建筑施工合同通用条款0001

合集下载

建设工程施工合同通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。

本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。

第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。

第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。

2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。

第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。

2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。

第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。

2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。

第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。

2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。

2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。

第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。

2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。

第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。

2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。

第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。

2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。

第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。

第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。

工程建筑施工合同通用条款精选6篇

工程建筑施工合同通用条款精选6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程建筑施工事宜，达成如下合同条款。

一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日3. 总工期：日历天三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：分期支付，具体支付时间和金额按照工程进度进行。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应按照有关规定向甲方提交验收申请，甲方组织验收。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程变更与调整1. 工程施工过程中，如发生工程变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。

2. 变更涉及工程价款调整的，双方应根据实际情况调整工程价款。

六、工程保修与售后1. 工程保修期：工程竣工验收合格后，保修期为______年。

2. 保修范围与责任：在保修期内，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。

七、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同工期完成施工任务的，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

2. 若因甲方原因未按合同约定支付工程价款的，甲方应承担违约责任。

3. 若因不可抗力因素导致工程无法按期完成的，双方应协商解决。

八、其他条款1. 安全施工：乙方应遵守安全生产法规，确保施工现场安全。

2. 文明施工：乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁。

工程建筑施工合同通用条款精选5篇

工程建筑施工合同通用条款精选5篇第1篇示例：工程建筑施工合同是建筑工程施工过程中的重要法律文件，它规定了工程施工过程中各方的权利和义务，保障了建筑工程的顺利进行。

在签订工程建筑施工合常常会包含一些通用条款，这些条款体现了双方在合同履行过程中的共同意识和规范。

下面就是一份关于工程建筑施工合同通用条款的精选。

第一条合同签订1.1 本合同是甲方和乙方根据双方意愿，经过友好协商签订的，具有法律效力的二者之间的约定书。

本合同一经签字盖章，立即生效。

第二条工程内容2.1 本合同工程项目为_______（工程名称），包括但不限于工程的设计、施工、材料采购、设备安装等项目内容。

2.2 工程的具体内容、范围和进度等应在签订合同时明确规定，以便双方按照约定履行合同。

第三条工程质量3.1 工程应符合国家相关标准和规定，达到设计要求和合同约定的技术指标和工程质量要求。

3.2 如出现工程质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的修复责任，或要求合同解除。

第四条工程资金及支付4.1 工程总价款为_______万元，其中包括材料费、设备费、人工费等。

4.2 工程付款方式为_______，具体付款时间和金额在合同中明确规定。

第五条工期5.1 工程的合同约定工期为_______（具体时间），双方应在规定的时间内完成工程目标。

5.2 如因不可抗力或特殊情况导致工程进度延误，一方应及时通知另一方并协商解决方法。

第六条变更和索赔6.1 如在工程施工过程中需要变更工程内容或增加费用，双方应通过书面协商一致，并签署变更合同。

6.2 如因不可抗力或合同约定的其他原因，致使一方或双方产生损失的，受损害方有权向对方提出索赔，索赔应在_______天内提出并经过协商解决。

第七条安全和保险7.1 工程施工过程中，乙方应严格遵守相关安全规定，保障施工现场的安全。

7.2 乙方应在工程施工期间按照合同约定购买相应的人身伤害和财产保险，确保工程施工过程中出现的意外事故能够得到有效的赔偿和处理。

建筑施工合同_通用条款

建筑施工合同（通用条款）第一部分：词语定义及合同文件1.1 词语定义除非专用条款另有约定，本合同下列词语应具有以下定义：1.1.1 通用条款：根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.1.2 专用条款：发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.1.7 监理单位：指发包人委托的负责对施工现场进行监督管理的单位。

1.2 合同文件组成合同的文件包括：1.2.1 本合同协议书。

1.2.2 本合同通用条款。

1.2.3 本合同专用条款。

1.2.4 双方有关工程的洽商、书面协议等文件视为本合同的组成部分。

第二部分：合同条款2.1 工程概况2.1.1 工程内容：具体描述施工工程的范围、规模、性质等。

2.1.2 工程地点：指施工工程的具体地理位置。

2.2 工程承包范围及技术要求2.2.1 承包范围：详细列出承包人应完成的工程内容，包括工程量、工程质量、工程进度等。

2.2.2 技术要求：本工程应符合的国家标准、行业标准和地方标准等技术要求。

2.3 合同工期2.3.1 施工周期：承包人完成合同约定的全部工程的时间期限。

2.3.2 工期顺延：因下列情况，经甲方代表或监理人员签证后，工期可相应顺延，并用书面形式确定顺延期限：（1）甲方不能及时交付乙方适宜施工的场地，影响乙方作业的情况（严重的地方）。

（2）属包干范围的重大设计变更或合同外增加工程量影响进度的情况。

建设工程施工合同通用条款(3篇)

第1篇一、词语定义1.1 本合同中下列词语具有以下含义：（1）合同：指合同协议书、专用合同条款和通用合同条款的统称。

（2）发包人：指委托承包人进行建设工程施工的单位或个人。

（3）承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人，承担施工任务的单位或个人。

（4）工程：指发包人委托承包人进行施工的建设项目。

（5）工期：指承包人完成施工任务的时间。

（6）质量：指工程符合国家有关法律法规、技术标准和合同约定的各项要求。

（7）造价：指建筑安装工程所花费的全部投资。

（8）合同价款：指发包人与承包人约定的工程款总额。

二、合同内容2.1 工程范围：包括工程名称、地点、建筑物栋数、结构、层数、面积等。

2.2 建设工期：承包人完成施工任务的时间。

2.3 工程质量：符合国家有关法律法规、技术标准和合同约定的各项要求。

2.4 工程造价：包括建筑安装施工过程中的直接费用、间接费用和独立费用等。

2.5 技术资料交付时间：建设单位必须按时提供技术资料，以保证施工合同按约定时间顺利进行。

2.6 材料和设备的供应责任：明确材料和设备的供应方、供应时间、质量要求等。

2.7 拨款和结算：工程价款的支付分为预付款、工程进度款、竣工结算款和保修扣留金。

三、合同履行3.1 发包人、承包人应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程任务。

3.2 发包人、承包人应按约定履行合同义务，包括但不限于：提供施工场地、办理施工许可、提供技术资料、支付工程款等。

3.3 发包人、承包人应严格按照国家有关法律法规、技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量。

3.4 发包人、承包人应按照合同约定，按时完成施工任务，确保工程按期交付。

四、违约责任4.1 发包人违约责任：（1）未按约定提供施工场地、办理施工许可的，应承担相应的违约责任。

（2）未按约定支付工程款的，应承担相应的违约责任。

（3）其他违约行为的，应承担相应的违约责任。

4.2 承包人违约责任：（1）未按约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任。

精选工程建筑施工合同通用条款5篇

精选工程建筑施工合同通用条款5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲乙双方就本工程建筑施工事宜达成如下协议，为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，特制定本合同通用条款如下：一、工程概况1. 工程名称：___________________。

2. 工程地点：___________________。

3. 工程内容：___________________。

4. 工程造价：___________________。

二、合同范围与工作内容1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工计划，完成本工程的施工任务。

2. 乙方应负责施工过程中的安全管理，确保施工现场安全无事故。

3. 乙方应按照国家和地方相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。

三、合同价格与支付方式1. 工程总价为人民币________元整（大写：_________________________元整）。

具体支付方式和时间按照双方约定执行。

2. 工程款项支付按照工程进度进行，甲方应及时支付乙方合同约定的款项。

如甲方未按时支付款项，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。

四、工期与进度1. 工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。

如有变更，双方应协商并签订书面补充协议。

2. 乙方应按照施工进度计划表进行施工，确保工程进度。

如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，共同协商解决方案。

五、质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合国家及地方相关标准、规范。

2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工验收资料。

甲方应在收到资料后一定时间内组织验收，并提出验收意见。

如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改。

六、保修与维护1. 工程保修期为____年，自竣工验收合格之日起计算。

保修期内，乙方应对工程出现的非人为损坏进行免费维修。

2. 保修期届满后，乙方应对工程进行有偿维护。

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。

第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。

第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。

第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。

2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。

第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。

2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。

第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。

2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。

第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。

第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。

2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。

第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。

2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。

第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。

若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。

第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。

2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。

第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。

精选工程建筑施工合同通用条款8篇

精选工程建筑施工合同通用条款8篇第1篇示例：精选工程建筑施工合同通用条款一、合同目的本合同是由甲方与乙方签订，为了规范双方之间的工程建筑施工合作关系，明确双方的权利和义务，保证工程施工顺利进行并按时完工。

二、合同范围本合同内容包括但不限于工程建筑的设计、施工、监理、材料供应、设备安装等相关工作。

三、合同签订1. 甲方和乙方签署本合同时应当认真阅读并理解合同的所有条款，双方对合同内容予以确认并遵守。

2. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

四、施工期限1. 工程施工期限为从合同生效之日起的XX个月，双方应共同遵守合同约定的施工进度并按时完工。

2. 若因不可抗力等特殊情况导致工程建设无法按期完成，双方应当及时沟通并采取相应措施延长工程施工期限。

五、合同价格1. 工程建筑施工合同总价为XX万元，双方应按约定的支付方式进行支付，并第一时间在指定的账户确认收款。

2. 若工程中出现变更、增减或延迟等情况，双方应重新协商确定合同价格的调整方式。

六、质量标准1. 工程建筑施工应符合国家相关标准和规定，保证施工质量符合合同约定。

2. 工程施工期间，乙方应当配备专业施工队伍，使用符合标准的材料和设备，确保工程施工质量。

七、安全保障1. 施工期间，乙方应严格遵守安全生产规定，建立健全安全管理制度，确保工程施工过程中的安全。

2. 如因乙方过失造成工程质量问题或施工安全事故，乙方应承担相应的责任并进行相应赔偿。

八、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的时间节点完成工程施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，并按照约定标准支付相应的违约金。

2. 若甲方未按时支付合同款项，乙方有权要求甲方及时支付，并有权终止或中止工程施工。

九、争议解决1. 双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁机构或法院进行诉讼解决。

2. 仲裁地点及时限为XX市，仲裁裁决为最终裁决结果。

十、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并另行签署书面补充协议。

建设工程施工合同通用条款(完整版)[1]

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的和效力本合同是甲乙双方依法订立的有关建设工程施工合同的协议，具有合同效力。

第二条合同基本信息本合同的基本信息如下：建设工程名：【填写工程名称】施工地点：【填写工程地点】合同签订日期：【填写签订日期】合同金额：【填写合同金额】合同期限：【填写合同期限】第三条定义第二章合同的签订和生效第四条合同的签订1.甲方和乙方应当在本合同上签字和盖章。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

第五条合同的修改和变更1.甲方和乙方在施工过程中若需对本合同进行修改和变更，应当书面协商一致，并签订变更协议。

2.变更协议应当附在本合同正本上，具有与本合同同等的法律效力。

第六条合同的解除和终止1.本合同解除的条件和方式由双方在合同中约定。

–法律法规规定的情形；–双方协商一致；–其他合同约定的情形。

第三章工程的施工第七条施工文件1.甲方应向乙方提供施工所需的清单、图纸、技术规范等文件，确保施工顺利进行。

2.乙方应按照甲方提供的施工文件进行施工，确保工程质量和安全。

第八条工程质量和安全1.乙方应确保施工过程中的工程质量，按时保质保量完成施工任务。

2.乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全。

第四章交付和竣工验收第九条工程交付1.乙方完成施工后，应书面通知甲方进行工程验收。

2.工程验收时，甲方有权对工程进行检查，发现问题应及时提出，并由乙方进行整改。

第十条竣工验收1.工程竣工后，甲方应组织对工程进行验收，并据实填写竣工验收证书。

2.竣工验收合格后，乙方应完成工程交付手续。

第五章违约责任第十一条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任。

2.违约方应向对方支付违约金，并承担其他法律责任。

第六章争议解决第十二条争议解决方式1.甲方和乙方因本合同的解释和执行发生争议时，应当通过友好协商解决。

2.如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

精选工程建筑施工合同通用条款3篇

精选工程建筑施工合同通用条款3篇篇1精选工程建筑施工合同通用条款第一章总则第一条目的和范围为了规范工程建筑施工合同的签订和履行，保护各方合法权益，促进工程建筑施工的健康有序发展，根据相关法律法规，制定本通用条款。

第二条合同的定义本通用条款所称工程建筑施工合同，是指施工单位和业主或委托人之间就建筑工程的施工内容、质量、进度、造价、结算等事项约定的书面协议。

第三条条款的适用本通用条款适用于各类工程建筑施工合同的签订和履行。

合同双方可以根据需要在遵守法律法规的基础上进行修改和补充。

第二章合同的签订第四条合同的订立1. 工程建筑施工合同应当采用书面形式订立，合同文本应当充分、明确地约定双方的权利和义务。

2. 施工单位和业主或委托人应当在签订合同前对工程的基本情况、施工条件、质量要求等进行充分的沟通和协商，明确双方意见。

第五条合同的内容工程建筑施工合同应当包括以下内容：1. 项目名称、位置和规模；2. 双方当事人的基本信息；3. 工程的建设标准、质量要求、工期、造价等主要内容；4. 合同的履行进度和支付方式；5. 合同的变更、解除、违约责任等条款；6. 其他双方约定的内容。

第六条合同的附属文件工程建筑施工合同可以附有下列文件作为合同的组成部分：1. 技术协议、施工方案等技术文件；2. 施工图纸、设计说明书等设计文件；3. 施工计划、进度表、验收标准等施工文件；4. 竣工图、竣工资料等竣工文件；5. 其他双方认可的相关文件。

第七条合同的签章工程建筑施工合同应当由双方当事人签字盖章。

未经双方签章或盖章的合同文本无效。

第三章合同的履行第八条延误责任1. 施工单位应按照合同约定的工期完成工程建筑施工任务，如果因施工单位原因造成工期延误的，应当承担相应延误责任。

2. 业主或委托人因自身原因导致工程建筑施工工期延误的，应当按照合同约定的方式向施工单位支付延期费用。

第九条质量保证1. 施工单位应当按照合同约定的标准、规范和验收标准完成工程建筑施工任务，确保工程质量符合相关法律法规和标准要求。

建筑施工合同通用条

建筑施工合同通用条款第一条：工程概况1.1 工程名称：根据双方协商确定。

1.2 工程地点：根据双方协商确定。

1.3 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、拆除、修复等工程。

1.4 工程规模：根据实际需要确定。

1.5 工程立项批准文号：如有，应在本合同中注明。

第二条：承包范围2.1 承包商应按照合同约定完成工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。

2.2 承包商应负责工程所需的材料、设备、施工工具及人员的提供。

2.3 承包商应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

2.4 承包商应承担由于自身原因导致的工程变更、返工、维修等费用。

第三条：合同工期3.1 开工日期：根据双方协商确定。

3.2 竣工日期：根据双方协商确定。

3.3 合同工期总日历天数：根据实际需要确定。

3.4 工期延误：如因承包商原因导致工期延误，应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。

第四条：工程质量4.1 工程质量标准：符合国家及行业相关标准和规范要求。

4.2 质量保证：承包商应承担工程质量保证期内的一切质量问题，包括但不限于修复、更换、返工等。

4.3 质量检查：业主或其委托的监理机构有权对工程质量进行监督检查，承包商应予以配合。

第五条：合同价款5.1 合同金额：根据双方协商确定的总价或单价计算。

5.2 支付方式：根据双方协商确定，包括但不限于预付款、进度付款、竣工付款、保修金等。

5.3 价款调整：如因工程变更、政策调整等原因导致合同价款发生变动，应按照约定的方式进行调整。

第六条：材料和设备6.1 材料和设备供应：根据双方协商确定，可以是承包商供应或业主供应。

6.2 材料和设备质量：符合国家及行业相关标准和规范要求。

6.3 材料和设备验收：业主或其委托的监理机构有权对供应的材料和设备进行验收，承包商应予以配合。

第七条：施工安全7.1 安全生产：承包商应严格按照国家及行业相关安全生产法律法规和标准要求进行施工，确保施工安全。

精选工程建筑施工合同通用条款3篇

精选工程建筑施工合同通用条款3篇篇1精选工程建筑施工合同通用条款第一章总则第一条为规范工程建筑施工合同的签订和履行，保护各方合法权益，促进建筑施工市场健康发展，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理暂行条例》等相关法律法规，制定本合同条款。

第二条本合同适用于建筑工程承包单位和建设单位之间的工程建筑施工合同，以及其他相关合同。

第三条本合同所称“建筑工程承包单位”指具有相应资质的工程承包单位或个体工程承包者。

第四条本合同所称“建设单位”指委托建筑工程承包单位进行建筑工程施工的单位或个人。

第五条本合同所称“工程建设规划”指建筑设计方案、施工图纸及其它相关文件。

第二章合同签订第六条双方当事人应当在知情、自愿、平等、诚实、信用的基础上签订本合同，保障合同的合法性和有效性。

第七条建筑工程承包单位应当向建设单位提供营业执照、资质证书等证明材料，同时对工程本身作出保证。

第八条建设单位应当向建筑工程承包单位提供工程建设规划等相关文件，并对工程支付相应的工程价款。

第九条建设单位应当按照合同约定的工程开工日期向建筑工程承包单位提供必要的施工条件。

第十条双方当事人应当在签订合同前对合同条款进行确认，并在合同中明确约定各自的权利和义务。

第三章工程施工第十一条建筑工程承包单位应当按照工程建设规划和合同约定的要求，完成工程施工任务。

第十二条建筑工程承包单位应当保证施工过程中的安全、质量和进度，并定期向建设单位报告工程进展情况。

第十三条建筑工程承包单位应当根据实际情况及时调整施工方案，确保工程质量和安全。

第十四条建设单位应当配合建筑工程承包单位的施工工作，提供必要的支持和协助。

第十五条双方当事人在施工过程中如遇特殊情况，应当及时协商解决，并签订书面协议。

第十六条工程施工过程中如有意外事件发生，双方当事人应当第一时间通知对方，并共同处理。

第四章工程验收第十七条工程建设规划竣工后，建筑工程承包单位应当向建设单位申请工程验收。

建设工程施工合同通用条款[1]

建设工程施工合同通用条款一、总则本合同为建设工程施工过程中，包括设计、施工及材料供应等工作而订立。

双方当事人应本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本合同，并遵守合同约定的权利和义务。

二、合同标的1.根据本合同签订的合作协议，乙方承担在规定时间内按照合同约定的技术要求和数量完成建设工程的义务。

2.本合同所涉及的建设工程包括但不限于设计、施工、设备采购、材料供应等工作。

三、合同价格及支付方式1.本合同的合同总价为（具体金额），双方应当按约定支付，不得擅自更改。

2.根据工程进度，乙方可按里程碑节点提出具体支付金额及支付时限。

甲方须按时足额支付给乙方。

3.如乙方未按时完成工作，应按照合同约定的方式进行赔偿。

四、质量要求与验收标准1.乙方应紧按合同要求进行施工，确保工程质量符合相关国家标准及验收标准。

2.乙方完成工程后，甲方有权进行验收。

验收合格后，甲方应及时支付相应款项。

3.如经验收后发现工程质量不符合合同要求，乙方应及时进行整改，直至符合合同要求为止。

五、工期要求1.本工程的工期为（具体天数），乙方应按照工期要求如期完成工程。

2.若乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.若工程因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并可进行工期的调整。

六、安全生产责任与保险1.乙方应切实履行安全生产责任，采取必要的措施确保工人的安全和工程的顺利进行。

2.乙方应为工人购买工伤保险，并按照相关法律法规保障工人的权益。

3.若因乙方违反安全生产规定导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。

七、合同解除与违约责任1.如乙方在工程过程中严重违反合同约定，导致工程无法按合同约定进行，甲方有权解除合同，并请求追究乙方的违约责任。

2.如双方因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同，应在不违反法律法规的前提下协商解决，如协商不成，可解除合同。

八、争议解决方式1.如在合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。

如协商不成，可通过仲裁或司法途径解决。

建筑施工合同通用条款

建筑施工合同通用条款前言本合同为建筑施工项目所使用的合同，旨在保障建筑施工方和业主的权益，维护建筑市场的良性发展。

合同条款第一章总则第一条合同签订本合同是建筑施工方与业主之间的协议，经双方协商一致，签订本合同。

本合同是双方履行合同约定的法律依据。

第二条合同文本本合同分为正本、副本，在签订之日起，合同双方各持一份。

合同副本具有与原件同等效力。

第三条合同期限本合同自签订之日起生效，至工程竣工、交付验收、质保期满之日止。

质保期为工程竣工之后一年，质保期条件另定。

第四条合同费用本合同约定合同总价为___万元，合同款项的支付方式约定如下：1.项目启动阶段，等同于合同总价的10%支付给建筑施工方；2.工程进度情况满足15%时，支付合同款项总价的25%；3.工程进度情况满足30%时，支付合同款项总价的30%；4.工程进度情况满足60%时，支付合同款项总价的25%；5.工程最终验收合格后，支付合同款项总价的10%。

第二章工程方案第五条工程方案编制建筑施工方应根据业主的要求，编制出科学合理的工程方案，并经业主确认后，纳入施工图纸和设计方案范畴内。

第六条工程变更如果业主提出对总体工程方案的调整，建筑施工方必须在变更后重新编制方案并报业主审批确认。

如无变更，则不得擅自改动。

第三章工程质量第七条质量标准建筑施工方应按国家规定的相关标准和工程质量验收标准完成工程建设，保证施工合同约定的质量、安全、工期要求，并达到本行业技术水平。

第八条质量验收工程建设完成后，应经过质量验收。

业主和建筑施工方应一起参与工程质量验收活动，验收单位应由业主选定。

第九条质量问题处理工程质量验收发现问题时，建筑施工方应及时处理，确保问题得到解决。

如果无法解决，应协商解决，最终由业主进行 adjudication（仲裁）。

第四章履约保证第十条保证金在本合同签订后五个工作日内，建筑施工方应向业主缴纳合同总价3%的保证金。

工程质保期满，业主对施工工程的结算、竣工验收等手续全部办妥后，保证金应当全额退还。

建设工程施工合同通用条款(一)

建设工程施工合同通用条款（一）第一条合同主体1.1 本合同的甲方为（甲方名称），住所地为（住所地）；乙方为（乙方名称），住所地为（住所地）。

1.2 甲方和乙方均具备独立的法人资格，有能力签订和履行本合同。

第二条合同目的2.1 本合同的目的是确保甲方和乙方在建设工程施工过程中的权益，明确双方的责任和义务，规范工程施工合作关系。

2.2 本合同的签订是基于甲方的需求，在乙方具备相应的技术实力和经验的前提下，共同完成建设工程。

第三条工程内容3.1 本合同所涉及的建设工程为（工程名称），具体包括但不限于（详细描述工程范围）。

3.2 工程的质量标准和要求以设计文件和相关法律法规为准。

3.3 乙方应按照本合同约定，按时完成所承接的工程，并保证工程的质量符合相关标准和要求。

第四条价款与支付方式4.1 工程总价款为（总价款金额，大写），共分（分期数）期支付。

4.2 甲方按照乙方完工及验收情况，按期支付工程款项。

乙方应提供发票、收据等相关凭证。

4.3 工程变更或额外工作的费用由双方协商确定，经双方书面确认后支付。

第五条工期及延期责任5.1 工期为（工期时间），双方应按照合同约定的时间完成工程。

5.2 如因甲方原因导致工期延期，甲方应向乙方支付相应的滞纳金。

5.3 如因乙方原因导致工期延期，乙方应向甲方承担相应的违约责任。

第六条工程保险6.1 乙方应在施工过程中购买相应的工程保险，以保证在工程施工期间发生的意外事件产生的损失能够得到及时赔偿。

6.2 甲方可要求乙方提供相应的工程保险证明和赔偿凭证。

第七条违约责任7.1 如甲方出现违约行为，甲方应向乙方支付相应的违约金，并承担其他可能的经济和法律责任。

7.2 如乙方出现违约行为，乙方应向甲方支付相应的违约金，并承担其他可能的经济和法律责任。

第八条争议解决8.1 本合同的解释和执行均适用中国法律。

8.2 如发生关于本合同的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同(通用条款)

建设工程施工合同(通用条款)建设工程施工合同（通用条款）第一章总则第一条合同目的本合同是为了明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，规范双方合作关系，保证工程施工顺利进行，保障双方的合法权益。

第二条合同约定本合同依据相关法律法规制定，遵守国家建筑施工合同管理规定，根据工程的实际情况和双方的协商，制定以下条款。

第三条甲乙双方甲方：（以下简称“甲方”）地质：法定代表人：乙方：（以下简称“乙方”）地质：法定代表人：第二章工程范围第四条工程名称本工程的名称为：第五条工程内容本工程的施工范围包括但不限于：第六条工程造价本工程的造价为：第七条工程进度本工程的进度安排如下：第三章材料与设备第八条材料与设备供应甲方应按时向乙方供应工程所需的材料和设备，负责材料与设备的采购、储运和保管工作。

第九条材料与设备验收乙方应按照合同规定的验收标准，对甲方提供的材料与设备进行检查和验收。

第四章工程质量第十条施工质量乙方应按照建设工程施工质量标准和相关技术规范，保证工程质量符合国家标准。

第十一条保修期限工程竣工后，乙方应保修工程一定期限，具体保修期限为：第五章工程款项第十二条工程款项支付甲方应按照本合同规定的支付方式和进度支付工程款项。

第十三条工程款项结算工程款项结算应按照约定的标准和时间进行，乙方应提供相关的结算文件和资料。

第六章违约责任第十四条违约责任甲方或乙方任何一方不履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

第十五条争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门或仲裁机构申请解决。

第七章其他条款第十六条保密条款本合同签订后，甲乙双方应对合同内容及工程相关的商业秘密保密。

第十七条合同变更对本合同的任何修改或补充必须经过双方协商一致，并以书面形式进行确认。

第十八条合同解除本合同的解除应符合法律法规的规定，并经过双方协商一致。

第十九条合同效力本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

第二十条附则本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

建设工程施工合同通用条款(通用)(2024)

建设工程施工合同通用条款（通用）（二）第一章总则第一条目的与范围1.1为规范建设工程施工合同的签订和履约行为，维护合同各方的合法权益，促进建设工程施工管理工作的有序进行，特制定本合同通用条款。

1.2本合同通用条款适用于国内建设工程施工合同的签订与履行。

第二条合同基本信息2.1合同双方2.2项目名称和工程规模本合同所指建设工程的名称为_______，工程规模包括但不限于___。

第三条各方义务3.1甲方的义务3.1.1提供建设工程施工所需的土地、图纸、设计文件和技术资料等，并及时提供工程所需的合理资源。

3.1.2按约定支付工程合同价款，并及时支付临时工程款项、进度款项等。

3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定提供施工材料、施工设备，并选择具备资质的施工人员参与工程建设。

3.2.2保证按照工程规范和质量标准进行施工，并按时完成合同约定的工程进度。

3.2.3配合甲方进行工程验收，提供相关技术资料和文件。

第二章合同价款及支付方式第四条合同价款4.1合同价款为___（大写）人民币，甲方按约定的支付方式支付合同价款给乙方。

第五条支付方式5.1甲方应按照工程进度支付工程款项给乙方。

具体的支付方式及款项支付比例根据合同附表确定。

第三章临时工程和变更工程第六条临时工程6.1在施工过程中，由于施工需要或技术要求，若需要建设临时工程，须事先与甲方协商并取得一致意见。

第七条变更工程7.1甲方若要求对工程进行变更，应向乙方提出变更工程的具体要求，并按照约定支付额外费用。

第四章施工质量与保修责任第八条施工质量8.1乙方需严格按照工程规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定要求。

第九条保修责任9.1完工之日起，乙方有义务对工程质量进行保修。

保修期限为合同约定的__个月。

第五章违约责任第十条违约责任10.1若乙方未按照合同约定完成工程建设，甲方有权要求乙方进行返工、赔偿工程损失等。

10.2若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金和利息。

建筑工程施工合同范本(通用条款)(一)

建筑工程施工合同范本(通用条款)（一）一、合同签订1. 双方当事人确认并签署本合同，即视为双方达成合意，产生法律效力。

2. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方同意以传真、电子邮件等方式转交合同的传真件、电子文本等具有法律效力的复印件。

二、工程内容1. 本合同所指的工程包括但不限于建筑物的主体结构、装修、给排水、电气、暖通、消防等工程。

2. 工程的具体范围、要求、技术标准等详见合同附件。

三、工期和施工进度1. 双方约定的工期为从合同生效之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。

2. 若因不可抗力或双方约定的其他原因造成施工延误，延误工期应与施工方重新协商确定，并按照实际情况变更合同。

四、价款及支付方式1. 工程价款总额为合同约定的金额，其中拆分明细详见合同附件。

2. 工程款项按照工程进度及时支付，付款方应在接到施工方开具的付款通知后10个工作日内办理支付手续。

五、变更和索赔1. 双方如需对工程内容进行变更，应书面协商一致并签署变更合同，否则不具有效力。

2. 若因施工方原因引起的工程变更，施工方承担由此导致的费用增加或减少。

3. 若因工程设计或委托方原因引起的工程变更，委托方承担由此导致的费用增加或减少。

六、保证和质量要求1. 施工方应按照合同要求，负责工程的质量、安全和进度。

2. 施工方应在竣工验收合格后承担一定期限内的保修责任，具体范围和期限详见合同附件。

七、竣工验收1. 工程竣工验收以委托方的验收合格证书为准。

2. 构成验收合格的标准包括但不限于工程完工、工程质量符合合同要求、使用功能正常、符合相关法律法规等。

八、违约责任1. 任何一方未履行合同的义务或者履行义务不符合合同约定的，应承担相应的违约责任。

2. 如因一方违约给对方造成损失的，受损害方有权要求违约方赔偿相应损失。

九、争议解决1. 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

2. 双方一致同意，选定合同签订地法院为管辖法院。

建筑施工合同专用条款(一)

建筑施工合同专用条款（一）一、合同订立1.1 合同双方本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主或委托人）双方订立。

1.2 合同目的本合同的目的是明确甲方承担的建筑施工责任和乙方支付相应款项的义务。

1.3 合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。

二、工程内容2.1 工程概述甲方将根据乙方的要求，按照合同约定进行建筑施工，并确保工程质量、工期和安全等方面符合相关规定和标准。

2.2 工程范围本合同包括但不限于以下工程范围：（具体列举）2.3 工程设计乙方应提供与工程相关的设计图纸和技术要求等资料，甲方应根据设计图纸进行施工，并在施工过程中及时与乙方协商解决设计变更或疑难问题。

三、工期与延期3.1 工期约定本合同的工期为自合同生效之日起，持续的天数或月数。

3.2 工期保证甲方应按照合同约定的工期完成工程，并保证施工质量。

3.3 延期责任若因甲方的原因导致工期延误，甲方应承担相应的延期责任，并与乙方协商解决延期问题。

四、质量保证4.1 施工质量甲方应确保工程施工符合相关技术标准和法律法规要求，且达到约定的质量水平。

4.2 建筑材料选择甲方在施工过程中应严格按照乙方指定的材料进行采购和使用，并确保所选材料符合质量标准。

4.3 质量保修甲方应提供一定的质量保修期，在此期间内，对于工程存在的质量问题，甲方应负责进行修复或更换相关设备和材料。

五、合同价款与付款方式5.1 合同价款本合同的合同价款为人民币（具体金额）。

5.2 付款方式乙方应按照以下方式支付合同价款给甲方：（具体列举付款阶段和金额）5.3 发票和付款凭证甲方应提供相关发票和付款凭证，确保付款过程的合法性和真实性。

六、违约责任6.1 违约金任何一方违反本合同的约定，应向另一方支付违约金，具体金额根据合同约定确定。

6.2 赔偿责任若因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于直接损失和间接损失。

七、争议解决7.1 协商解决对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决。