材料和工具均由乙方提供，且必须符合国家标准。
二、工程质量：1. 乙方应保证安装的电表质量达到国家相关标准要求，并保证施工质量安全。
2. 完成安装后，乙方须对电表进行测试，确保其准确度和安全性。
3. 如在质保期内发现质量问题，乙方须无偿修复或更换。
三、工期安排：1. 乙方应在合同约定的时间内完成安装工作。
2. 因不可抗力或其他非乙方原因导致的延误，应及时通知甲方并协商解决。
3. 若乙方未能按期完成工作，应按日支付违约金。
四、费用支付：1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
2. 付款方式分为预付款、进度款和尾款，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 如有额外费用产生，需经双方确认后方可支付。
五、违约责任：1. 任何一方违反本协议条款，均应承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，应赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 若甲方未按约定支付费用，应向乙方支付滞纳金。
六、争议解决：1. 因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
农网改造合同模板
农网改造合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对其农村电网进行改造，乙方愿意承接改造工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程范围1.1 甲方委托乙方对其农村电网进行改造，包括但不限于电线电缆、变压器、配电装置等的更换和升级。
1.2 具体工程范围详见工程进度计划表。
二、工程进度2.1 双方基于工程进度计划表确定工程时间节点，乙方提前向甲方提交工程进度计划，甲方对计划进行审批确认后乙方按计划进行施工。
2.2 若因不可抗力等原因导致工程延误，乙方应及时通知甲方，并协商调整工程进度。
三、工程费用3.1 工程总费用为（具体金额），甲方应按照工程进度完成情况进行支付。
3.2 工程费用支付方式：工程款分期支付，首付（具体金额）在双方签订合同时支付，余款按照工程进度支付比例支付。
3.3 工程费用包括但不限于材料、人工、设备等费用。
四、质量标准4.1 工程应符合国家相关标准和规定，乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。
4.2 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的售后服务，对工程进行维护保养。
五、保密条款5.1 双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密，包括但不限于技术、人员、财务等信息，应当予以保密。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露或披露商业秘密。
六、合同解除6.1 若因一方无法履行合同义务或违反合同规定，导致另一方受损，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
6.2 若因不可抗力等原因，造成合同无法履行，双方应及时协商解决，并予以书面确认。
七、其他条款7.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。
7.2 本合同任何条款的修改或补充，须经双方书面同意并签字确认。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期： Signed date:。
电表安装用工协议书
电表安装用工协议书协议编号：2021-001 协议人：甲方 [甲方名称] 地址：[甲方地址] 联系电话：[甲方联系电话] 传真号码：[甲方传真号码]乙方 [乙方名称] 地址：[乙方地址] 联系电话：[乙方联系电话] 传真号码：[乙方传真号码]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规和协议，甲乙双方就电表安装用工事宜达成一致，具体协议如下：1. 协议背景甲方计划在其建筑物内安装电表，以实现电力使用的公平计量和收费，同时遵守相关电力管理法规。
为此，甲方需要雇佣乙方进行电表安装工作，乙方愿意接受并承担这一任务。
2. 工作范围2.1 乙方将负责从供电源引线出发，沿着建筑物的电线路进行电表安装。
工作范围包括但不限于建筑物内外的电线管道布线、接线端子的装配和电表的固定安装等。
2.2 乙方应对工作现场进行充分的勘察和评估，并提供合适的电表安装方案和所需材料清单。
2.3 甲方将提供工作现场的合适通行条件和安全保障措施。
甲方应协助乙方获取所需材料和工具，并提供建筑图纸和相关资料等。
2.4 乙方将按照国家标准和行业规范进行工作，确保电表安装质量符合要求。
2.5 甲方和乙方应确保工作过程中的安全和环境保护，合理利用资源，防止对周围环境和他人造成损害。
3. 工期及报酬3.1 乙方应在合同签订后的 [工期起始日期] 至 [工期终止日期] 内完成电表安装工作，并将安装完成的电表交付甲方测试。
3.2 乙方完成工作后，甲方应验收乙方的工作成果。
如果安装的电表符合规范要求并通过测试，甲方应向乙方支付协议约定的报酬。
3.3 报酬金额为人民币 [报酬金额]，甲乙双方一致同意按以下支付方式进行结算：•预付款：人民币 [预付款金额] 在签订协议后的 [预付款支付日期] 内支付给乙方作为工作开展的预付款。
•进度款：人民币 [进度款比例] 的总报酬金额将在工作完成百分之 [进度款比例] 后，由甲方支付给乙方。
•尾款：剩余报酬金额将在乙方完成工作并甲方验收合格后支付。
农网改造合同协议书范本
农网改造合同协议书范本甲方（供电单位）：_______________乙方（承包单位）：_______________鉴于甲方为改善农村电网设施，提升供电服务质量，经研究决定对现有农网进行改造升级。
乙方作为专业的电力工程施工单位，具备承担农网改造工程的能力。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就农网改造项目达成如下协议：一、工程内容与标准1. 改造范围：本次农网改造工程包括但不限于线路更新、变压器更换、配电室建设等。
2. 施工标准：乙方必须按照国家电网公司及相关行业标准执行，确保工程质量符合国家及地方的相关规定。
二、合同价款1. 工程总价：根据工程量清单和技术规范书，双方确定本次农网改造工程的总价为人民币______元。
2. 付款方式：甲方应按照合同约定的付款计划向乙方支付工程款项。
三、工期与进度1. 开工日期：本工程计划于____年____月____日开工。
2. 竣工日期：本工程预计于____年____月____日竣工。
3. 进度安排：乙方应根据工程进度制定详细的施工计划，并按计划推进工程进度。
四、质量保证1. 乙方应保证工程质量达到国家规定的标准，并对所施工的工程质量负责。
2. 工程竣工后，甲方将组织专业人员进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改至合格标准。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应支付逾期付款的违约金。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请调解或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年____月____日。
电表施工合同协议书
电表施工合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需进行电表安装工程，乙方具备相应的资质及能力完成该工程，现双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经协商一致，达成如下合同协议：一、工程内容与范围1. 乙方负责甲方指定地点的电表安装工作，包括但不限于电表箱的固定、电缆的铺设、电表的安装调试等。
2. 所有工作必须符合国家相关电力工程施工标准和规范。
二、施工期限1. 乙方应于____年____月____日前开始施工，并确保于____年____月____日前完成全部施工任务。
2. 如遇不可抗力或甲方要求变更施工内容，双方应重新协商确定完成日期。
三、质量要求1. 乙方必须保证工程质量，确保电表安装稳固可靠，符合国家电力行业的质量标准。
2. 施工完成后，乙方应提供完整的施工记录和质量检验报告，以供甲方验收。
四、费用支付1. 工程总价为人民币____元，包含材料费、人工费等所有费用。
2. 甲方应于合同签订后支付30%预付款；余款在工程验收合格后一次性付清。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量未达到约定标准，应按照合同约定向甲方支付违约金。
2. 如甲方延迟支付工程款项，应按日支付逾期付款金额的千分之五作为滞纳金。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本合同的任何修改和补充均须以书面形式进行，经双方授权代表签字盖章后方可生效。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
农网改造电表安装工程施工协议书
农网改造电表安装工程施工协议书农网改造电表安装工程施工协议书甲方（发包方）：乙方（施工方）：甲方将2018年XXXXX集抄改造工程中部分台区户表安装，现承包给乙方施工，为了明确双方责任，本着分工协作，相互配合、确保工程质量按工期完成任务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规等规定结合本工程的具体情况，经双方协商一致签订本协议，达成以下条款共同遵守。
第一条工程概况及施工内容1、工程概况：2018年XXXXX集抄改造工程部分台区户表的改造安装施工。
2、施工内容：①拆除旧表；②在旧表箱内加装空开；③安装新表；④ 进、出表线，钉固部分装管；⑤按具体农户的情况，需加装墙担的按安装部分加装墙担。
第二条安装电表的价款计算付款方式。
1、价款计算方式：①按照实际安装电表的块数计算，每只表按 _______ 元计算；②三相表的计价方式________ 元每一只计价。
2、付款方式：按月实际安装户数每块电表80%支付进度款，尾款支付：工程竣工一个月内结清，尾款（备注：一个月以内如果某个乡镇无整改完毕，交付手写资料后，月内结清工程款。
）3、工人进场后每_12_天，甲方应按工人人数，每天每人预支生活30元。
第三条乙方义务1、负责保证工程质量、按要求保证安装进度。
2、按照甲方的要求进行施工。
3、必须服从现场管理人员的工作安排及安全教育。
4、施工材料由乙方负责管理。
第四条甲方义务1、向乙方提供工程所需的各种材料（不包含施工用具）＜并将所用材料运至各施工队的居住地。
2、甲方现场管理人员应协调乙方现场工作，如甲方应办好工程施工范围内的青苗、树木及施工障碍拆除赔偿工作，做好农户的沟通协调工作。
3、负责按照协议条款拨付乙方工程进度款。
4、甲方为乙方购买保险。
第五条施工安全1、甲方应在乙方施工过程中、进行现场监督教育指导乙方。
电表安装施工协议书
电表安装施工协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要安装电表，乙方具备相应的施工资质和经验，经双方协商一致，特订立本协议书。
第一条工程概况1.1 工程名称：电表安装工程。
1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：包括但不限于电表的安装、调试及相关配套工程。
第二条施工范围和标准2.1 乙方须按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工。
2.2 施工标准应符合国家及地方的有关电表安装的规范和标准。
第三条施工期限3.1 施工期限自本协议书签订之日起至______年____月____日止。
3.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量，达到甲方验收标准。
4.2 工程竣工后，甲方有权进行验收，如发现质量问题，乙方应在规定时间内无偿返工。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法规，确保施工安全。
5.2 乙方应对施工过程中发生的安全事故负责，并承担相应的法律责任。
第六条工程款支付6.1 工程款支付方式为：____________________6.2 甲方应按照约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按期完成施工或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任。
7.2 如甲方未按约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 本协议书在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定9.1 本协议书未尽事宜，双方可另行协商补充。
9.2 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
电表安装工程承包合同协议书
电表安装工程承包合同协议书合同编号：【合同编号】协议签订日期：【签订日期】甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于甲方拟进行电表安装工程，经双方充分协商，达成以下合同：一、工程概况1.1 项目名称：电表安装工程1.2 工程地点：【工程地点】1.3 工程范围：【工程范围描述】二、工期与交付2.1 工期乙方应在签订本协议后【工期天数】内完成工程，确保按照合同约定时间进行交付。
2.2 工程交付工程交付后，甲方有权对工程进行验收，若发现任何质量问题，乙方应在【时间段】内进行修复。
乙方应在工程完工后【工程竣工时间】内提交相关竣工文件和资料。
三、质量要求与保证3.1 质量要求乙方应按照相关国家标准和行业标准进行电表安装，确保工程质量符合甲方要求，达到安全可靠的标准。
3.2 保修期乙方承诺提供【保修期】的质量保修服务，在保修期内对因乙方施工不当导致的问题进行免费维修。
四、合同价款及付款方式4.1 合同价款甲方应支付给乙方的合同价款为【金额】人民币，税金由乙方承担。
4.2 付款方式4.2.1 甲方应在【约定付款方式与时间】内，按照约定方式支付合同价款。
4.2.2 甲方支付合同价款时，应提供相应的付款凭证，乙方收到付款后应及时开具发票。
五、违约责任5.1 若任何一方违约，应向对方支付违约金，违约金金额为合同价款的【违约金比例】。
5.2 若一方违约导致工期延误，应向对方支付因此而产生的滞纳金，滞纳金的金额为合同价款的【滞纳金比例】。
六、争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，则提交至【仲裁机构名称】。
裁决裁决时将以本协议为依据进行判决。
七、其他事项7.1 双方应保守本协议的商业机密，并在合同终止后【保密期限】内对有关商业机密进行保密。
7.2 本协议未约定的事项，双方可另行协商后签署补充协议。
八、协议生效与终止8.1 协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程完工后终止。
8.2 协议终止本协议在以下情况下终止：8.2.1 双方协商一致终止8.2.2 一方严重违约，使得合同无法继续履行本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
农网改造合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（供电企业名称）乙方：（农村集体经济组织或村民代表）签订日期：____年____月____日签订地点：____市____县____乡（镇）____村鉴于：一、甲方作为供电企业，负责为乙方所在地区的农村居民提供电力供应服务，并承担相应的电力设施建设和维护责任。
二、乙方所在地区的农网设施老化严重，存在安全隐患，影响电力供应质量和居民用电安全。
三、为了改善农村用电条件，提高供电可靠性，保障农村居民生活用电需求，双方本着平等互利、协商一致的原则，就农网改造事宜达成如下协议：第一条改造内容1.1 甲方负责对乙方所在地区的农网进行全面改造，包括但不限于以下内容：（1）改造低压线路，提高线路导线截面，降低线路损耗。
（2）更换老旧配电变压器，提高变压器容量和供电能力。
（3）改造或新建配电室，提高配电设施的安全性、可靠性和自动化水平。
（4）安装智能电表，实现远程抄表和用电监控。
（5）加强农村用电安全管理，消除安全隐患。
第二条工程进度1.2 改造工程分阶段实施，具体进度安排如下：（1）第一阶段：____年____月____日至____年____月____日，完成规划设计、设备采购等工作。
（2）第二阶段：____年____月____日至____年____月____日，完成施工建设和设备安装。
（3）第三阶段：____年____月____日至____年____月____日，完成调试、验收和试运行。
第三条资金来源1.3 改造工程所需资金由以下方式解决：（1）甲方自筹资金。
（2）申请国家、省、市、县各级财政补贴。
（3）乙方所在农村集体经济组织或村民自愿出资。
第四条质量保证1.4 甲方承诺按照国家标准和行业规范进行农网改造，确保工程质量达到以下要求：（1）工程质量符合国家标准。
（2）设备运行稳定，使用寿命长。
（3）供电可靠性达到设计要求。
（4）农网改造工程完成后，进行验收合格。
第五条责任和义务1.5 双方的责任和义务如下：（1）甲方责任：①按照协议规定的时间和质量要求完成农网改造工程。
农网改造合同协议书范文
农网改造合同协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据国家电网公司批复的农村电网改造工程实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1. 工程内容：农村电网改造，包括电线杆更换、电缆铺设、变压器安装等。
2. 工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价设计方案的工程量3. 承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4. 工程工期：从年月日至年月日。
二、工程质量标准1. 乙方应按照国家标准和行业规定进行施工，保证工程质量。
2. 工程验收合格后，甲方应支付乙方工程安装费的75%。
3. 保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
三、工程价款的支付方式1. 预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%。
2. 工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
四、合同的履行1. 甲方应按照合同约定提供施工场地，确保施工顺利进行。
2. 乙方应按照合同约定进行施工，保证工程质量，按期完成工程。
3. 甲方应按照合同约定支付工程价款，不得拖欠。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付工程价款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。
2. 乙方未按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程安装费的1%。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方：乙方：签订日期：年月日。
电表安装承包合同协议书
电表安装承包合同协议书合同编号：______________甲方（委托方）：______________地址：______________联系电话：______________乙方（承包方）：______________地址：______________联系电话：______________鉴于甲方需要安装电表，乙方具有相应的资质和能力承担此项工作，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电表安装工程事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：电表安装工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于电表的采购、安装、调试及售后服务等。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：________________2.2 工程竣工日期：________________2.3 工程总日历天数：________________第三条工程质量标准3.1 工程质量应达到国家或行业相关标准。
3.2 乙方应严格按照甲方要求和施工图纸进行施工。
第四条合同价款及支付方式4.1 本工程固定总价为人民币（大写）：________________4.2 支付方式：4.2.1 合同签订后______________天内，甲方向乙方支付合同总价的______________%作为预付款。
4.2.2 工程竣工并经甲方验收合格后______________天内，甲方向乙方支付至合同总价的______________%。
4.2.3 剩余______________%作为质保金，在质保期满后______________天内支付。
第五条甲方责任5.1 提供施工所需的场地、水、电等条件。
5.2 按合同约定支付工程款项。
5.3 协助乙方处理施工过程中出现的相关问题。
第六条乙方责任6.1 按照合同约定的工程内容、标准和期限完成施工。
6.2 保证工程质量，对施工过程中出现的质量问题负责。
电表安装施工合同范本
电表安装施工合同范本甲方（供电方）：____________________乙方（施工方）：____________________一、合同标的1.1 乙方按照甲方的委托，负责甲方指定地点的电表安装施工任务。
二、合同条款2.1 工程范围2.1.1 乙方负责电表箱、电表、表计附件及配套设施的安装。
2.1.2 乙方负责对甲方提供的施工图纸进行现场核实，如有疑问，应及时与甲方沟通。
2.1.3 乙方负责电表安装过程中的质量控制、安全防护及文明施工。
2.1.4 乙方负责施工完毕后的验收、调试及交付使用。
2.2 工程质量2.2.1 乙方应保证施工质量符合国家相关标准及行业规范。
2.2.2 乙方应确保所使用的电表、附件及配套设施均为合格产品，具备产品质量检验报告。
2.2.3 乙方应确保施工过程中不损坏甲方原有设施，如造成损坏，乙方应承担修复或赔偿的责任。
2.3 工程进度2.3.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸及工程量，制定合理的施工进度计划。
2.3.2 乙方应按照施工进度计划进行施工，并确保工程按时完成。
2.4 工程费用2.4.1 甲方支付给乙方的工程费用为人民币【】元（大写：【】元整），包括材料费、人工费、机械使用费等。
2.4.2 乙方应在合同签订后【】日内完成施工，并将工程费用结算完毕。
2.4.3 乙方开具正规发票，甲方按照合同约定支付工程费用。
2.5 违约责任2.5.1 乙方未能按照约定时间完成施工，每延迟一日，应向甲方支付合同总金额的【】%作为违约金。
2.5.2 乙方未能保证施工质量，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。
2.5.3 乙方在施工过程中造成甲方设施损坏，应按照实际损失金额进行赔偿。
2.6 合同解除（1）甲方未按照约定支付工程费用；（2）乙方未按照约定完成施工任务；（3）双方经协商一致解除合同。
2.6.2 合同解除后，乙方应按照已完成工程量向甲方支付工程费用，并承担相应违约责任。
三、合同期限本合同自双方签订之日起生效，至工程验收合格、双方完成结算之日终止。
农村电表改造施工合同范本
农村电表改造施工合同范本甲方：（委托方名称）地址：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，就农村电表改造项目达成如下合同：一、项目内容：1.1 乙方承诺按照《农村电表改造方案》，对甲方现有的电表进行更换和改造。
1.2 乙方应保证改造后的电表正常运行，达到国家标准。
二、工程规格：2.1 改造后的电表应符合国家相关标准，并具有防水、耐用、稳定性能。
2.2 乙方应确保改造后的电表读数准确无误，可靠性高。
三、工程价格及支付方式：3.1 本次农村电表改造项目的总价为（具体金额），双方同意由甲方在工程完工后，一次性支付给乙方。
3.2 如因乙方过错导致工程质量问题，需乙方承担相关返工费用。
四、工程期限：4.1 工程开始日期：（具体日期）4.2 工程完成日期：（具体日期）4.3 如遇不可抗力因素，工程期限可适当延长，延期期间由双方商定处理方式。
五、验收标准：5.1 甲方有权对改造后的电表进行验收，若发现问题，乙方应按照《农村电表改造方案》进行整改并重新验收。
5.2 甲方应在工程验收合格后确认并签字，之后视为本合同已履行完毕。
六、违约责任：6.1 乙方若不能按照本合同约定的工程内容和期限完成任务，需承担相应的违约责任。
6.2 如二方由于不可抗力无法履行本合同，应及时通知对方，并协商解决方式。
七、法律适用及争议解决：7.1 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应将纠纷提交至有管辖权的法院裁决。
以上内容经甲、乙双方协商一致，且具有约束力。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
电表安装施工合同范本
电表安装施工合同范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电表安装施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________第二条施工期限2.1 本工程自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 乙方应按照约定的施工期限完成施工，若因特殊情况需要延长施工期限的，乙方应提前____日通知甲方，并经甲方同意。
第三条施工质量3.1 乙方应按照国家有关电表安装施工的标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应保证电表安装施工所使用的材料、设备符合国家规定的质量标准。
3.3 工程竣工后，乙方应按照国家有关验收标准进行自检，并向甲方提供完整的验收资料。
第四条工程价款4.1 本工程价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
4.2 甲方应在合同签订后____日内支付乙方工程预付款，预付款金额为工程价款的____%。
4.3 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在____日内支付乙方剩余工程价款。
第五条材料供应5.1 本工程所需材料由____方负责供应。
5.2 材料供应方应按照约定的品种、规格、数量、质量、时间将材料运送至施工现场，并承担材料的质量责任。
第六条工程变更6.1 在施工过程中，甲方有权对工程提出变更，乙方应按照甲方的要求进行变更。
6.2 因工程变更导致工程价款、施工期限发生变化的，甲乙双方应另行协商确定。
第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后____日内组织验收。
7.2 验收合格的，甲方应签署验收合格证明，乙方应向甲方提供完整的验收资料。
农网改造合同协议书怎么写
农网改造合同协议书怎么写随着国家对农村电网改造的不断推进，越来越多的农户将享受到更加稳定和高效的电力服务。
为了确保改造工程的顺利进行，制定一份详细的农网改造合同协议书显得尤为重要。
下面是一个农网改造合同协议书的范本，供参考使用。
---甲方（供电公司）： _（填写供电公司全称）_乙方（农户或村委会）： _（填写农户或村委会全称）_鉴于甲方负责实施农村电网改造工程，乙方为改造区域内的受益方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就农村电网改造工程达成如下协议：第一条工程范围与内容甲方负责对乙方所在区域的农村电网进行改造，包括但不限于更换老旧线路、增设变压器、安装智能电表等，以提高供电质量和效率。
第二条工程期限甲方应于____年____月____日前完成上述改造工程，并确保工程质量符合国家标准。
第三条资金安排改造工程所需资金由甲方承担。
乙方无需支付任何费用。
如有特殊情况需要乙方协助解决的，双方应另行协商确定。
第四条权利与义务1. 甲方有权按照国家法律法规和行业标准进行电网改造，并负责保障改造期间的电力供应。
2. 乙方有义务配合甲方的工作，提供必要的施工条件，并保证不干扰甲方的正常施工。
3. 双方应共同维护改造后的电网设施，确保其正常运行。
第五条违约责任如甲方未能在约定时间内完成改造工程，或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任。
如乙方未能履行配合义务，影响工程进度或质量，也应承担相应责任。
第六条争议解决双方因执行本协议所发生的任何争议，应首先通过协商解决。
协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日---。
农村电网改造协议书
农村电网改造协议书甲方（电网改造方）：_____________________乙方（农村地区代表）：_____________________丙方（施工单位）：________________________鉴于甲方负责农村电网的改造工作，乙方为农村地区代表，丙方为具备相应资质的施工单位，三方本着平等自愿、诚实信用的原则，就农村电网改造工程达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：农村电网改造工程。
1.2 工程地点：______________________。
1.3 工程内容：包括但不限于架设新线路、更换老旧设备、提升电网智能化水平等。
1.4 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
第二条甲方责任2.1 甲方负责提供改造所需的资金、技术和管理支持。
2.2 甲方负责监督工程进度和质量，确保工程符合国家标准和规范。
2.3 甲方负责协调解决施工过程中出现的问题。
第三条乙方责任3.1 乙方负责提供工程所需的土地、通道等资源，并协助甲方和丙方开展工作。
3.2 乙方负责协调当地居民，确保施工顺利进行。
3.3 乙方负责监督丙方施工，确保施工安全和工程质量。
第四条丙方责任4.1 丙方负责按照甲方的要求和国家标准进行施工。
4.2 丙方负责施工期间的安全管理工作，确保无重大安全事故发生。
4.3 丙方负责施工完成后的工程验收和保修服务。
第五条工程费用及支付方式5.1 工程总费用为人民币（大写）：______________________元。
5.2 甲方应按照工程进度向丙方支付工程款，具体支付方式和时间由双方协商确定。
第六条工程变更6.1 如需对工程内容、规模、标准等进行变更，应由甲方提出，并经乙方同意后，三方协商一致，形成书面变更协议。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生的争议，三方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
电表安装施工合同协议书
电表安装施工合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电表安装施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要安装电表，乙方具备电表安装资质和技术力量，经双方友好协商，就电表安装施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：安装____台电表，包括但不限于电表选型、安装、接线、调试等工作。
二、工期1. 施工期限：自协议签订之日起至____年__月__日止。
2. 乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。
三、质量标准1. 乙方应严格按照国家电力行业标准和规范进行施工。
2. 电表安装应保证安全、可靠、准确，符合相关法律法规要求。
四、合同价格1. 双方经协商一致，确定本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
2. 乙方在签订合同时，向甲方支付合同总价__%的预付款，即￥____元。
3. 工程完工后，甲方进行验收，验收合格后支付剩余__%的款项，即￥____元。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价__%的预付款。
2. 进度款：工程进度达到__%时，甲方支付乙方已完工程价款的__%。
3. 验收款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
六、违约责任1. 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的__%。
2. 甲方未按照约定时间支付预付款、进度款和验收款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为应付款项的__%。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电表安装施工合同
（注：以上仅为合同模板，实际合同内容请根据双方实际情况进行调整，并由双方协商确定最终内容。）
4.2双方约定电表安装施工费用为人民币【】。
五、付款方式及时间
5.1甲方在合同签订后七个工作日内，向乙方支付约定的电表安装施工费用。
5.2乙方开具正规发票，甲方按照约定时间支付款项。
六、违约责任
6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，应赔偿损失。
电表安装施工合同
甲方（以下简称“ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电表安装施工的相关事宜，达成如下协议：
一、工程内容
1.1乙方根据甲方的要求，负责甲方场所的电表安装施工工作。
1.2乙方应按照约定的时间、质量标准完成电表安装施工。
二、工程质量
2.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行电表安装施工，确保工程质量。
2.2乙方应对安装的电表进行功能性测试，确保电表准确、可靠。
三、工程进度
3.1乙方应按照双方约定的工期完成电表安装施工。
3.2如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程费用
4.1甲方应按照约定的价格支付乙方电表安装施工费用。
七、争议解决
7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【年】。
电表安装工程承包协议
电表安装工程承包协议一、甲方（委托方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]1. 项目背景甲方因需进行电表安装工程，特向乙方发出邀请，约定以下事项。
2. 工程范围本合同所规定的电表安装工程包括但不限于以下内容：（1）在甲方指定的区域安装电表；（2）进行所安装电表的调试和检测；（3）提供电表使用及维护的相关技术支持。
3. 项目工期工程开始日期：[工程开始日期]工程完工日期：[工程完工日期]4. 工程费用及付款方式（1）甲方应向乙方支付工程费用，总金额为：[工程费用]人民币。
（2）付款方式：甲方应在工程完工后【X】个工作日内一次性支付全部费用。
5. 双方责任和义务（1）甲方责任和义务：a) 提供工程所需的相关文件和资料；b) 对乙方提供的工程进展和施工提供必要的支持和配合。
（2）乙方责任和义务：a) 按照甲方要求，按时、按质完成工程；b) 确保工程的安全施工，并对施工期间可能造成的损失负责；c) 在工程完工后提供电表使用及维护的相关技术培训。
6. 工程质量和保修责任（1）乙方保证所提供的设备和材料符合国家相关标准和技术要求。
（2）乙方提供的设备和材料享有统一的质保期限：【X】年。
在质保期内，如设备或材料发生质量问题，乙方将负责免费维修或更换。
（3）乙方将提供相应的质保书和产品合格证明。
7. 保密责任双方同意在合作期间内对对方了解到的商业秘密和技术资料予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。
8. 违约责任（1）任何一方违反本合同约定的，对方有权要求违约方赔偿由此造成的损失，包括但不限于合同违约金、律师费等损失。
（2）双方协商解决纠纷，若无法协商一致，应提交【X】市/区【XX】仲裁委员会仲裁。
9. 合同变更和解除（1）任何一方需变更合同的内容时，应在书面形式上征得对方同意，并签订变更合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
农网改造电表安装工程施工协议书
甲方（发包方）：
乙方（施工方）：
甲方将2018年XXXXX集抄改造工程中部分台区户表安装，现承包给乙方施工，为了明确双方责任，本着分工协作，相互配合、确保工程质量按工期完成任务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规等规定结合本工程的具体情况，经双方协商一致签订本协议，达成以下条款共同遵守。
第一条工程概况及施工内容
1、工程概况：2018年XXXXX集抄改造工程部分台区户表的改造安装施工。
2、施工内容：
①拆除旧表；②在旧表箱内加装空开；③安装新表；④进、出表线，钉固部分装管；⑤按具体农户的情况，需加装墙担的按安装部分加装墙担。
第二条安装电表的价款计算付款方式。
1、价款计算方式：①按照实际安装电表的块数计算，每只表按元计算；②三相表的计价方式元每一只计价。
2、付款方式：按月实际安装户数每块电表80%支付进度款，尾款支付：工程竣工一个月内结清，尾款（备注：一个月以
内如果某个乡镇无整改完毕，交付手写资料后，月内结清工程款。
）
3、工人进场后每12天，甲方应按工人人数，每天每人预支生活30元。
第三条乙方义务
1、负责保证工程质量、按要求保证安装进度。
2、按照甲方的要求进行施工。
3、必须服从现场管理人员的工作安排及安全教育。
4、施工材料由乙方负责管理。
第四条甲方义务
1、向乙方提供工程所需的各种材料（不包含施工用具）。
并将所用材料运至各施工队的居住地。
2、甲方现场管理人员应协调乙方现场工作，如甲方应办好工程施工范围内的青苗、树木及施工障碍拆除赔偿工作，做好农户的沟通协调工作。
3、负责按照协议条款拨付乙方工程进度款。
4、甲方为乙方购买保险。
第五条施工安全
1、甲方应在乙方施工过程中、进行现场监督教育指导乙方安全施工，提供必要的施工监督教育指导。
2、乙方应遵守有关安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工。
第六条验收
工程竣工后，由施工方向甲方提出验收申请，甲方应在20天内组织有关单位进行竣工验收，验收标准为：验收电表安装质量及进户线，乙方不做资料，但拆下的老表和应装新合照一张照片，如验收不合格，乙方应在一个星期内负责无偿返工。
第七条其它
1、本协议未尽事宜，双方协商解决。
2、本协议经双方签字、盖章后生效。
3、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：签字或盖章乙方：签字或盖章
联系电话：联系电话：
身份证：身份证：
年月日。