房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同1. 合同背景本合同由甲方（房地产开发商）与乙方（供电公司）就房地产项目的配套供配电建设达成一致，双方自愿签订本合同，以明确双方的权利和义务。
2. 供配电建设内容及要求甲方与乙方约定，乙方将负责为甲方房地产项目提供配套的供配电建设，具体内容及要求如下：1.乙方应根据甲方提供的设计图纸和需求，按照国家相关法规和标准，在规定的时间内完成房地产项目的供配电设备的安装、调试和验收工作。
2.乙方应保证供配电设备的质量和性能符合国家标准，并提供相应的质量保证文件和合格证明。
3.乙方应确保供配电设备的可靠性和安全性，采取必要的防护措施，避免电器事故发生，保护甲方和房地产项目的安全。
4.乙方应确保供配电设备的稳定供电，保证房地产项目内的电力供应充足、稳定，并具备应对突发情况的应急措施。
5.乙方应按照甲方的要求，合理布设供配电设备，并提供相应的供配电设备布线图和施工方案。
6.乙方应负责供配电设备的巡检、维护和维修工作，保证供配电设备的正常运行，并及时处理设备故障。
7.乙方应提供相应的技术支持和咨询服务，协助甲方解决与供配电设备相关的技术问题。
3. 供配电建设的权利和义务3.1 甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照约定的时间和质量完成供配电设备的安装、调试和验收工作。
2.甲方有权要求乙方提供供配电设备的质量保证文件和合格证明。
3.甲方有权要求乙方提供供配电设备的巡检、维护和维修记录。
4.甲方有权对乙方提供的供配电设备进行验收，并要求乙方及时处理设备故障。
5.甲方有义务按时支付乙方相应的合同款项。
3.2 乙方的权利和义务1.乙方有权按照约定的要求进行供配电设备的安装、调试和验收工作。
2.乙方有权要求甲方提供供配电设备的设计图纸和相关要求。
3.乙方有权要求甲方提供相应的工程条件和配合。
4.乙方有权对供配电设备进行巡检、维护和维修，并及时处理设备故障。
5.乙方有权要求甲方按时支付合同款项。
4. 合同的履行和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，在合同有效期内，双方应按照约定的内容和要求履行各自的权利和义务。
新建住宅小区供配电工程施工合同
新建住宅小区供配电工程施工合同新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程一切的供电设施，其总建筑面积.57平方米；其中规划住宅150户、建筑面积.87平方米；1商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。
预计交房日期为2021年12月。
第二条条约价款经甲、乙单方协定，甲方按照固订单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终所有用度以实际核准的完工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装配（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
房地产配套供配电建设合同范本(最新版)
房地产配套供配电建设合同范本(最新版)合同编号：__________合同各方当事人：乙方具有供配电设施建设的资质和经验，愿意为甲方提供供配电设施建设服务；双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容1.2 工程地点：__________。
1.3 工程规模：__________。
1.4 工程质量标准：__________。
第二条工程价款2.2 乙方应按照本合同约定的工程进度，向甲方提交工程进度款申请。
甲方应在收到申请后七个工作日内，按照实际完成工程量支付相应款项。
2.3 工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并按照本合同约定支付剩余工程价款。
第三条工程进度3.1 乙方应按照甲方提供的工程计划和进度要求，组织施工。
3.2 乙方应保证工程进度符合甲方要求，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家和行业标准，以及甲方提供的技术要求、施工图纸等，组织施工，确保工程质量。
4.2 工程竣工后，乙方应按照甲方和行业的规定，组织验收。
验收合格的，双方签署验收报告。
4.3 工程质量保修期限为__________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期限内，因施工原因造成的质量问题，乙方应负责修复，并承担相应费用。
第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中，可能涉及到对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息。
双方同意，在合同签订后至合同终止或履行完毕之日起__________年内，对对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密。
第六条违约责任6.1 乙方未按照本合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。
6.2 甲方未按照本合同约定支付工程价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程价款的__________%。
6.3 双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
建设工程配电合同
建设工程配电合同甲方（业主）：[业主全称]乙方（承包商）：[承包商全称]鉴于甲方需要进行[具体工程项目名称]的电力系统建设，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[具体工程项目名称]电力系统建设过程中的权利与义务，保证工程质量，确保工程按期完成。
二、工程内容与要求1. 工程内容：包括但不限于电力线路敷设、配电室建设、开关设备安装、电缆铺设、接地系统施工、电气试验等。
2. 技术要求：乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保电力系统的安全稳定运行。
3. 材料供应：乙方负责提供所有必要的材料和设备，并确保其质量符合国家标准。
三、施工周期本工程计划开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
乙方应根据实际进度合理安排施工计划，确保按期交付。
四、质量保证1. 乙方必须建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格监控。
2. 工程完成后，乙方应提供完整的质量检验报告，并配合甲方或第三方机构进行验收。
五、费用支付1. 合同总价为[合同金额]元人民币，包含所有材料费、人工费及其他相关费用。
2. 付款方式：甲方应按合同约定分期支付工程款项，具体支付比例和时间由双方协商确定。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
供配电工程合同协议书范本
甲方（发包人）：乙方（承包人）：双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：第一条电力建设工程基本情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程施工依据：（1）供电方案及工程电力施工图；（2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件；（3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。
4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。
5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。
乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。
第二条工程施工方案、图纸设计1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。
2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容：（1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过；（2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过；3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件：（1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定；（2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。
第四条工期1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，年月号完成验收、交工等工作。
2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。
（1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度；（2）遇不可抗力的自然灾害；（3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。
第五条工程款支付方式1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款的%给乙方。
2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。
3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同房地产配套供配电建设合同第一章合同背景本合同由供电公司（以下简称甲方）与房地产开发商（以下简称乙方）签订，旨在规定供电公司向乙方提供配套供配电服务的相关事宜。
第二章合同内容1. 供电范围及工程规模甲方将根据乙方的需求，在房地产项目区域内提供供电服务，包括但不限于：●供电线路的规划、建设和维护。
●电力接入点的设置和电表安装。
●供配电设备的选型和安装。
●供电系统的监测、运行和维护。
●供电故障的及时处理。
●其他与供电相关的工程事项。
2. 工程进度及验收标准乙方应按照甲方要求的工程进度计划进行建设，并保证工程质量符合相关法律法规和标准。
甲方有权对工程进行监督和验收，验收标准可参考相关国家或地方的电力行业标准。
3. 资金支付及结算方式乙方应按照合同约定的工程进度和质量完成相应工作节点，并按照甲方提供的结算方式进行资金支付。
甲方有权对乙方的工作进行质量评估，如发现工程存在质量问题，有权暂停付款，直至问题得到解决为止。
4. 设备保修及维护责任供配电设备如在合同约定的保修期内发生故障，乙方应及时进行修复或更换，并承担相应费用。
保修期过后，乙方可提供维修保养服务，乙方应提供相关维修保养计划和费用报价。
5. 合同变更和解除任何一方欲变更本合同内容，应书面通知对方并经双方协商一致后签署变更协议。
同时，合同双方均有权根据合同约定的解除条款解除本合同。
6. 违约责任任何一方未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
7. 争议解决如双方发生合同履行中的争议，应首先通过友好协商解决。
若协商未果，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
第三章附件1.供电范围图纸2.工程进度计划表3.电力行业标准参考资料附件一：供电范围图纸附件二：工程进度计划表附件三：电力行业标准参考资料附：法律名词及注释1.供配电设备：指用于接收、分配、转换和保护电能的设备，如变压器、开关柜等。
2.工程进度计划：描述工程各阶段的完成时间安排和工作任务。
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同1. 引言2. 合同目的本合同的目的是确保房地产项目得到可靠、稳定的电力供应，并规定供电公司和房地产开发商在供配电建设过程中的责任和义务。
3. 合同范围本合同适用于房地产项目的配套供配电建设。
供电公司负责提供稳定的电力供应，并协助房地产开发商完成供电设施的建设、维护和管理。
4. 供电公司的责任和义务4.1 提供电力供应供电公司应根据房地产开发商的需求，为房地产项目提供稳定的电力供应，并确保供电质量符合国家标准。
4.2 设施建设供电公司应根据房地产项目的实际需求，合理规划供电设施的建设方案，包括变电站、电缆线路等，并确保设施的可靠性和安全性。
4.3 设施维护供电公司负责对供电设施进行定期检测和维护，确保设施处于良好运行状态。
4.4 监督管理供电公司应派遣专业人员对供配电设施的建设、维护和管理进行监督，确保符合相关法律法规和标准。
5. 房地产开发商的责任和义务5.1 提供需求信息房地产开发商应向供电公司提供详细的电力需求信息，包括用电负荷、用电特点等，并及时更新。
5.2 设施配合房地产开发商应根据供电公司的要求，配合完成供配电设施的建设，包括提供必要的土地、空间等。
5.3 使用规范房地产开发商应合理使用电力资源，不得超负荷使用电力，确保供电设施的正常运行和供电质量。
5.4 缴纳费用房地产开发商应按照国家和地方相关规定，按时缴纳供电费用，并保证费用的准确性和及时性。
6. 保密条款供电公司和房地产开发商应对在合作过程中涉及到的商业秘密和相关信息予以保密，不得泄露给第三方。
7. 合同的生效与终止7.1 生效条件本合同经双方签字盖章，并经法律程序审批后生效。
供电公司不能继续提供电力供应房地产开发商解散或破产双方协商一致解除合同其他法律法规规定的终止情况。
8. 合同的争议解决本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 其他条款9.1 本合同一式两份，供电公司和房地产开发商各执一份，具有同等法律效力。
新建住宅小区供配电工程施工合同
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
承揽小区配套电力工程合同范本
承揽小区配套电力工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行小区配套电力工程承揽工作，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目内容1.1 乙方承担甲方小区配套电力工程的设计、施工、安装及调试等工作。
1.2 甲方应配合乙方完成相关工作，提供必要的信息和协助，并支付相应费用。
第二条工期2.1 乙方应当按照合同约定的工期完成工程，如因不可抗力等原因影响工期，应及时通知甲方并重新协商调整工期。
2.2 若乙方因自身原因导致工期延误，应负责赔偿甲方由此产生的损失。
第三条费用结算3.1 甲方应按照合同约定及工程进度支付工程款项。
3.2 工程款支付方式为**元在合同签订后支付40%作为预付款，工程完成验收合格后支付60%作为尾款。
第四条质量标准4.1 乙方应按照相关规范和标准进行工程设计施工，保证工程质量符合国家规定标准。
4.2 完工后，乙方应对工程进行保修，期限为**年，保修期内的质量问题由乙方负责免费维修。
第五条违约责任5.1 一方未按照合同约定的条件履行义务，构成违约的，应当赔偿对方因此遭受的一切损失。
5.2 若因乙方原因导致工程无法按期交付或质量问题严重的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
第六条合同解释6.1 合同的任何修改、补充或解释，应经双方协商一致，并以书面形式作出。
6.2 对合同条款的理解和执行如有争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：。
住宅小区供配电设施移交协议(新建小区)
住宅小区供配电设施移交协议甲方：深圳市罗沙工程开发有限公司乙方：深圳南山供电局为提高住宅小区供配电设施运行维护管理水平，使甲方享受优质高效的供电服务，甲方同意将其所有的位于深圳市南山区南新路与桃园路交汇处金桃园大厦二期住宅小区内的公用供配电设施所有权无偿移交乙方，由乙方获得所有权并负责对接收后的公用供配电设施进行统一运行维护管理。
为此，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《供电营业规则》等相关法律法规规定，达成协议如下：第一条、住宅小区的基本情况（一）住宅小区名称：金桃园大厦二期；（二）住宅小区地址：深圳市南山区南新路与桃园路交交汇处；（三）住宅小区规模：根据住宅小区的《建设工程规划许可证》（编号：，该住宅小区建筑总面积为平方米；（四）住宅小区《建设用地批准书》编号为：，《国有土地使用证》编号为：。
第二条、供配电设施移交的范围（一）所有权移交的范围：由甲方投资建设并拥有所有权的协议第一条明确的住宅小区范围内的供配电设施，以到户计量表计为分界点。
分界点电源侧的供配电设施由甲方无偿移交给乙方，分界点负荷侧的供配电设施、商业用电专用变压器及其低压供配电设施、公共用电380V低压配电柜及其低压供配电设施以及小区自备发电机不属于无偿移交的范围。
具体移交的供配电设施清单以及移交后的产权分界情况见《客户供配电设施资产移交明细表》（附件1）和《××小区资产移交后的产权分界示意图》（附件2）。
（二）使用权无偿使用的范围：甲方向乙方移交上述供配电设施时，应将该供配电设施占用的土地、空间（如配电房等）和线路经行的通道（如高压线路走廊、电缆通道、竖井等）的使用权，一并移交给乙方永久无偿使用。
第三条、供配电设施的移交条件及流程（一）甲方移交的供配电设施及其附属设施需满足《客户资产接收供电设备安全隐患评估原则》（附件3）所明确的技术标准。
（二）经乙方评估后符合本条第一款约定技术标准的，在本协议经甲、乙双方签字盖章之日起日内由甲方向乙方正式移交本协议第二条第一款所列供配电设施。
配电房工程合同模板
甲方（承包方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方（发包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方具有从事配电房工程的资质和能力，乙方委托甲方进行配电房工程的施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.工程名称：配电房工程2.工程地点：（工程地点）3.工程内容：按照乙方提供的设计图纸和技术要求，进行配电房建设及配套设施安装等工作。
二、工程标准1.本工程应符合国家相关标准及法律法规，并保证工程质量、工程进度及安全生产。
2.甲方应按照乙方的要求进行施工，并经乙方验收合格后交付使用。
三、工程时间1.工程开始时间：自双方签订本合同之日起，甲方应在10个工作日内开展施工。
2.工程完工时间：甲方应在乙方规定的时间内完成工程。
四、费用支付1.乙方应按照工程进度和质量支付工程款项。
支付方式为分期支付，具体按照工程进度分期支付。
2.工程完工后，乙方应在验收合格后的15个工作日内结清尾款。
1.双方若有变更施工内容，需经双方协商一致，并签订书面变更合同。
2.如因甲方原因导致工程不能按期完工或工程质量不符合要求，甲方应赔偿乙方损失并承担相应的法律责任。
六、保修期1.工程保修期为（保修期限），在此期间内发生工程质量问题，甲方应免费修复。
2.超出保修期后，乙方需支付维修费用。
七、保密条款1.双方应保守工程相关信息的机密性，不得泄露给第三方。
2.工程结束后，双方可根据需要签署解除保密协议。
八、争议解决1.因本合同引起的争议，双方应协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律。
九、附则1.本合同自双方签字生效，至工程完工及验收合格后终止。
2.未尽事宜，双方可签署补充协议。
甲方（承包方）签字：___________________ 日期：___________________乙方（发包方）签字：___________________ 日期：___________________。
房地产配套供配电建设合同
房地产配套供配电建设合同房地产配套供配电建设合同合同编号：[合同编号]甲方（供方）：[甲方公司名称]乙方（需方）：[乙方公司名称]本合同由甲乙双方本着平等、自愿、公开、公正的原则，经友好协商，就房地产配套供配电建设事宜达成如下合同：一、合同目的和范围1.1 甲方负责为乙方提供房地产配套电力供应，并建设相应的配电设施。
1.2 本合同的供配电范围包括但不限于：住宅、商业、办公等建筑单位的配电设施建设和电力供应。
1.3 本合同的有效期为[合同有效期]，合同期满后可商议续签。
二、合同内容2.1 甲方责任：2.1.1 提供稳定、可靠的电力供应，并保证供电质量符合国家标准要求。
2.1.2 负责配电设施的建设、维护和运营管理，并按照乙方需求提供相应的电力容量。
2.1.3 配合乙方进行施工、检测、验收等工作。
2.1.4 对电力设施发生的故障进行及时处理，并进行完善的记录和报告。
2.2 乙方责任：2.2.1 向甲方提供详细的用电需求和供电要求。
2.2.2 配合甲方进行施工、检测、验收等工作。
2.2.3 遵守国家相关电力法规和规定。
2.2.4 及时支付相应的供电费用，并按规定缴纳相关费用。
三、供电设备和电力容量3.1 甲方在本合同约定期限内，按照乙方需求和供电负荷要求，建设相应的供电设备，并提供合理的电力容量。
3.2 乙方应向甲方提供准确的用电负荷和用电设备信息，以便甲方建设合适的供电设备。
四、合同价款和支付方式4.1 乙方应按照甲方提供的用电量进行支付供电费用。
4.2 供电费用根据供电负荷和用电时段进行计费，并以月结的方式支付。
4.3 乙方应按照国家规定及时缴纳电费，并提供相应的开票资料。
五、合同违约责任5.1 若其中一方违反了本合同的任何条款，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方遭受的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行本合同，双方应及时协商解决或变更合同。
六、争议解决6.1 若双方因本合同产生争议，应友好协商解决；若协商不成，可依法向有权机关申请仲裁或诉讼解决。
小区电力安装施工合同范本(6篇)
小区电力安装施工合同范本发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道____号____红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装____KVA箱变一台、____KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、____KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。
(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：(____)包干。
二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、____KVA箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
2024年-房地产配套供配电建设规定合同
房地产配套供配电建设规定合同第一章总则第一条本合同依据《合同法》、《电力法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第二条本合同旨在明确甲乙双方在房地产配套供配电建设过程中的权利、义务和责任，确保供配电设施建设符合国家标准和行业规范，保障供配电设施的安全、可靠、经济运行。
第三条本合同适用于房地产配套供配电设施的新建、改建、扩建、维修和拆除等活动。
第二章定义和术语第四条本合同中所称的“房地产配套供配电建设”是指为满足房地产项目供电需求，进行供配电设施的设计、施工、验收、运行和维护等活动。
第五条本合同中所称的“甲方”是指房地产项目的开发企业或其合法授权的代表。
第六条本合同中所称的“乙方”是指承担房地产配套供配电建设的电力设施建设单位。
第七条本合同中所称的“供配电设施”是指为房地产项目提供电力供应的设施，包括变电站、配电室、电缆线路、配电箱等。
第三章权利与义务第八条甲方权利与义务：（一）甲方负责提供房地产项目的供电需求资料，包括用电负荷、用电性质、用电时间等。
（二）甲方负责提供供配电设施建设的施工场地，并确保施工场地符合安全、环保等要求。
（三）甲方负责按照合同约定支付供配电设施建设的费用。
（四）甲方负责对供配电设施建设过程进行监督和检查，并参与验收。
第九条乙方权利与义务：（一）乙方负责根据甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并编制施工方案。
（二）乙方负责按照设计文件和施工方案进行供配电设施的施工，并确保施工质量符合国家标准和行业规范。
（三）乙方负责供配电设施的验收、运行和维护，并确保供配电设施的安全、可靠、经济运行。
（四）乙方负责按照合同约定收取供配电设施建设的费用。
第四章合同履行第十条乙方应按照甲方提供的供电需求资料，进行供配电设施的设计，并在设计完成后提交甲方审批。
第十一条甲方应在收到乙方提交的设计文件后，及时进行审批，并将审批结果通知乙方。
如需修改，乙方应根据甲方的意见进行修改，直至甲方满意。
2024年-(带重点解读)全新小区供配电施工合同
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：2024全新小区供配电施工项目1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于供配电线路、配电室、箱变、电缆敷设、设备安装、调试及验收等（具体以附件1《工程量清单》为准）。
二、合同工期2.1本项目合同工期为_______天，自乙方收到甲方发出的开工通知书之日起计算。
2.2如遇下列原因，工期相应顺延：（1）不可抗力事件；（2）甲方原因导致的工程变更；（3）乙方根据甲方要求提前完成工程量，但甲方未能按约定时间支付工程款。
三、合同价款及支付方式3.1本项目合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2甲方支付乙方合同价款的方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同价款的30%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价款的10%。
四、质量保证4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方对供配电系统提供_______个月的质量保证期。
在质量保证期内，如因乙方原因导致供配电系统出现质量问题，乙方应负责无偿修复。
五、工程变更5.1如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并就变更部分签订书面协议。
因变更导致的工程量增加或减少，相应调整合同价款及工期。
5.2乙方未按约定完成工程量，导致工程无法正常进行，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
六、违约责任6.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
6.2乙方未按约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。
七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
新建小区电力施工合同
新建小区电力施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方新建小区电力施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：新建小区电力施工工程1.2 工程地点：甲方新建小区所在地1.3 工程内容：包括但不限于供电系统的规划、设计、设备采购、安装、调试、验收等全部工作。
1.4 工程规模：根据甲方提供的建筑设计图纸及用电需求，乙方负责制定详细的施工方案。
1.5 工程标准：符合国家电力行业标准及有关规定。
二、合同价款2.1 本合同工程总造价为人民币（大写）：元整（小写）：￥元（以下简称“合同价款”），其中包括工程设计、设备采购、安装、调试、验收等全部费用。
2.2 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2.3 合同价款支付方式：2.3.1 合同签字生效后，甲方支付乙方合同价款的30%；2.3.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；2.3.3 工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同价款的40%。
三、施工工期3.1 本工程合同约定的工期为：自合同签字生效之日起至工程验收合格并交付使用之日止。
3.2 乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
四、质量保证4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 乙方应提供完整的施工资料、验收资料及保修卡等，并负责工程验收。
4.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供一定的保修期服务。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款×日违约金比例。
5.2 甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。
六、争议解决6.1 本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
供配电合同6篇
供配电合同6篇篇1甲方（电力供应方）：__________乙方（电力需求方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证电力供应和使用的安全可靠，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就供配电事宜达成如下协议：一、合同宗旨本合同的宗旨是确保电力供应的安全、可靠、经济、合理，明确甲乙双方的权利和义务，规范双方的行为，保障双方的合法权益。
二、合同范围1. 甲方应按照国家的有关法律法规和政策，向乙方提供电力供应服务。
2. 乙方应按照国家的电力使用规定和本合同约定，合理使用电力。
3. 本合同涉及的电力设施包括输配电设备、用电设备、电力线路等。
三、电力供应1. 甲方应保证电力供应的安全稳定，确保乙方正常用电。
2. 在电力供应过程中，甲方应按照国家有关规定和标准，对电力设施进行定期检修、维护，确保电力设施的正常运行。
3. 甲方应在电力设施发生故障时，及时组织抢修，尽快恢复电力供应。
四、电力使用1. 乙方应按照国家的电力使用规定和本合同约定，合理使用电力，保证用电安全。
2. 乙方应安装用电计量装置，按照规定缴纳电费。
3. 乙方应定期对用电设备进行检修、维护，确保用电设备的正常运行。
4. 乙方禁止擅自改变电力用途、扩大用电规模，禁止擅自操作电力设施。
五、电费结算1. 电费结算方式：按照用电计量装置的计量数据，按照国家规定的电价标准，实行月度结算。
2. 乙方应在每月末按照规定的时间向甲方缴纳电费。
3. 乙方逾期未缴纳电费的，甲方有权按照国家规定加收滞纳金。
六、违约责任1. 甲方未按照本合同约定提供电力供应的，应当按照国家有关规定承担违约责任。
2. 乙方未按照本合同约定使用电力或者违规操作电力设施的，应当承担相应的违约责任。
3. 因乙方原因导致电力设施损坏的，乙方应当承担修复费用。
七、争议解决1. 本合同的履行过程中发生的争议，由双方协商解决。
2. 协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
基础设施建设配电箱采购合同
基础设施建设配电箱采购合同合同编号甲方（供应商）公司名称[甲方公司名称地质[甲方公司地质方式[甲方公司方式法定代表人[甲方法定代表人姓名乙方（需求方）公司名称[乙方公司名称地质[乙方公司地质方式[乙方公司方式法定代表人[乙方法定代表人姓名背景与目的本合同旨在明确甲乙双方在基础设施建设配电箱采购项目中的权利义务，约定商品的交付、支付、售后服务等相关事项。
1. 商品描述1.1 乙方向甲方采购的商品名称为基础设施建设配电箱。
1.2 乙方需求的基础设施建设配电箱的规格、型号、数量、质量标准等详细要求列于附表1。
1.3 基础设施建设配电箱的交付日期以附表1中约定的时间为准。
1.4 甲方所供应的基础设施建设配电箱应符合国家相关法律法规的要求，并具备合格的质量认证。
2. 价格与支付2.1 乙方向甲方支付基础设施建设配电箱的采购费用。
具体费用以附表1中双方约定的价格为准。
2.2 乙方应在收到货物后天内将采购费用支付给甲方。
2.3 乙方支付款项的方式为 [具体支付方式。
3. 交货与验收3.1 甲方应按照附表1中约定的交付日期，将商品交付给乙方。
3.2 乙方有权对收到的基础设施建设配电箱进行验收。
若发现商品与合同约定不符或存在质量问题，乙方应立即通知甲方，并要求甲方进行更换或修复。
3.3 验收合格后，乙方应在天内向甲方出具验收报告，确认收到的基础设施建设配电箱和相关配件均符合合同要求。
4. 售后服务4.1 商品交付后，甲方应提供一定的售后服务。
4.2 售后服务内容包括但不限于修理、更换配件、技术咨询等。
4.3 售后服务期限为个月，具体服务内容和期限以附表1中的约定为准。
5. 保密条款5.1 双方在合作过程中可能接触到相互的商业秘密和机密信息，双方应予以保密。
5.2 未经对方书面许可，任何一方不得向任何第三方透露或使用对方的商业秘密和机密信息。
6. 违约与争议解决6.1 若一方违反合同条款，使对方遭受损失，违约方应赔偿守约方的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
住毛供配电工程建设合同项目名称：__________________甲方：有限公司乙方：有限公司供配电工程建设合同甲方（发包人）：___________ 置业有限公司乙方（承包人）：___________ 工程有限公司甲方开发的***项目电力配套工程由乙方承包施工建设，为保证项目供配电设施的统一规划和工程质量，保证、保障项目业主用电需求，根据有关法律、行政法规，本着互惠互利，平等自愿的原则，经甲乙双方友好协商，一致同意签订本合同。
具体条款如下：第一条工程概况一、工程名称：****供配电工程建设（以下简称“本工程”）二、工程地点：*市城南路三、工程内容：****项目供配电配套工程的采购、安装、调试、检测、工验收、协调供电及保修。
四、总建筑面积：约___ 万平方米第二条承包范围与方式一、承包范围：（一）供配电设施配套工程范围，从公用配电设施的“T”接点至住宅楼或公建（含小区内经营性用房）设施的电能计量装置的所有供配电设施。
（二）包括住宅小区供配电配套工程范围内所有供配电系统及设施（含表箱及计量装置）的设计、设备和材料的购置、安装、调试、运行、路由施工及费用。
本项目供电基本容量按照烟价（2013）115号文件规定配置。
按合表计量（三）乙方应根据甲方提供的施工图纸进行优化设计，确保本工程设计完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关规定；确保本工程施工材料、设备完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关要求；全面负责办理（甲方提供必要的配合）项目报批、检测、竣工验收及备案手续并承担全部相关费用。
（三）乙方应根据甲方的方案、电力部门提供的设计图纸，确保本工程所有配电室，高、低压设备、材料，符合电力部门设计要求及国家有关法律和电力部门规范的要求。
全面负责办理（甲方配合）项目的报批、检测、竣工、电力部门的验收及备案手续，并承担全部相关费用。
（四）具体施工界限：包含变电站或开闭所有的出线间隔、高压线路、高压环网柜、高低压开关柜、变压器、低压线路、低压“ T”接箱、电缆桥架、一户一表等设施，以及高低压线路管沟、分支箱土建基础建设。
不含小区配电室土建、楼内低压线路进线管预埋或电缆竖井预留、户表箱预埋。
（五）各地块配电室内的基础，按电力部门设计要求，配合土建施工，对标高、位置及电力规范要求进行技术控制。
（六）增加备用电源系统，取消发电机及机房，确保小区备用电的安全使用及电力、消防部门验收合格。
（七）所有小区配电室的变压器为：“干式变压器”（容量按设计）。
（八）本项目全部的按甲方要求的临时用电设施（包括目前在建的2#、5#地块已有的临时用电甲方已投入的费用万元）及供电保证。
（九）乙方负责为甲方按合表方式办理全部相关审批手续，甲方配合（提供项目资料）。
二、承包方式：由乙方包工包料（包材料供应，包工程施工，包检测，包竣工验收和交接，包工期、安全、质量和文明施工等）。
第三条合同价款与调整一、计价方式：本合同工程价款采用固定综合单价计价方式确定。
二、合同价款：1本项目规划总建筑面积：约万平米，其中一期（***地块）开发约_** 万平米；固定综合单价RMB*元/平方米，本项目工程暂定合同总价（下称“合同总价”）约为 __ 万元（大写：____ 万元），其中一期暂定合同总造价（下称“一期合同总价”）约___万元（大写： _____ 万元）。
项目最终以实际完成送电建筑面积按实结算工程量。
2、该固定综合单价包含且不限于：人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、包装运输装卸费、安全防护及文明施工措施费、成品及半成品保护费、赶工费、检测费、水电费、综合管理费、利润、规费、税金及有关的检测费、验收等所有费用（包括双回路供电等全部相关费用）。
3、本合同为固定综合单价包干，如履约过程中出现与本工程有关的任何.价格波动一等情况，合同单价不予调整。
三、其他约定：1、乙方已清楚并考虑本项目供配电环境、周围环境、交通道路、现场地质条件、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸、施工组织设计要求等，并已考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。
乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不再另外计取其他任何费用。
2、按国家及行业规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价内，由乙方负责缴纳。
3、现场签证：本工程原则不出现变更签证，若特殊情况出现设计变更及签证，乙方要统一编号后全部按甲方认可的方式，按定额项目计价增减。
签证单必须先报签后施工，并必须在实际发生并检查合格的十天内完成实际工程量签证手续。
第四条结算与价款支付1•价款结算：（1）本工程按全项目整体设计，按甲方的开发分期进行施工（无法分割部分除外），按每期完成的实际供电面积进行结算•（2）每开发分期施工完成并经甲方、监理、电力及相关主管部门验收合格后，乙方在30日内向甲方提供包括验收报告、材料合格证明、检、试验合格报告单、隐蔽工程签证及结算所需的其他资料并审核合格后，甲方应于30日内进行结算确认2•价款支付：(1)本合同签订后，乙方按甲方工程进度计划，办理完毕审批手续后10 日内，甲方支付乙方开工面积价款10%勺工程预付款。
该笔工程价款划(汇)入本合同约定的乙方的开户银行，乙方只能用于缴纳本项目相关费用，剩余部分用于该工程施工，不得转入与本工程无关的第三方账户或挪作他用。
(2)每期施工完成并经电力及相关主管部门验收合格后，根据甲乙双方确认的结算书支付工程结算款。
其中工程结算总价款的50%由甲方以房产抵顶形式支付。
工程结算总价款的5% 乍为工程质量保修金。
剩余工程结算款在甲乙双方签署结算总价50%勺房源的买卖合同后二个月内，支付乙方应付款部分款项的25%余款二年内分批支付给乙方。
甲方每次支付工程结算款时乙方需开具甲方认可的等值发票。
(3)施工完成，经电力及相关主管部门验收合格并结算完成后，甲方应于30天内与乙方签定工程结算总价款50%介值房源的买卖合同，以抵付50泣程结算款。
办理该部分抵顶房屋过户所发生的税费均由乙方负责承担。
抵顶工程结算款的房产具体办理程序按甲方销售程序进行办理。
(4)本合同签订，如乙方要求经甲方同意后亦可先行抵顶部分房产给乙方，抵顶房屋价值原则不超过本期开工面积乙方承包价值的50%(5)支付工程款，乙方需提供请款报告，完工证明、等额的发票及甲方要求的其他资料，遵守甲方的有关规定。
(6)甲方给乙方的抵顶房价格按售楼处标价下浮*%执行。
乙方如销售抵顶房，不得低于甲方售楼处标价的90%否则甲方有权拒绝办理购房手续，责任乙方自负。
(7)账户信息：乙方开户银行：______________________账号：_________________________________第五条工程工期与关键节点工期一、本工程的一期工程(***地块)总工期为：30天，具体开工日期以甲方下发的开工令为准，乙方必须服从和配合甲方的其他与电力有关的专项工程的验收时间安排，并确保其验收过程的电力供应。
二、乙方在签署本合同以前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周边的一切情况，同时该工期已充分考虑可能出现的一般规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等因素。
乙方进场后不得以不熟悉现场及周边情况和施工图纸为理由等提出工期延长的要求。
三、乙方进场施工前7日，将详细施工方案（包括节点工期安排）报甲方审查批准。
四、如因乙方原因不能按照约定工期（包括施工关键节点工期）除经甲方同意顺延的工期除外，乙方应承担工期延误的违约责任。
承包工程中任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，返修或重做导致工期延误的, 均视为工期延误，乙方应承担工期延误的违约责任。
乙方逾期完工的，每逾期一日应支付甲方违约金5000元/天，关键节点逾期违约金按3000元*项/天计算。
当违约金金额达到该期合同总价的10%或可能影响到甲方的交房日期时，甲方有权单方面解除本合同，另行分包，所造成的损失由乙方承担。
五、其他开发分期工期根据甲方的开发计划要求，另行约定，但原则应在30天以下。
第六条工期顺延一、由于以下原因造成工期延误，经甲方书面确认工期可相应顺延。
1、甲方原因未具备施工条件；2、甲方未能支付本合同约定的工程款，使施工不能正常进行；3、甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4、因甲方原因致使工程量增加超过15液设计变更影响工期时；5、现场无法提供乙方可操作的施工工作面；6、不可抗力及自然灾害；7、甲方同意工期相应顺延的其他情况；二、乙方在以上情况发生后3日内，就延误的内容、原因向甲方、监理单位书面提出报告，甲方在收到报告后10日内予以答复。
甲方逾期不予答复，乙方可视为延期要求已被确认同意。
乙方逾期未报告的，工期不予顺延，乙方逾期完工的，按照本合同约定承担逾期完工违约责任第七条工程质量要求一、本工期的质量等级标准为合格，且约定：1、符合国家、省、市有关规范、规定；2、乙方承包范围内工程要通过监理、甲方、质监站、电业局等相关部门的验收并合格；二、乙方应当严格按照甲方批准的正式施工图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，按国家规范和本地区规定做好试件和材料等的试、检验，确保工程质量及工程资料符合相关标准要求。
在验收时由于乙方原因导致工程质量未能达到合同约定的工程质量合格标准及国家和本地区规范、规定要求的，乙方应向甲方支付本期合同总价20%的违约金，经返工重做仍不能符合上述标准的，甲方有权解除本合同，所造成的损失由乙方承担。
三、工程所用材料、设备等约定：1、乙方依照图纸设计、当地电业局要求，以及国家相关规定，提供各种材料、设备清单和相应的品牌名称，以甲方审核同意为准。
2、约定主要材料、设备（包括：变压器、自动投入过载装置、负荷过载开关、高压电力电缆、大功率二次保护电气产品（如：接触器、继电器等））必须为著名商标品牌以上的品牌产品，其他必须为国产一线品牌以上产品，不得使用冒牌、不知名品牌及假冒伪劣产品。
四、优化设计的技术指标、所用材料必须符合国家规范及地方标准、规定要求，且必须经甲方批准同意，否则不得使用。
五、乙方其它职责还包括但不仅限于以下内容：1、编制施工技术方案、确定施工技术措施；2、提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；3、施工所用的材料、设备必须符合国家标准与规范、设计要求及合同约定的标准；六、乙方的施工过程，必须全程接受质量监督部门、监理以及甲方的随时检查监督，乙方应为这些检查监督提供便利条件。
甲方或监理发现由于乙方原因导致工程存在达不到标准、规范及合同约定的质量要求，乙方除限期无条件改正外，并承担由此造成的甲方损失。