采购合同三方协议

采购合同三方协议
采购合同三方协议
篇一：采购三方协议
声明
甲方：北京拉手络技术有限公司
乙方：（代理商）
丙方：（厂商）
鉴于乙方为丙方在___全国___城市合法有效代理商（授权代理书号为：），代理期限为（），丙方（厂商）授权乙方在___全国___城市与拉手合作，合作期限为_________。

乙丙双方对包括但不限于合作产品的质量、售后等问题承担连带责任，特此声明！
甲方：乙方：丙方：
甲方代理人：乙方代理人：丙方代理人：时间：时间：时间：
篇二：设备采购三方合同协议书
欧司朗（中国）荧光粉材料有限公司工艺废水处理及回用项目
设备采购合同协议书采购方：南京格洛特环境工程有限公司安装方：南京鸿钧建设工程有限公司
制造方：
南京格洛特环境工程有限公司（采购方）与南京鸿钧
建设工程有限公司（安装方）与（以下简称“制造方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就欧司朗（中国）荧光粉材料有限公司工艺废水处理及回用项目设备采购事项经协商一致，订立本合同。

第一条项目名称：欧司朗（中国）荧光粉材料有限公司工艺废水处理及回用项目
项目地点：欧司朗（中国）荧光粉材料有限公司厂区内采购设备名称：（如不够写，可详见附件）
第二条各方的工作范围
采购方的工作范围：负责出具设备采购清单并按合同价款支付给安装方；安装方的工作范围：负责所采购设备的采保与现场安装及设备维保；
制造方的工作范围如下：负责所采购设备的制造及运输、保险及保修的责任，并办理相关手续。

第三条货物验收
当制造方制造的设备/材料运抵施工现场时，应通过业主、设计方和采购方共同组织的货物验收工作，如发现制造方使用了不符合设计和标准的设备材料时，将由制造方负责修复、拆除或更换。

安装方所负责的设备安装工作结束后，应符合国家相关的建筑安装标准并通过业主、设计方和采购方共同组织的验
收工作。

第四条合同价款及付款方式
本合同的总价款为（大写）元，合同价款的组成详见下：
（1）工程安装费：（大写）元；
（2）设备制造费：（大写）元。

付款方式
（1）工程安装费：由采购方直接支付给安装方，并由安装方出具发票给采购方。

（2）设备制造费：由采购方支付给安装方，由安装方根据设备制造的进度向制造方代为全额支付设备制造费，并由制造方直接开具17%增殖税专用发票给采购方。

第五条合同生效
三方约定：本合同将在各方签字盖章后生效，本合同一式三份，三方各执一份。

采购方：南京格洛特环境工程有限公司安装方：南京鸿钧建设工程有限公司授权代表（签字、盖章）：授权代表（签字、盖章）：
开户行：南京银行大厂支行开户行：帐号：0143 0120 2100 06927帐号：
地址：南京市沿江工业开发区钻石星城A幢3006室地址：
电话：025-******** 电话：
传真：025-********传真：
邮编：210048邮编：
税号：320XX2667396138 税号：
制造方：
授权代表（签字、盖章）：
开户行：
帐号：
地址：
电话：
邮编：
税号：
篇三：三方采购合同
产品购销合同
甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：
甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔
接由乙方和丙方自行衔接处理。

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷。

气密性测试气压无渗漏现象。

机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。

对于不合格品产
生的相关费用，甲方一律不予支付。

三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。

四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。

五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。

七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。

八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按
合同总金额的1% 向甲方偿付违约金。

乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。

一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100％。

九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲
裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉
篇四：甲供材采购三方协议
附件1：甲供材采购三方协议
甲供材采购三方协议（范本）
甲方：长春万科房地产开发有限公司（万科开发商）
乙方：XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等)
丙方：XXXX公司（甲供材供方）
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及万科企业股份有限公司与深圳市永高塑业发展有限公司签订的《20XX年度管材集团集中采购协议》，及《长春万科XXXX 项目X期水电管材采购合同》。

结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方经友好协商，签订本三方协议。

长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）由丙方供货，乙方为长春万科XXXX项目总包单位(或装修总包、园建单位等)，由乙方负责长春万科XXXX项目XXXX（甲供材名称）的货物验收、保管、施工安装、报批报验、发票开具等。

在此，甲方、乙方、丙方三方同意丙方将发票开具给乙方，货款由甲方代为支付。

争议处理方式:凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，三方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。

当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。

本协议用中文书写，一式6份，三方各执2份，具同等效力，未尽事宜，协商解决；
本协议自三方代表签字并加盖公章之日起生效，合同订立地点为长春。

特此说明。

XXXXX房地产开发有限公司（万科开发商）XXXX公司(总包单位、装修总包、园建单位等) XXX公司（甲供材供方）
xxxx年xx月xx日
- 1 -
篇五：购销三方协议
购销三方协议
甲方:
所在地:
法定代表人:
电话: 传真:
乙方:
所在地:
法定代表人:
电话: 传真:
丙方:
所在地:
法定代表人:
电话: 传真:
鉴于:
1,甲乙双方有意愿签订购销协议;
2,丙方有可靠地信誉
为了保障甲乙双方购销合同的正常履行,保护甲乙双方权益和经济安全,甲乙丙三方达成以下协议:
第一条:交易流程
1,甲乙双方在签订购销协议后,三个工作日内将相应款项一合理的方式
篇六：三方采购合同范本
篇一：三方采购合同
产品购销合同
甲方：合同编号：乙方：签订地点：丙方：
甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷。

气密性测试气压无渗漏现象。

机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。

对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。

三、交（提）货地点、方式：甲方工厂。

四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。

五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。

七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预
付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。

八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按
合同总金额的1% 向甲方偿付违约金。

乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。

一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100％。

九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲
裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉篇二：三方购销合同newversion
三方购销合同
合同编号：
甲方：
乙方：
丙方：
甲、乙、丙三方经充分协商一致，在平等互利、提高效率、节约资源原则下依据《中华人民共和国合同法》及相关规定签订本合同，其授权代表就产品买卖达成以下条款共同遵守：
第一条：合同标的
1、甲方向乙方下单购买，乙方再按照甲方要求向丙方下单采购以下产品销售给甲
2、乙方提供之产品应符合甲方要求之产品名称、规格、品牌、型号、产地与制造商、数量、质量、技术性能、技术保证等。

3、与产品数量、质量保证、技术规格、维修服务等有关的问题，三方同意，丙方直接按照本合同的规定对甲方承担责任。

4、包装与标记
丙方交付的所有货物应具有适合远洋及内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物的特点和需要，加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀的保护措施及其它标记，以保证货（买方）（卖方）（供货商）物安全无损地运抵安装地点，包装物不须回收。

包装不符合规定，丙方必须返修或重新包装，并承担因此支付的费用和相应损失；甲方不需要返修或重新包装的，可以要求丙方赔偿甲方因此支出的费用和所受的损失。

凡由于丙方对货物包装不善、货物在交货前保管不良，致使货物遭到损坏或丢失时，丙方均应负责修理、更换或赔偿。

5、产品所有权于交付时由丙方转移至甲方。

交付前产品意外损失、损害的风险由丙方承担，交付后所发生的意外损失、损害，除可归责于丙方之事由外，由甲方承担。

6、产品到达甲方指定地点，经甲方授权代表点收后，视为产品交付。

第二条：价格
1、价格条件：cif（）fob（）fca（）ddp（）国内价格（）其它（）3、上述合同总价包括装运费、包装费以及将货物装运到合同约定交货地点并交付以前的一切费用。

4、丙方根据保险公司保险条款投保货物运输综合险，并承担保险费。

5、除本合同另有规定之外，中国政府根据现行税法对三方课征有关执行本合同的一切税费，由三方各自支付。

6、出口报关手续及退免税事宜由乙方负责。

除报关费由乙方承担外，出口环节税费由丙方承担。

第三条：装运与交货
丙方直接将产品送达甲方所在地或甲方指定的境内地点。

1、交货方式：
2、装运口岸/发提货地点：
3、装运时间：
4、交提货时间：
5、到货口岸/交提货地点：
6、装运安排与通知
丙方按照甲方指示安排装运，货物装船/装车后，丙方
应在24小时内将合同编号、商品名称、数量、重量、船名/车次、开船/车日期等通过传真或电话等方式告知甲方。

7、交货时间确定后，如果甲方认为交货期需变动，应提前三天书面通知丙方。

有关运输部门出具的提货单日期应视为货物的到货日期。

8、产品运抵工地现场开箱后至产品被甲方授权代表签收前，丙方应将产品保管好，如因保管不善致使产品损坏、丢失，丙方应负赔偿责任。

第四条：验收
1、验收标准: 依设备材料合格出厂标准及甲方工程规范要求
2、验收期：交货后依工程设备规范要求报请甲方验收
3、甲方以丙方在发货前提供的货物发运清单，作为数量验收的依据，实际收货箱数须和清单相符。

4、产品运至甲方指定的交货地点后，在合同规定的验收期内，丙方将配合甲方并会同有关方开箱验货，如发现短少、缺陷、损坏或包装、规格、质量标准与本合同规定不符合，甲方有权拒绝签收受领，丙方应在3日内负责补足、更换、修理并负责由此产生的一切费用和损失，甲方并将暂停所有付款程序直至问题解决。

若丙方在3日内仍无法消除瑕疵，自该日后则视为逾期交货，按本合同第七条处理。

若丙方对验收不予配合，则甲方可自行验收，对于自行验收结果，视为丙方完全同意。

5、如有可归责于产品原制造厂之瑕疵，甲方以书面通知丙方并指定日期后，由丙方承担第四条4、全部责任，直到甲方验收合格通过。

若丙方在3日内仍无法消除瑕疵，自该日后则视为逾期交货，按本合同第七条处理。

6、丙方对其供应的全部产品应向甲方提交由制造厂或丙方出具的质量合格证、原产地证明和检验记录等出厂证明，以此作为本合同规定的质量保证的证明书。

检验和试验的费用均由丙方负担。

7、交货后，丙方仍应就本合同产品无偿提供甲方最新及错误更正之数据，以及增进或升级之软件和相关书面数据，并应在交货前/时向甲方提交技术数据及单据。

第五条：付款及费率约定
1、付款方式：甲方和乙方之间以美金结算，乙方和丙方之间以人民币结算。

2合同价款，乙方收到价款后7 個工作日内向丙方支付合同价款。

3、甲方向乙方支付了价款之后即完成作为买方的全部义务，乙、丙之间的任何付款纠纷与甲方无关。

4、由于甲方企业规模庞大，每月需集中安排付款。

乙、丙方同意，甲方当月到期之账款应安排在每月
5、15、25 日
统一支付，唯每月5、15、25 日之后到期的账款应转至下月5、15、25 日支付，逢
节假日顺延。

5、月結代理费为甲方向乙方开立po价的1%，乙方每報關一次代理費不足500元rmb按500元rmb計
費，代理費由當月交易供貨商按交易項次平均分攤。

代理费由乙方向丙方收取。

代理费中已经包含代理报关费，丙方不支付代理报关费。

6、因汇率波动造成的汇率损益均由丙方承担，乙方不负责汇率损益。

7、为确保乙方能准时向丙方付款，乙方向甲方开立100万元rmb不可撤销保函，若乙方违约操作，甲方有权追究。

本保函内容必须事先经甲方同意，并作为本合同附件。

第六条：产品保证
1、丙方必须按本合同及甲方要求的型号、规格、数量及功能要求提供产品，所供货物和装箱清单及合同内容相一致。

2、丙方保证对所提供的软硬件产品及附属设施、技术资料具有合法产权或已取得合法授权，不存在侵犯他人合法权利的情形。

如有第三人向甲方主张侵权，丙方应立即出面解决；若因此造成甲方损害，丙方应负责赔偿。

3、丙方保证其供应的产品技术水平是先进的，产品是
全新的，质量是优良的。

产品和材料的选型均符合工艺、安全运行和操作以及长期使用的要求，
并符合本合同及甲方之要求。

4、甲方对交付的产品，在约定的验收期间发现有瑕疵的，丙方应承担相应责任。

验收后合理时间内发现有验收时虽尽合理注意义务仍不能发现之隐蔽瑕疵的，丙方仍应承担瑕疵担保责任。

5包换，由此引起的费用由丙方负担。

新更换产品的保证期自被甲方验收后重新计算。

由于产品质量问题造成甲方或第三方人身或财产损失，丙方应负责赔偿。

6、在保证期满后，甲方出具的在保证期内发现产品缺陷的索赔证书仍然有效。

第七条：违约责任
（一）甲方责任篇三：三方购销协议
商品购销三方协议
甲方：四川东泉机械设备有限公司
乙方：成都舜禹贸易有限公司
丙方：成都东泉预应力成套设备有限公司
鉴于：
1. 甲方与乙方已签订购销合同；
2. 丙方具有可靠的信誉。

为保证甲乙双方购销合同的履行，保障甲乙双方权益和
规避经营风险，甲乙丙三方经过平等协商，一致达成如下协议：
第一条：交易流程
1．丙方必须在甲乙双方签订购销合同后向乙方支付合同总金额30%-50%元（贰拾万整）的货款，购销合同生效；
2．乙方在收到预付款后应立即向甲方进行订货；
3．货物送达至乙方，丙方在接到甲方付款通知当日，应将剩余部分货款即时支付给乙方，并
及时开据购货发票；
4．乙方在收到丙方给付的货款后，应即时将货款给付甲方。

第二条：权利与义务
（一）甲方的权利与义务；
1．保证购销合同的真实性；
2．有权要求乙方及时给丙方发送付款通知；
3．有权要求丙方根据乙方的付款通知即时给付货款。

（二）乙方的权利与义务；
1．保证购销合同的真实性；
2．及时根据购销合同订购货物；
3．配合甲方货物的验收工作等。

（三）丙方的权利和义务；
1．支付乙方货款后须及时通知到乙方；
2．在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方
给付货款；
3．有权按协议要求支付服务费，服务费金额不限。

第三条：违约责任
1．甲方与乙方没有及时履行购销合同义务的按照双方购销合同约定处理；
2．如三方任意一方不按第二条规定的履行责任和承担义务的，有过错方承担一切损失；3．如因三方中任意一方出现问题导致货物不能正常供货的，有过错方承担一切损失。

第四条：免责条款
1．丙方不对甲乙双方购销合同的实质进行审核；
2．丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对购销合同的真实性、甲乙双方的资源提供任何担保，与购销合同有关的一切责任由甲乙双方承担。

第五条：其他条款
1．本协议一式三份，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后即生效；
2．协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方（或甲方）所在地人民法院提起诉讼依法解决。

甲方（盖章）：地址：
委托人：电话：
乙方（盖章）：地址：
委托人：电话：
丙方（盖章）：地址：
委托人：电话：
签订日期：
篇七：三方协议
三方协议书
甲方：
地址：
乙方：
地址：
丙方：
地址：
鉴于甲乙双方已签订合同，为保证合同的顺利履行，保障甲乙双方权益和经济安全，乙方授权丙方为供应商，丙方承诺保证对乙方提供的材料在供货质量、时间、安全等方面负责。

乙方对
满足该项目施工所需要的主材采购费用及与甲方签订的施工承包合同总价负责。

甲、乙、丙三方经平等协商，现就材料采购事宜达成如下协议：
第一条：交易流程
丙方在甲乙双方签订的施工承包合同框架内以及本协议的规定负责施工主材采购供货。

甲方向材料供应方丙方直接支付供货材料款。

第二条：权利与义务
1. 必须保证供货合同的真实性。

2. 丙方根据乙方的通知及时供货并向甲方开具相应供货材料全额增值税发票，同时提供发票复印件给乙方备案。

3. 乙方在工地验收丙方供货材料合格后向甲方请款，甲方在收到以下材料后30天内向丙方支全额付。

1）甲丙方签订合同
2）乙方书面请款书
3）丙方提供相应金额的收据
待甲丙方签订合同的全部金额支付后，丙方必须向甲方提供100%增值税发票。

第三条：违约责任
1. 乙方与丙方未及时履行材料供货合同，按照甲乙双方签订的合同约定处理。

2. 乙方应对丙方供货时间、数量和质量全权负责。

如若由于丙方不能按乙方要求按时按量供货，导致乙方工期延误及施工质量问题，乙方应就与甲方签订的安装合同承担全部责任。

3. 丙方供货时，进入现场安全及其他协调，由乙方全权负责。

4. 丙方在提供的材料在现场验收合格后未按约定收到甲方的全额材料款，甲方向约定丙方支付款每延迟一周按该
合同金额2%的滞纳金，最高以供货合同价10%为上限。

本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，三方签字盖章后生效。

甲方：代表签字：年月日
乙方：
代表签字：
丙方：
代表签字：
年月年月日日
篇八：材料设备供货三方协议
集团项目
合同编号：
甲方：
乙方：
丙方：
工程名称：
工程地点：
目录
第一部分合同专用条款
1 合同标的及价格……………………………………………………………
2 技术及质量要求……………………………………………………………
3 付款方式……………………………………………………………………
4 交货方式……………………………………………………………………
5 本工程甲方负责人…………………………………………………………
6 本工程乙方负责人………………………….………………………………
7 本工程丙方负责人…………………………………………………………
8 文件送达……………………………………………………………………
9 本合同附件
附件一（专）《价格清单》
附件二（专）《产品质量要求、技术标准和要求》
附件三（专）《进口部件清单》
附件四（专）《随机备品备件清单》
附件五（专）产品样本（甲方留存）
附件六（专）相关资质证明
第二部分合同通用条款
1 甲方责任……………………………………………………………………
2 乙方责任……………………………………………………………………
3 丙方责任……………………………………………………………………
4 质量保证…………………………………………………………………
5 安全文明施工………………………………………………………………
6 产品验收与检验………………………………………………………
7 保修和售后服务…………………………………………………………
8 不可抗力………………………………………………………………
…
9 履约担保………………………………………………………………
10 违约及索赔…………………………………………………………………
11 知识产权条款………………………………………………………………
12 廉政条款……………………………………………………………………
13合同解释顺序………………………………………………………………
14 其它…………………………………………………………………………
15 本合同附件
附件一（通）《集团集团合作方廉洁从业承诺书》
附件二（通）《关于现场签证的管理规定》
附件三（通）《关于设计变更的管理规定》
附件四（通）《竣工结算资料有效性的管理规定》
附件五（通）《合同款支付审批表》《处罚单》
附件六（通）《集团工程工艺及质量验收标准》
附件七（通）《集团安全文明施工标准》
第三部分合同补充条款
采购三方协议
甲方：
乙方:
丙方：
工程名称：
工程地点：
依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,甲乙丙三方经协商一致,
订立本合同。

第一部合同专用条款
1 合同标的及价格
甲方同意向乙方购买的本合同材料设备总价为人民币:元（大写：
元整）。

具体合同产品的名称、规格/型号、数量、单价、品牌、产地等详见本合同附件一（专）《价格清单》。

上述供货材料包干单价为工地含税落地价，包括但不限于产品材料费、包装费、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费、货到
工地卸货堆码（不含入库）
等费用、相关技术服务费用、利润、税金、合同期内市场价格波动等风险因素在内的所有费用。

除支付合同价格外，甲方无需就本次交易额外向乙方支付其他任何费用。

甲方可根据需要对合同中的采购数量进行调整，乙方同意按合同内相同规格的产品单价计算增减，最终金额按甲方实际采购数量结算。

合同签订后，如甲方、丙方对产品个别功能提出调整，因此造成的价格变化三方另行商议解决；如甲方、丙方要求配臵非标准功能，乙方同意按投标时确定的相关单价（本单价与投标最终报价的优惠比例一致）结算。

如有补货或更改数量甲方必须提前二十五天通知乙方。

合同标的之技术规格详见附件二《产品质量要求、技术标准和要求》。

2 技术及质量要求
产品符合国家相关规范及标准。

无国家标准有行业标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按产品生产厂家标准执行。