工程款结算还款协议书10篇
还款协议书(通用10篇)
还款协议书（通用10篇）还款协议书1甲方：乙方：为了使__，双方经过友好协商，就有关事项协议如下：第一条还款内容1．还款金额：人民币__2．还款期限及方式：自签订此协议之日起乙方__至__年__月__日前还清，即签订此协议之日还__元，其余的分12期付清，每期还款__元，分别于每月的X号前支付。
3．利率：按照__的利率执行，具体为：__。
第二条甲乙双方的义务（一）甲方的义务：1．在乙方还款时，向乙方出具收据；2．乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将借据交给乙方。
（二）乙方的义务：1．应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。
第三条违约责任：乙bai方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。
第四条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本协议自双方签字之日生效。
甲方：乙方：签署日期：还款协议书2甲方：乙方：因乙方于20__年至20__年期间三次向甲方借款，共计壹佰贰拾万元整（￥120__00元）。
现甲乙双方就偿还此借款本息的事宜，经友好协商达成如下协议条款，以资双方信守：一、甲乙双方共同确认：甲方于20__年11月15日向乙方提供借款陆拾万元，于20__年5月31日向乙方提供借款叁拾万元，于20__年11月12日向乙方提供借款叁拾万元（该笔借款借期约定为20天左右)，三次借款共计壹佰贰拾万元整（￥120__00元），以上三次借款均有借条为证。
乙方对以上借款事实予以认可，并承认已经收到甲方支付的上述全部借款。
二、甲乙双方共同确认：乙方曾向甲方提出借款时，向甲方承诺上述借款均按月息三分计算利息，现为避免口头约定的不稳定性，特以此书面形式确认。
乙方承诺上述借款壹佰贰拾万元整（￥120__00元）均按月息三分还本付息。
上述借款至本协议签订之日止共产生利息共计元，现乙方仅向甲方支付利息元，未支付利息元。
三、甲乙双方共同确认：自本协议签订之日止，乙方共欠付甲方借款本息共计元，为维护甲乙双方之间的友好关系，乙方承诺按照以下还款方式向甲方还清上述借款：1、于本协议签订之日起15日内向甲方还款元；2、自第一笔还款支付之日起30日内向甲方还款元；3、至年月日，乙方承诺将还清全部借款。
工程款结清协议书书
工程款结清协议书书工程款结清协议书书（精选12篇）工程款结清协议书书（精选12篇）1甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业__________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________ 代表人：________乙方：________ 代表人：______________年___月___日工程款结清协议书书（精选12篇）2发包人：_________________承包人：_________________依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围，该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：_________________一、工程结算范围：___________________________________(参照承包范围)。
工程款结算还款协议7篇
工程款结算还款协议7篇第1篇示例：工程款结算还款协议甲方(借款人)：______________乙方(出借人)：______________就甲方欠乙方的工程款结算事宜，甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：一、借款金额：甲方欠乙方工程款________元。
借款期限为______天/月。
二、还款方式：甲方应按照以下方式偿还上述工程款：1. 在借款合同签订之日起______天/月内，一次性偿还全部工程款。
2. 分期偿还：首次还款日为______，之后每______期偿还______元/期，直至全部还清。
三、利息及罚息：甲方应按照以下利率支付利息：1. 借款本金的______%/天/月。
逾期还款的，甲方应支付逾期本金______%/天/月的罚息。
四、还款时间及方式：甲方每期应在规定的还款日前将应还款项存入乙方指定的银行账户中。
五、提前还款：甲方有权提前偿还全部或部分工程款，提前偿还不减少甲方应支付的利息。
六、逾期还款：如甲方未能按期偿还工程款或利息，应按照协议约定支付罚息，乙方有权采取合法手段追究甲方的法律责任。
七、保证：甲方保证借款用途合法，如因甲方违反协议规定而引起的一切法律纠纷，甲方须自行承担责任。
八、争议解决：本协议一切争议应友好协商解决，若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
九、其他约定：本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。
协议自签订之日起生效。
签订日期：______________第2篇示例：工程款结算还款协议甲方：（单位名称）乙方：（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方支付的工程款做出如下协议，以兹共同遵守：一、工程款支付方式1. 甲方应按照双方签订的工程合同的约定，将工程款支付至乙方指定的账户。
2. 工程款支付方式为（银行转账/支票支付/现金支付），具体支付方式以双方协商一致为准。
二、工程款结算1. 乙方确认收到甲方支付的工程款，并保证在承诺的工期内按工程合同的约定完成工程项目。
工程款结算还款协议书范本9篇
工程款结算还款协议书范本9篇第1篇示例：工程款结算还款协议书范本甲方（出借人）：（自然人或单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方当事人在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方提供工程款结算还款事项，达成如下协议，并诚信守约，共同遵守：第一条项目概述乙方拟从甲方处获得工程款结算还款，用于（项目名称或用途），项目总额为（具体金额），（大写金额）。
第二条资金使用乙方应当按照双方约定的用途使用获得的工程款结算还款，不得挪作他用。
第三条还款方式1. 乙方应当按约定时间及金额按时足额偿还工程款结算还款，还款方式为（一次性还款、分期还款等）。
2. 若乙方需采取分期还款方式，双方应当另行签署《工程款分期还款协议书》，约定具体的还款时间、金额等事项。
第四条利息与违约金1. 工程款结算还款不设利息。
2. 若乙方未按约定时间足额偿还工程款结算还款，每延期一天应支付违约金，违约金比例为尚未归还金额的0.5%/天。
乙方的还款账户为：（具体银行名称、账户名、账号），甲方向该账户提供工程款结算还款。
乙方有权在合同约定的还款期限内提前偿还工程款结算还款，提前还款不须支付任何违约金。
第七条保证及担保如乙方是单位，应提供其法定代表人签名及单位公章有效证明文件；如乙方是个人，应提供其有效身份证明文件。
第八条违约责任1.如乙方违反本协议的任何约定，甲方有权要求乙方立即履行义务，并承担违约责任。
2.如因乙方违约造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的损失，包括但不限于律师费、诉讼费等。
第九条协议的变更和解释1. 若有本协议的变更，必须经过双方当事人书面协商，并签字确认后生效。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第十条争议解决本协议的签订、解释与履行均适用中华人民共和国的法律。
第十一条生效与终止协议自双方签署之日起生效，至工程款结算还款全部履行完毕终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：一份存甲方，一份存乙方。
工程款结算还款协议范本通用版8篇
工程款结算还款协议范本通用版8篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目施工事宜，经过友好协商，达成施工协议。
现就工程款结算还款事宜，特订立本协议，以兹信守。
一、协议目的双方本着公平、公正、诚实信用的原则，明确工程款结算还款的具体事项，以确保工程款的顺利支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程总价：___________________________三、结算方式1. 甲方应按照施工合同约定的工程进度进行工程款支付。
2. 工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告及结算资料，甲方进行结算审核。
3. 结算审核完毕后，双方签署结算确认书，并据此进行最终工程款支付。
四、还款计划1. 甲方应在工程竣工验收合格后的_____（具体天数）内，支付工程款的_____%。
2. 甲方应在工程竣工验收合格后的_____个月内，支付工程款的_____%。
3. 甲方在工程竣工验收合格后的第_____个月起，按照月度等额本息还款的方式，分期支付剩余工程款。
具体还款计划如下：（此处详细列明每月还款金额、还款期限等）五、保证措施1. 甲方提供如下担保措施：___________________________（此处详细列明担保措施）以确保工程款的按时支付。
2. 若甲方未能按时支付工程款，应按照未支付金额的一定比例（如每日万分之五）支付违约金。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中，如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程款结算三方协议10篇
工程款结算三方协议10篇工程款结算三方协议1原告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,电话：________________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________诉讼请求：1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。
________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。
________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
工程款结算还款简单协议书范本（精选8篇）
工程款结算还款简单协议书工程款结算还款简单协议书范本（精选8篇）在现在社会，协议书使用的情况越来越多，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。
想写协议书却不知道该请教谁？下面是小编整理的工程款结算还款简单协议书范本（精选8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程款结算还款简单协议书1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：1、工程地点: 县镇社区小区号2、工程承包方式：包工包料3、工程期限天4、开工日期20 年月日竣工日期20 年月日5、双方商定，本工程的价款为人民币(大写) 元整。
首付元整，经验收合格后一次性付清余款。
6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。
甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。
在工程款结清后，办理移交手续。
7、本工程自验收合格双方签字之日起保修年。
8、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
9、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
10、合同一式份，甲乙双方各持份，合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲方(签字/盖章)：乙方(签字/盖章)：工程款结算还款简单协议书2甲方（业主）：乙方（承包人）：依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：____________________________________________。
2、承包方式：双方商定采取下列_________种方式。
（1）包工包料；（2）包工、包部分材料；（3）包工不包料。
工程款结算还款协议书范本7篇
工程款结算还款协议书范本7篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方与乙方在_____________工程项目上，存在工程款结算事宜，现双方根据平等、自愿、互利的原则，达成如下还款协议：一、协议背景双方确认，在_____________工程项目的施工过程中，乙方已经按照合同约定完成了相应的工程任务。
现工程已竣工验收合格并交付使用，但甲方尚未支付全部工程款给乙方。
为明确双方权益，确保工程款的顺利结算与还款，特签订本协议。
二、结算款项经双方核对确认，甲方应支付乙方的工程款总额为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
截至本协议签订之日，甲方已支付乙方工程款人民币_____________元（大写：__________________元整），剩余未支付工程款为人民币_____________元（大写：__________________元整）。
三、还款计划1. 甲方承诺按照以下时间节点支付剩余工程款：（1）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（2）_____________年______月______日前支付人民币_____________元；（3）_____________年______月______日前支付完毕剩余款项。
2. 如甲方未按上述时间节点支付款项，自逾期之日起，甲方应向乙方支付逾期违约金，违约金按照每日未支付款项的万分之_____计算。
四、保证条款1. 甲方在本协议中承诺的还款计划为无条件履行，不受任何外部因素影响。
2. 甲方提供的所有资料、文件、信息等均真实、准确、合法、有效。
3. 乙方应保证所提供的服务符合国家标准及合同要求，如出现质量问题，应承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间节点支付款项，乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项，并有权要求甲方承担违约责任。
工程款结算还款协议6篇
工程款结算还款协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于：甲方和乙方经过友好协商，就乙方承建甲方的[项目名称]项目的工程款结算与还款事宜达成如下协议。
为确保双方权益，明确各方责任，特制定此协议。
一、工程概况本协议涉及的工程为[项目名称]，工程地点位于[具体地址]，工程内容包括但不限于[具体工程内容]。
乙方已按照合同约定完成相应的工程施工任务。
1. 工程款总额：经双方确认，[项目名称]项目工程款总额为人民币[大写金额]（￥[数字金额]元）。
2. 结算方式：双方同意按照以下方式进行结算：（1）进度款结算：按照工程进度分阶段结算；（2）竣工验收结算：工程竣工验收合格后，进行最终结算；（3）质保金结算：扣留工程款的XX%作为质保金，待工程保修期满后支付。
3. 发票开具：乙方应按照结算金额向甲方提供合法有效的发票。
三、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起计算，还款期限为XX个月。
2. 还款方式：分期还款，具体还款计划如下：（1）第一期：自协议签订之日起XX个月内偿还XX%；（2）第二期：自第一期还款完成之日起XX个月内偿还XX%；（3）第三期：剩余款项在最后一次还款期限前一次性还清。
3. 利率：自逾期之日起，未还款项将按照XX%的年利率计算利息。
4. 违约责任：如乙方未按本协议约定的期限和方式还款，应支付违约金，并承担甲方因追索欠款而产生的一切费用。
四、保修义务乙方应按照国家和地方相关规定以及施工合同的约定，承担工程保修责任。
保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期间，乙方应确保工程的正常使用，对出现的问题应及时无偿修复。
五、保证条款1. 双方应遵守国家法律法规和相关政策，确保协议的合法性和有效性。
2. 本协议中的任何变更或修改，必须经双方协商一致并书面确认。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经过双方协商一致达成的补充协议，与本协议具有同等法律效力。
工程款结算还款协议书范本8篇
工程款结算还款协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已达成合作意向，并已完成工程实施，现就工程款的结算与还款事宜达成以下协议：一、协议背景根据双方签署的《建设工程施工合同》，乙方已按照合同要求完成了工程任务，现进入工程结算阶段。
为明确双方权益，确保工程款结算及还款工作的顺利进行，特签订本协议。
二、工程款结算原则1. 甲乙双方应按照《建设工程施工合同》及相关法律法规的规定进行工程款的结算。
2. 工程款结算依据为双方确认的工程量、计价标准、变更签证等文件。
3. 乙方应按照甲方要求提交完整的结算资料，并确保资料的真实性和准确性。
三、还款计划1. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后，进行核实并确认工程总价款。
2. 双方确认工程总价款后，甲方按照以下还款计划支付工程款：（1）本协议签署后____日内支付工程总价款的____%；（2）工程竣工验收合格后____日内支付工程总价款的____%；（3）剩余款项作为质量保证金，自竣工验收合格之日起____年后无质量问题一次性支付。
3. 乙方应按照约定完成工程进度，并提交相应的验收申请。
甲方在收到验收申请后，应及时组织验收。
四、保证与承诺1. 甲乙双方应严格遵守本协议，确保协议条款的履行。
2. 乙方承诺按照合同约定承担工程质量、安全、工期等责任。
3. 甲方承诺按照本协议约定的还款计划及时支付工程款，确保不拖欠乙方工程款。
4. 若因甲方原因导致工程无法按期支付工程款，甲方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。
五、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定完成工程进度或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未能按照本协议约定的还款计划支付工程款，甲方应承担违约责任，并按照以下方式之一承担违约责任：（1）按照拖欠工程款的____%支付违约金；（2）按照同期银行贷款利率支付逾期利息。
还款协议书(10篇)
还款协议书(10篇)乙方：__________________丙方：__________________鉴于：甲、乙、丙三方于________年______月______日就甲方向乙方借款____________万元整签订了《借款协议》，丙方作为担保人。
协议签订后，乙方于年月日将借款____________万元整汇至甲方指定账户：。
1、甲、乙、丙三方一致确认：截止___年___月___日，甲方尚欠乙方本金_________万元整，利息元，合计元（以下简称“欠款”）。
2、甲方承诺在年月日前还清全部上述欠款。
自___年1月1日至甲方还清上述全部欠款期间，甲方就上述欠款按照%的年利率向乙方支付利息，利息每月支付一次。
甲方提前偿还欠款的，利息按实计算。
3、还款期限届满，如果甲方未向乙方偿清欠款本息的，逾期期间甲方应按前款约定利率的1.5倍向乙方支付逾期利息。
此外，甲方还应承担乙方为实现其债权而支出的所有费用（包括但不限于调查取证费、诉讼费用、财产保全费、评估费、公证费、差旅费、拍卖费、律师费、执行费用等）。
4、丙方自愿为本协议项下甲方对乙方的欠款偿还承担连带保证责任。
保证的范围为本协议项下的甲方所有欠款、利息、逾期利息及乙方为实现其债权而支出的所有费用（包括但不限于调查取证费、诉讼费用、财产保全费、评估费、公证费、差旅费、拍卖费、律师费、执行费用等）等。
保证的期限为：自本协议确定的还款期限届满之日起两年。
5、本协议未尽事宜以及履行本协议所产生的争议，由各方协商解决；协商不成的，争议由协议签订地人民法院管辖。
6、本协议一式六份，甲乙丙各方各执二份。
本协议自各方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：丙方：签订日期：___年___月___日签订地点：_________市_________区乙方：皮货集团丙方：实业公司鉴于：1、乙方于2023年6月20日向甲方借款人民币仟万元，但未能于还款到期日将借款归还甲方。
2、乙方在甲、乙双方于2023年6月20日就乙方债务偿还事宜签订的《还款协议》规定的期限内仍未能偿还上述债务（见附件1）。
工程款结算还款协议范本8篇
工程款结算还款协议范本8篇篇1甲方：[甲方名称]（下称“建设单位”）乙方：[乙方名称]（下称“施工单位”）鉴于甲乙双方已经就[具体工程项目名称]的建设工程达成施工合同，现就工程款的结算与还款事宜达成如下协议：一、工程概况（详细填写工程的基本情况，包括工程名称、地点、规模、合同金额等。
）二、工程进度确认双方确认本工程已按照合同约定完成施工任务，工程已竣工验收合格并交付使用。
甲方对乙方完成的工程量及质量无异议，并已出具相应的验收合格证书。
乙方提供的工程竣工资料已经齐全。
（一）工程款结算依据：以双方签订的施工合同为基础，结合变更、签证等补充文件，按照国家规定的相关计价标准与定额进行结算。
（二）工程款结算方式：根据结算结果，确定最终结算金额。
甲方已支付部分款项，剩余款项按照本协议约定支付。
（三）结算期限：双方约定自本协议签署之日起XX日内完成工程结算工作。
四、还款计划（一）还款金额：经双方结算确认，甲方应支付乙方的工程尾款总额为人民币[大写金额]（¥[金额]元）。
（二）还款期限：自本协议签署之日起，甲方分期偿还上述款项。
具体还款计划如下：1. 协议签署后XX个月内偿还总金额的XX%；2. 第二期在协议签署后XX个月偿还总金额的XX%；3. 余款于协议签署后XX个月全部还清。
（三）利息约定：若甲方未按约定时间还款，自逾期之日起，未还款部分将按照年利率XX%计算利息，直至全款还清为止。
（一）甲方应确保按时支付工程款项，如甲方未能按时支付，乙方有权向甲方追索欠款及相应的利息损失。
（二）若甲方连续两期未能按时足额支付款项，乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项，并就逾期支付的款项追究违约责任。
（三）如因甲方原因导致无法按时结算或履行本协议，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
（四）乙方应确保提交的工程资料真实、完整，并配合甲方完成结算工作。
如因乙方原因造成结算延误或无法完成结算的，乙方应承担相应责任。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲乙双方就____________工程项目（以下简称“本项目”）的工程款结算与还款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款方面的权利和义务，确保工程款的及时支付，保障甲乙双方的合法权益，特订立本协议。
二、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________4. 工程价款：经双方确认，本项目工程总价为人民币______元（大写：______元整）。
三、工程款结算1. 结算方式：双方按照国家规定及合同约定进行工程款结算。
2. 结算时间：甲方在竣工验收合格后______个工作日内完成结算工作。
3. 结算凭证：双方结算依据为本项目的合同、变更、签证等相关文件。
四、工程款还款1. 还款计划（1）甲方应于本协议签署之日起______个工作日内支付乙方工程款的______%即人民币______元。
（2）项目竣工验收合格并完成结算后______个工作日内支付工程款的______%即人民币______元。
（3）剩余______%即人民币______元作为质量保证金，自竣工验收之日起满______年后无质量问题一次性支付。
2. 延期付款如甲方未能按约定时间支付工程款，应按照逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
若逾期超过______个月，乙方有权要求甲方承担违约责任并有权解除合同。
五、保证与承诺1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款，并承诺在竣工验收合格后及时完成结算工作。
2. 乙方承诺按照合同约定完成本项目工程，并保证工程质量符合国家标准及合同约定。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
还款协议(工程款)6篇
还款协议（工程款）6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下两方达成：甲方（债权人）：________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________乙方（债务人）：________________地址：____________________________法定代表人：______________________联系方式：________________________鉴于乙方拖欠甲方工程款，现双方经过友好协商，就工程款的还款事宜达成如下协议：一、还款背景及金额乙方承认拖欠甲方工程款的事实，具体欠款金额为人民币大写__________元整（小写_________元）。
乙方同意按照本协议的规定进行还款。
二、还款计划乙方应按照以下计划偿还欠款：1. 乙方自本协议签订之日起X个月内偿还欠款总额的X%。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
2. 在上述款项偿还完毕后，乙方在接下来的X个月内偿还欠款总额的X%。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
3. 最后，乙方在本协议签订之日起X年内偿还剩余的全部欠款。
即人民币大写_________元整（小写_________元）。
三、利息及支付方式乙方应按照以下方式支付欠款利息：自本协议签订之日起计算利息，年利率为X%。
利息按季度支付，每次支付时间为每个季度末。
四、保证条款乙方应提供以下保证以确保本协议的执行：1. 乙方应按照本协议规定的期限和金额偿还欠款。
如乙方未按时偿还欠款，甲方有权要求乙方立即偿还全部欠款及利息。
2. 乙方应保证用于工程的资产及权益不受损害或转让，以保证本协议债权的实现。
如发生损害或转让，乙方应及时通知甲方并采取相应措施确保甲方权益不受损失。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据甲乙双方在________项目中的建设工程施工合同关系，就工程款结算与还款事宜，经过双方充分协商，达成如下协议：一、协议背景鉴于乙方已完成工程项目建设，甲方需要对该项目的工程款进行结算及支付。
为了明确双方权益，规范双方行为，达成结算还款协议。
二、工程概况工程名称：___________________________工程地点：___________________________工程内容：___________________________工程总价：___________________________（大写）人民币（以下均为人民币）三、结算条款1. 工程款结算依据：双方确认的工程量清单一览表、工程设计变更单、现场签证等文件。
2. 工程款支付方式：根据协议约定的付款期限及付款节点，由甲方支付至乙方指定账户。
3. 工程质量保证金：为保证工程质量，预留部分款项作为工程质量保证金，待工程质保期满后支付。
4. 发票开具：乙方收到工程款后应开具相应的合法发票给甲方。
四、还款计划1. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
2. 还款金额：______元整。
分期还款计划如下：（1）第一期：______元，于协议签订后______个月内支付；（2）第二期：______元，于协议签订后______个月至______个月期间支付；（3）第三期：剩余款项，于工程质保期满后支付。
具体还款时间以甲方实际回款情况为准。
3. 若甲方未能按期支付款项，应按照逾期利率向乙方支付利息。
逾期利率为年化利率___%。
具体计算方法为：逾期利率= 未支付款项× 逾期天数× 年化利率/ 365。
4. 甲方在还清所有款项前，应确保项目工程无重大质量问题及其他纠纷。
还款协议书范文(10篇)
还款协议书范文甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月乙方尚欠甲方货款￥，现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币_____元整（￥元）以解决上述欠款问题，但须：1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方；2、在____年____月____日前将上述款项汇出。
第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款_____元的求偿权，并自人民币（元）到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。
若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。
传真件有效。
甲方：（盖章）乙方（盖章）：授权代表：_____ 授权代表：_____ ____年____月____日 ____年____月____日还款协议书范文（二）债权人：_____ 债务人：_____ 地址：_____ 地址：_____ 电话：_____ 电话：_____ 邮编：_____ 邮编：_____ 甲乙双方经过友好协商，双方就有关事项协议如下：第一条还款内容1、还款金额：____人民币。
2、还款期限：自签订此协议之日起债务人至____年____月____日前还清。
3、利率：按照____的利率执行，具体为：_____、第二条担保债务人将_____作为还款的抵押。
抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。
第三条双方义务（一）债权人的义务：1、对债权人交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
工程款结算还款协议书范本6篇
工程款结算还款协议书范本6篇第1篇示例：工程款结算还款协议书甲方（施工单位）：（公司名称）地址：法定代表人：电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，就本工程的款项结算及还款事宜达成如下协议：第一条工程款结算方式1.甲方应按照合同约定的进度和质量要求完成本次工程，并向乙方提供相应的结算材料。
2.工程款结算方式为XX方式，即甲方先行垫付工程费用，并在乙方验收合格后由乙方支付相应款项。
第二条工程款支付期限1.甲方完成工程后应向乙方提供结算清单，乙方自收到结算清单之日起XX日内完成工程款的支付。
2.若因乙方原因导致支付延迟，甲方有权要求乙方支付逾期款项的利息，利息按照xx%的标准计算。
第四条异议处理1.如在结算过程中发生异议，甲、乙双方应及时沟通协商解决。
2.如协商无果，甲、乙双方可向有关部门申请仲裁解决。
第五条其他约定1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程款结清之日终止。
2.未尽事宜，双方可协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《工程款结算还款协议书》文本，甲、乙双方经审核确认，签字盖章生效。
第2篇示例：工程款结算还款协议书范本甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：鉴于甲方与乙方就某工程项目的施工、结算及还款事宜达成协议，为明确双方的权利和义务，特制定本协议如下：一、工程款结算及支付方式1.1 乙方应按照合同约定，按照工程进度及质量完成相关施工任务，并提供相关的结算资料。
1.2 甲方应在收到乙方提交的结算资料后，及时进行审核确认，并根据实际工程进度支付相应的工程款。
1.3 工程款支付方式为：（具体规定支付方式，如银行转账等）2.1 乙方应按照合同约定的支付期限及付款条件，按时还清应付款项。
2.2 如因特殊原因导致付款延迟或有变动，应提前与甲方进行沟通并获得同意，双方可以协商调整相关还款时间及方式。
三、违约责任3.1 若一方违约导致另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
工程款结算还款协议范本一6篇
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同，现就工程款的结算与还款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务，确保工程款的按时支付，保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 工程总价：人民币（大写）___________________元整（￥________元）。
三、结算方式1. 结算周期：按工程进度进行结算，具体周期由双方另行约定。
2. 结算依据：依据甲乙双方签订的合同、工程变更单、验收合格证明等相关文件。
3. 结算流程：乙方提交结算报告及材料，甲方审核后支付工程款。
四、还款安排1. 还款金额：根据结算结果确定的工程款金额。
2. 还款期限：自本协议签订之日起计算，共计______个月。
3. 还款方式：分期付款，具体为每月偿还工程款总额的______%，至全部还清为止。
4. 逾期责任：如乙方逾期未还款，应按逾期金额的______%向甲方支付违约金。
五、保证事项1. 乙方保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方保证按时提交结算报告及相关材料。
3. 甲方保证按时审核结算报告并支付工程款。
4. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
八、签署甲方（盖章）：___________________ 乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________ 法定代表人（签字）：_______________日期：___________________ 日期：___________________篇2甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方本着友好、协作的精神，就甲方所欠乙方的工程款结算及还款事宜，经充分协商，达成如下协议：一、协议背景甲乙双方就[具体工程项目名称]工程进行了合作，现工程已完工并验收合格。
工程款结算还款协议书（通用25篇）
工程款结算还款协议书（通用25篇）工程款结算还款篇1本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于________年________月________日在中国北京市签署：____________公司(以下简称甲方)住所：________________________法定代表人：____________(法定代表人的代理人：____________)____________公司(以下简称乙方)住所：________________________法定代表人：____________(法定代表人的代理人：____________)鉴于：________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款结算还款协议书10篇工程款结算还款协议书1甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。
具体房号、面积、金额见附件三。
二、本协议书签订后，乙方有权立即办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。
乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。
三、物业管理费用：1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用;2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
四、税费、交易费用等。
1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作;2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
五、房屋销售1.乙方自用房屋时，甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;2.自本协议签订之日起，乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。
若委托甲方销售的，另行签订协议;3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应配合办理相关手续。
甲方应根据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。
六、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金，提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
七、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。
八、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、本协议，自各方签字盖章后生效。
协议一式四份，双方各执两份。
甲方(盖章)：_________授权代表(签字)：____________ ______年____月____日乙方(盖章)：_________授权代表(签字)：____________ ______年____月____日工程款结算还款协议书2反诉人(本诉被告)：_________________有限公司法定代表人：_________________。
联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆号。
联系电话：_________________反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担事实和理由20__年8月18日，反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中经常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。
但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至20__年1月7日向，反诉人仍主动向被反诉人的对单，并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。
20__年10月，被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司，被反诉人一直未通知反诉人，造成20__年1月份双方未对单，反诉人找不着付款对象。
且20__年1月11日，被反诉人在未通知反诉人的情况下，单方停止供货，造成反诉人严重经济损失。
综上，反诉人认为，由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱，导致反诉人严重经济损失，故反诉至贵院，请依法支持反诉请求。
此致昆明市呈贡区人民法院反诉人：_________________建筑工程有限公司年月日工程款结算还款协议书3答辩状答辩人(本案被告)：_________________市__________机械厂。
住所：_________________市__________路__________号。
法定代表人：______________，职务：_________________厂长。
被答辩人(本案原告)：_________________公司。
住所：_________________市__________路__________号。
法定代表人：______________，职务：_________________总经理。
答辩人现就本案原告诉本案被告加工承揽合同质量纠纷一案，答辩如下：______________年7月16日，被告与原告签定了本案诉争合同(见原告的证据一和被告的证据一)。
合同规定，由原告提供铸铝毛坯5000件，由被告按约加工，原告收货后即向被告支付加工款人民币60万元。
_____________年8月1日，原告两次向被告提供铸铝毛坯2800件，经被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作废品退回给原告。
交货时，原告办理了验收手续并收妥入库(见被告的证据二)，但原告并无即时向被告支付加工款。
20日后，原告却口头通知被告，说明发现被告加工的零件全部不合格，要求被告按协议赔偿并以被告违约为由单方宣布解除诉争合同。
被告本着友好协商的态度，曾要求原告提供不合格成品的检验数据和相应的分析报告(见被告的证据三)，如果确系被告过错造成的，被告愿意按照合同规定进行赔偿，但原告至今未有提供。
据此，被告认为原告起诉要求被告赔偿的理据不足，请求法院依法予以驳回其诉讼请求。
此致__________市__________区人民法院答辩人：_________________市__________机械厂________年__________月__________日工程款结算还款协议书4甲方：_________________乙方：_________________鉴于：1、甲方、乙方于_______年_______月_____日签订了_________________项目工程施工合同(以下简称_________________合同)，合同编号为_________________，合同金额为_________________元，结算额_________________元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下，同时甲方也同意。
经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：一、以房抵款金额及方式：1、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________万元;2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付，价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况：1、该商品房建筑面积暂定为_________________平方米，单价_________________元平方米，房屋总额暂定为_________________元人民币。
不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
以上费用收取种类、额度如有变化，按政府相关文件执行。
3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。
三、合同工程结算、付款约定：1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款，其余款项，三方同意简化三方之间付款程序，由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款，甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。
四、甲方的协助1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。
五、承诺丙方从乙方处购得此房，房款交于乙方，丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。
六、丙方签订此合同时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补时，三方同意为简化付款程序，由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。
七、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成;八、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议自三方签字盖章之日起生效。
本协议一式6份，甲乙丙方各执两份。
甲方：_________________乙方：_________________法定代表人：_________________法定代表人：_________________经办人：_________________经办人：_________________丙方：_________________身份证号码：_________________住址：____________________________年___________月_________日工程款结算还款协议书5_____________建筑工程公司(下称甲方)_____________百货公司(下称乙方)_____________建筑工程公司诉_____________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在__________区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于_____________年_____月_____日送达。
调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于_____________年_____月_____日前一次付清。
逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。
现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。
经甲、乙方反复协商，达成协议如下：_________________(一)甲方同意变更__________区人民法院(_____________)_____法经字第1__________号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于_____________年_____月_____日前一次付清”的决定。