省房屋建筑工程施工图审查服务合同示范文本(2017年版)【模板】
施工图审查合同范本
施工图审查合同范本甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)联系人:(联系人姓名)联系方式:(联系电话/邮箱)乙方:(审查方名称)地址:(审查方地址)联系人:(联系人姓名)联系方式:(联系电话/邮箱)鉴于甲方拟进行施工图设计,并委托乙方进行审查,双方达成以下协议:一、审查内容1.1 乙方接受甲方委托,对甲方提交的施工图进行审查。
1.2 审查内容包括但不限于建筑结构、设备安装、消防设计等方面的合规性、技术可行性等。
二、审查标准2.1 乙方将按照国家相关法律法规和行业标准进行审查,并依据专业知识和经验提出合理的意见和建议。
2.2 乙方应当保证审查过程的独立性、客观性和公正性,不得有利益冲突行为。
三、审查费用3.1 甲方应支付审查费用给乙方,费用标准双方另行约定。
3.2 审查费用支付方式为(支付方式),款项应在审查完成后(天/月)内支付清晰。
四、保密义务4.1 双方承诺对审查过程中涉及到的商业秘密和技术资料保密,未经对方书面同意不得向第三方透露。
4.2 审查后的意见和建议仅作为甲方参考,不得用于其他目的。
五、通知5.1 双方的通知应以书面形式发送,并确认对方已收到通知。
5.2 任何一方违反本合同的约定,应当承担相应的法律责任。
六、争议解决6.1 本合同如有争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,应提交(仲裁/法院)解决。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章或签字后生效,至审查完成并支付费用后终止。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):日期:日期:。
工程施工图审查合同范本
工程施工图审查合同范本
甲方(审查机构):___________
乙方(施工单位):___________
鉴于甲乙双方在工程施工图审查方面有意向合作,经友好协商,就工程施工图审查事宜达成如下协议:
一、审查内容:甲方同意对乙方提供的工程施工图纸及相关资料进行审查,审查范围包括但不限于设计合理性、安全性、符合规章制度等方面。
二、审查费用:
1. 甲方向乙方提供审查服务,乙方应按照约定的费用结算方式支付审查费用。
2. 如乙方需要对审查结果提出意见并要求重新审查,则另行协商额外费用支付事宜。
三、审查期限:审查工作应在双方确定的时间内完成。
四、协作方式:甲乙双方应合作,相互配合,确保审查工作的顺利进行。
五、保密条款:甲乙双方应对工程施工图审查过程中获取的相关资料和信息严格保密,不得泄露给第三方。
六、违约责任:如一方未能按照约定履行合同义务,应负相应的违约责任。
七、争议解决:因合同履行发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有关部门申请调解或诉诸法律途径解决。
八、其他事宜:本合同未尽事宜,由双方协商确定。
合同签署地点:___________ 合同签署日期:___________
甲方(盖章):乙方(盖章):
签字:___________ 签字:___________。
工程施工图审查合同范本3篇
工程施工图审查合同范本3篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]鉴于甲方需对其所委托的工程施工图进行设计审查,以便进行施工前期的准备和实施工作。
故此甲方委托乙方进行施工图审查工作,双方在平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:一、合同目的本合同的目的在于明确甲、乙双方在工程施工图审查过程中的权利和义务,确保施工图审查工作的顺利进行。
二、审查范围乙方应对甲方提供的工程施工图进行全面审查,包括但不限于建筑结构、机电系统、消防安全等方面的审查。
审查范围应涵盖施工图纸的全面性和符合性。
三、审查内容1. 施工图是否符合国家相关法规、规范和技术标准的要求。
2. 施工图是否存在设计缺陷或安全隐患。
3. 施工图是否符合甲方的建设需求和使用功能要求。
4. 提出优化建议和改进措施,提高施工效率和质量。
四、审查期限乙方应在收到甲方提供的完整施工图后XX个工作日内完成审查工作,并提交书面审查报告。
如有特殊情况,双方可协商延长审查期限。
五、费用及支付方式1. 审查费用:人民币[金额]元。
2. 支付方式:合同签订后,甲方应在XX个工作日内支付审查费用的XX%给乙方,待审查完成并提交审查报告后,甲方应支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后出具合法有效的发票。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的施工图纸及其他商业信息予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成审查工作后,应销毁或返还甲方的施工图纸,除非甲方另有书面指示。
七、违约责任1. 若乙方未能在约定的期限内完成审查工作,且未提前通知甲方并征得甲方同意,则视为乙方违约,应承担违约责任。
2. 若甲方未能在约定的时间内支付审查费用,则视为甲方违约,乙方有权解除本合同。
3. 若因乙方的审查失误导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决本合同的执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
施工图审查服务合同
施工图审查服务合同1. 合同背景2. 服务内容2.1 乙方将对甲方提供的施工图纸进行审查,确保其符合法律法规、相关标准和规范要求,以确保施工图纸的合理性和可行性。
2.2 乙方将针对施工图纸中的设计方案、结构设计、装饰设计等进行全面审查,并提供相应的审查意见和建议。
2.3 乙方将根据甲方的要求,协助甲方与设计单位进行技术交流和沟通,并在需要时提供相关的技术支持和解决方案。
2.4 乙方将对施工图纸的审查过程进行记录,并形成审查报告,报告中将详细记录审查结果、发现的问题及建议等内容。
3. 服务费用及支付方式3.1 甲方应按照双方商定的收费标准支付相应的服务费用。
服务费用包括但不限于专业人员的审查费、交通费、食宿费等。
3.2 甲方应于服务开始前支付50%的服务费用作为预付款,剩余的50%服务费用应在服务完成后十个工作日内支付清楚。
3.3 若甲方未按照约定时间和金额支付费用,乙方有权利暂停或终止提供本服务,并要求甲方支付违约金及相应的损失赔偿责任。
4. 服务期限本服务的服务期限为双方协商确定的时间段,一般为施工图纸编制完成后至施工开始前的阶段。
5. 保密义务5.1 乙方在提供本服务过程中可能获取到甲方的商业秘密和保密信息,乙方应对其严格保密,并不得向任何第三方披露。
5.2 乙方应采取必要的保密措施,包括但不限于签署保密协议、限制员工权限等,以确保甲方的商业秘密和保密信息安全。
5.3 本保密义务在本合同终止后仍然有效,不论是终止原因为何。
6. 服务质量和验收标准6.1 乙方应按照国家相关标准和规范要求进行施工图审查,并在本服务的过程中提供专业的技术支持和建议。
6.2 甲方有权对乙方提供的服务质量进行评估和验收,如发现服务质量不符合合同要求的,甲方有权要求乙方进行整改或返工。
6.3 若乙方无法改正或未能在合理期限内改正服务质量的问题,甲方有权要求解除合同,乙方将退还已支付的服务费用。
7. 知识产权本合同履行过程中,甲方对施工图纸的知识产权享有完全权利,乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。
房屋建筑工程施工图审查-服务合同示范文本(湖南省)
合同编号:湖南省房屋建筑工程施工图审查服务合同示范文本(2017年版)湖南省住房和城乡建设厅制定使用说明一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,合同签订前请仔细阅读。
二、填写本合同时,文字符号必须规范、清晰、工整,填写内容准确齐全,力求合同条款约定具体、严密。
三、本合同示范文本自2017年9月 1日起使用,今后凡未制定新的版本前,本版本延续使用。
四、本合同示范文本仅用于由湖南省各级住房和城乡建设主管部门委托审查的房屋建筑工程项目。
湖南省房屋建筑工程施工图审查服务合同甲方(委托方):乙方(承接方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规以及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理实施细则》和《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务定点入围单位采购项目定点采购协议》的规定,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经协商一致,签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称:。
二、建设单位:。
三、勘察单位: 。
四、设计单位:。
五、总建筑面积:平方米。
其中,地上平方米,地下平方米。
六、建筑类型:□住宅□公建□商住楼□工业□其它。
七、工程概算总投资: 万元(包括建筑工程费、安装工程费和设备购置费,不含土地购置费、工程建设其他费和预备费)。
第二条审查对象1. 建设场地岩土工程详细勘察报告;2. 工程施工图设计文件。
具体包括总平面、建筑、结构、建筑电气、给水排水、采暖通风和空气调节、热能动力等专业施工图设计文件以及另由有相应设计资质单位进行设计或二次深化设计的专项工程施工图设计文件,不含基坑支护工程施工图设计文件。
3.施工图一般性变更文件(需履行各部门变更审批程序和出具变更施工图审查合格书的工程除外)。
第三条审查内容一、是否符合施工图编制深度规定;二、是否符合工程建设强制性标准;三、地基基础和主体结构的安全性;四、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字;五、勘察设计企业项目负责人资格是否符合要求;六、是否符合住建、发改、国土、规划、园林、环保、卫生、教育等政府有关部门审批要求。
施工图审查服务合同 范本
施工图审查服务合同根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工图审查服务事宜,达成如下协议:一、合同标的1.1甲方委托乙方进行施工图审查服务,审查范围包括但不限于施工图纸、施工方案、施工工艺、施工材料等。
1.2乙方应根据甲方提供的施工图及相关资料,对施工图的合规性、合理性、安全性、经济性等方面进行全面审查,并提出审查意见。
二、合同金额2.1本合同审查服务费用为人民币_______元(大写:_________________________元整)。
2.2甲方应在本合同签订后_______个工作日内,将合同金额支付给乙方。
三、合同期限3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为_______个月。
3.2乙方应在合同有效期内完成施工图审查工作,并将审查结果以书面形式通知甲方。
四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方应按照乙方要求提供施工图审查所需的相关资料,并对其真实性、完整性和合法性负责。
4.2乙方应按照甲方要求进行施工图审查,并在合同约定的时间内完成审查工作。
4.3乙方对审查过程中发现的施工图存在的问题,应及时通知甲方,并提出整改建议。
4.4甲方应根据乙方的审查意见进行整改,并将整改后的施工图提交乙方进行复核。
4.5乙方应对甲方整改后的施工图进行复核,确保施工图的合规性、合理性、安全性、经济性。
4.6甲方应保护乙方的知识产权,未经乙方书面同意,不得将乙方的审查成果泄露给第三方。
五、违约责任5.1甲方未按照合同约定支付服务费用的,应自逾期之日起,按日向乙方支付合同金额的_______%作为滞纳金。
5.2乙方未按照合同约定完成施工图审查工作的,应向甲方支付合同金额的_______%作为违约金。
六、争议解决6.1本合同履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
施工图纸审查合同范本
施工图纸审查合同范本
甲方:______________(甲方名称)
乙方:______________(乙方名称)
根据甲乙双方自愿,就施工图纸审查事项达成如下协议:
一、审查内容:甲方委托乙方对施工图纸进行审查,包括但不限于设计合理性、符合法律
法规要求、可行性等方面的评估。
二、审查标准:乙方应按照国家相关标准和规范要求,对施工图纸进行审查,并及时出具
审查意见。
三、审查周期:乙方应在接到甲方委托后,及时展开施工图纸审查工作,并在规定的时间
内完成审查并提交审查报告。
四、保密条款:乙方应对甲方提供的施工图纸及相关资料保密,未经甲方同意,不得泄露
给第三方。
五、费用及支付方式:甲方应按照协商的费用标准支付审查费用。
支付方式为______________。
六、风险责任:因乙方审查不当导致的问题,由乙方承担相应的法律责任。
七、解决纠纷:双方如发生纠纷,应友好协商解决。
协商不成,可依据中国法律予以解决。
八、其他条款:______________
本合同自双方签字盖章之日起生效,至审查完成后终止。
合同内容经双方确认后生效。
甲方(盖章):__________________
乙方(盖章):__________________
签订日期:__________。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一章总则第一条合同的基本情况本合同一式两份,甲乙双方各持一份,共同遵守。
第二条合同的签署本合同由甲方和乙方订立,经甲方法定代表人和乙方授权代表签字盖章后生效。
第三条合同的生效期限本合同自双方签字之日起生效,至竣工验收合格之日止。
第二章工程范围与工期第四条工程范围本工程包括但不限于以下内容:1. 土方工程2. 基础设施建设3. 主体结构施工4. 装饰装修工程5. 给排水工程6. 电气工程7. 环保设施建设第五条工程工期本工程的总工期为天,具体工期安排详见工期计划表。
第三章价款与支付方式第六条工程价款本工程的总价款为万元人民币,具体分期付款方式详见付款计划表。
第七条价款支付方式根据工程进展情况和竣工验收结果,乙方将按付款计划表规定的付款比例分期支付价款。
第四章质量保证与验收第八条工程质量要求本工程应符合相关法规和技术标准的要求,保证施工质量符合合同约定。
第九条工程验收工程完成后,甲方有权委托第三方进行竣工验收,验收合格后方可交付使用。
第五章变更、解除和仲裁第十条变更合同任何一方欲变更本合同内容,应书面通知对方,并经双方协商一致后方可变更。
第十一条合同解除如发生严重违约、无法履行合同义务等情形,任何一方有权解除本合同。
第十二条争议解决双方如发生争议,应协商解决,如协商不成,可通过仲裁解决。
第六章其他条款第十三条公司保密约定在合同履行过程中,双方应对相关商业秘密和技术资料予以保密。
第十四条合同的变更和补充本合同的任何变更或补充,需经双方书面同意并签字盖章方可生效。
第十五条其他约定其他未尽事宜,可由双方另行协商确定。
结束。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 第一章总则第一条合同的目的和基本内容第二条合同的签订和生效第三条工程的范围和内容第四条工期和竣工日期第五条合同价款和支付方式第二章工程质量与安全第六条工程质量的要求第七条施工安全与环境保护第八条质量验收与验收标准第三章分包与转包第九条分包第十条转包第四章材料与设备供应第十一条材料与设备的供应要求第十二条材料与设备的验收第十三条材料与设备的保管与使用第五章变更和索赔第十四条合同变更第十五条索赔和争议解决第六章违约责任第十六条违约责任的种类第十七条解决争议的方式第七章合同的解除和终止第十八条合同的解除第十九条合同的终止第八章其他事项第二十条附则附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3.施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释:1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。
2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。
3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。
4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。
建设工程施工合同(2017版本).doc
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
(完整版)施工图审查合同样本
(完整版)施工图审查合同样本【合同编号】:【甲方】:(以下简称甲方)【乙方】:(以下简称乙方)鉴于甲方拟施工的项目需要进行施工图审查,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方对项目的施工图进行审查,确保施工图的合法性、合理性和符合相关法律法规的要求。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求,对项目的施工图进行细致、全面的审查。
审查内容包括但不限于以下方面:1. 确保施工图的设计符合建筑设计规范和技术标准;2. 确认施工图的结构、布局、尺寸等与甲方的要求相符;3. 检查施工图中是否存在安全隐患及其它问题。
第三条技术要求1. 乙方应具备相应的建筑工程专业知识和相关技能,能够进行准确、有效的施工图审查工作;2. 乙方应按照国家有关施工图审查的法律法规执行,确保审查工作的合法性和规范性。
第四条服务周期乙方应按照约定的时间完成施工图的审查工作,确保项目能够按时进行施工。
第五条服务费用甲方应支付给乙方相应的服务费用,具体费用金额由双方协商确定,并在合同签订后的10个工作日内支付。
第六条保密条款1. 甲乙双方在本合同期间及合同终止后应互相保守商业秘密,不得向任何第三方透露、泄露相关信息;2. 甲乙双方对已签署的施工图及相关文件负有保密责任,未经双方书面同意,不得擅自使用或向他人披露。
第七条合同变更任何一方在履行合同过程中发现需要对合同内容进行修改或者变更的,应提前书面通知对方,并征得对方的同意。
第八条合同终止1. 合同在以下情况下终止:(1)乙方未按合同约定完成施工图审查工作;(2)甲方未按时支付乙方的服务费用;(3)甲乙双方经友好协商一致决定终止合同。
2. 合同终止后,甲方应支付已完成工作的服务费用,并退还乙方尚未完成的服务费用。
第九条争议解决本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
第十条合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效,合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):签字:日期:乙方(盖章):签字:日期:。
建筑工程施工图审查合同范本
建筑工程施工图审查合同范本建筑工程施工图审查合同甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)鉴于甲方拟进行建筑工程施工图审查,并委托乙方进行相关工作,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,达成以下合同:第一条合同目的本合同的目的是明确双方在建筑工程施工图审查过程中的权利与义务,确保审查工作的顺利进行。
第二条合同内容1. 甲方委托乙方进行建筑工程施工图审查工作,包括但不限于审查图纸、设计文件、技术规范等。
2. 乙方应按照国家有关法律法规、技术标准和规范要求,对甲方提供的施工图进行审查,并出具审查意见和报告。
第三条乙方的权利和义务1. 乙方应派遣具有相应资质和经验的专业人员,对甲方提供的施工图进行审查,并确保审查工作的质量和效率。
2. 乙方应按照合同约定的时间完成审查工作,并及时向甲方提交审查意见和报告。
3. 如乙方发现施工图存在设计缺陷、不符合法律法规要求或技术标准等问题,应及时向甲方提出书面意见,并提供相应的修改建议。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应按时向乙方提供施工图纸、设计文件、技术规范等相关资料,并确保其真实、完整、准确。
2. 甲方应配合乙方进行审查工作,提供必要的协助和支持。
3. 如乙方提出的审查意见和建议需要进行修改,甲方应及时进行相应的调整,并重新提交修改后的施工图。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方提供的施工图及相关资料进行保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。
2. 甲方应对乙方提供的审查意见和报告进行保密,未经乙方书面同意,不得向任何第三方披露。
第六条付款方式1. 甲方应按照合同约定的价格和付款方式支付相应的审查费用。
2. 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方开具发票。
第七条违约责任1. 如乙方未按照合同约定的时间完成审查工作或未按要求提供审查意见和报告,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付审查费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金,并有权暂停或终止审查工作。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)甲方:(委托人)地址::邮编:乙方:(承包方)地址::邮编:鉴于甲方及乙方双方均同意进行以下建设工程合同,特此约定:一、项目名称、位置和内容:(详细描述建设工程名称、位置、内容、规模、标准、质量要求等)二、合同价款:(详细列明工程造价,包括设备、材料、人工费用等)三、预期完工日期:(对完工时间的约定,应按照实际情况确定,包括工程开始时间、施工期限、交付日期等)四、付款方式及合同约定:(详细描述付款方式,包括价款支付期限、付款方式、扣款标准、违约金等约定)五、质量标准:(详细描述工程质量标准、检验标准、验收标准等)六、保证金:(约定双方应缴纳的保证金,缴纳方式及退还方式等)七、违约责任:(双方在合同履行过程中应承担的违约责任及赔偿范围、方式等)八、合同变更:(规定在合同履行过程中如何变更约定事项的程序)九、合同终止:(规定合同终止的条件及程序)十、争议解决:(约定争议解决方式,如双方协商、仲裁、诉讼等)十一、签约及生效:(双方签字盖章,合同生效时间)注:本合同未尽事项,双方应依据有关法律、法规、规章及常识进行约定。
列举本文档所涉及附件:(列举附件名称及需要提供的相关资料)1.2.3.……列举如下本文档所涉及的法律名词及注释:(列出法律名词及对其的解释注释)1.2.3.……列举如下本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:(列出可能出现的困难及解决办法及解决方案)1. 承包方在施工中因原因无法按时完成合同要求,造成甲方损失,乙方应依法承担赔偿责任。
2. 甲方对货物质量进行检验时出现纠纷,应根据合同的约定进行调解或者仲裁。
3. 建设工程在施工过程中发生违法违规行为或者擅自变更原设计方案引发的争议,必须按照有关法律规定做出处理,具体方法按照合同条款进行。
以上文档仅供参考,具体执行过程中请严格按照当地法律法规以及相关条例规定执行。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)(标准版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的示范文本,适用于2017年版的合同。
建设工程施工合同在建设工程中起到了重要的法律约束作用,确保了工程建设的顺利进行。
本合同内容包括合同的签订主体、工程范围、工程期限、费用支付方式等重要条款。
2. 合同主体本合同由以下双方签订:甲方:【填写甲方名称】乙方:【填写乙方名称】双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,达成以下合作协议。
3. 工程范围乙方应按照甲方的要求,按时、按质、按量完成以下工程项目:1. 【填写工程项目1】2. 【填写工程项目2】工程项目由甲方提供详细的设计图纸和技术要求,并在工程前期与乙方共同进行工程方案的研究和讨论。
4. 工程期限工程期限按照以下约定进行:工程开始日期:【填写工程开始日期】工程结束日期:【填写工程结束日期】工程期限可根据实际情况进行调整,双方应及时协商并书面确认。
5. 工程费用乙方应按照合同约定,按阶段性提交的工程进度报告进行费用支付。
工程费用包括以下项目:1. 工程材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 其他相关费用甲方按照乙方提供的费用明细进行逐项核对,并在核对无误后,按照约定的支付方式及时支付工程费用。
6. 竣工验收工程竣工后,甲方有权对工程进行验收。
验收标准按照相关法规和设定的工程质量要求进行。
如果发现工程存在质量问题,乙方应及时修复并重新提交。
甲方对于工程的竣工验收应及时作出书面确认,乙方获得甲方的竣工验收确认后,工程合同即为完全履行。
7. 违约责任若一方未履行合同义务或未按时履行合同义务,则违约方应依法承担相应的民事责任。
双方同意,发生争议应首先通过友好协商解决。
如协商不成,可以选择仲裁或向法院提起诉讼。
8. 其他条款本合同还包括以下重要条款:1. 变更与解释:本合同的任何变更或补充应提前经双方书面协商一致,并签订变更协议。
2017建筑工程合同示范文本.doc
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2017建筑工程合同示范文本.doc
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2017建筑工程合同示范文本.doc
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2017建筑工程合同示范文本.doc
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2017建筑工程合同示范文本.doc
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:
XX省房屋建筑工程施工图审查
服务合同示范文本
(2017年版)
使用说明
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,合同签订前请仔细阅读。
二、填写本合同时,文字符号必须规范、清晰、工整,填写内容准确齐全,力求合同条款约定具体、严密。
三、本合同示范文本自2018年1月20日起使用,今后凡未制定新的版本前,本版本延续使用。
四、本合同示范文本仅用于由邵阳市住房和城乡建设主管部门委托审查的房屋建筑工程项目。
XX省房屋建筑工程施工图审查
服务合同
甲方(委托方):
乙方(承接方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规以及《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《XX省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理实施细则》和《XX省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务定点入围单位采购项目定点采购协议》的规定,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称: 。
二、建设单位:。
三、勘察单位:。
四、设计单位:。
五、总建筑面积:平方米。
其中,地上平方米,地下平方米。
六、建筑类型:□住宅□公建□商住楼□工业□其它。
七、工程概算总投资:万元(包括建筑工程费、安装工程费和设备购置费,不含土地购置费、工程建设其他费和预备费)。
第二条审查对象
1. 建设场地岩土工程详细勘察报告;
2. 工程施工图设计文件。
具体包括总平面、建筑、结构、建筑电气、给水排水、采暖通风和空气调节、热能动力等专业施工图设计文件以及另由有相应设计资质单位进行设计或二次深化设计的专项工程施工图设计文件,含基坑支护工程施工图设计文件。
3.施工图一般性变更文件(需履行各部门变更审批程序和出具变更施工图审查合格书的工程除外)。
第三条审查内容
一、是否符合施工图编制深度规定;
二、是否符合工程建设强制性标准;
三、地基基础和主体结构的安全性;
四、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施
工图上加盖相应图章和签字;
五、勘察设计企业项目负责人资格是否符合要求;
六、是否符合住建、发改、国土、规划、园林、环保、卫生、教
育等政府有关部门审批要求。
第四条审查依据
一、国家和本省现行的有关法律、法规、审查要点、工程建设强制性条文和标准。
二、项目相关的审批文件。
三、有关专项审查、专项技术评审等评估报告。
第五条审查时限
一、乙方在收到齐全的审查资料后,应在个工作日内完成相应的勘察审查工作,个工作日内完成相应的施工图审查工作,另行单独送审的专项设计、二次深化设计应在5个工作日内完成相应的审查工作。
二、审查工作期限不包括勘察设计单位的施工图修改时间和审查机构的复审时间。
第六条审查结果
一、审查合格的:
(一)乙方及时编制审查合格书和审查情况报告书。
(二)乙方将施工图审查意见告知书、审查合格书、审查情况报告书等结果文件,报相应住房和城乡建设主管部门及有关部门备案和验收,备案和验收合格后,在审查合格的全套施工图上加盖审查合格专用章。
二、审查不合格的:
(一)乙方向勘察设计单位出具施工图审查意见告知书。
说明不合格原因;
(二)勘察设计单位对施工图审查告知意见进行确认和反馈,对存在争议的提出复查申请;
(三)甲方组织专家对存在争议的意见进行复查,提出复查结论,同意原审查意见的,维持原意见,不同意原审查意见的,要求审查机构重新出具审查意见告知书;
(四)勘察设计单位根据审查意见对施工图进行修改补充,并
将修改补充后的施工图以及修改补充说明函送乙方复审。
第七条审查费用
一、审查服务费总额为:。
其中,勘察审查服务费为:;施工图审查服务费为:。
二、支付方式:
乙方完成本合同约定的施工图审查对象中的第1、2项内容(另行单独送审的专项设计、二次深化设计除外),相关成果文件经甲方验收合格后,由甲方实施一次性支付。
第八条甲方权利和义务
一、做好工程项目施工图审查统筹协调工作。
二、对乙方施工图审查工作情况进行监督检查和评价。
三、对乙方施工图审查成果进行备案和验收。
四、及时组织专家对勘察设计单位提出的争议复查申请进行复查。
第九条乙方权利和义务
一、安排符合XX省房屋建筑工程施工图设计文件审查人员要求的专业技术人员从事审查工作。
二、保证审查质量,确保相关部门的规定、专项评估意见等在施工图审查中落实。
三、乙方应通过XX省施工图管理信息系统进行施工图数字化审查,并负保密义务。
四、不具有超限高层建筑工程审查资格的审查机构在审查过程中发现所审查项目为超限高层项目时,应终止审查并向甲方报告。
第十条违约责任
一、乙方延误审查工作的,每延误一天,应按1000元/天向甲方支付违约金。
二、施工图设计文件审查合格后,仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,给建设单位造成损失的,乙方依法承担相应的赔偿责任。
第十一条附则
一、本合同未尽事宜经双方协商可另订补充协议。
二、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
三、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方协商解决。