江苏省建设工程施工合同
江苏省建设工程施工合同范本
江苏省建设工程施工合同范本一、合同范本简介江苏省建设工程施工合同范本是根据江苏省相关法律法规和规范性文件制定的，用于规范建设工程施工合同的签订和履行。
本合同范本适用于江苏省建设工程施工方与业主之间的合同关系，旨在保障各方的合法权益，推动建设工程施工活动的规范和有序进行。
二、合同主要内容1. 合同基本信息合同名称：江苏省建设工程施工合同合同编号：[合同编号]合同签订日期：[签订日期]合同乙方：[施工方名称]合同甲方：[业主名称]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]2. 合同条款2.1 工程范围合同明确约定本工程的具体范围，包括工程的结构、装饰、设备、附属工程等内容。
另外，对于设计变更和工程范围外的工作，也应有相应的约定。
2.2 工程造价和付款方式合同详细规定了工程的总造价以及支付方式，包括工程款的支付比例、款项支付的时间节点等。
2.3 工期和进度管理合同规定了工程的开工时间、竣工时间以及分阶段工期计划。
此外，对于工期延误的责任、工期管理的措施等也应有相应的约定。
2.4 质量控制和验收标准合同明确规定了工程质量的验收标准、验收时间以及质量不合格的处理方式。
另外，还应包括质量控制的具体要求和措施。
2.5 安全生产和文明施工合同约定了工程施工过程中的安全生产要求和文明施工要求，包括施工方需要履行的安全责任、安全管理措施等。
2.6 保修和维护合同明确规定了工程竣工后的保修期限、保修范围以及保修责任。
对于维护和维修工作，也应有相应的约定。
2.7 合同变更和解除合同规定了双方变更合同的程序和要求，以及解除合同的条件和后果。
3. 合同附件建设工程规划许可证建设工程设计图纸工程款支付计划工程质量验收标准三、合同签署和生效本合同由甲乙双方在平等自愿的基础上签署，并由双方在合同上签名、盖章确认。
合同签署后，即生效。
四、合同争议解决提交江苏省建设工程仲裁委员会仲裁；提交江苏省人民法院诉讼解决。
五、合同附则本合同还包括其他相关附则，包括但不限于章程、补充协议等。
江苏省建筑施工合同7篇
江苏省建筑施工合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工事宜，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、工程期限根据工程实际情况，约定工程期限：自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：人民币________元整（￥________元）。
具体价格以双方签订的预算表为准。
2. 付款方式：____________________。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
因工程质量问题造成的损失由乙方负责。
2. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知为依据，按照国家现行颁发的施工验收规范和验收标准进行验收。
不合格的工程由乙方负责返工，直至合格为止。
五、安全施工及要求1. 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的防护措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。
2. 施工期间，乙方应指派安全负责人常驻现场负责安全监察工作，同时还应负责落实重大事故的隐患整改要求。
六、甲乙双方负责事项及其他约定条款1. 甲方责任：负责办理有关建设手续；提供施工所需的水电等必要条件；派驻工地代表行使监督职能；及时组织竣工验收。
在施工过程中由于甲方原因导致工程无法按时完成的工期顺延。
江苏省建设工程施工合同
江苏省建设工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]鉴于甲方拟进行[项目名称]建设工程施工，乙方具备相应的施工资质，现双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[项目名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：[具体施工内容]1.4 工程规模：[具体规模描述]1.5 工程质量标准：[具体质量标准]第二条合同价款2.1 本工程合同价款为[具体金额]元，大写[金额大写]。
2.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
2.3 合同价款的调整：如遇设计变更、工程量增减、政策调整等情况，双方应协商调整合同价款。
第三条工程期限3.1 工程开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
3.2 因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金[具体金额]元。
3.3 因不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商顺延工期。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家及地方相关质量标准和规范进行施工。
4.2 甲方有权对工程质量进行检查和验收，乙方应予以配合。
4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工或修复。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应对施工现场进行安全管理，采取必要措施防止安全事故的发生。
5.3 发生安全事故，乙方应立即采取措施并及时通知甲方，双方应共同处理。
第六条工程款支付6.1 工程款支付方式为[具体支付方式]。
6.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款，逾期支付应承担违约责任。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约，应承担违约责任。
7.2 违约责任的具体承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决。
8.2 协商不成，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
江苏省建设工程施工合同范本(双份)
江苏省建设工程施工合同范本甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担江苏省建设工程施工事项，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程质量：按照国家现行施工验收规范、质量评定标准及设计文件要求进行施工，达到合格标准。
第二条合同工期2.1 工程开工日期：____年__月__日2.2 工程竣工日期：____年__月__日2.3 工期总日历天数：____天第三条合同价款3.1 工程合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元3.2 合同价款支付方式：按施工进度支付工程款。
第四条双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水、电等施工条件；（2）办理施工所需的相关手续；（3）组织工程验收；（4）按时支付工程款项。
4.2 乙方权利和义务：（1）按照设计文件、施工验收规范、质量评定标准及甲方要求进行施工；（2）确保工程质量和安全；（3）按照合同约定的工期完成施工任务；（4）接受甲方的监督检查。
第五条违约责任5.1 甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2 如协商无果，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条合同生效、终止和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；7.2 工程竣工验收合格，甲方支付完毕工程款项后，合同终止；7.3 合同履行过程中，如发生法定解除情形，可依法解除合同。
江苏建设工程施工合同范本
江苏建设工程施工合同范本江苏建设工程施工合同一、合同背景本合同由甲方（建设工程项目业主）与乙方（建筑施工队伍）签订，旨在确定双方在江苏地区进行建设工程施工的合作关系。
本合同内容包括双方的权利义务、工程工期、质量要求、支付方式等。
二、合同条款1. 项目概况1.1 项目名称：根据相关批准文件，本合同涉及的建设工程项目为XXXXX工程。
1.2 工程位置：位于江苏省xx市xx区。
1.3 工程规模及要求：详见工程项目相关设计文件，由甲方提供给乙方。
2. 施工期限2.1 工程开始日期：双方经协商一致确定为XXXX年XX月XX 日。
2.2 工程竣工日期：双方约定，本工程竣工日期为XXXX年XX 月XX日。
对于工期的延误，根据双方协商的情况进行相应的责任划分与处罚。
3. 工程质量3.1 质量目标：乙方在施工过程中必须严格按照相关法律法规及工程建设标准进行施工，确保工程质量符合国家规定的标准和甲方的要求。
3.2 质保期：工程竣工后，乙方负责提供工程质保期服务，具体期限为XXXXXX。
4. 工程款项4.1 工程工期款：甲方按照约定的进度支付工程款项给乙方，具体款项及支付方式双方另行协商确定。
4.2 竣工结算款：工程竣工后，甲方将根据工程质量验收合格后的情况，支付相应的竣工结算款。
竣工结算款应当包括乙方劳务工资、材料费用、租赁费用、税费等。
5. 变更和索赔5.1 变更：经双方协商一致，如在施工过程中出现设计变更、材料更换等情况，应及时协商处理，并在书面形式上确认变更内容及费用调整。
5.2 索赔：如发生工程施工过程中的不可抗力、合同履行风险、甲方原因等造成的工程索赔，乙方有权提出索赔要求，甲方应积极配合处理，并按照法律法规予以合理赔偿。
6. 安全生产与保险6.1 安全生产：乙方必须遵守国家和地方的安全生产法律法规，依法进行工程施工，并采取相应的安全措施，确保工地安全。
6.2 工程保险：为了保证工程施工过程的安全，乙方应购买相应的工程保险，确保工程发生意外事故时的责任分担与赔付。
江苏省建设工程施工合同范本
江苏省建设工程施工合同范本江苏省建设工程施工合同范本一：合同当事方甲方：__________(以下简称甲方)地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方：__________(以下简称乙方)地址：__________法定代表人：__________联系方式：__________二：项目概况1. 项目名称：__________2. 项目地址：__________3. 项目规模：__________4. 工程内容：__________5. 工期：__________三：合同条款1. 劳动和安全保障1.1 乙方负责向甲方提供足够的劳动力和技术人员，确保工程按时完成。
1.2 甲方应提供符合安全规范的工作环境和设备，并为乙方员工购买必要的人身意外保险。
2. 工程款项2.1 工程款项按照工程进展情况进行支付，具体支付比例如下：- 工程启动：____%- 工程完成进度____%时：____%- 工程完成验收通过后：____%2.2 合同价款支付方式：______。
3. 保证金和履约保险3.1 乙方应按照约定向甲方支付一定金额的保证金，确保工程质量和期限。
3.2 乙方应购买相应的履约保险，以应对可能发生的工程质量和期限责任。
4. 工程变更和索赔4.1 若工程发生变更，双方应协商确定变更内容和额外费用。
4.2 对于乙方因甲方原因造成的工程变更，甲方应承担相应费用。
4.3 如乙方因甲方原因或其他不可抗力原因导致工期延误，乙方有权进行索赔。
5. 验收和质保期5.1 工程完成后，甲方有权进行验收。
若不合格，乙方应负责整改直至通过验收。
5.2 工程质保期为____年，期满后若出现质量问题，乙方应负责修复。
6. 违约责任6.1 若一方违反本合同任一条款，应对对方承担违约责任。
6.2 违约方应承担违约金，违约金金额为合同总价款的____%。
附件：1. 附件一：施工进度计划表2. 附件二：工程图纸和设计文件3. 附件三：施工合同补充协议法律名词及注释：1. 劳动力：指在施工过程中用于实际操作的工人。
江苏省建设工程施工合同
建设工程施工合同GF-1999-0201江苏省建设委员会监制江苏省工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）¥：元六：组成合同的文件组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代理人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关鉴证意见：经办人：鉴证机关（盖章）年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
江苏施工合同范本3篇
江苏施工合同范本3篇篇一江苏施工合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点]四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至验收合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按时支付工程价款。
协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任与义务按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
及时向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
江苏建设工程施工合同范本(最新版)
江苏建设工程施工合同范本(最新版)合同编号：__________合同双方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程质量标准：________________1.6 工程工期：自合同签订之日起至________日止。
二、合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
2.2 乙方应当按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
2.3 甲方应当按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
三、工程质量3.1 乙方应当保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。
3.2 乙方应当按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。
3.3 乙方应当建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制。
四、工程进度4.1 乙方应当根据工程计划和施工组织设计，合理安排施工进度。
4.2 乙方应当确保工程按照约定的工期完成。
4.3 甲方应当提供乙方所需的施工条件和配合，确保工程顺利进行。
五、合同价款的支付5.1 甲方支付合同价款的方式为：________。
5.2 甲方支付合同价款的期限为：自乙方完成合同约定的工程内容之日起________日内。
5.3 乙方应当按照合同约定提供合法的税务发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的________%。
江苏省建设工程施工合同范本
江苏省建设工程施工合同范本1.引言本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）共同订立，双方遵循公平、公正、诚实信用及自愿原则，依法签订本合同。
2.合同内容2.1 工程信息甲方委托乙方承担的建设工程项目信息如下：•项目名称：__________•项目地点：__________•工程规模：__________•工程计划开始日期：__________•工程计划完成日期：__________2.2 工程范围根据甲方的要求，乙方承担工程范围：•提供劳务和建材•建设工程的拓展和改进•安装设备和系统•监督和协调工程进度•完成工程测试和调试•确保项目符合合同规定和相关法律法规2.3 合同价格2.3.1 工程总价款为人民币（简称“RMB”）__________元。
2.3.2 价款支付方式：•乙方向甲方支付的首期款为合同总价款的______%（RMB__________元），在双方签署合同时支付。
•乙方向甲方每月支付工程进度款，支付金额按工程进度百分比计算。
2.4 施工期限本工程的施工期限为__________个自然日，自合同生效之日起计算。
2.5 质量保证乙方对本工程的质量负责，并承诺按照相关工程标准和规范执行施工工作。
工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供质量保证。
质量保证期为工程竣工验收合格之日起______年。
2.6 保险责任在工程施工期间，乙方需按照规定对工程进行保险，确保在施工期间发生的意外损失得到有效的赔偿。
乙方应向甲方提供保险合同副本及支付保险费的证明。
3.合同履行3.1 设计文件乙方在施工前需提供相应的设计文件，包括但不限于建设工程图纸、技术规范和施工方案等。
甲方有权对设计文件进行审查，如果发现问题，乙方需在规定时间内进行修改并重新提交。
3.2 施工组织及管理乙方负责组织和安排施工作业，确保施工进度和质量符合合同要求。
在施工期间，乙方应配备符合国家规定的专业技术人员，并向甲方提供相应的人员名单。
江苏省建筑施工合同
江苏省建筑施工合同《江苏省建筑施工合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将工程发包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________1.5 工程价款：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
二、合同主体2.1 甲方名称：____________2.2 甲方地址：____________2.3 甲方联系人：____________2.4 乙方名称：____________2.5 乙方地址：____________2.6 乙方联系人：____________三、工程期限3.1 工期自________年____月____日开始，至________年____月____日结束。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金金额为工程总价款的千分之五。
四、质量标准4.1 工程质量应符合国家现行的施工质量验收规范和标准。
4.2 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
4.3 工程验收不合格的，乙方应负责返工，并承担返工费用。
五、工程价款支付与结算5.1 工程价款支付分为四个阶段，分别为：工程进度款的支付、工程验收合格后的支付、工程移交后的支付和质保金支付。
5.2 甲方根据乙方的工程进度，按照合同约定的比例支付工程进度款。
5.3 工程验收合格后，甲方支付工程总价款的百分之九十。
5.4 工程移交后，甲方支付工程总价款的百分之九十。
5.5 质保期满后，甲方支付剩余的工程价款。
六、违约责任6.1 乙方未按约定时间完成工程，应承担逾期交付的违约金责任，违约金为工程总价款的千分之五。
江苏省施工合同范本6篇
江苏省施工合同范本6篇签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策。
合同关系是市场经济下商业社会的基本关系，我们的生活和工作中无处不在。
下面是小编为大家收集有关于江苏省施工合同范本，希望你喜欢。
_6941江苏省施工合同范本1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本地坪项目相关事项协商一致，订立本合同。
第一条项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目面积：约计 m(结算按实际测量数据为准)第二条合同期限2.1 乙方进场日期为____年月日至____年月日交付验收，合同期限总日历天数天。
2.2 如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延：2.2.1 甲方在合同规定进场前一天，未能将待施工区域场地交给乙方，或有非本项目服务人员及物品进入或存放于待施工区域;2.2.2 甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作;2.2.3 由于项目本身或总体项目发生变更，变更的内容直接影响本项目的工艺规格、内容及工作量;2.2.4 因天气影响(如气温、温度达不到项目施作要求)或因不可抗力(如：台风、暴雨、水灾、火灾、地震、战争、暴乱等)而影响合同进行;2.2.5 其它突发事件(如：停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭不严等)影响工作进度;2.2.6 甲方未按合同规定付款;2.2.7 其它影响合同条款执行的情况出现。
第三条合同价款备注：此价格不包含任何税金税票，如需开票另加6%税金。
4.2 工程竣工时根据实际施工面积和数量进行按实调整后结算。
4.3 如果经甲乙双方协商同意，在施工中增加了新项目或工艺发生变更，合同单价及工期应作相应调整。
第四条双方配合4.1 甲方指定为本项目驻现场代表，乙方指定为本项目驻现场代表，代表双方在遇到各种问题时协调解决。
4.2 甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理，以保证项目如期进行。
江苏省建设工程施工合同正规范本(通用版)
江苏省建设工程施工合同1. 引言江苏省建设工程施工合同是江苏省内进行建设工程施工时所使用的合同，旨在明确双方的权利和义务，规范工程施工行为，确保工程的顺利进行和质量的达标。
本文档将介绍江苏省建设工程施工合同的主要内容和注意事项。
2. 合同主体2.1 甲方甲方为合同的发起方，一般为建设工程的业主或者委托人。
甲方负责提供项目的相关信息和资料，并对工程的质量、进度等监督和验收。
2.2 乙方乙方为合同的承接方，一般为承建单位。
乙方负责根据甲方提供的要求和条件，进行工程的施工，并保证施工质量符合相关标准和规定。
3. 合同内容3.1 工程概况合同中应明确工程的名称、性质、规模、位置等基本信息，以便双方明确工程的具体要求和范围。
3.2 工程费用合同中应明确工程的总造价和支付方式，包括预付款、进度款、质保金等，以及支付的时间节点和方式。
3.3 工期要求合同中应明确工程的起止时间和工期要求，双方应根据工程的实际情况协商确定合理的工期，并明确相关的延期、提前竣工和罚款等约定。
3.4 工程质量合同中应明确工程的质量要求和标准，包括施工技术、材料选用、施工工艺等方面的要求，以确保最终交付的工程质量符合相关标准和规定。
3.5 工程变更合同中应说明工程变更的程序和要求，包括变更的申请、审批、费用调整等流程，以及变更后的工期和质量要求。
3.6 工程保险合同中应明确工程保险的要求，包括人身意外保险和工程险等，以及保险金额和保险责任范围。
3.7 违约责任合同中应明确双方在履行合同过程中的违约责任和补救措施，包括违约金的数额、违约方支付的赔偿款等。
4. 注意事项4.1 合同签订前的准备工作在签订合同之前，甲方和乙方应进行详细的洽谈和沟通，明确工程的具体要求和双方的责任，以避免后期出现纠纷。
4.2 合同履行过程中的监督和验收甲方应对乙方进行工程的监督和验收，确保工程的质量和进度符合合同的要求，同时乙方也应配合甲方的监督和验收工作。
4.3 工程变更的管理在工程施工过程中，如有需要进行工程变更，则应按照合同中的约定进行申请和审批，避免因工程变更而引发的纠纷和延误。
江苏省建设工程施工合同
江苏省建设工程施工合同江苏省建设工程施工合同本合同由承包方（以下简称“甲方”）和工程承包方（以下简称“乙方”）共同签订，双方在平等互利的基础上，根据相关法律法规和规章制度，经协商达成如下合同：第一章总则第一条合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，并规定工程施工所遵循的原则和程序。
第二条合同定义1. 建设工程：指乙方按照合同约定，在规定时间内、按照规定标准和质量要求，为甲方完成的建筑、市政、水利、交通、环境保护等工程项目。
2. 甲方：指工程建设的委托方，即合同订立方。
3. 乙方：指承接建设工程施工任务的单位或个人，即施工承包方。
4. 监理单位：指由甲方聘请的独立第三方机构，负责监督和管理建设工程施工的合法性和合规性。
5. 设计单位：指由甲方聘请的独立第三方机构，负责建设工程的设计和方案编制。
6. 监理工程师：指监理单位派驻施工现场的工程师，负责监督和指导施工过程中的技术问题。
7. 合同价款：指甲方根据工程进度支付给乙方的工程费用，包括工程量清单中所列明的各项工程费用。
第三条合同条款本合同包括以下条款：1. 合同目的和定义；2. 合同的形式和履行地点；3. 工程范围和标准；4. 工程时间和进度计划；5. 工程价款和支付方式；6. 工程质量和验收标准；7. 违约责任和争议解决；8. 合同解除和变更；9. 协议附件。
第二章合同形式和履行地点第四条合同形式本合同采用书面形式，双方签字盖章后生效。
如有双方约定，可采用电子合同形式。
第五条履行地点本合同的履行地点为江苏省内合同签订地。
第三章工程范围和标准第六条工程范围本合同约定的工程范围为......第七条工程标准1. 施工图纸设计和方案必须符合相关建设工程设计规范和标准。
2. 材料采购必须符合国家强制性标准和相关建设工程材料质量要求。
第四章工程时间和进度计划第八条工程时间本合同约定的工程时间为......第九条进度计划1. 乙方需按照监理工程师和监理单位的要求，提供详细的施工进度计划。
2023江苏省建设工程施工标准合同
江苏省建设工程施工合同1. 引言江苏省建设工程施工合同是指在江苏省范围内进行的建设工程项目的施工合同。
本文档将详细介绍江苏省建设工程施工合同的主要内容和要求，以便合同起草人员和项目相关人员能够全面了解合同的要求和执行流程。
2. 合同主体2.1建设工程施工合同由甲方（即建设单位）和乙方（即施工单位）作为主要合同主体。
甲方为项目的业主，负责建设项目的筹备、设计、监理等工作。
乙方为承包商，负责项目的施工和交付。
2.2甲方和乙方应依法合规地签订建设工程施工合同，并在合同中明确双方的权利和义务，以确保合同的有效性和项目的顺利进行。
3. 合同内容3.1 合同基本信息在合同中应包含基本信息：•甲方和乙方的名称、地质、联系方式等基本信息；•建设工程项目的名称、地质、规模、用途等基本信息；•合同签订的日期和地点；•合同的有效期限等。
3.2 项目说明在合同中应对项目进行详细说明，包括项目的工程性质、内容、工期要求、招标方式、施工方式等。
3.3 合同价款合同中应明确工程价款，并详细列出工程量、单价、金额等相关信息。
3.4 施工工期合同中应明确工程项目的施工工期，包括起止时间、工期要求、延期和提前竣工的处理办法等。
3.5 质量要求合同中应明确工程项目的质量要求，包括材料验收标准、工艺要求、质量检测方法等。
3.6 施工组织与管理合同中应明确工程项目的施工组织与管理要求，包括施工单位的组织结构、人员配置、安全管理、施工文件管理等。
3.7 变更和索赔合同中应明确变更和索赔的处理程序和规定，包括变更和索赔的提出、审批、执行等流程。
3.8 合同履行和违约责任合同中应明确合同履行和违约责任的相关规定，包括工期履约、质量履约、价款支付等方面的要求和违约责任。
4. 合同签订流程4.1 合同的发起建设单位应根据项目的需求和招标结果发起建设工程施工合同的签订，确定乙方作为施工单位。
4.2 合同的起草建设单位（甲方）应根据项目的特点和招标文件要求起草建设工程施工合同。
江苏省工程施工合同4篇
江苏省工程施工合同4篇篇1江苏省工程施工合同一、合同的定义及一般原则工程施工合同是由建设单位与施工单位签订的，约定施工单位按照建设单位的设计图纸和技术要求进行工程施工的合同。
工程施工合同是建设工程建设的法律依据，是双方约定权责的书面表达，是建设工程施工活动进行时遵循的规定性文件。
1.1合同的基本原则工程施工合同具有自愿性、公平性、诚实守信、合法合同意志等基本原则。
在签订合同过程中，建设单位和施工单位应当遵守协商一致的原则，明确双方的权利和义务，确保合同的履行得以顺利进行。
双方需表现出平等自愿的意愿，建设单位不得利用强势地位压低施工单位的报价，施工单位在承接工程时也需对工程进行全面的技术评估和成本核算，确保报价的准确性。
1.2合同的诚信原则合同是约定双方权利和义务的法律文件，应当是双方认真履行的承诺。
在合同履行过程中，双方应当遵守诚实信用原则，如有合同履行困难的情况应及时沟通协商，共同寻找解决的办法，保障合同的履行。
1.3 合同的变更原则在建设工程施工过程中，可能会由于各种原因导致合同发生变更。
如出现不可抗力、设计变更、工程质量问题等情况，可能影响合同的履行情况。
在这种情况下，双方应当按照合同约定的程序进行变更，保证变更的合法性、合理性和合同性，在变更过程中应当确保合同的平等原则和诚信原则。
1.4 合同的法律效力原则工程施工合同是一种法律文件，具有法律效力，对双方都具有约束力。
签署合同后，双方应当遵守合同的约定，按照合同的规定履行各自的权利和义务。
如出现合同纠纷，双方应当依法解决。
在合同纠纷解决过程中，应当尊重法律原则，依法维护各自的合法权益。
二、合同的签署与履行2.1 合同的签署工程施工合同的签署应当经双方自愿协商一致，签订书面合同文件，并由双方加盖公章。
合同文件应当明确约定工程的性质、工程范围、工程期限、工程造价、质量要求、安全保障、工程变更等要求，确保双方的权利和义务得以明确表达。
2.2 合同的履行合同生效后，建设单位和施工单位应当按照合同的约定严格履行各自的义务。
江苏省建设工程施工合同(一)2024
江苏省建设工程施工合同（一）1. 合同目的和背景本合同旨在明确江苏省建设工程的施工合同的基本条款和条件，确保各方的权益，规范施工合同的签订和执行过程。
2. 合同主要条款2.1 项目概述合同双方在本合同中确认合同所涉及的建设工程项目的概述和范围。
项目概述应包括工程的名称、地址、规模、技术要求等信息。
2.2 合同价款合同双方应在本合同中明确合同价款的金额、支付方式、进度和条件。
合同价款应包括材料、劳动力、设备、管理费用等相关成本。
2.3 工期和进度本合同中应明确工程的施工期限、工作进度、交付时间以及延期和提前交付的约定条件。
2.4 施工标准和质量本合同中应明确工程施工的标准和质量要求，并约定监理和验收的程序和标准。
2.5 变更和索赔本合同中应订明变更和索赔的程序和条件，包括变更的决定机构、变更后的合同价款、影响工期和进度的变更等相关事宜。
2.6 合同履行的监理和管理合同双方应明确施工过程中的监理和管理职责，包括监理单位的选聘和权力限制。
2.7 违约和争议解决本合同中应明确各方的违约责任和争议解决的程序，包括争议解决委员会的成立、仲裁协议和法律适用等事项。
3. 合同签订和生效3.1 合同签订本合同应由双方的授权代表在合同书面形式上签字盖章，确保合同的真实性和有效性。
3.2 合同生效本合同应在双方签署之日生效，并执行合同中的约定。
4. 其他条款4.1 法律适用本合同的解释和执行应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。
4.2 解释权对于本合同的解释和争议解决，应由合同双方进行友好协商，如协商不成，可以根据约定进行仲裁或诉讼。
4.3 其他约定本合同中其他未尽事宜，可以由双方协商约定并作为补充条款执行。
5. 合同终止本合同的终止需要双方协商一致，并签署合同终止协议。
6. 合同附件本合同的附件包括施工图纸、技术规范、合同价款支付计划、项目进度计划等。
附件与本合同具有同等效力。
7. 合同的变更和补充对于本合同的变更和补充事项，应由双方协商一致，并以书面形式进行补充协议。
江苏省建筑施工合同6篇
江苏省建筑施工合同6篇篇1江苏省建筑施工合同一、建筑施工合同的基本内容建筑施工合同是建筑工程施工者与施工承包者之间就建筑工程施工事项所订立的法律文件。
江苏省建筑施工合同是江苏省建筑工程市场中的一份基础文档，它规范了双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保双方合法权益。
一般来说，江苏省建筑施工合同主要包括以下基本内容：1. 合同当事人的基本信息：包括建筑工程施工者和施工承包者的姓名（名称）、住所地、法定代表人或负责人等信息。
2. 工程项目的基本情况：包括工程名称、地点、范围、工程概况、工程工期等基本信息。
3. 合同价款及支付方式：包括合同总价、工程预付款比例、各阶段付款比例、结算方式等内容。
4. 工程质量标准：包括工程质量验收标准、质量保证期等内容。
5. 施工方法和要求：包括工程施工的技术规范、施工工艺和安全要求等内容。
6. 合同履行的期限和责任：包括工程进度计划、违约责任、争议解决方式等内容。
7. 合同变更、解除和终止的规定：包括变更合同的程序、条件、解除合同的方式和后果等规定。
8. 其他约定事项：包括保险责任、技术服务、文明施工、环保要求、竣工验收等其他约定事项。
二、江苏省建筑施工合同的主要特点江苏省建筑施工合同具有以下几个主要特点：1. 法律约束力强：江苏省建筑施工合同是一种法律文件，具有强制执行力。
双方当事人在签订合同时应严格按照合同约定执行，如出现违约行为，法律将会保护受损方的权益。
2. 灵活性强：江苏省建筑施工合同可以根据工程项目的具体情况进行合理调整，使合同更具灵活性和实用性。
3. 明确责任和义务：江苏省建筑施工合同规定了双方当事人在建设工程施工过程中应承担的责任和义务，确保了工程质量和施工进度。
4. 保障合法权益：江苏省建筑施工合同保障了施工者和承包者的合法权益，有效地规范了双方的行为，避免了可能发生的纠纷和争议。
5. 标准化和规范化：江苏省建筑施工合同采用了一系列标准化和规范化的条款和表述，使双方在签订合同时可以更加明确地了解各自的权利和义务。
江苏省建设工程施工合同
江苏省建设工程施工合同1. 引言江苏省建设工程施工合同是指在江苏省范围内进行的建设工程施工所签订的合同。
本文档旨在对江苏省建设工程施工合同的内容进行说明，包括合同的定义、主要内容、格式要求等方面。
2. 合同定义江苏省建设工程施工合同是指建设工程的业主与施工单位之间所签订的合同，用于明确双方的权利和义务，规范施工过程，确保工程按照合同约定的要求进行。
3. 合同主要内容江苏省建设工程施工合同的主要内容包括但不限于以下方面：3.1 合同双方合同双方一般包括建设工程的业主和施工单位。
业主是指由政府、企事业单位、个人等负责建设工程的主体，施工单位则是负责具体施工的承包商。
3.2 工程范围工程范围是指合同约定的具体施工内容，包括建筑物、基础设施、道路等。
在本章节中，需要详细描述工程范围，并注明具体的工程图纸、设计文件等。
3.3 工程价款工程价款是指业主支付给施工单位的报酬。
在合同中，需要明确工程价款的支付方式、金额及支付时间等内容。
3.4 工期要求工期要求是指工程的完成时间要求。
合同中需要明确工程的开始时间、竣工时间及各个阶段的进度要求。
3.5 材料供应材料供应是指由业主提供给施工单位的施工材料。
合同中需要明确材料的名称、品牌、数量、质量要求等内容，并注明供应方与接收方的责任和义务。
3.6 施工质量要求施工质量要求是指工程的技术要求和质量标准。
合同中需要明确工程的执行标准，包括施工方法、质量控制要求等，并注明如何处理施工质量不符合合同约定的情况。
3.7 监理和验收监理和验收是指对工程施工的监督、检查和验收工作。
合同中需要明确监理及验收的具体要求，包括监理单位的职责、验收标准、验收程序等。
4. 合同格式要求江苏省建设工程施工合同应符合以下格式要求：4.1 标题合同标题应为“江苏省建设工程施工合同”，居中显示。
4.2 页眉合同每页的页眉应包括合同双方的名称、合同编号、页码等信息。
4.3 合同条款合同的条款应使用编号和标题进行层级划分，便于阅读和理解。
江苏建设工程施工(合同)
江苏建设工程施工合同一、引言二、合同主要内容1. 合同背景本合同的背景是甲方计划进行江苏地区的建设工程，现拟委托乙方进行相应的施工工作。
2. 合同对象本合同的甲方为建设工程的业主，乙方为施工承包商。
3. 合同范围本合同的范围包括但不限于工作：•施工准备工作•建筑材料采购•施工作业•质量控制•完工验收及交付4. 工期本合同规定的工期为从合同生效之日起至工程竣工验收之日止。
5. 价格与支付方式本合同中约定的价格为总价，在各阶段施工完成后，甲方将按约定支付相应的款项给乙方。
6. 质量与保修乙方在工程施工期间负责施工的质量控制，并承诺对施工的质量进行一定期限的保修。
7. 违约责任双方约定了违约情况下的违约责任和补偿方式。
三、签约程序1. 商讨与洽谈甲方与乙方进行初步商讨与洽谈，明确建设工程的需求、合同条款及价格等事项。
2. 合同起草甲方根据商讨与洽谈结果起草合同草案。
3. 合同审批甲方将合同草案提交相关部门进行审批。
4. 签署合同经审批通过后，甲方与乙方进行正式合同的签署。
5. 合同生效合同签署后，合同正式生效。
四、双方权责义务1. 甲方权责义务甲方的权责义务包括但不限于：•提供工程建设要求的相关文件和资料•支付工程款项•合理配合乙方的施工进度安排•对施工质量进行验收2. 乙方权责义务乙方的权责义务包括但不限于：•按照合同约定的进度和质量要求完成施工•负责施工期间的安全和质量控制•合理安排、调动施工人员和设备•编制并提交施工进度计划和报表五、合同变更与解除1. 合同变更在建设工程施工过程中，如有必要对合同进行变更，双方应协商一致并签署变更合同。
2. 合同解除合同解除应符合法律法规的规定，通常情况下，情况可导致合同解除：•双方协商一致解除合同•甲方未按合同约定支付款项•乙方未按合同约定完成施工•发生不可抗力等无法履行合同的情况六、争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，首先应采取友好协商的方式解决。
如协商不成，双方可以选择提起诉讼或仲裁等方式解决争议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
GF-1999-0201
江苏省建设委员会
监制
江苏省工商行政管理局
第一部分协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额（大写）：元（人民币）¥：元
六：组成合同的文件
组成合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定：后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代理人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
工商行政管理机关鉴证意见：
经办人：鉴证机关（盖章）
年月日
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通
用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程
实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能
力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资
格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代
表。
1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等
级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等
级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主
管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人
按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发
包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用：指不包括在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济
支出。
1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节
假日）计算的承包天数。
1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对
或相对的日期。
1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内
工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸：指有发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包。