商品房抵扣工程款项协议书
2024年房屋抵偿工程款协议书详细
2024年房屋抵偿工程款协议书详细____年房屋抵偿工程款协议书甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【联系人姓名】电话：【联系人电话】根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就房屋抵偿工程款事宜达成以下协议：一、甲方为乙方提供房屋抵偿工程款，具体为【具体金额】（大写：【金额大写】）人民币，并承诺在本协议签订后【具体时间】前将该款项支付至乙方指定账户。
二、乙方在收到房屋抵偿工程款后，应立即进行有关工程建设，保质保量完成工程建设任务。
三、乙方应按照国家相关法律法规以及项目建设的相关要求进行工程建设，确保工程质量符合相关标准，不得存在质量问题。
四、甲方有权对乙方进行监督，包括但不限于查看施工进展、质量验收等。
乙方应积极配合甲方的监督工作，并按照甲方的要求提供相关的工程进展、质量验收等报告。
五、若乙方在工程建设过程中存在施工不合格、质量问题等违约行为，甲方有权要求乙方进行整改，并有权中止或暂停支付房屋抵偿工程款。
同时，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此产生的损失。
六、乙方应保证工程建设过程中不侵犯他人的知识产权、财产权等合法权益。
如乙方违反此约定，由乙方独立承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此受到的损失。
七、本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为【有效期】。
在有效期内，任何一方均不得擅自解除或变更本协议。
如确有需要变更或解除本协议，应经双方书面协商一致，并按照法律法规的要求办理相关手续。
八、本协议的签订、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议发生的争议，可由双方友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：日期：日期：。
房屋抵偿工程款协议书5篇
房屋抵偿工程款协议书5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方在工程项目建设中对乙方有工程款项尚未支付，且甲乙双方为完成此工程项目的顺利实施已达成合作共识，为明确双方权益，达成以下房屋抵偿工程款协议：一、协议背景甲乙双方根据之前签订的工程合同，甲方应支付乙方工程款若干，至今有部分款项尚未支付完毕。
为方便双方结算并妥善解决未支付款项问题，经双方友好协商，达成以房屋抵偿工程款的协议。
二、抵偿内容1. 甲方将其合法拥有的以下房屋（具体地址、面积、户型、权证号码等详细房产信息）作价________元，用于抵偿尚欠乙方的部分工程款。
2. 抵债房屋的所有权及附属权利（包括但不限于使用权、收益权、处分权等）随本协议生效而转移给乙方。
3. 抵债金额：经双方确认，上述房屋抵偿的工程款总额为______元。
剩余未支付款项，甲方应在协议签订后按约定时间支付完毕。
三、双方权益与义务1. 甲方保证所抵房屋无任何形式的权属纠纷和经济纠纷，不存在抵押、查封等权利限制情况。
2. 乙方应保证在接收房屋后遵守国家相关法律法规，合法使用和管理房屋。
3. 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，相关税费由乙方承担。
4. 如因甲方原因导致无法完成房屋过户，甲方需承担违约责任并赔偿乙方相应损失。
5. 若本协议终止或解除，乙方应将房屋返还甲方，甲方返还乙方相应款项。
四、违约责任1. 若甲方所抵房屋存在权属纠纷或经济纠纷，甲方应承担违约责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
2. 若乙方未按照约定时间接收房屋或未履行相关义务，乙方应承担违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应协商解决，不追究违约责任。
五、解决争议如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
以房抵工程款协议书(精选6篇)
以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书〔精选6篇〕以房抵工程款协议书篇1甲方：_________________乙方：_________________根据甲乙双方协商达成协议如下：_________________一、抵顶资产情况1、该房为抵顶的。
2、该房现值元。
3、该房各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。
二、房抵顶及办理相关手续约定1、本房抵顶工程款万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并承受该房。
2、自抵顶房移交之日10日内，双方办理过户手续。
3、房移交后，乙方在使用该房时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承当，与甲方无关：_________________协议生效后房所发生的一切费用由乙方承当。
三、法律责任的约定1、该房抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否那么应承当违约责任4万元。
2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否那么违约方承当法律责任。
四、其他约定1、本协议自甲乙双方盖章后生效。
2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)法定代表人：_________________法定代表人：__________________________年____月____日以房抵工程款协议书篇2甲方：______(身份证号：)乙方：______(身份证号：)甲方因施工获得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积平方米，乙方因需要向甲方购置该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式获得。
甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付万元购置该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。
房屋抵偿工程款协议书范本3篇
房屋抵偿工程款协议书范本3篇篇1房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就甲方向乙方发包进行房屋抵偿工程的款项支付事宜，达成如下协议：一、工程名称：房屋抵偿工程二、工程地点：（详细地址）三、工程范围：（详细描述工程内容）四、工程价格及款项支付方式：1. 工程总价为人民币（大写）（小写）元整；2. 首期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在合同签订后5个工作日内支付；3. 第二期支付：工程总价的40%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在工程完工验收合格后15个工作日内支付；4. 第三期支付：工程总价的30%（人民币（大写）（小写）元整）由甲方支付给乙方，在竣工结算后5个工作日内支付。
五、工程工期：工程自（日期）起，至（日期）止，工期为（天/月/年）。
六、保证金：甲方向乙方支付人民币（大写）（小写）元整作为履约保证金，在合同签订后5个工作日内支付。
七、工程质量要求：乙方承诺按照国家标准及合同约定完成工程，确保工程质量满足相关要求。
八、违约责任：若一方未按照合同约定的方式履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
九、解决争议：本协议的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
若因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
十、其他约定：本协议未尽事宜，双方另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2房屋抵偿工程款协议书甲方（甲方名称）：_______________乙方（乙方名称）：_______________为了明确甲、乙双方在工程款支付中的权利和义务，根据双方自愿并经协商一致，就甲方欠乙方工程款事项达成如下协议：一、本协议的对象及目的1.1 甲方同意将其名下的房屋作为抵偿物，抵偿甲方欠乙方的工程款；1.2 乙方同意接受甲方提供的房屋作为抵偿物，并按照本协议规定的方式决定抵偿房屋的评估价值。
有关房屋抵偿工程款协议书6篇
有关房屋抵偿工程款协议书6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拖欠乙方工程款的事实，并考虑到甲、乙双方的实际情况，双方经友好协商，同意以房屋抵偿方式解决工程款项的支付问题。
现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成如下协议：第一条抵偿背景及目的甲方因工程项目建设需要，拖欠乙方工程款。
为妥善解决该笔款项的支付问题，双方同意采用房屋抵偿的方式，以实现工程款项的结算及支付。
第二条抵偿金额及房屋价值1. 甲方拖欠乙方的工程款项总额为人民币______元。
2. 甲方提供的抵偿房屋位于______（地址），建筑面积为______平方米，房屋价值经双方评估后确定为人民币______元。
3. 抵偿房屋的价值应足以覆盖甲方拖欠乙方的工程款项。
如房屋价值不足，甲方需补足差额；如房屋价值超出工程款项，超出部分由双方另行协商处理。
第三条房屋权属及手续办理1. 抵偿房屋的所有权归乙方所有，甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续。
2. 甲方应在本协议签订后______日内，将房屋的权属证书及其他相关文件交付给乙方。
3. 双方应在协议签订后______日内，共同到有关部门办理房屋产权过户手续。
第四条工程款项结算1. 抵偿房屋的价值与工程款项进行结算，双方确认以房抵债的方式解决欠款问题。
2. 如抵偿房屋价值不足或超出工程款项，双方应按照本协议第二条的约定进行处理。
3. 双方应在本协议签订后______日内完成工程款项的结算工作。
第五条违约责任及争议解决方式1. 若甲方未按照本协议约定履行义务，乙方有权要求甲方继续履行或解除协议，并有权要求甲方支付违约金。
2. 若因履行本协议发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
房屋抵偿工程款协议书范本7篇
房屋抵偿工程款协议书范本7篇第1篇示例：房屋抵偿工程款协议书范本甲方（出资方）：_______________，身份证号码：_______________，住所地：_______________经双方友好协商，为明确权利义务，特订立本协议。
一、房屋抵偿事项甲方在____年____月____日与乙方签订有关工程施工合同，合同金额为人民币____元整。
甲方与乙方约定，乙方在施工完成后，甲方将通过房屋抵押方式向乙方支付工程款。
二、房屋抵押1. 房屋地址：_______________，房屋所有权属于甲方，无任何第三方抵押、债务等权利。
2. 房屋评估价值：人民币____元整。
3. 甲方保证将在乙方施工完成后即刻办理房屋抵押手续，将房屋作为工程款支付的抵押担保。
4. 如乙方施工完成后，甲方未按约定时间办理抵押手续，应承担由此产生的一切后果和责任。
三、工程款支付1. 甲方保证在乙方施工完成后的____天内，通过银行转账等方式向乙方支付合同金额。
2. 若甲方不能按期支付工程款，甲方同意支付逾期违约金，按合同金额的____%计算。
3. 甲方应向乙方提供完整的支付凭证及相关证明材料，以确保工程款支付的及时性和合法性。
四、违约责任1. 若因甲方原因导致工程款未能如期支付或支付不全，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方因此受到的损失。
五、其他事项1. 本协议自签署之日起生效，至工程款支付完毕之日止。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各自持有一份，具有同等法律效力。
3. 本协议的任何修改或补充，需经双方书面协商确认后方能生效。
以上为《房屋抵偿工程款协议书范本》，甲、乙双方应遵守协议内容，如有违反，应承担相应法律责任。
愿双方合作愉快，共同维护合同的权益。
第2篇示例：房屋抵偿工程款协议书范本甲方：（借款人）乙方：（贷款机构）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，达成如下协议：一、项目描述：甲方为了完成某项工程项目，需要筹集一定金额的资金。
以房抵工程款合同协议(精选30篇)
以房抵工程款合同协议（精选30篇）以房抵工程款合同协议篇1甲方：_________________乙方：_________________甲、乙双方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜，达成如下协议：___________ ______1、甲方用项目的商品房(以下称该商品房)等额抵付欠乙方代理佣金，乙方同意接受。
该商品房坐落于房号，建筑面积平方米(建筑面积以最终测绘面积为准)，单价元/平方米，总房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。
代理佣金超过房款的差额元由甲方以货币方式支付。
2、双方同意：_________________在甲方与乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》，开具等额购房发票后，甲方协助乙方或乙方指定第三方办理产权登记手续。
3、乙方原则上不许退房，如果因为特殊原因退房，须经甲乙双方一致同意。
若给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
4、《商品房买卖合同》登记或乙方(含乙方指定第三方)领取该商品房钥匙，即视为甲方向乙方履行了支付代理佣金的义务。
5、本协议自双方签字盖章后生效，双方应积极履行各自的义务，任何一方不得以该商品房产权尚未过户、未开发票等理由，主张本协议无效或抵付行为未完成。
6、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方：_________________乙方：_________________法定代表人：_________________法定代表人：_________________经办人：_________________经办人：_________________日期：_________________日期：_________________以房抵工程款合同协议篇2甲方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)乙方：_________公司住所：__________________法定代表人：_________(法定代表人的代理人：_________)鉴于：______年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_________)，建设工程总价款为：________________ __万元整人民币。
2024年房屋抵偿工程款协议书范文
2024年房屋抵偿工程款协议书范文____年房屋抵偿工程款协议书协议书编号：【协议书编号】甲方：【甲方名称】，注册地址：【注册地址】，法定代表人：【法定代表人】，联系电话：【联系电话】。
乙方：【乙方名称】，注册地址：【注册地址】，法定代表人：【法定代表人】，联系电话：【联系电话】。
甲、乙双方根据《房地产抵偿规定》和《房地产抵偿公司协议范本》的要求，经友好协商，就【房屋名称】房屋抵偿工程款一事达成如下协议：一、抵偿工程款金额1.1本次抵偿工程款的总额为【抵偿工程款总额】人民币，大写为：【抵偿工程款总额大写】。
1.2甲方同意向乙方提供上述抵偿工程款，用于乙方开展相关房屋抵偿工作。
1.3乙方承诺按照相关规定，用于乙方开展房屋抵偿工作的资金将全部用于相关项目的运作，不得转移、挪用或违规操作。
二、抵偿工程款的支付方式2.1甲方将抵偿工程款以人民币的形式直接支付给乙方。
2.2甲方将在【日期】前，将【抵偿工程款总额】的50%即【抵偿工程款50%金额】人民币支付给乙方，作为首笔款项。
甲方将在【日期】前，将剩余的50%即【抵偿工程款50%金额】人民币支付给乙方，作为尾笔款项。
2.3甲方支付款项的方式为【支付方式】。
三、抵偿工程款的使用范围3.1乙方承诺所获得的抵偿工程款将用于房屋抵偿工作，包括但不限于房屋补偿、拆迁费用、搬迁费用等。
四、抵偿工程款的监督与管理4.1乙方同意接受甲方的监督与管理，对抵偿工程款的使用情况应及时向甲方进行报告，并提供相关支出的发票和凭证。
4.2甲方有权随时对乙方进行检查、核实和抽查，并要求乙方提供相关文件和材料。
五、违约责任5.1如甲方未按照约定时间和金额支付抵偿工程款，应按照未支付金额的2%支付滞纳金给乙方。
5.2如乙方未按照约定的使用范围使用抵偿工程款，挪用或滥用资金，应向甲方支付违约金，违约金金额为抵偿工程款总额的20%。
六、保密协议6.1甲方和乙方保证对本协议内容、执行过程、以及双方在履行本协议过程中获得的商业秘密和信息负有保密义务。
房产抵工程款合同书5篇
房产抵工程款合同书5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方同意以房产作为担保方式抵付工程款项，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于乙方已按照合同约定完成了工程建设任务，甲方应按照约定支付工程款。
为保障双方权益，双方同意以房产作为担保方式抵付部分工程款项。
本合同的签订旨在明确双方权利义务，确保工程款项的顺利支付及房产交付的合法合规。
二、工程款项及房产信息1. 工程款项：甲方应支付乙方的工程款项总额为人民币______元。
2. 房产信息：作为担保的房产位于______（地址），产权明晰，无任何纠纷。
房产的具体信息包括但不限于产权证号、面积、位置等，详见附件。
三、抵款约定1. 抵款金额：甲方同意以位于______的房产作价人民币______元，用于抵付工程款项。
2. 抵款方式：甲方将房产的产权转移至乙方或乙方指定的第三方名下，产权转移所产生的税费由甲方承担。
3. 抵款期限：自本合同签订之日起______个月内完成房产的产权转移。
四、房产交付及产权转移1. 甲方应在合同签订后______日内将房产交付给乙方，并办理相关交付手续。
2. 甲方应在约定时间内协助乙方办理房产的产权转移手续，确保乙方或乙方指定的第三方成为房产的合法所有人。
五、保证及承诺1. 甲方保证所抵押的房产权属清晰，不存在产权纠纷，未被司法机关查封、冻结或采取其他限制措施。
2. 甲方承诺在产权转移过程中提供必要的协助和支持，确保乙方或乙方指定的第三方的权益不受损害。
3. 乙方承诺按照合同约定使用抵款房产，并遵守相关法律法规的规定。
六、违约责任及纠纷解决1. 若甲方未按照约定时间交付房产或办理产权转移手续，视为违约，应承担违约责任，支付违约金并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若因甲方原因导致无法完成房产的产权转移，乙方有权解除合同，并要求甲方返还已支付的工程款项及利息。
房屋抵顶工程款协议书（精选5篇）
房屋抵顶工程款协议书房屋抵顶工程款协议书（精选5篇）在社会发展不断提速的今天，协议书使用的情况越来越多，签订了协议书就有了法律依靠。
那么你真正懂得怎么写好协议书吗？以下是小编整理的房屋抵顶工程款协议书（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
房屋抵顶工程款协议书1甲方：____________________乙方：____________________甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业__________公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________乙方：______________年___月___日房屋抵顶工程款协议书2甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月日，乙方尚欠甲方投资本金￥元（大写：），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币元整（￥元）以解决上述欠款问题，但须：1、一次性以银行转账的方式支付给甲方；2、在年第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：1、年日前支付元；2、年日前支付元；3、年日前支付元；二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
商品房抵顶工程款完整协议书
商品房抵顶工程款协议书1. 协议背景此协议书是根据《商品房抵押贷款合同》的约定而制定，协议双方为借款人（简称“甲方”）和贷款机构（简称“乙方”），在按揭贷款购买商品房的情况下，为了确保施工进度与款项支付的协调进行，达成协议。
2. 协议内容2.1 工程款支付方式根据《商品房抵押贷款合同》的约定，工程款支付方式如下：•尾款支付：商品房竣工后，由甲方提供竣工验收证明和相关质量检测报告，乙方应在5个工作日内支付尾款。
2.2 抵顶工程款支付方式抵顶工程款根据工程进度及其相关建设规范的要求，按方式进行支付：•抵顶工程款首笔支付：抵顶工程完工后，乙方应向甲方支付首笔抵顶工程款，支付比例为抵顶工程总款项的20%。
•抵顶工程款分期支付：针对较大的抵顶工程，其余款项按照工程进度分期支付。
甲方需提供抵顶材料、抵顶验收及发票等相关资料，乙方应在5个工作日内支付相应的抵顶工程款。
2.3 工程款支付时限工程款和抵顶工程款的支付时限如下：•工程款：根据《商品房抵押贷款合同》约定，乙方应在甲方提供合格的竣工验收证明和质量检测报告后的5个工作日内支付工程款。
•抵顶工程款：在甲方提供抵顶材料、抵顶验收和发票等相关资料后的5个工作日内支付抵顶工程款。
3. 协议生效及变更3.1 生效时间本协议从甲方签署之日起生效。
3.2 协议变更协议变更应经双方协商一致，并以书面形式签署。
协议变更后，双方应按照变更后的内容履行。
4. 协议终止本协议终止的情况包括但不限于情形：•双方另行协商一致终止；•根据相关法律法规规定终止；•双方协商一致解除。
5. 其他条款5.1 解决争议本协议履行过程中，如有争议应协商解决。
若协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
5.2 适用法律本协议受法律管辖。
5.3 补充协议在协议执行过程中，双方如需补充协议，应经双方协商一致，并以书面形式签署补充协议。
5.4 合同备案本协议及其补充协议经双方签署后应进行合同备案。
房屋抵偿工程款协议书6篇
房屋抵偿工程款协议书6篇第1篇示例：房屋抵偿工程款协议书甲方（施工方）：______________根据《中华人民共和国合同法》以及双方自愿，就房屋抵偿工程款事宜达成如下协议：一、项目描述1.1 甲方与乙方约定，甲方将为乙方完成（建筑项目名称）工程，工程项目地址：______________，工程范围：______________。
二、款项支付2.1 工程款支付方式：一次性支付/分期支付（具体约定）。
2.2 工程款支付时间：______________，具体支付细则双方另行约定。
2.3 甲方应当向乙方出具合格的工程款收据，乙方应在收到工程款收据后及时支付工程款。
三、房屋抵偿3.1 乙方将位于______________的房屋作为工程款的抵偿。
经过双方协商，确认该房屋的估值为______________万元。
3.2 甲方在接受该房屋抵偿的前提下，应在约定时间内完成工程，并确保工程质量符合国家标准。
3.3 若因甲方原因导致工程质量不合格，乙方有权利要求甲方进行整改，整改费用由甲方承担。
四、违约责任五、其他约定5.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本协议的签署地点为______________。
5.3 本协议的履行受中华人民共和国法律约束。
以上为《房屋抵偿工程款协议书》，双方请认真阅读并予以理解，确保双方权益。
如有争议，应通过友好协商解决，若协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
第2篇示例：房屋抵偿工程款协议书甲方：（姓名），（证件号码）乙方：（姓名），（证件号码）鉴于甲方与乙方就工程款支付事宜经友好协商，为明确双方权利义务，特订立本协议如下：一、工程款数额1.1 乙方应向甲方支付工程款人民币（大写）（小写）元整。
1.2 工程款支付时间：工程款应于（日期）前支付至甲方指定账户。
1.3 工程款支付方式：乙方需通过银行转账方式支付工程款。
二、房屋抵偿2.1 甲方同意接受乙方提供的房屋作为工程款的抵偿。
商品房抵扣工程款协议书
商品房抵付工程款协议甲方：地址：乙方：地址：甲方为项目的开发商,乙方为该项目标段总包施工单位.甲方、乙双方于年月日签订了建设工程施工合同,该施工合同所涉工程正处于建设阶段.甲、乙双方本着平等、自愿的原则经友好协商,就甲方以该项目预售商品房抵付乙方部分工程款事项达成协议如下：一、截至本协议签订时,甲乙双方无到期应付款项.本协议抵扣对象为本协议签订后乙方产生的工程进度款、结算款项.二、乙方同意甲方以如下商品房抵付乙方元工程款,该商品房均已取得预售许可,无产权争议,未被查封、抵押.三、乙方按照施工合同约定的支付节点向甲方申报工程款,在申报工程款总额达到或超过元,且符合合同约定的付款条件时,由乙方出具足额合规票据至甲方后,甲方以上述商品房正式一次性抵扣该元工程款.甲乙双方就本协议签字盖章后,乙方须就上述金额向甲方出具合法有效的工程款发票及工程款付款证明后,本协议方可生效.四、抵付商品房的销售及流程一抵付商品房的销售1、本协议签订后,乙方有权处分该商品房.甲方须配合与乙方指定的第三方就乙方指定价格不得违反物价备案要求签订商品房预售合同并办理产权登记手续.2、乙方指定的第三方不再享受甲方正常销售优惠政策,甲方与第三方的权利义务如面积补差款、房屋登记费用、契税、物业费等费用的缴纳,均按该预售合同的约定执行.3、如乙方就以上商品房的销售金额大于甲方此时应付工程款金额,则超出部分视为甲方预付工程款.二、抵付商品房的销售流程1、按揭购买方式1乙方提供指定甲方代售于第三方客户证明文件注明指定第三方客户姓名、身份证号码、房号、面积、指示出售价格；2乙方带第三方客户至甲方处,签订认购协议；3 第三方按认购协议约定至甲方处缴纳全部首付款,甲方出具收款收据；4甲方与第三方就乙方指定价格签订买卖合同；5第三方按合同约定办理完毕按揭手续；6甲方确认按揭款到账后及时安排将全额房款支付至乙方.2、全款购买方式1乙方提供指定甲方代售于第三方客户证明文件注明乙方已收取全额房款、指定第三方客户姓名、身份证号码、房号、面积、指示出售价格；2乙方带第三方客户至甲方处,签订认购协议及买卖合同；五、本协议为甲乙双方自愿、平等协商一致之结果,系双方真实意思表示,未违反国家法律规定,合法有效.本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力.六、本协议签订于合肥高新技术产业开发区,如在履行过程中若产生争议,由双方协商解决；若协商不成,任一方可提交至合同签订地人民法院诉讼解决.七、本协议自甲乙双方签字并盖章之日起生效.本协议一式肆份,甲、乙各执贰份.以下无正文甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：签订日期：年月日签订日期：年月日。
商品房抵工程款协议书
商品房抵工程款协议书商品房抵工程款协议书一、协议双方甲方：（买方信息）地质：（买方地质）（买方）乙方：（卖方信息）地质：（卖方地质）（卖方）二、协议背景根据甲方欲购买乙方开发的商品房，并根据乙方的要求，双方就抵扣工程款相关事宜达成协议，以确保交易顺利进行。
三、交房及工程款支付方式1. 交房时间：双方约定的交房时间为（具体时间）。
2. 工程款总额：商品房工程款总额为（金额），具体支付方式如下：1）首付款：乙方同意接受甲方支付（金额）作为首付款，首付款应在签订本协议后（时间）内支付完成。
2）贷款：甲方承诺将通过银行或其他金融机构融资，将剩余工程款支付给乙方。
贷款款项将在乙方提供相应的购房合同和其他必要的文件后，直接支付给乙方。
3. 工程款支付方式：甲方将根据银行的要求，按照合同约定的支付方式进行工程款支付。
支付方式包括但不限于银行转账、支票支付等。
4. 拖欠责任：若甲方未能按照约定时间支付工程款的，甲方应承担违约责任，并按照合同约定的金额支付逾期违约金。
四、抵工程款处理方式1. 甲方同意将购买商品房使用权作为抵扣工程款的方式，具体约定如下：1）甲方确认已了解购房合同的内容，并同意合同中规定的商品房的用途、规格、装修标准等。
甲方同意在签署本协议后，按照购房合同的规定支付相应的货款。
2）乙方同意将抵扣金额直接用于抵减商品房工程款，在收到甲方支付的货款后，将根据购房合同约定将相应的金额从工程款中扣除，剩余工程款将在交房时一次性支付给乙方。
2. 若甲方未能按照购房合同约定支付相应的货款的，乙方有权解除协议，退还已支付的工程款，并有权向甲方追偿相关的损失。
五、其他约定1. 本协议的订立、解释、履行和争议解决均适用现行有效法律。
2. 本协议签订后，如发生交房时间、工程款支付方式等相关约定的变动，双方应及时协商并签订补充协议。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至双方完成全部履约义务。
甲方（签名）：_____________________乙方（签名）：_____________________。
商品房抵扣工程款协议书
商品房抵扣工程款协议书日期：___________双方协议书编号：___________协议书签署地点：___________甲方：[开发商全称] 地质：___________乙方：[购房人姓名] 地质：___________第一条协议目的本协议的目的是明确甲方与乙方之间关于商品房抵扣工程款的付款方式、金额及期限等事项。
第二条商品房信息商品房名称：___________商品房位置：___________商品房建筑面积：___________平方米第三条工程款抵扣条件乙方购买的商品房（指定房号）总价为___________元。
乙方支付订金___________元后，甲方开始施工建造。
甲方在该商品房属地相关部门批准动工后不迟于60天内完成主体结构。
甲方需提供符合国家规定的相关建筑工程验收手续和材料。
乙方按合同约定的工程款支付方式支付工程款。
第四条工程款支付方式第一阶段：完成主体结构后，乙方需支付总工程款的___________%作为首期款。
第二阶段：甲方获得商品房预售许可证前，乙方需支付总工程款的___________%作为第二期款。
第三阶段：甲方获得商品房竣工备案证明前，乙方需支付总工程款的___________%作为第三期款。
第四阶段：甲方将商品房产权证交付乙方时，乙方需支付总工程款的___________%作为尾款。
第五条违约责任若甲方未按合同约定时间完成主体结构，应按照合同约定支付乙方违约金___________元。
若乙方未按合同约定时间支付工程款的相应阶段款项，应按照合同约定支付甲方违约金___________元。
第六条协议生效本协议经双方签字，即具有法律效力。
协议生效后，任何一方未经对方书面同意不得单方面解除本协议。
甲方（开发商）：________________________ 乙方（购房人）：________________________日期：___________。
以房抵工程款协议书(精选)
以房抵工程款协议书(精选)协议书简介此协议书旨在规定甲方和乙方之间以房抵工程款的具体事项，以保障双方的权益和履行责任。
甲方为工程款提供方，乙方为工程建设方。
协议书内容第一条协议背景1.1 甲方为提供工程款的一方，乙方为需要工程款的一方。
1.2 根据双方的需求和利益，甲方同意以乙方的房屋作为抵押物，为乙方提供工程款。
第二条抵押物情况2.1 抵押物信息如下：•房屋地质：（填写具体地质）•房屋所有权归属：（填写具体归属人）•房屋面积：（填写具体面积）•房屋评估价值：（填写具体价值）第三条工程款金额3.1 甲方同意向乙方提供的工程款金额为：（填写具体金额）人民币。
第四条贷款利率及期限4.1 根据国家相关法律法规规定的利率范围，双方同意工程款的年利率为：（填写具体利率）%。
4.2 工程款的期限为：（填写具体期限），从协议生效之日起计算。
第五条还款方式•分期付款：乙方每月按照约定的金额进行偿还，直至全额偿还。
•一次性还清：乙方可以在特定日期一次性偿还全部工程款。
第六条违约责任6.1 若乙方未按照协议约定的时间和方式偿还工程款，则乙方将承担相应的违约责任。
6.2 若甲方未按照协议约定的时间和方式提供工程款，则甲方将承担相应的违约责任。
第七条法律适用和争议解决7.1 本协议适用的法律。
7.2 对于因协议引起的任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，双方均同意将争议提交到甲方所在地的人民法院解决。
第八条协议生效与终止8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本协议在工程款全额偿还后终止。
商品房抵扣工程款项协议书
商品房抵扣工程款项协议书甲方（开发商）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________乙方（承包商）：_____________________地址：_____________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________鉴于甲方为房地产开发商，乙方为承包商，双方就甲方开发项目中的工程款项支付事宜，经协商一致，达成如下商品房抵扣工程款项协议：第一条抵扣标的甲方同意以位于____________________（地址）的商品房一套，作为抵扣乙方工程款项的标的物。
第二条抵扣金额1. 抵扣金额为人民币____________________元（大写：____________________元整）。
2. 抵扣金额根据乙方完成的工程量及双方确认的工程款结算单据确定。
第三条工程款结算1. 乙方应于工程竣工验收合格后，向甲方提交工程款结算申请。
2. 甲方应在收到结算申请后____天内完成审核，并与乙方确认最终的工程款金额。
第四条抵扣流程1. 双方确认工程款金额后，甲方应向乙方出具商品房抵扣工程款项的书面确认函。
2. 乙方收到确认函后，应向甲方提供所需的购房手续及相关资料。
3. 甲方在收到乙方资料后，应办理商品房的产权过户手续，将商品房过户至乙方或乙方指定的第三方名下。
第五条税费承担1. 因商品房过户产生的税费，由甲方承担。
2. 乙方应配合甲方完成相关税费的缴纳手续。
第六条违约责任1. 如甲方未按协议约定办理商品房过户手续，应向乙方支付违约金，违约金为未抵扣工程款金额的____%。
2. 如乙方未按协议约定提供购房手续及相关资料，应向甲方支付违约金，违约金为未抵扣工程款金额的____%。
以房抵工程款的协议-精选5篇
以房抵工程款的协议-精选5篇以房抵工程款的协议共五--篇1就债务人(甲方)：_______________债权人(乙方)：_______________乙方系甲方工程的分供单位，双方已就工程结算达成协议，结算金额为______元。
________年____月_____日，甲方已支付乙方该工程最后一笔款项，金额为________元。
至此，甲方已付清全部结算款项，双方就该项目的债权债务关系完全解除，无任何遗留问题。
乙方不得再就该项目款项问题向甲方提出任何要求及任何纠纷事宜。
本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方代表(签字盖章)：_______________乙方代表(签字盖章)：_________________________年__________月______日以房抵工程款的协议共五--篇2房屋抵偿工程款协议书甲方：_________乙方：_________甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：一、双方确认，甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。
具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款：2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方权利无法实现；3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议，现阶段已能办理房地产权证；4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下，不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。
五、物业管理费用：1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业管理费用；2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订《商品房购买合同书》，开具发票，提供相关资料，办理房地产权证及其他各项工作；2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
商品房抵扣工程款完整协议书参考
商品房抵扣工程款协议书参考1. 合同背景为确保双方权益，明确商品房抵扣工程款的相关事项，特制定本《商品房抵扣工程款协议书》（简称“本协议书”）。
本协议书由乙方与甲方共同签署，并在签署后生效。
2. 协议内容2.1 工程款抵扣金额甲方同意按照合同约定的价格和工程进度，将工程款抵扣至乙方向甲方购买的商品房款项中。
具体抵扣金额为_______（金额填写），双方同意按照该金额进行抵扣。
2.2 工程款抵扣条件2.2.1乙方完成工程进度后，向甲方提供相应的工程款申请材料。
2.2.2甲方确认乙方提供的工程款申请材料符合要求，并进行审核验证。
2.2.3若符合要求，甲方将按照约定的抵扣比例，将相应的工程款抵扣至乙方向甲方购买的商品房款项中。
2.3 工程款抵扣比例双方约定的工程款抵扣比例为_______%（抵扣比例填写）。
甲方同意按照该抵扣比例将工程款抵扣至乙方向甲方购买的商品房款项中。
2.4 工程款抵扣期限工程款抵扣期限自合同签署之日起至乙方工程款支付完毕之日止。
甲方应在该期限内按照约定的工程款抵扣条件进行相应操作。
2.5 协议变更和解除本协议书在履行过程中，如需变更或解除，应经双方协商一致，并签署书面变更或解除协议。
变更或解除协议时产生的费用由变更或解除一方承担。
2.6 争议解决本协议的解释与争议解决均适用相关法律。
如协商不成，争议将提交至北京市人民法院诉讼解决。
3. 协议生效本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
本协议书的任何修改、补充或变更，双方必须书面协商并就修改、补充或变更签署书面协议以生效。
甲方签章：乙方签章：日期：日期：注意：本协议书中甲、乙双方需根据具体情况进行修改，以确保协议内容符合双方的意愿。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房抵扣工程款项协议书
尊敬的双方：
您好！经过双方协商，就商品房抵扣工程款项事宜达成以下协议：
一、抵扣款项的背景和目的
甲方是一家房地产开发商，拥有一处位于（地点）的商品房项目。
乙方是购买该项目中一套（具体房号）商品房的购房人。
为了方便乙方支付款项，并保证工程进度的情况下，双方同意将部分工程款项抵扣至乙方的商品房款项中。
二、抵扣款项的金额与方式
1. 抵扣款项的金额为（具体金额），即甲方同意将上述金额从乙方应付的商品房款项中扣除。
乙方同意将该金额作为工程款项抵付。
2. 抵扣的方式为按月抵扣，每月从乙方应付的商品房款项中扣除相应的金额，直至抵扣完毕。
三、抵扣款项的条件与限制
1. 乙方应保证每月按时支付其余部分的商品房款项。
2. 如乙方未按时支付商品房款项，甲方有权终止抵扣款项的执行。
乙方需履行其按原合同约定的付款方式进行支付。
3. 如乙方购房合同终止，乙方同意立即支付剩余部分的工程款
项，并且不享受之前抵扣款项的优惠。
四、抵扣款项的使用范围
1. 抵扣款项仅可用于该商品房的装修和改造。
2. 甲方将根据乙方与甲方之间的协商，提供相应的装修和改造方案，并指导乙方进行施工。
五、甲方的责任与义务
1. 甲方应按时将抵扣款项扣除，并在可行的情况下协助乙方完成装修和改造。
2. 甲方应对乙方的装修和改造施工提供必要的指导和技术支持，确保施工质量。
六、乙方的责任与义务
1. 乙方应按时支付上述款项，并履行购房合同的相关义务。
2. 乙方应按照甲方提供的装修和改造方案进行施工，并确保施工质量。
七、协议的有效期及终止
1. 本协议自双方签字之日起生效，并持续有效至抵扣款项全部用尽。
2. 如双方达成一致，在有效期内可以补充、修改或终止本协议。
3. 双方发生不可抗力或其他不可预见的情况，影响本协议执行
的，双方应友好协商解决。
八、争议解决
1. 双方对本协议的解释与争议应友好协商解决。
如协商不成，应通过诉讼解决。
2. 本协议适用中华人民共和国的法律。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。