(完整版)110千伏输变电工程合同
110kv合同范本
110kv合同范本110kV合同范本一、合同基本信息甲方（供电方）：__________乙方（用电方）：__________合同编号：__________签订日期：__________第一条合同定义1.1 110kV：指电压等级为110千伏的输电线路。
1.2 供电方：指负责向用电方提供110kV电力供应的一方。
1.3 用电方：指使用110kV电力的一方。
第二条合同标的2.1 本合同标的为甲方提供110kV电力供应，乙方按照合同约定的条件使用电力。
第三条合同期限3.1 本合同自签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
第四条供电质量及责任4.1 甲方应保证所提供的110kV电力质量符合国家相关标准，确保电力供应稳定、可靠。
4.2 甲方应按照合同约定的供电方式、电压等级、供电容量向乙方供电。
4.3 甲方对因供电质量问题导致的乙方损失，应承担相应责任。
第五条用电管理5.1 乙方应按照合同约定的用电方式、用电容量使用电力。
5.2 乙方应合理使用电力，不得擅自改变用电方式、用电容量，不得私拉乱接电源。
5.3 乙方应定期对用电设备进行检查、维护，确保用电安全。
第六条电费结算6.1 乙方按照国家规定的电价标准支付电费。
6.2 乙方应在每月____日前将当月电费支付给甲方。
6.3 乙方逾期支付电费的，应按照国家规定的滞纳金标准支付滞纳金。
第七条违约责任7.1 甲方未按约定提供电力，造成乙方损失的，应承担违约责任。
7.2 乙方未按约定支付电费，应承担逾期付款的违约责任。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（供电方）：__________乙方（用电方）：__________签订日期：__________名词解释：1. 110kV：电压等级为110千伏的输电线路。
110kv配电工程合同
110kv配电工程合同合同编号：_____________甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行110kV配电工程的建设，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概述本工程旨在建设一套满足国家标准的110kV配电系统，包括但不限于变电站的建设、输电线路的铺设、配电设备的安装与调试等。
工程地点位于___________，预计工期为____个月。
二、工程质量乙方必须按照国家相关标准和规范进行工程建设，确保工程质量达到国家规定的优良等级。
所有设备和材料必须符合国家标准，并通过甲方或第三方的质量检验。
三、工程造价及支付方式本工程的总造价为人民币_______元。
支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付总造价30%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的款项。
四、工程进度乙方应根据合同约定的时间表推进工程进度，如遇不可抗力因素导致延误，应及时通知甲方并协商解决。
五、变更与索赔如因设计变更或其他原因需要对工程内容进行调整，双方应签订书面变更协议。
对于由此产生的额外费用，乙方有权提出索赔。
六、违约责任任何一方未履行合同义务或违反合同条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
八、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
110kV输变电工程施工合同
110kV 输变电线路工程施工合同发包人：承包人：签订时间：签定地点：第一部分：合同书本合同书由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：（a）合同书；（b）中标通知书；（c）标价工程量表（d）合同专用条件；（e）合同通用条件；（f）招标文件和投标文件；（g）技术规范的组成文件；（1）包括在合同文件中的书面技术规范；（2）参考资料中包括的技术规范；（h）图纸的合成资料；（1）标明的尺寸；（2）文字注释；（3）图解显示；（i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；（2）满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格；（3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；（4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
110kv变电站及架空线路维修合同6篇
110kv变电站及架空线路维修合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要对其110kv变电站及架空线路进行维修，经与乙方充分协商，达成以下合同协议，以资共同信守。
一、工程概况2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程范围：变电站内部设备检测与维护，架空线路的检修与改造等。
4. 工程内容：包括但不限于设备巡检、故障诊断、零件更换、系统调试等。
二、合同金额与支付方式1. 合同总金额：人民币[大写金额]（¥[金额]）。
此费用包含材料费、人工费、管理费等一切相关费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）工程完工并通过验收后XX日内，甲方支付剩余款项。
3. 发票：乙方在收到款项后提供合法有效的发票。
三、工程期限与进度安排1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 完工日期：自开工之日起XX个月内完成全部工程内容。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
3. 进度安排：乙方应按照双方约定的时间节点完成各阶段任务，确保工程进度。
四、工程质量与验收标准1. 工程质量标准：符合国家相关标准及规范，确保安全稳定运行。
2. 验收标准：工程完工后，由甲乙双方进行验收，并签署验收报告。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改直至验收合格。
3. 质保期：工程验收合格后，乙方提供XX个月的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修。
五、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）按时支付合同款项；（2）提供必要的施工条件与协助；（3）参与工程验收并签署验收报告。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定完成工程任务；（2）确保工程质量与安全；（3）提供必要的技术支持与售后服务；（4）遵守现场管理规定，注意环保与安全。
110kv变电工程合同
110kv变电工程合同一、合同基本信息甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________项目名称：110kV 变电工程项目地点：_________________合同编号：_________________签订日期：_____年___月___日二、工程概述本合同涉及的110kV变电工程包括但不限于以下内容：1. 新建110kV变电站一座，包括主控楼、配电装置室、变压器及附属设施等。
2. 安装110kV输电线路及相关配套设施。
3. 确保工程质量符合国家及行业标准。
三、合同金额合同总金额为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
四、工程期限工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
五、质量要求1. 工程质量必须达到国家及行业相关标准要求。
2. 设备和材料必须符合设计规范和合同要求。
3. 施工过程中应遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
六、验收标准工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可投入使用。
七、付款方式1. 合同签订后，甲方支付合同总额的____%作为预付款。
2. 工程进度款根据实际完成的工程量按月支付。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
八、违约责任1. 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未能按合同约定支付工程款项，应承担违约责任。
九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
十一、附件1. 工程设计图纸及相关技术文件。
2. 工程施工进度计划表。
3. 其他双方认为必要的文件或资料。
2024年110KV输变电工程施工合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年110KV输变电工程施工合同范本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期1.5 施工地点2. 合同价格2.1 工程总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 价格调整3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工计划3.3 施工材料3.4 施工设备3.5 施工安全4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量争议解决5. 进度管理5.1 施工进度计划5.2 进度延误5.3 进度加快6. 变更管理6.1 变更申请6.2 变更批准6.3 变更费用7. 合同的解除和终止7.1 合同解除7.2 合同终止8. 违约责任8.1 发包方违约8.2 承包方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 保险10.1 保险责任10.2 保险办理10.3 保险费用11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 合同的生效、修改和解除12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同解除13. 一般条款13.1 适用法律13.2 合同语言13.3 合同的附件14. 其他条款14.1 发包方和承包方的信息14.2 合同签署日期14.3 合同编号第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，承担工程发包义务的一方，即2024年110KV输变电工程的所有权人或其合法授权人。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程施工义务的一方，即取得发包方施工许可的施工企业。
1.3 工程工程是指发包方委托承包方施工的2024年110KV输变电工程，包括所有施工图纸、技术文件、设备、材料及相关工作。
1.4 施工期施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的期限。
1.5 施工地点施工地点是指本合同约定的工程实施的具体地点。
110kv线路合同范本
110kv线路合同范本《110kV 线路合同》甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程内容：包括但不限于 110kV 线路的勘察、设计、施工、调试、验收等工作。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工时间]2. 竣工日期：[预计竣工时间]3. 工期总日历天数：[具体天数]三、工程质量标准1. 乙方应按照国家和行业相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，应通过相关部门的验收合格。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体天数]内，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款。
进度款：乙方按照工程进度提交进度报告，经甲方审核确认后，按进度支付工程款项，支付至工程总造价的[百分比]。
竣工款：工程竣工并通过验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]。
质量保证金：预留工程总造价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时无息退还。
五、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供工程所需的相关资料和文件。
2. 按合同约定支付工程款项。
3. 协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
乙方责任与义务：1. 按照合同要求组织施工，确保工程质量和工期。
2. 遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
3. 负责工程的竣工验收及相关资料的整理和移交。
六、工程变更如因甲方要求或设计变更等原因导致工程发生变更，双方应协商确定变更的内容、费用及工期等事宜，并签订书面变更协议。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的质量标准和工期完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。
110kv输变电工程合同模板
110kv输变电工程合同模板第一章总则。
为了规范110kv输变电工程的合同管理，保障工程质量和工期，双方遵循合同法及相关法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下合同：第二章项目概况。
甲方（施工单位），___________。
乙方（业主单位），___________。
项目名称，110kv输变电工程。
项目地点，___________。
工程范围，___________。
工程内容，___________。
工程工期，___________。
工程造价，___________。
第三章合同条款。
第一条交付标准。
1.1 甲方应按照国家相关标准和规范进行工程设计、施工、验收，并保证工程质量符合国家标准。
1.2 乙方应提供相应的工程资料和配合甲方进行施工，确保工程进度和质量。
第二条工程价格。
2.1 工程价格为___________元人民币，包括设计、施工、材料、设备、运输等费用。
2.2 工程价格不包括因乙方原因导致的工程变更和延期等额外费用。
第三条工程进度。
3.1 工程工期为___________，自合同签订之日起计算。
3.2 若因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求相应的延期费用。
第四条施工保证。
4.1 甲方应保证施工人员具备相应的资质和技术能力，保证施工安全和质量。
4.2 甲方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，保证工程质量符合国家标准。
第五条工程变更。
5.1 若乙方需要对工程内容进行变更，应提前书面通知甲方，并经双方协商确定变更内容和费用。
5.2 工程变更涉及的费用由乙方承担，甲方按照变更后的工程内容和工程量进行调整。
第六条质量保证。
6.1 工程竣工验收合格后，甲方对工程实行一年的质量保修期，保修期内，因工程质量问题导致的损坏由甲方负责修复。
6.2 质量保修期过后，甲方对工程提供相应的维修服务，维修费用由乙方承担。
第七条违约责任。
7.1 若甲方未按照合同约定的工程质量标准进行施工，导致工程质量不符合国家标准，甲方应承担相应的违约责任，并进行相应的赔偿。
110kv变电站工程合同
合同编号：________甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方平等、自愿、协商一致，就甲方110kv变电站工程（以下简称“工程”）的建设，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________110kv变电站工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________1.5 工程质量标准：________二、合同金额2.1 双方确认，本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 乙方报价已包含施工所需的所有材料、设备、人工、施工机具、运输、保险、税费等费用。
三、合同工期3.1 双方确认，本工程合同工期为____个月，自甲方提供施工图纸及施工所需现场条件之日起计算。
3.2 乙方应按合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。
四、质量保证4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范和标准要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应按合同约定提供质保服务，质保期为____年。
五、付款方式5.1 双方确认，本工程付款分为三个阶段，分别为工程进度款、工程验收款和质保金。
5.2 工程进度款：按工程实际进度，双方协商确定付款比例和时间。
5.3 工程验收款：工程验收合格后，甲方支付合同总金额的____%。
5.4 质保金：工程验收合格后，甲方支付合同总金额的____%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
六、违约责任6.1 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金。
6.2 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
110kv输变电工程施工合同
110kv输变电工程施工合同甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于条款：1. 甲方是依法注册成立的公司，有权进行本合同所述的工程。
2. 乙方是具有相应资质的施工单位，有能力按照甲方的要求完成本合同所述的工程。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在110kV 输变电工程施工过程中的权利、义务和责任。
工程概况：1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如线路架设、变电站建设等]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程期限：自 [开工日期] 至 [竣工日期]合同价款：1. 合同总价为 [金额]，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 付款方式：[具体付款方式，如进度付款、里程碑付款等]。
工程质量与验收：1. 乙方必须按照国家和行业标准进行施工，并确保工程质量。
2. 工程验收应按照国家相关规定执行。
双方权利与义务：1. 甲方权利与义务：- 按时支付合同价款。
- 提供施工所需的相关资料和条件。
- 对工程进度和质量进行监督。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量，按期交付工程。
- 遵守安全生产规定，确保施工安全。
违约责任：1. 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体内容应根据违约情况和损失程度确定。
争议解决：双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决。
协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
合同变更与解除：1. 任何对合同内容的变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 合同可在双方协商一致的情况下解除。
其他条款：[根据具体情况添加其他必要的条款，如保密协议、保险要求、工程保修期等]合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同附件：[列出所有合同附件，如施工图纸、技术规范、工程量清单等]甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请确保在签订正式合同前，由专业法律顾问进行审查，并根据项目具体情况和当地法律法规进行必要的调整和补充。
110K变电站施工合同(2024精)
110K变电站施工合同1. 合同双方2. 合同背景甲方计划在[地点]建设110K变电站，为此需要与乙方签订施工合同。
本施工合同的目的是明确双方在变电站建设过程中的权利和责任。
3. 合同条款3.1 工程范围•乙方将按照甲方提供的设计文件和技术规范，负责变电站的施工工作，并确保工程质量和进度符合约定。
3.2 工期•工程的起止日期为合同生效之日起至竣工验收合格之日止。
•乙方应确保工程按照合同约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方将承担相应的赔偿责任。
3.3 工程质量•乙方应按照国家和行业的相关标准和规范，确保施工过程中的质量控制。
•甲方有权对乙方的施工过程和质量进行监督和检查。
3.4 工程款项及支付方式•工程款项总额为[总金额]，乙方应根据工程进度及时向甲方申请支付工程款。
•工程款项支付方式约定如下：[支付方式]3.5 工程变更和索赔•如甲方需要进行工程变更，应提前书面通知乙方，并双方协商确定相应的变更费用和工期。
•如因甲方原因导致工程延误或乙方未能履行合同约定的条件，乙方有权提出索赔要求。
4. 违约责任4.1 甲方违约责任•如甲方未按时支付工程款项或提供必要的设计文件和技术规范，甲方应承担相应的违约责任。
4.2 乙方违约责任•如乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此所遭受的一切经济损失。
5. 合同解除5.1 解除条件–乙方严重违约，无法履行合同约定的义务；–经双方协商一致，决定解除合同。
5.2 解除的后果•合同解除后，双方应立即停止工程施工，并按照约定处理相应的赔偿和违约责任。
6. 其他6.1 合同变更•本合同的变更及补充事项，必须经双方书面协商一致，并签订书面的变更协议。
6.2 争议解决•本合同的履行和解释均适用相关法律。
•如发生争议，双方应首先采取友好协商解决，协商不成的，可向法院提起诉讼。
注：本合同以中文书写，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
110kv输变电工程合同模板
110kv输变电工程合同模板甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款： [简要说明双方签订合同的目的和背景]双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行110kV 输变电工程施工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：110kV 输变电工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于输电线路架设、变电站建设、相关设备安装调试等。
4. 工程规模：[具体规模描述]第二条工程期限1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 总工期：[总工期] 日历天第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2. 乙方应确保工程质量达到甲方要求，并在工程竣工后提供相应的质量保证文件。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款：[总价款金额] 元人民币。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、最终验收款等]。
第五条甲乙双方权利与义务1. 甲方权利与义务：[具体描述甲方的权利与义务]。
2. 乙方权利与义务：[具体描述乙方的权利与义务]。
第六条安全与环保1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，保护施工现场及周边环境，防止污染。
第七条工程变更1. 任何工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 工程变更导致的合同价款调整，按照双方协商确定。
第八条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，双方签署工程验收合格证明。
第九条违约责任1. 双方应严格履行合同义务，任何一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体内容按照本合同相关条款执行。
第十条争议解决1. 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决。
2. 协商不成，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2024110KV变电站施工合同
2024110KV变电站施工合同甲方(承包商):_________________乙方(委托人):_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就2024110KV变电站施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：2024110KV变电站施工工程。
1.2 工程地点：__________________。
1.3 工程内容：本工程包括变电站的土建、设备安装、调试等工程任务。
第二条工程质量与验收2.1 甲方应按照国家有关规定和标准，保证工程质量达到设计要求和验收标准。
2.2 工程竣工后，乙方应组织验收，对合格的工程进行验收，并出具验收报告。
如有不合格之处，甲方应及时整改，直至符合验收标准。
第三条工程进度与付款3.1 甲方应按照合同约定的时间节点完成工程任务。
如因不可抗力因素导致工程进度延误，甲方应及时通知乙方并提供相关证明材料。
3.2 乙方应按照合同约定的付款方式和时间节点支付工程款项。
如有特殊情况需要调整付款方式或时间节点，需经双方协商一致书面同意。
第四条保修与维护4.1 自工程竣工之日起，甲方应对工程提供一年的质量保修服务。
在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，甲方应负责免费维修或更换。
4.2 在保修期外，甲方仍应对工程承担维修责任，但需收取合理的维修费用。
第五条保密条款5.1 本合同涉及的商业秘密和技术资料等，双方应对其严格保密，不得向第三方泄露或披露。
5.2 如因违反保密条款而导致损失的，应由违约方承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 本合同的履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
110千伏输电线路基础承包合同
110千伏输电线路基础承包合同协议背景1.1 本协议由双方在平等自愿的基础上达成，目的是为了明确双方的权利与义务，以便在协议期内有效地履行各项条款。
1.2 协议的签订将促进双方的合作与发展，双方承诺按照协议约定的内容履行各自的义务，并共同推进合作项目的顺利进行。
协议条款2.1 双方责任2.1.1 第一方负责提供所有必要的资源和技术支持，以确保项目的顺利进行。
2.1.2 第二方应按时完成所承担的任务，并确保工作质量符合约定标准。
2.2 项目实施2.2.1 项目的实施应按照双方约定的时间表进行，任何一方不得随意更改时间表。
2.2.2 如遇不可抗力因素导致项目无法按时实施，双方应及时沟通，协商解决方案。
2.2.3 双方应定期召开项目进展会议，讨论项目的实施情况和存在的问题，制定相应的解决措施。
2.3 财务安排2.3.1 项目资金的使用应透明、合理，双方应就资金使用情况进行定期审查。
2.3.2 任何一方在财务管理中如发现异常情况，应及时向对方报告并提供相关证据。
2.3.3 双方应共同制定预算，并在预算范围内控制支出，避免超支现象的发生。
保密条款3.1 双方均应对在协议履行过程中知悉的商业秘密和其他机密信息保密，不得向第三方泄露。
3.2 保密义务在协议终止后继续有效，双方应采取合理措施保护机密信息不被泄露。
3.3 如一方因故需要披露机密信息，应事先征得另一方的书面同意。
知识产权4.1 项目过程中产生的所有知识产权归属于双方共同所有，除非另有约定。
4.2 双方应共同维护知识产权的合法性，不得侵犯第三方的知识产权。
4.3 任何一方未经另一方书面同意，不得将知识产权用于协议之外的用途。
协议变更与终止5.1 协议的任何变更均需双方书面同意，并形成正式的补充协议。
5.2 如一方违反协议条款，另一方有权要求其整改，并可根据实际情况终止协议。
5.3 协议终止后，双方应妥善处理与协议有关的事宜，包括但不限于财务结算和项目收尾工作。
110kv的高压供用电合同3篇
110kv的高压供用电合同3篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（供电方）：__________供电公司乙方（用电方）：__________公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为保证双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方为乙方提供110kv高压电力供应事宜，特订立本合同。
一、合同背景及目的鉴于乙方的用电需求，甲方同意向乙方提供110kv的高压电力供应，以满足乙方的正常生产和生活用电。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保电力供应的安全、可靠、经济、合理。
二、供电方式及质量要求1. 甲方应按照国家标准向乙方提供稳定、连续的110kv高压电力供应。
2. 供电频率、电压波动范围、谐波含量等电力质量指标应符合国家电力行业标准。
3. 在电网结构允许的情况下，甲方应优先保障乙方的电力供应。
三、用电方的权利和义务1. 乙方应按照约定的用电量合理使用电力，不得超负荷用电或从事违法用电行为。
2. 乙方应安装符合国家标准的用电设备，并负责设备的维护和管理。
3. 乙方应按时缴纳电费，如有违约，应按照约定支付违约金。
四、电价及结算方式1. 电价按照供电部门公布的标准电价执行，如遇价格调整，按调整后的标准执行。
2. 电费结算方式采用月度抄表结算方式，乙方应在每月底前结清当月电费。
3. 如乙方连续三个月未能按时缴纳电费，甲方有权采取停电措施。
五、供电设施的维护与管理1. 甲方负责110kv高压供电设施的日常维护和管理，确保电力供应的安全可靠。
2. 乙方应协助甲方进行供电设施的维护和管理，如发现异常应及时通知甲方。
3. 因乙方原因造成供电设施损坏，乙方应承担修复费用。
六、电力调度与安全管理1. 双方应共同遵守电力调度规则，保证电力系统的稳定运行。
2. 乙方应制定并遵守安全用电规章制度，加强员工的安全用电教育。
3. 甲方有权对乙方的用电情况进行检查和监督，确保安全用电。
七、违约责任及解决方式1. 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
(版)110千伏输变电工程合同
110KV输变电工程合同委托方〔甲方〕：受托方〔乙方〕：第一局部合同协议书委托方〔甲方〕：受托方〔乙方〕：根据?中华人民共和国合同法? 、?建设工程勘察设计管理条例?等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。
第1条工程概况工程名称：工程地点：第2条勘察设计范围乙方按照规划提供的改线选址的红线，承当北城变110KV送电线路改迁工程的勘察设计工作的范围如下：1、110kV北城变出线5回线路：110kV五北线、110kV北温线、110kV白北II回、同塔双回110kV 苏北线及110kV白北I回线路；2、同塔双回110kV白北I回及白南I回线路；3、同塔双回110kV苏北线及白南I回线路。
第3条合同协议价格合同价格人民币〔大写〕： (￥元)第4条合同组成局部以下文件为合同的组成局部 :1、合同协议书；2、通用合同条款；、专用合同条款上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。
第5条词语含义-1-本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相-2-应词语的含义相同。
第6条合同生效加盖双方公章生效。
第7条份数本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
〔横线以下为双方签字盖章，无正文〕甲方〔章〕：乙方〔章〕：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：开户银行：中国建设银行乌鲁木齐账号：税号：签订日期：年月日-3-第二局部通用合同条款第1条一般约定定义以下词语应具有本条所赋予的含义：合同:指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标〔签约〕通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成局部的其他文件所组成的整体。
采购文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。
委托方：是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人，一般为工程法人单位。
110千伏输变电工程合同
合同编号：_____甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行110千伏输变电工程的设计、施工、设备供应等相关事项，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：110千伏输变电工程1.2 工程地点：_____1.3 工程规模：根据双方确认的设计方案确定。
1.4 工程内容：包括但不限于工程设计、设备供应、施工、调试、验收等。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：_____元整（小写）：_____元。
2.2 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到双方约定的节点后，甲方按实际完成工程量支付相应的工程进度款。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同款项。
三、合同履行3.1 乙方应按照双方确认的设计方案进行工程设计，并按照约定的时间节点完成设计成果的提交。
3.2 乙方应按照设计方案和施工规范进行施工，确保工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。
3.3 乙方应提供合格的设备，并负责设备的安装、调试和验收。
3.4 乙方应按照约定时间完成工程的施工和验收，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、保密条款4.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密等敏感信息，应予以严格保密。
4.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____签订日期：_____以上合同仅供参考，具体合同内容需根据双方实际情况进行调整，并在签订合同时以书面形式明确。
110kv变电站合作建设合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除110kv变电站合作建设合同篇一：110KV变电站工程安装合同110KV变电站施工合同编制日期：二〇一三年月输变电工程建设施工合同项目单位（全称）：(以下简称甲方)施工单位（全称）：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。
(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。
三、双方一般权利和义务1、甲方职责1.1参与工程质量、安全活动；1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收；2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。
2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作：1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任；2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续；3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。
山西110kv输变电工程合同
合同编号：____甲方：____（以下简称“甲方”）乙方：____（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行____（工程名称）110kV输变电工程（以下简称“本工程”）的设计、施工、设备供应等相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 本工程位于____（工程地点），主要包括____（工程内容），工程规模为____。
1.2 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行设计、施工，并确保工程质量达到国家相关标准和规范要求。
二、合同范围2.1 乙方负责本工程的设计、设备供应、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程的设计和施工，并保证工程进度。
三、合同价格3.1 本合同的总价为人民币____元（大写：____元整），其中包括设计费、施工费、设备费、调试费、验收费等。
3.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
四、合同履行4.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程的设计和施工，并保证工程质量。
4.2 甲方应按照合同约定的时间节点支付合同价款。
4.3 双方应共同参加工程验收，乙方应按照验收标准进行自检，并配合甲方进行验收。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的时间节点完成工程的设计和施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
5.2 甲方未按照合同约定的时间节点支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____签订日期：____（注：以上合同仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
110K V输变电工程合同委托方（甲方）：受托方（乙方）：第一部分合同协议书委托方（甲方）：受托方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。
第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：第2条勘察设计范围乙方按照规划提供的改线选址的红线，承担北城变110KV送电线路改迁工程的勘察设计工作的范围如下：1、110kV北城变出线5回线路：110kV五北线、110kV 北温线、110kV白北II回、同塔双回110kV苏北线及110kV白北I 回线路；2、同塔双回110kV白北I回及白南I回线路；3、同塔双回110kV苏北线及白南I回线路。
第3条合同协议价格合同价格人民币（大写）：(¥元)第4条合同组成部分下列文件为合同的组成部分:1、合同协议书；2、通用合同条款；4、专用合同条款上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。
第5条词语含义本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
第6条合同生效加盖双方公章生效。
第7条份数本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
（横线以下为双方签字盖章，无正文）甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：开户银行：中国建设银行乌鲁木齐账号：税号：签订日期：年月日第二部分通用合同条款第1条一般约定1.1 定义下列词语应具有本条所赋予的含义：1.1.1 合同: 指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标（签约）通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。
1.1.2 采购文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。
1.1.3 委托方：是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人，一般为项目法人单位。
委托方有权委托建设管理单位代为执行委托方在本合同项下的权利及义务。
1.1.4 受托方：指具有工程勘察设计主体资格并被委托方接受的当事人以及取得受托方资格的合法继承人，但不包括其任何受让人。
1.1.5 工程：指合同协议书中约定的工程。
1.1.6 合同价格：指乙方完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，甲方应支付的总费用。
1.1.7 日（天）：指公历日。
1.1.8 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”“、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”“×日后”不包括当日。
按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。
期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。
1.2语言文字合同文件使用中文书写、解释和说明。
1.3 适用法律1.3.1合同文件的适用法律为中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及工程所在地地方性法规、地方政府规章。
1.3.2 勘察设计应使用专用合同条款约定的国家标准、规程、规范；国家没有相应标准、规程、规范时，可使用专用合同条款约定的行业标准、规程、规范或工程所在地的省级地方标准、规程、规范或企业标准、规程、规范。
第2条双方义务2.1 甲方义务2.1.1 甲方尊重乙方根据国家、行业或自治区地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利，不提与国家或行业标准、规程、规范相抵触的要求。
2.1.2 甲方协调有关部门向乙方提供开展勘察设计工作所需的有关的基础资料：⑴110kV五北线、110kV北温线、110kV白北II回、同塔双回110kV苏北线及110kV白北I回、同塔双回110kV白北I回及白南I回线路、同塔双回110kV苏北线及白南I回线路的相序、导地线、光缆的技术参数、光缆走向图（含接头盒的位置）。
⑵阿克苏110KV北城变四级网络图⑶协调规划部门提供改迁线路廊道的规划道路坐标及道路规划图（含电子文本）。
2.1.3 甲方应在合同签订时将合同中出现的要求乙方遵照执行的企业规章制度纸质文本（一式两份）提供给乙方。
2.1.4 甲方按合同约定向乙方支付合同价款。
2.1.5 甲方负责签订与工程建设及运行有关的土地征用、运输、水源、城市规划、环境保护、设备采购等合同。
2.1.6 甲方负责协调勘察设计过程中乙方与有关单位的配合事宜。
2.2 乙方义务2.2.1 乙方应按照国家、行业或自治区地方的标准、规程、规范要求进行勘察设计工作，严格执行设计标准，降低工程造价，确保工程质量，并负责相关责任。
2.2.2 乙方按照本合同专用合同条款约定的交付时间及份数向甲方交付设计文件，并对委托范围内的勘察设计成果的真实性、完整性、准确性负责。
2.2.3 乙方按照合同约定组织和实施勘察设计，保证勘察设计质量和施工要求，当出现疑问和发现甲方提供资料有误以及有可能在施工中出现变动或对工程建设质量、安全、造价不利因素时，乙方应及时书面告知甲方。
2.2.4 乙方在进行勘察设计工作过程中应承担以下安全环保职责：⑴明确项目实施范围内，提交完整的工程所在地地质等相关资料，满足工程项目安全施工需要。
⑵严格执行勘察作业相关规定，保证各类管线、设施和周边建（构）筑物的安全。
⑶根据施工及运行安全操作和安全防护需要，增加安全及防护设施内容设计，设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施，提出防范安全事故的指导意见。
⑷对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目，提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议。
⑸工程设计时考虑土石方堆放场地，制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”（废弃物、废水、废气）及噪声等排放处理措施，使之符合国家、地方政府有关职业卫生和环境保护的要求。
⑹参与或配合基建安全事故的调查处理工作。
2.2.5按照甲方要求做好工程建设全过程的现场服务工作、技术指导，配合开展工程结算。
2.2.6 乙方应按专用合同条款约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作。
除非甲方书面同意外，否则乙方不得更换设计人员。
2.2.7 乙方编制的初步设计文件，应当满足施工招标文件、主要设备材料订货和施工图设计文件的需要；施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工需要。
2.2.8 乙方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求须符合国家规定标准，并满足施工和运行要求，对设计成果全面负责。
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，乙方不得指定生产厂、供应商。
2.2.9 乙方应严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。
2.2.10乙方应接受甲方聘请的设计监理方的监理；设计监理方的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不减轻或免除乙方的责任。
2.2.11 未经甲方同意，乙方不得向第三方披露、转让甲方提交的设备图纸等资料。
2.2.12 乙方提供的经过审定的设计方案为本合同的主要技术方案。
2.2.13乙方应确保设计质量，按甲方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备审查工作。
2.2.14 乙方应按甲方正式给定的工程名称及杆塔编号编制设计文件，并参加有关工程设计协调、评审、收口等会议，专用合同条款另有约定除外。
2.2.15乙方应参加工程例行会议及各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关工作。
乙方应以书面形式出具甲方需要的各种方案论据。
2.2.16 乙方应协助甲方做好工程档案的归档、工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结、工程质量事故调查和处理等工作。
2.2.17乙方应负责专用合同条款约定的其他工作。
第3条勘察设计范围3.1乙方需承担的勘察设计工作的范围见合同协议书。
3.2 专用合同条款约定的其他服务。
第4条勘察设计工期中标后45天。
第5条设计文件交付乙方根据有关规定和专用合同条款约定的时间向甲方交付设计文件，因设计文件支付延长影响工程建设造成的损失和责任由责任方承担。
甲方延迟提交原改迁线路资料及文件，乙方交付设计文件的时间可相应顺延。
第6条审查、确认6.1 审查6.1.1 乙方应按国家及行业有关规定提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的设计文件供审查之用，甲方负责安排相关审查事宜。
6.1.2 乙方交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责在本合同约定范围内对设计文件进行必要的修改和补充。
若甲方对审定的设计原则进行重大变更导致需重作或修改设计时，双方需签订补充协议或另签合同。
6.2 确认6.2.1 甲方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作，并形成双方书面确认意见。
6.2.2 上述确认或会审意见造成勘察设计返工的，非乙方原因的，由甲方负责返工的勘察设计费用；因乙方原因造成的，返工的勘察设计费用由乙方承担。
第7条合同价格7.1合同价格在合同协议书中约定，任何一方无权擅自改变。
专用合同条款另有约定或发生下列情况的，合同价格可予调整：工程建设工期与约定的工期不一致且差别较大，经双方协商决定对勘察设计费进行调整的。
7.2 合同价格及其他费用的支付见专用合同条款。
7.3 勘察设计质量的考核评价按照《国家电网公司输变电工程设计质量评价与考核管理办法》（国家电网基建[2011]1152号）执行。
第8条现场服务8.1 乙方对所承担勘察设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底，现场解释设计意图。
8.2 乙方应根据甲方要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装、调试阶段、验收时及时提供现场服务。
8.3乙方的现场服务应及时、有效。
第9条知识产权9.1 乙方根据本合同向甲方提交的设计文件的著作权等知识产权及相关权利归属由专用合同条款约定。
未经权利人同意，任何一方不得向任何第三方转让或允许第三方使用上述设计文件，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。
9.2 乙方所提交的设计文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。
如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责处理，并承担由此引起的一切责任。
第10条保密义务10.1乙方及其工作人员应对设计文件和在合同执行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。
乙方应承担的保密义务包括但不限于：10.1.1 未经甲方书面同意，不得将上述设计文件、资料及信息披露给任何第三人；10.1.2 不得将上述设计文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；10.1.3 在设计文件通过审查后或按甲方要求，及时将上述资料和信息返还甲方，或按甲方要求作适当处理。