建设工程勘察设计委托合同(示范合同)

合集下载

建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)

建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)

GF—2016—0203合同编号:____________建设工程勘察合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文(6篇)

建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由承包人编填)勘察证书等级:_____发包人:_____ 承包人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____承包人:_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条:工程概况1.1工程名称:_____1.2工程地点:_____1.3工程立项批准文件号、日期:_____1.4岩土工程任务委托文号、日期:_____1.5工程规模、特征:__________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:__________1.7承接方式:_____1.8预订的岩土工程工作量:_______________第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条:工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。

由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条:收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元(大写_____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

建设工程设计合同范本(10篇)

建设工程设计合同范本(10篇)

建设工程设计合同范本(10篇)建设工程设计合同篇一合同编号:委托方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:一、工程概况:1、工程地点:2、建筑面积:3、使用性质:4、房屋结构:二、设计程序:1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元/M2计取。

阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。

)M2×元/ M2计取,设计费总计元。

2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的%,即元。

3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的%元后,乙方在天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的%元。

6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。

现甲方要求绘制部位效果图张,总计元。

7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。

否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

8、其它约定:三、双方责任:甲方责任:1、甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

建设工程勘察设计委托合同新3篇

建设工程勘察设计委托合同新3篇

建设工程勘察设计委托合同新3篇篇1甲方(委托方):_____________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________法定代表人(或授权代表):___________________乙方(受托方):_____________________地址:_______________________________________联系方式:____________________________法定代表人(或授权代表):___________________鉴于甲方需要就其所涉及的建设工程进行勘察设计,现委托乙方为其提供专业的勘察设计服务。

为明确双方权益,保障项目顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议:一、委托事项及内容1. 甲方委托乙方就位于________________的工程进行勘察设计。

2. 勘察设计的具体内容包括但不限于地质勘察、地形测量、工程规划、设计方案等。

3. 乙方应根据甲方的要求,提供专业、准确、可靠的勘察成果和设计文件。

二、工作期限及进度安排1. 乙方应在合同签订后______日内开始工作,并在______日内完成全部勘察设计工作。

2. 双方应共同制定详细的工作计划,明确各阶段的工作内容和完成时间。

如遇特殊情况,双方可协商调整工作计划。

3. 乙方应按时提交各阶段的工作成果,甲方应及时对乙方提交的工作成果进行审查并提出意见。

三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察设计的费用,具体金额根据项目的实际情况和双方协商确定。

2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方总费用的______%作为预付款。

3. 乙方完成各阶段工作并提交了相应的成果后,甲方应对该阶段的工作成果进行验收,验收合格后______日内支付该阶段的工作费用。

4. 如项目发生变更或增加工作量,双方应另行协商确定费用及支付方式。

(完整版)勘察设计合同范本

(完整版)勘察设计合同范本

工程勘察设计合同合同协议书本合同协议书由(以下简称“甲方”)、(联合体,其中为牵头人,以下简称“乙方”)于年月日在共同签署。

甲方依据,委托乙方承担勘察设计,双方达成如下条款:一、工程概况:。

二、乙方承担的勘察设计任务包括:详细勘察测量,详细设计及现场服务,竣工测量,竣工图编制,施工图预算及工程量清单编制。

三、下列文件应作为本合同的组成部分:(1)本协议书;(2)中标通知书;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)投标书;(6)联合体协议;(7)各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料,设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等);(8)构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的,但如有含义不清或互相矛盾处,以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币(大写)元(¥万元)。

五、项目经理:;分项负责人:。

六、勘察设计(含相关服务)周期:年月至年月。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照勘察设计合同条款的规定。

八、本协议书在乙方提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

九、本协议书及合同正本三份,甲方与乙方联合体成员各执一份;副本十二份,甲方与乙方联合体成员各执四份。

当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

十、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。

补充协议是合同的组成部分。

甲方(盖章):法定代表人或委托代理人(签字):地址:邮编:电话:传真:开户银行:账号:乙方联合体牵头人(盖章):乙方联合体成员(盖章):法定代表人法定代表人或委托代理人(签字):或委托代理人(签字):地址:地址:邮编:邮编:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:通用合同条款1.定义和解释通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。

1.1 工程:指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。

下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇,希望对你有所帮助。

建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位:____________________,以下简称甲方;设计单位:____________________,以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目,建筑安装面积为______平方米,建设地点在____________。

二、甲方义务1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。

3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年______月______日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式______份,技术设计文件一式______份,施工图设计文件一式______份。

2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。

3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。

建设工程勘察设计合同通用版范文5篇

建设工程勘察设计合同通用版范文5篇

建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号:XXX-XXXX-XXXX委托方(甲方):XXXXXXXX公司设计方(乙方):XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区(具体地址)的建设工程进行勘察设计,乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。

本合同旨在明确双方的权利义务,确保工程勘察设计的顺利进行。

二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作,包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。

2. 乙方负责完成工程的初步设计工作,包括但不限于方案设计、施工图设计等。

3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计,确保设计质量。

4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见,对设计进行优化调整。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整(大写:XXXXXXXX元整)。

2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。

3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后,提交相关成果,并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。

4. 支付方式:银行转账或其他双方约定的支付方式。

四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。

2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。

3. 若因乙方原因未能按时完成工作,乙方应承担违约责任。

五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权,但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。

2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务,未经对方许可,不得向第三方泄露。

六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。

建筑工程勘察委托协议书(通用4篇)

建筑工程勘察委托协议书(通用4篇)

建筑工程勘察委托协议书(通用4篇)建筑工程勘察托付协议书(通用4篇)建筑工程勘察托付协议书篇1项目名称:_________项目建设地点:_________合同编号:_________托付方(甲方):_________承接方(乙方):_________甲方托付乙方进行_________勘察任务。

依据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的详细状况,为明确责任,协作协作,搞好该工程勘察工作,经双方协商全都,就本工程_________勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。

第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察托付文号、日期_________。

1.2工程建设地点_________。

1.3技术要求_________。

其次条甲方按时向乙方供应下列文件资料:一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术托付书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果:3.1勘察成果规定提交四份,超过四份另行计费。

3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特别状况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方缘由造成的停工等)时,工期顺延。

第四条取费标准及拨付方法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。

国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定。

4.2本工程勘察费估算为_________元,合同生效后_________天内,甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内,结清全部费用。

4.3双方托付银行代付、代收有关费用。

第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方托付任务时,必需向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时供应已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满意乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。

若因地下埋藏物不清,致使勘察过程中发生或危及人身安全时,其责任由甲方负责。

建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本

建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本

建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本甲方委托乙方执行勘察任务。

依据有关规定及工程具体情况,双方协商签订合同。

明确勘察范围、质量要求等内容。

严格遵守合同,确保勘察工作合法规范,维护双方权益。

共同努力搞好工程勘察,为后续建设提供准确可靠依据,保障项目顺利推进。

书痴者文必工,艺痴者技必良,本页是可爱的小编帮家人们找到的10篇建设工程设计合同范本较新版,仅供借鉴,希望大家能够喜欢。

建设工程设计合同篇一发包人(全称):____________承包人(全称):____________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:_______________工程地点:______________工程内容:施工蓝图内土建工程部分。

资金来源:自筹。

二、工程承包范围承包范围:施工蓝图内的土建工程部分。

装饰装修工程、水电安装工程作为甩项工程。

三、合同工期:开工日期:_______年_____月______日竣工日期:_______年_____月______日合同工期总日历天数_______天。

四、质量标准工程质量标准:达到国家现行验收规范的合格标准。

五、合同价款金额(大写):_________________元(人民币)¥:_______________六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

委托勘察设计项目合同模板

委托勘察设计项目合同模板

委托勘察设计项目合同模板甲方:(委托人名称)乙方:(勘察设计单位名称)鉴于甲方拟对(项目名称)进行勘察设计工作,并请求乙方承揽该项目的勘察设计工作,甲、乙双方经友好协商,就有关事项订立本合同。

第一条项目概况1.1 甲方拟进行的勘察设计项目是(项目名称),具体地址为(详细地址)。

1.2 乙方应依据国家相关法律法规以及勘察设计业务的一般准则,认真、细致地进行相关工作。

1.3 勘察设计工作的内容、范围、要求等详细情况以及工作周期由甲方与乙方共同商定,乙方应在承揽资格范围内按照甲方要求履行相关义务。

第二条勘察设计工作内容2.1 乙方承诺按照甲方要求,对(项目名称)进行勘察设计工作,包括但不限于:(1)项目勘查、地质勘查;(2)项目规划设计;(3)工程测量;(4)施工图设计;(5)现场勘察监督等。

2.2 甲方应提供与该项目相关的资料和信息,保证乙方的勘察设计工作进行顺利,如有需要,双方可以另行签订相关补充协议。

第三条工作变更和延期3.1 如因不可抗力因素或双方共同协商导致勘察设计工作内容、要求发生变更,双方应及时协商并签订相关的书面变更协议。

3.2 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成,双方应协商延期时间,并签订相关协议。

第四条勘察设计报告4.1 乙方应按照国家相关法律法规、技术标准的要求,完成勘察设计工作,并向甲方提交相关的勘察设计报告。

4.2 勘察设计报告应包括但不限于项目的勘查、设计、评估内容,报告应真实、客观、准确。

第五条费用及支付方式5.1 本次勘察设计项目的总费用为(具体金额),甲方应按照双方约定的支付方式支付给乙方。

5.2 本合同签订后,甲方应在(具体时间)内支付5000元作为合同订金,余款应在勘察设计工作完成后的(具体时间)内结清。

5.3 如因合同变更或延期导致费用发生变化,双方应重新协商确定费用,并签订相关变更协议。

第六条违约责任6.1 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成或效果不符合预期,乙方应承担相应的违约责任。

工程勘察建设合同示范文本

工程勘察建设合同示范文本

工程勘察建设合同示范文本甲方(委托方):_________乙方(承包方):_________鉴于甲方拟进行_________工程项目的建设,现需对该工程进行详细的勘察工作,以确保工程设计和施工的顺利进行。

甲方决定委托乙方进行上述工程的勘察工作,乙方同意接受甲方的委托,并保证按照约定的标准和要求完成勘察任务。

双方本着平等、自愿的原则,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程勘察内容乙方应根据甲方提供的工程资料和要求,对_________工程进行地质勘察、环境评估、风险分析等相关工作,并提供详细的勘察报告。

二、工程勘察期限乙方应自合同签订之日起_________天内完成全部勘察工作,并将勘察报告提交给甲方。

三、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用。

费用的支付方式为:_________。

四、质量保证乙方应保证所提供的勘察结果真实、准确,符合国家相关标准和行业规范。

如因勘察失误导致工程损失,乙方应承担相应的责任。

五、违约责任如一方违反合同约定,需承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。

六、争议解决合同在履行过程中如有争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至_________仲裁委员会进行仲裁。

七、其他事项双方可根据工程具体情况协商确定其他需要约定的事项,并以书面形式作为本合同的补充。

八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):________________ 日期:____年____月____日乙方(签字):________________ 日期:____年____月____日以上合同示范文本仅供参考,实际签订合同时应考虑项目的具体情况和双方的实际需求,必要时应咨询法律专业人士。

合同内容的完整性和准确性对于保障双方权益至关重要,因此在签订前应仔细审阅每一条款,确保没有遗漏或误解。

建设工程勘察设计委托合同5篇

建设工程勘察设计委托合同5篇

建设工程勘察设计委托合同5篇篇1建设工程勘察设计委托合同一、甲方(委托方)姓名/名称:_______________法定代表人/委托人:_________联系地址:__________________联系电话:___________________二、乙方(受托方)姓名/名称:_______________法定代表人/委托人:_________联系地址:__________________联系电话:___________________甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜,达成如下协议:第一条【委托内容及范围】甲方委托乙方进行的工程勘察设计项目为:_______________________。

具体包括但不限于:勘察和调查、设计方案编制、图纸绘制等内容。

第二条【工作标准】乙方应按照国家相关法律法规、行业规范、职业道德要求,认真负责、勤勉尽职地完成所委托的工作。

第三条【委托期限】本委托合同自签订之日起生效,至_________日终止。

如需变更委托期限,双方应另行协商确定。

第四条【报酬及支付方式】乙方完成委托工作后,甲方应按照双方约定支付报酬。

报酬金额为______________。

支付方式为:______________。

如需分期支付,双方应协商确定具体支付时间及金额。

第五条【保密条款】乙方应对甲方的委托项目及相关资料进行严格保密,不得向任何第三方透露。

对于因保密不当而造成的损失,乙方应承担相应的法律责任。

第六条【违约责任】若一方未能按照本合同的约定履行义务,则应承担相应的违约责任。

违约方应在收到对方书面通知后的30日内进行整改,如逾期未整改,应承担相应的法律责任。

第七条【争议解决】在履行本合同过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。

若协商不成,应向有关仲裁机构申请仲裁解决。

仲裁裁决为终局裁决。

第八条【其他条款】1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商确定。

建设工程勘察设计合同范本(10篇)

建设工程勘察设计合同范本(10篇)

建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方):__________地址:__________ 邮码:__________ 电话:__________法定代表人:__________ 职务:__________承包方(乙方):__________地址:__________ 邮码:__________ 电话:__________法定代表人:__________ 职务:__________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。

2、收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

建设工程勘察设计合同样本5篇

建设工程勘察设计合同样本5篇

建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]乙方(承包人):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜,达成如下协议:一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计,现委托乙方进行相关工作。

乙方愿意接受甲方的委托,并依据相关法律法规及本合同约定的内容,提供高质量的勘察、设计服务。

二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括:[具体工作内容及范围]。

详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额](大写:[具体金额汉字大写])。

2. 支付方式:甲方应按以下约定向乙方支付款项:(1)合同签订后,甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款;(2)乙方完成勘察、设计任务并提交成果后,甲方应支付剩余款项。

3. 乙方在收到款项后,应提供合法的发票。

四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XX年。

2. 进度安排:乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。

如遇特殊情况,双方可协商调整进度安排。

五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求,提供高质量的勘察、设计服务。

2. 验收标准:乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。

甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收,并书面反馈意见。

3. 若甲方对乙方提交的成果有异议,双方应协商解决。

若因乙方原因造成成果不符合要求的,乙方应承担相应责任。

六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。

乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。

2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。

未经对方同意,不得泄露给第三方。

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇

建设工程勘察合同(示范文本)6篇篇1建设工程勘察合同(示范文本)甲方(委托方):________(单位名称)________乙方(勘察方):________(单位名称)________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作,为保证工程的安全、质量和规范进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商达成以下合同:第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________(工程名称或地点)、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求,保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等,并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求,乙方应组织专业人员对工程进行勘察,制定详细的调查方案和工作计划,并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准,确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果,并配合甲方进行技术交流和验收,保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障,并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作,并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系,解决合作过程中出现的问题和分歧,共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告,报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等,确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范,经甲方审核合格后提交使用,乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用,并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________(银行转账/现金支付等),具体金额为________元,发票抬头为________,税号为________。

2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)

2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)

2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方(委托人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:乙方(承包人):单位名称:法定代表人:地址:联系人:联系电话:依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议:第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称:____(以下简称“项目”)1.2 项目位置:1.3 勘察设计内容:___1.4 工作范围:____第二条工作期限2.1 开始日期:____年____月____日2.2 完成日期:____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于:___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料,可能影响工作进度和质量,由此造成的后果由甲方承担。

第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。

具体费用包括但不限于:勘察设计费、出差费用等。

4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用,并及时提供支付凭证。

第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作,确保勘察设计工作达到规定的质量标准。

5.2 如发现工作中存在质量问题,应及时通知甲方并协商解决方案。

第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密,未经甲方同意不得向第三方透露。

6.2 协议终止后,乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定,应当承担相应的违约责任。

7.2 未经对方同意,一方不得擅自解除合同,否则应当承担违约责任。

第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效,至工作完成且经双方确认验收后终止。

8.2 本合同双方如有争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本(2)工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。

建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)

建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)

建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:合同编号:【合同编号】甲方(设计单位):【甲方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经协商一致,就下列建设工程设计的有关事宜签订本合同。

一、工程概况1. 项目名称:【项目名称】2. 项目地址:【项目地址】3. 项目规模:【项目规模】4. 项目概况:【项目概况】二、设计内容1. 本设计合同的设计内容为:本工程的初步设计、施工图设计、施工图审核、现场勘察资料、技术经济指标、设计文件等全部设计内容。

设计单位应当按照甲方的要求,提供相关的设计服务。

2. 甲方有权对设计文件进行审查,对设计文件进行必要的修改、更正。

三、服务标准1. 甲方应当严格遵守国家有关法律法规,按照规定负责工程设计的技术质量,设计文件的技术经济指标等;2. 甲方应当按照国家有关法律法规和甲方的要求,按时完成设计文件的编制和审查等工作;3. 甲方应当对其提出的设计文件应当保证合理、安全、经济和环保。

四、设计费用及支付方式1. 甲方应当按照国家规定的设计费用标准和甲方的要求,对本设计合同项下的设计文件的编制、审核、调整等提供设计服务,并就提供的设计服务向乙方收取费用;2. 设计费用总额为【设计费用总额】,支付方式为【支付方式】。

五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止;2. 如有变更,变更事项应当由双方协商一致,并签订书面变更合同。

六、违约责任1. 甲方未按本合同约定完成工程设计工作,造成乙方损失的,甲方应当承担违约责任;2. 乙方未按本合同约定支付设计费用的,应当按照约定向甲方支付违约金。

七、保密责任1. 甲乙双方均对双方因本合同及履行合同所获得的对方的技术、商业秘密等信息负有保密义务;2. 在合同履行期间及履行后不因本合同的解除或终止而免除其所承担的保密义务。

八、争议解决1. 本合同争议由甲乙双方协商解决,协商不成的,向有关方面求助;2. 本合同争议的解决适用中华人民共和国法律。

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇

建设工程勘察合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程勘察合同甲方:(委托人)______________乙方:(勘察单位)______________鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量,甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》,就甲方项目的工程勘察事宜,经友好协商,订立如下合同:第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______,项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察,为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》,是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书,并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效,工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的,双方应友好协商,并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后,乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容,并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的,应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的,应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决,如协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效,至勘察任务完成之日止。

建设工程勘察设计合同范文范本

建设工程勘察设计合同范文范本

建设工程勘察设计合同范文范本建设工程勘察设计合同发包方:____________________承包方:____________________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程名称__________________;工程地点__________________;工程规模__________________;工程投资__________________。

第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。

合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的%,设计任务的定金为估算设计费的%。

本工程的勘察费为元估算设计费为元。

委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

第四条委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:……(2)……(3)……3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条承包方的义务1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。

详见附表四。

2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(合同范本)
姓名:____________________
单位:____________________
日期:____________________
编号:YW-HT-009757
建设工程勘察设计委托合同(示Commission contract for survey and design of construction project
建设工程勘察设计委托合同(示范合
同)
委托方:_______________________(以下简称甲方)承包方:
_______________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。

土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;
③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。

(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

(四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

(五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。

对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

(六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

2.乙方责任(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。

根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。

需增加设计文件的份数时另行收费。

需复制供应标准图时另行收费。

(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。

以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

(三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。

原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

(四)乙方对所承担
设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。

对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

(五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

(六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。

第四条勘察设计取费乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。

设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。

小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。

勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。

第五条经济赔偿1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。

乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。

3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。

4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。

6.由
于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。

(经批准生效)8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。

9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。

第六条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

第七条其它1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

3.本合同一式七份。

其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。

甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。

建设单位(盖章):_________勘察设计单位(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_____________电话:_____________________电话:_________________________开户行:___________________开户行:
_______________________帐号:_____________________帐号:
_________________________通信地址:_________________通信地址:
______________________________年______月______日_________年________月
________日签订地点:_________________签订地点:_____________________
市城乡建委设计科研处(盖章):___________ 市工商行政管理部门鉴证(盖章):_________
XX图文设计
YuWen Graphic Design Co., Ltd.。

相关文档
最新文档