《建设工程施工合同示范文本》GF
《建设工程施工合同(示范文本)》 GF-2013-0201

(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表: 姓 名: ; 身份证号: ; 职 务: ; 联系电话: ;
hing at a time and All things in their being are good for somethin
电子信箱: ; 通信地址: 。 发包人对发包人代表的授权范围如下: 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
。 4.2 监理人员 总监理工程师: 姓 名: ; 职 务: ; 监理工程师执业资格证书号: ; 联系电话: ; 电子信箱: ; 通信地址: ;
hing at a time and All things in their being are good for somethin
关于监理人的其他约定: 。 4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权
监理人对以下事项进行确定:
(1)
;
(2)
;
(3)
。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求:
划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
人民币(大写)
(¥
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写)
(¥
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)
(¥
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)
(¥
(4)暂列金额:
。
5.工程内容:
。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201

《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 (GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201) (GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同 (示范文本)GF-2013-0201鉴于甲方(以下简称“甲方”)拟对某建设项目进行施工,乙方(以下简称“乙方”)具备相应的施工能力、技术水平和相关经验,双方根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法规,就本工程的施工事项达成如下协议:第一章、总则第一条合同基本信息1.1 项目名称:1.2 建设地址:1.3 甲方单位:1.4 乙方单位:第二章、工程范围及工期第二条工程范围2.1 工程内容:2.2 工程标准及质量要求:2.3 工程变更:2.4 工程文件2.5 工程变更第三章、价款与支付方式第三条价款3.1 总价款:3.2 付款方式:3.3 价款变更:3.4 预付款与进度款:3.5 最终付款:第四章、施工组织及管理第四条施工组织4.1 施工团队:4.2 施工计划:4.3 施工安全:4.4 施工交底:第五章、质量保证、验收与保修第五条工程质量保证5.1 工程质量标准:5.2 质量保证措施:5.3 验收:5.4 保修期:第六章、合同履行与违约责任第六条合同履行6.1 履行期限:6.2 履行地点:6.3 违约责任:6.4 解除合同:第七章、争议解决第七条争议解决7.1 协商解决:7.2 仲裁解决:7.3 诉讼解决:第八章、附则第八条附则8.1 知识产权保护:8.2 保密协议:8.3 合同变更:8.4 合同生效与解释:8.5 其他约定:一、所涉及附件如下:1. 技术规范书2. 施工组织设计书3. 合同付款计划表4. 工程变更通知书二、如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程法:“中华人民共和国建设工程法”的简称,是为了保障建设工程的安全、质量和进度,规范建设工程的设计、施工和验收等环节而颁布的法律。
2. 合同法:“中华人民共和国合同法”的简称,是为了保护合同当事人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的健康发展而颁布的法律。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF_1999_0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF_1999_0201)建设工程施工合同(示范文本)甲方:(建设单位名称)乙方:(施工单位名称)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,依据平等、自愿、公平、诚信的原则,达成如下合同:一、工程名称、工程地点、建设单位及负责人、施工单位及负责人、工程价款、支付方式、工程质量标准、施工期限、保证金等条款1.工程名称:(填写工程名称)2.工程地点:(填写工程地点)3.建设单位及负责人:(填写建设单位及负责人的名称、职务、地址、、传真等联系方式)4.施工单位及负责人:(填写施工单位及负责人的名称、职务、地址、、传真等联系方式)5.工程价款:(填写工程价款,应包括设计、施工、监理等费用)6.支付方式:(填写工程价款支付方式)7.工程质量标准:(填写工程质量标准)8.施工期限:(填写施工期限)9.保证金:(填写保证金金额及缴纳方式)二、工程设计、招标、施工、监理等事项的处理办法及责任1.工程设计:(填写工程设计的具体事项)2.招标:(填写招标的具体事项)3.施工:(填写施工的具体事项)4.监理:(填写监理的具体事项)5.工程变更:(填写工程变更的具体事项)6.责任:(填写各方的责任分工及违约责任等事项)三、质量保证、验收、保修、支付、索赔和违约处理等事项1.质量保证:(填写质量保证的具体事项)2.验收:(填写验收的具体事项)3.保修:(填写保修的具体事项)4.支付:(填写工程款支付的相关事宜)5.索赔:(填写索赔的相关事宜)6.违约处理:(填写违约处理的相关事宜)四、附件清单1.合同附件一:(填写合同附件的名称及内容)2.合同附件二:(填写合同附件的名称及内容)……五、法律名词及注释1.建设工程质量管理条例2.合同法……六、可能遇到的困难及解决办法1.可能遇到的困难:(填写可能遇到的困难)2.解决办法:(填写解决办法)甲方单位及负责人签章:年月日乙方单位及负责人签章:年月日注:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同实施后具有法律效力。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-02011、合同范本本合同范本是根据国家有关法律法规和行业标准制定的建设工程施工合同示范文本。
在实际应用中,建议根据具体情况进行适当修改和调整。
2、合同主要条款本合同主要包括以下条款:2.1 合同当事人包括甲方(业主)、乙方(承包商)。
2.2 工程名称和地点详细描述施工项目名称和工程地点。
2.3 工程规模和内容具体描述建设工程的规模和内容,包括建筑面积、结构形式、土建及装饰工程等。
2.4 工期要求明确工程的开始日期和竣工日期,并约定工期、工期的计算方法和工期延误的赔偿责任。
2.5 合同价款约定工程的总价款、支付方式、进度款等具体内容。
2.6 建设工程变更和索赔规定变更和索赔的程序和方式,并明确变更和索赔的责任和赔偿标准。
2.7 施工质量和保修责任约定工程质量要求、保修期限和维修责任等内容。
2.8 合同解除和违约责任约定双方违约责任和解除合同的程序和方式。
3、所涉及附件如下:(请根据实际情况本合同所涉及的附件,如设计图纸、规范标准、施工方案等)- 附件1:设计图纸(编号)- 附件2:项目招标文件(编号)- 附件3:合同付款计划表- 附件4:工程进度计划表4、所涉及的法律名词及注释:(请根据实际情况本合同所涉及的法律名词及其注释)- 法律名词1:注释- 法律名词2:注释- 法律名词3:注释5、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:(请根据实际情况在合同执行过程中可能遇到的困难,并提供相应的解决办法)- 困难1:解决办法- 困难2:解决办法- 困难3:解决办法本示范文本仅供参考,具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改。
在签署合同前,建议双方详细阅读并确保理解合同的各项条款。
任何对合同中具体条款的解释和执行,应以双方签署的正式合同为准。
合同签署人签字:日期:。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章:总则1.1 文档目的1.2 文档适用范围1.3 文档定义第二章:合同要素2.1 合同主体2.2 合同目标2.3 合同期限2.4 合同范围2.5 合同价款第三章:合同履行3.1 工程施工标准3.2 工期安排3.3 施工方案3.4 设备和材料的选用3.5 施工合同的变更3.6 施工合同的违约责任第四章:合同支付4.1 工程款支付方式4.2 工程款支付条件4.3 工程款支付的计算与结算第五章:合同解除和终止5.1 合同解除5.2 合同终止第六章:争议解决6.1 争议解决途径6.2 争议解决程序第七章:其他条款7.1 协议变更7.2 合同附件7.3 合同的权利和义务转让7.4 合同的保密性7.5 合同的适用法律第八章:附件8.1 施工进度计划8.2 工程图纸及设计文件8.3 施工方案8.4 技术规范标准8.5 设备和材料清单8.6 合同支付计划8.7 其他附件所涉及附件如下:1. 施工进度计划2. 工程图纸及设计文件3. 施工方案4. 技术规范标准5. 设备和材料清单6. 合同支付计划7. 其他附件所涉及的法律名词及注释:1. 工程施工标准:指建设工程施工过程中必须要遵守的标准。
2. 工期安排:指工程施工的时间进度计划。
3. 施工方案:指具体的施工方法和施工步骤。
4. 设备和材料的选用:指在施工过程中选择合适的设备和材料。
5. 施工合同的变更:指合同在履行过程中对合同条款进行修改或调整。
6. 施工合同的违约责任:指当施工方违反合同约定时所承担的责任。
7. 工程款支付方式:指工程款的支付方式,可以是一次性支付或分期支付等形式。
8. 争议解决途径:指合同争议解决的方式,可以通过协商、仲裁或诉讼等方式。
9. 争议解决程序:指合同争议解决的详细程序和流程。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工期限延迟:可以通过加班、提高施工效率等方式来尽量缩短施工时间。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999-0201)逐条解读(一)《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201),是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订,并于1999年12月24日颁布的。
示范文本在91版示范文本的基础上,依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则,在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。
由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度,各方为简便起见,几乎都使用该文本,几乎不加任何改动.所以该文本在推动我国建设工程规范管理,防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。
但在实践中,由于我国建筑市场仍不发达,各方风险防范意识都不强,经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象,更别提大量的内容简单,甚至条款内容不一致的合同.这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关,也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关.这种理念在利益不冲突时,对各方比较有利.但商人之间没有利益冲突是不可能的事.所以,开始签合同时大家一团和气.但到后来合同履行阶段,由于利益冲突,大家反目成仇,想主张权利,又发现合同签订的模糊不清,打官司又费时费力。
有些单位风险意识较强,签订合同时会想到让律师修改一下.但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的,其收费比较低,修改合同往往是免费的;难免有些律师为了自己的利益考虑,不认真修改合同,或者故意留下一定的漏洞,为以后收取高额的律师费留下伏笔。
针对上述现象,我们根据多年的执业经验,编写本篇文章,希望能对相关单位防范风险,有一定的帮助。
本文所述修改意见主要借鉴了以下文件:(1)国际工程师联合会(FIDIC)制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》(以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件);(2)最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》);(3)国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》(以下简称《结算办法》);(4)《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等。
(完整)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同背景与目的1.1 合同背景本合同是根据国家有关法律和法规的规定,为保障双方权益,明确各项责任和义务而签订的。
1.2 合同目的本合同旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,并确保工程顺利进行。
二、合同条款第一章合同基本条款2.1 合同双方及联系方式甲方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:乙方:单位名称:通讯地址:法定代表人:联系人及联系方式:2.2 工程名称及位置工程名称:工程位置:2.3 工程范围和内容工程范围:工程内容:2.4 工程价格和支付方式工程总造价:支付方式:第二章施工条件与要求2.5 工程进度和期限工期要求:工期计算方法:2.6 施工资质及人员要求施工资质:相关人员要求:2.7 施工环境及安全要求施工环境要求:安全防护要求:2.8 建材和设备采购要求建材采购要求:设备采购要求:第三章合同履行方式2.9 施工方式施工组织方式:施工班组配置:2.10 监理要求监理机构及人员要求:监理任务和职责:2.11 变更和索赔变更要求:索赔要求:第四章合同履行的风险控制2.12 保险要求保险类型:保险金额:2.13 违约责任甲方违约责任:乙方违约责任:2.14 争议解决争议解决方式:争议解决程序:三、本合同涉及附件如下:1. 工程施工图纸及设计文件2. 合同补充协议3. 工程质量检验报告4. 保险合同5. 其他相关附件四、本合同涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程:根据国家有关规定,指经济技术指标、审批手续等依法建设的各类工程。
2. 施工合同:建设工程的承包人和建设工程的发包人订立的关于工程施工的合同。
3. 工程设计:根据建设工程规划要求和技术标准,编制符合工程实际需求的工程项目。
4. 变更:发包人或承包人提出对已约定的工程范围、工程内容等进行修改的行为。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第一章总则第一条合同目的为确保建设工程施工过程的合法性、规范性和安全性,保护各方的合法权益,加强合同管理,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,制定本合同。
第二条合同定义1. 建设工程:指根据项目需求,按照技术标准和规范,进行规划、设计、施工、监理、验收等环节的工程项目。
2. 承包人:指合同中约定的承担建设工程全部或部分施工任务的单位。
3. 发包人:指合同中约定的委托承包人承担建设工程施工任务的单位或个人。
4. 监理人:指合同中约定的对建设工程施工过程进行监督和管理的单位或个人。
第三条合同形式本合同采用书面形式,并由双方签字盖章或者电子文本形式确认。
第四条合同的解释本合同的解释以中文为准,如有其他语言版本,以中文版本为准。
...第九章法律适用根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,本合同的解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十章附件所涉及附件如下:附件一:合同付款计划表附件二:施工进度计划表附件三:工程质量验收标准附件四:建设工程设计图纸第十一章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 中华人民共和国合同法:指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过并自1999年10月1日起施行的法律。
2. 中华人民共和国建设工程质量管理条例:指中华人民共和国国家发展和改革委员会于2009年6月30日发布的关于建设工程质量管理的规定。
第十二章执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 质量问题:如出现建设工程质量问题,可根据合同约定进行工程质量验收和责任追究。
2. 进度延迟:如发生施工进度延迟,双方可根据合同约定协商解决,涉及费用和工期的调整。
3. 变更和索赔:如有变更设计或其他需要索赔的情况,应按照合同约定和相关法律法规进行申请和处理。
《建设工程施工合同示范文本》(GF-2022-0201)

《建设工程施工合同示范文本》(GF-2022-0201)建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条合同名称本合同名称为《建设工程施工合同》,以下简称“本合同”。
第二条合同类型本合同为建设工程施工合同,其合用范围、基本原则及定义等事项,按《建设工程施工合同法》(以下简称《施工合同法》)的规定执行。
第三条合同主体本合同主体为承包人和发包人,承包人应当具有独立承包施工建造工程的能力,经合法注册登记、取得建造业企业资质等证明其资信和技术水平的资格;发包人指负责组织、管理和控制建设工程的责任主体,包括业主和委托代建人。
第四条合同效力本合同经承包人和发包人签字盖章或者加盖电子印章,具有法律效力。
第二章工程工程内容第五条工程名称和位置合同工程的名称为_____________,建设地点为_____________。
第六条工程范围和规模合同工程的建设规模为_____________,建设范围为_____________。
第七条工程工期本合同应当明确施工工期。
施工工期自承包人签收本合同之日起计算,至合同工程竣工验收手续办理完成之日止。
第三章工程报价和支付第八条工程费用本合同施工的工程造价为_____________万元。
第九条工程报价合同工程的报价为_____________万元,详见附件价目表。
第十条工程款项支付工程款项支付按合同约定的工程进度,由发包人经过验收确认后及时支付。
当工程已完工但未验收付款的,承包人有权住手施工。
第四章工程质量和安全第十一条工程质量承包人应当保证合同工程施工质量符合《建造工程质量管理条例》规定。
工程竣工验收时,发包人有权就合同工程质量情况进行检查、鉴定或者检验。
第十二条工程安全承包人在施工过程中应当严格遵守《建造施工安全生产管理条例》等法律法规的要求,采取必要措施防止施工事故和人员伤亡,确保施工安全。
第五章变更、延误和惩罚第十三条变更因施工需要或者其他原因,在合同履行过程中,如果需要进行工程变更,应当经双方商议一致,并在变更范围、变更工程量、变更造价等方面商议确定并签订补充合同。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-02011. 合同双方信息本合同由以下双方进行订立:甲方:法定代表人:单位:地址:联系:乙方:法定代表人:单位:地址:联系:2. 合同背景甲方计划进行建设工程,并需要寻找一个合适的乙方承担工程的施工任务。
双方经协商一致,达成如下合同。
3. 工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于以下项目:- 工程名称:- 工程地点:- 工程内容及技术要求:- 工程进度计划:- 工程质量要求:- 工程安全措施:4. 工期及付款4.1 工期本合同规定的工期为:开始日期:结束日期:4.2 付款方式根据工程进度,甲方将按照以下方式进行付款:- 首次付款:- 分期付款:- 最终付款:5. 保证金及违约责任5.1 保证金乙方应向甲方支付保证金,金额为:5.2 违约责任如果乙方违反本合同的任何条款,甲方有权采取以下措施:- 终止合同;- 暂停工程进展;- 要求乙方承担违约金。
6. 变更和解释任何对本合同内容的变更都必须经过双方书面协商并达成一致意见。
本合同的解释权归属于双方共同。
7. 合同附件本合同所涉及的附件如下:- 所有的设计文件;- 施工图纸;- 技术规范;- 安全措施文件;- 工程进度计划;- 合同付款安排表等。
8. 法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释如下:- 建设工程:指按照工程项目的设计要求进行的建设、改建、扩建、装修或者其他行为;- 甲方:合同中指定的要求承担工程建设的主体;- 乙方:与甲方达成协议,承担工程施工任务的主体等。
9. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,本合同可能遇到以下困难:- 资金不足:乙方可以寻找其他资金来源,或与甲方商议调整付款方式;- 土地争议:双方可以共同寻找土地权属证明,或进行法律诉讼解决争议;- 工程质量问题:乙方应按照技术要求进行施工,如有质量问题,可协商解决或进行仲裁等。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2023-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2023-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2023-0201)第一条合同的订立和生效1.1 本合同由甲方和乙方共同订立,甲方为建设工程的业主,乙方为建设工程的承包商。
1.2 本合同自双方代表在合同上签字或盖章之日起生效,具有法律约束力。
第二条工程范围2.1 乙方应按照甲方提供的设计和规划文件,完成建设工程的施工任务。
2.2 建设工程的范围包括但不限于建筑物的主体结构、室内装修、供水供电设施、给排水设备等。
第三条工期和工程进度3.1 工程的总工期为____天/月/年(根据实际情况填写)。
3.2 乙方应按照工程进度计划,在规定的时间内完成各项施工任务。
第四条施工质量4.1 乙方应按照国家和地方相关法律法规的要求,采取适当的施工工艺和材料,确保施工质量符合相关标准。
4.2 乙方应成立专门的施工质量管理团队,负责监督和检验施工过程中的质量问题。
第五条施工安全5.1 乙方应制定详细的施工安全计划,并严格执行,确保工地的安全环境。
5.2 乙方应落实安全生产责任制,加强施工人员的安全培训和教育。
第六条工程款支付6.1 甲方按照合同约定的进度和质量标准,支付工程款给乙方。
6.2 工程款的支付方式和时间由双方协商确定,并在合同中明确。
第七条变更和索赔7.1 如果出现工程变更的情况,双方应按照相关程序和合同规定进行变更协商。
7.2 在施工过程中,如乙方因甲方原因遭受损失,乙方有权提出索赔要求。
第八条合同解除和违约责任8.1 在合同期限内,如果一方违反合同条款,对方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。
8.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法履行合同,双方应及时协商解决,并尽力减少损失。
第九条争议解决9.1 若双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。
9.2 如果协商无果,双方同意将争议提交至仲裁机构进行仲裁。
第十条其他事项10.1 本合同未尽事宜按照国家相关法律法规执行。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2017-0201)第一章总则第一条合同双方约定等第二章工程前期准备第二条工程范围等第三章施工组织和管理第三条施工计划等第四章施工质量与安全第四条施工质量要求等第五章施工进度与合同价款支付第五条施工进度等第六章合同价款和支付方式第六条合同价款等第七章变更和索赔处理第七条变更和索赔等第八章合同履行和验收第八条合同履行和验收等第九章违约与争议解决第九条违约与争议解决等第十章合同的终止和解除第十条合同终止和解除等第十一章附则第十一条附则等附件:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书本文档所涉及的法律名词及注释:2. 变更:指在合同履行过程中,根据实际情况的变化而对合同内容进行修改的行为。
3. 索赔:指合同一方要求对方承担违约责任或者赔偿损失的诉讼请求或者要求书面赔偿的行为。
4. 违约:指合同一方未按照合同约定的义务履行,或者未按照法律的规定承担义务的行为。
5. 争议解决:指合同双方在履行合同过程中出现的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。
本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工计划变更:如遇施工计划需要变更的情况,双方应协商确定新的施工计划,并及时调整合同进度表。
2. 施工质量问题:如发现施工质量问题,应当立即通知承包方进行整改,并记录整改过程和结果。
3. 施工进度延误:如出现施工进度延误的情况,应当及时调整施工计划,并与业主方商议补偿方式。
4. 合同价款支付延迟:如发生合同价款支付延迟的情况,可与业主方协商制定付款计划,并妥善保留相关证明文件。
本文档所涉及附件如下:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书如需详细了解或使用本文档,请联系合同起草人或相关权威部门。
《建设工程施工合同(示范文本)》 GF-2017-0201

(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决.前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充.在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1。
专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:____ ___________
本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载《建设工程施工合同示范文本》GF
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
建设工程施工合同
(示范文本)
住房和城乡建设部国家工
制定商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事
人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国
建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城
乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文
本)》(GF-1999-0201 )进行了修订,制定了《建设工程施工合同
(示范文本)〉〉(GF-2013-0201 )(以下简称《示范文本》)。
为
了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、台同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材
料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验
收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、
索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有
关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设
工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“以
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建
筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权
利义务。
第一部分合同协议书 ................... ........... •••...〔
-、工程概况.................................. . (1)
二、........................................ 合同工期1
三、........................................ 质量标准2
四、........................ 签约合同价与合同价格形式2
五、........................................ 项目经理2
六、.................................... 合同文件构成2
七、............................................ 承诺3
八、........................................ 词语含义3
九、........................................ 签订时间4
十、签订地点 (4)
H^一、补充协议 (4)
十二、合同生效 (4)
十三、合同份数 (4)
第二部分通用合同条款 ................... .......... (6)
1. 一般约定 (6)
1.1词语定义与解释 (6)
1.2语言文字 (11)
1.3法律 (11)
1.4标准和规范 (12)。