勘察合同示范文本1
建设工程勘察合同(一)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕
[建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕]建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由勘察人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
建设工程勘察合同示范文本(GF-2016-0203)
GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。
上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
勘察合同书样本
勘察合同书样本合同标题，勘察合同。
合同编号， [编号]甲方（委托方）， [甲方名称]乙方（受托方）， [乙方名称]鉴于甲方拟进行勘察工作，为确保双方权益，经双方友好协商，达成如下合同：第一条勘察内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，对指定的勘察区域进行勘察工作，包括但不限于地质勘察、环境勘察等内容。
2. 勘察工作应符合相关法律法规和标准要求，确保勘察数据的准确性和可靠性。
第二条勘察报告。
1. 乙方应在勘察工作完成后，向甲方提交勘察报告，报告内容应包括勘察范围、勘察方法、勘察结果等内容。
2. 勘察报告应经甲方确认后方视为有效，甲方有权对报告内容提出合理修改意见。
第三条保密条款。
1. 双方应对在履行合同过程中所获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 合同终止或解除后，双方仍应继续履行保密义务，不得利用或披露对方的商业秘密和机密信息。
第四条合同期限。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告提交并经甲方确认之日止。
第五条违约责任。
1. 若乙方未能按照合同约定完成勘察工作，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若甲方未能按照合同约定支付勘察费用，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
第六条争议解决。
双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第七条其他。
本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为勘察合同书样本，如有疑问请随时与我联系。
建设工程勘察合同(示范文本)
建设工程勘察合同（示范文本）第一章总则第一条为了规范建设工程勘察活动，明确各方的权利和义务，保障工程质量和安全，依法合理分配风险，特制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程勘察活动。
第三条本合同的订立、履行、变更和解除，应当遵循诚实信用、公平合理、自愿协商、互利共赢的原则。
第四条本合同的各方应当按照法律、法规和合同约定执行，不得违反法律、法规和合同约定。
第五条本合同的各方应当保守商业秘密，不得擅自泄露或利用对方的商业秘密。
第六条本合同的争议解决方式为协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二章建设工程勘察的内容和要求第七条建设工程勘察的内容包括但不限于以下几个方面：（一）对工程地质、地貌、水文地质等进行调查研究；（二）对建设工程的设计条件进行勘察；（三）对建设工程的地基、基础、地下设施等进行勘察；（四）对建设工程的环境影响进行评估；（五）对建设工程的施工工艺、施工方法等进行研究。
第八条建设工程勘察应当符合国家有关规范和标准，确保勘察结果的准确性和可靠性。
第九条建设工程勘察应当及时提交勘察报告，并按照合同约定的时间完成勘察任务。
第十条建设工程勘察应当按照合同约定的费用进行结算，不得擅自增加或减少费用。
第三章合同的订立和履行第十一条本合同的订立应当采用书面形式，并由双方的法定代表人或授权代表签字或盖章。
第十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十三条勘察人员应当具备相应的资质和技术能力，确保勘察工作的质量和安全。
第十四条勘察人员应当按照合同约定的时间和要求进行勘察工作，不得延误勘察进度。
第十五条勘察人员应当按照合同约定的费用进行勘察工作，不得擅自要求增加或减少费用。
第十六条勘察人员应当保护勘察现场的环境和设施，确保勘察工作的安全和顺利进行。
第四章合同的变更和解除第十七条本合同的变更应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
第十八条本合同的解除应当经过双方协商一致，并采用书面形式进行。
建设工程勘察合同示范文本(一)
建设工程勘察合同示范文本（一）GF-2000-0203 （2000年3月1日建设部、国家工商行政管理局联合颁布）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]发包人：_____________________________________________________勘察人：_____________________________________________________发包人委托勘察人承担_____________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况1.1工程名称：___________________________________________________________1.2工程建设地点：_______________________________________________________1.3工程规模、特征：_____________________________________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期：_________________________________________1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：______________________________________1.6承接方式______________________________________________________________1.7预计勘察工作量：______________________________________________________第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
住建部勘察设计合同示范文本
住建部勘察设计合同示范文本一、为啥要有这个示范文本呢？你想啊，在建筑这行，勘察设计可是特别重要的事儿。
就像盖房子打地基一样，这个合同就是给大家定个规矩，让甲方（通常是找勘察设计单位干活儿的那一方）和乙方（就是做勘察设计的单位）之间的事儿能说得明明白白的。
要是没有个标准的示范文本，那大家签合同的时候可能就乱套了，今天这个说要这么干，明天那个又有别的想法，容易扯皮。
二、这个示范文本里都有啥重要内容呢？1. 项目基本信息。
首先得把这个项目是啥说清楚，就像介绍一个人得先说名字一样。
比如说这个项目叫啥名儿，在哪个地方，大概有多大规模。
这就好比你要给人送快递，你得知道收件人的名字、地址和包裹大小差不多的道理。
2. 双方的权利和义务。
甲方呢，得告诉乙方自己的要求。
比如说我想要盖个什么样的房子，是住宅呢还是办公楼，有啥特殊功能要求之类的。
同时，甲方还要按照合同给乙方付钱。
这就像你去餐馆点菜，你得告诉厨师你想吃啥，还得结账呢。
乙方就负责按照甲方的要求去做勘察设计。
这可不是随便画画图就行的，得专业，得符合各种规定。
而且乙方还得按照规定的时间把活儿干完，不能拖拖拉拉的，就像你答应了人家什么时候交货，就得按时做到。
3. 费用和支付方式。
这个合同里会把勘察设计的费用说得清清楚楚。
是一口价呢，还是根据工作量来算钱。
还有怎么支付也得明明白白，比如说先付一部分定金，然后在某个阶段完成后再付一部分，最后验收合格了再结清尾款。
这就跟咱们买东西分期付款有点像，每个阶段都有个说法。
4. 勘察设计成果的要求和交付。
乙方做出来的勘察报告和设计图纸得达到啥标准呢？这在合同里都有规定。
比如说设计图纸得详细到能让施工队照着盖房子，勘察报告得准确反映地下的情况。
而且啥时候把这些成果交给甲方也有要求，就像你订了个蛋糕，蛋糕店得按时把做好的蛋糕送到你手上，还得保证蛋糕的质量呢。
三、用这个示范文本有啥好处呢？1. 对甲方来说，不用担心被乙方坑了。
因为合同里啥都规定好了，要是乙方没做好，就可以按照合同来追究责任。
工程勘察建设合同示范文本
工程勘察建设合同示范文本甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟进行_________工程项目的建设，现需对该工程进行详细的勘察工作，以确保工程设计和施工的顺利进行。
甲方决定委托乙方进行上述工程的勘察工作，乙方同意接受甲方的委托，并保证按照约定的标准和要求完成勘察任务。
双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程勘察内容乙方应根据甲方提供的工程资料和要求，对_________工程进行地质勘察、环境评估、风险分析等相关工作，并提供详细的勘察报告。
二、工程勘察期限乙方应自合同签订之日起_________天内完成全部勘察工作，并将勘察报告提交给甲方。
三、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用。
费用的支付方式为：_________。
四、质量保证乙方应保证所提供的勘察结果真实、准确，符合国家相关标准和行业规范。
如因勘察失误导致工程损失，乙方应承担相应的责任。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决合同在履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至_________仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项双方可根据工程具体情况协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为本合同的补充。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________ 日期：____年____月____日以上合同示范文本仅供参考，实际签订合同时应考虑项目的具体情况和双方的实际需求，必要时应咨询法律专业人士。
合同内容的完整性和准确性对于保障双方权益至关重要，因此在签订前应仔细审阅每一条款，确保没有遗漏或误解。
勘察合同示范文本
勘察合同示范文本
一、合同双方
甲方：______（委托方）
地址：______
法定代表人：______
联系方式：______
乙方：______（承揽方）
地址：______
法定代表人：______
联系方式：______
二、合同内容
甲方委托乙方为其进行勘察工作，并由乙方按照以下约定完成相关工作：
1. 勘察区域：______
2. 勘察范围：______
3. 勘察内容：______
4. 勘察方法：______
5. 勘察周期：______
6. 勘察费用：______
三、费用及支付方式
1. 甲方应按照约定时间和方式支付勘察费用，具体金额为______。
2. 如勘察所需发生额外费用，应由甲方承担。
四、保密责任
1. 乙方应对勘察过程中获得的涉及甲方商业秘密和其他机密信息进行保密，不得泄露给任何第三方。
2. 勘察报告及相关资料为甲方所有，乙方不得擅自使用或披露。
五、违约责任
1. 如因乙方原因导致勘察工作无法按时完成或结果不符合要求的，乙方应承担相应违约责任。
2. 如因甲方原因导致勘察工作无法按时进行或结果不符合要求的，甲方应承担相应违约责任。
六、其他约定
1. 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商解决。
甲方（盖章）：______ 日期：______ 乙方（盖章）：______ 日期：______
以上为勘察合同示范文本，双方应严格按照约定履行合同，确保勘察工作的顺利进行。
愿本次合作取得成功，双方合作愉快！。
勘察合同模板
勘察合同模板【勘察合同模板】甲方：（委托人全称或名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承接方全称或名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行勘察工作，乙方愿意按照甲方的要求承接该项工作，双方达成以下勘察合同：一、工作内容1.1 甲方要求乙方进行的勘察工作包括：（详细列举勘察项目、勘察范围、勘察任务的具体要求）1.2 具体工作任务和工作时间由双方另行协商确定，双方在协商过程中应该充分考虑勘察工作的实际情况和进度要求。
二、费用与支付方式2.1 勘察工作费用：（具体说明勘察工作费用的构成和标准，并注明使用的货币单位）2.2 乙方应当向甲方提供准确的费用明细和计算方法，并在签订合同时提前告知甲方。
2.3 甲方应按照双方约定的支付方式和进度支付勘察费用。
三、勘察成果3.1 乙方应在约定的时间范围内提交勘察成果报告，报告应包括但不限于以下内容：（详细列举勘察成果报告的主要内容和格式要求）3.2 如有需要，乙方还应根据甲方的要求提供相关的勘察资料和数据。
四、保密条款4.1 双方一致认可勘察过程中可能涉及的商业秘密和机密信息，双方应予以保密。
4.2 乙方不得在未获得甲方书面授权的情况下，向任何第三方透露与本合同有关的商业秘密和机密信息。
五、违约责任5.1 若因乙方原因导致勘察工作未按时完成或勘察成果报告质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失。
5.2 若因甲方原因导致勘察工作未按时启动或不能正常进行，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提请当地仲裁机构或法院处理。
七、其他约定事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并自双方签署之日起生效。
7.2 双方在履行合同时，如有任何变更或补充，应按照双方协商一致的原则进行，并以书面形式作出补充协议。
7.3 本合同的效力、解释和执行应适用中华人民共和国相关法律法规。
详细勘察合同模板
详细勘察合同模板甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（勘察单位）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国建设工程勘察设计质量管理条例》和相关法律法规，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、勘察内容1.1 甲方委托乙方进行特定项目的勘察工作，具体包括但不限于：项目概况调查、现场勘察、勘察报告编制等工作内容。
1.2 勘察内容由双方在签订本合同后进行详细商讨，并在勘察合同附件中具体约定。
二、勘察费用2.1 勘察费用总额为（具体金额）人民币，由甲方支付给乙方。
2.2 勘察费用的支付方式为：（一次性付清/分期支付/其他），具体支付时间和方式由双方协商确定。
2.3 如发生额外费用（如派工费、材料费等），甲方应事先知晓并与乙方商定支付方式。
三、勘察工期3.1 勘察工期自本合同签订之日起计算，具体勘察工期为（具体天数），须在约定时间内完成勘察工作并提交勘察报告。
3.2 若勘察工期需延长，乙方应提前通知甲方，并经双方友好协商后确定新的勘察工期。
四、勘察报告及知识产权4.1 乙方应按时提交完整的勘察报告给甲方，确保勘察报告的准确性和完整性。
4.2 勘察报告的知识产权归属于乙方，未经甲方同意，不得泄露给第三方或用于其他用途。
4.3 如甲方需要使用勘察报告中的内容进行项目建设等工作，应提前征得乙方的书面同意，并支付相应的使用费用。
五、违约责任5.1 如因乙方原因导致勘察工作无法继续进行，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此受到的损失。
5.2 如因甲方原因导致勘察工作无法正常进行，甲方应承担相应责任，如需终止合同，应支付乙方已经发生的费用。
六、保密条款6.1 双方应对勘察过程中所得到的信息、资料进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露或使用。
6.2 勘察报告及相关资料的保密期限为（具体期限），在此期限内，双方应严格遵守保密协议。
七、争议解决7.1 本合同项下产生的一切争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，应提交（仲裁机构/人民法院）进行裁决。
勘察设计合同示范文本
勘察设计合同示范文本一、合同缔约方甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系人：电话：乙方：（设计机构名称）地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同目的甲方委托乙方进行勘察设计工作，双方本着诚实守信、合作共赢的原则达成本合同。
三、工作内容1. 乙方根据甲方要求进行勘察设计工作，包括但不限于现场勘察、方案设计、施工图设计等。
2. 乙方应严格按照甲方的要求和相关法律法规进行工作，确保设计方案的质量和准确性。
3. 每个阶段完成后，乙方应及时向甲方提交设计成果，并根据甲方意见进行修改完善。
四、合同费用及支付方式1. 合同总费用为（具体金额），甲方应按照工作进度支付设计费用。
2. 设计费用支付方式为（具体方式），在甲方支付完成后，乙方方可继续进行下一阶段工作。
五、工作时间1. 乙方应在签订合同后（具体时间）内完成相关设计工作。
2. 如果因不可抗力等原因导致工作延期，双方可商议调整工作时间。
六、保密条款1. 双方应保护对方的商业秘密和设计资料，未经对方允许不得泄露。
2. 双方应在合同解除后继续遵守保密条款，保护双方的权益。
七、合同解除1. 如果乙方未按照合同要求履行工作，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 如果因甲方原因导致合同解除，乙方有权要求相应的补偿。
八、其他条款1. 本合同的修改需双方协商一致，并签署书面协议。
2. 本合同一式两份，双方各自持有一份，具有同等法律效力。
以上为《勘察设计合同示范文本》，双方应严格按照合同内容履行各自义务，共同维护合同的有效性和企业形象。
希望双方能够真诚合作，共同完成勘察设计工作，实现双赢局面。
地勘合同范本6篇
地勘合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行地质勘探工作，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：____________________。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目内容：地质勘探、资源评价及其他相关服务工作。
二、工作范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行地质勘探工作，包括但不限于地质勘查、资源评价、编制报告等。
2. 乙方应根据甲方的具体需求，制定详细的工作计划，并在约定的时间内完成勘探工作。
3. 乙方应确保提供的数据真实、准确、完整，并对其承担法律责任。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的______%作为预付款。
（2）乙方完成勘探工作并提交初步成果报告后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应出具合法有效的发票。
四、履约期限和方式1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成勘探工作，并提交成果报告。
3. 乙方在履行合同过程中，应保守甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露或擅自使用。
五、违约责任1. 甲乙双方应本着诚实信用的原则履行合同。
如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致勘探工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的额外费用。
六、争议解决方式1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
勘察施工总承包合同示范文本
勘察施工总承包合同示范文本一、合同双方。
咱们先得明确合同里都有谁。
一般来说呢，一方是发包方，就像是那个有项目需求，出钱让别人干活儿的大老板。
另一方就是承包方啦，这就是有本事承接这个活儿的队伍。
这两边的关系啊，就像点菜的和做菜的，一个提要求，一个负责把要求变成现实。
二、工程概况。
这部分就像是给这个项目画个像。
得把项目的名字、地点、规模啥的都说清楚。
比如说，这是要在哪个城市的哪个角落盖个多大的楼啊，或者挖个多长的隧道之类的。
这就好比你去订做一件衣服，你得告诉裁缝你要做啥样的衣服，多大尺寸，啥颜色的，这样裁缝才能知道从哪儿下手。
三、勘察工作内容。
这可是个重要的活儿。
勘察就像是给这块地做个体检。
承包方得看看这块地的地质情况，地下有没有啥溶洞啊、暗河啊之类的。
是土质松软还是坚硬得像石头一样呢？这些信息对后面的施工可重要了。
就像医生给病人看病，不搞清楚病因就乱开药可不行。
四、施工工作内容。
这就是把蓝图变成现实的过程。
要是盖楼的话，从打地基开始，一层一层往上盖，用啥材料，怎么个盖法儿都得在合同里说明白。
要是修路呢，多宽的路，啥样的路面，怎么处理排水啥的，这些都是施工要做的事儿。
这就像厨师做菜，得知道按照啥菜谱来做，先放啥后放啥。
五、合同工期。
工期就像是比赛的时间限制。
双方得商量好这个项目啥时候开始干，啥时候必须干完。
发包方希望越快越好，可承包方也得根据实际情况来定，毕竟不能光图快，活儿还得干好呢。
这就像跑步比赛，你得规定个合理的时间，既能让选手有压力，又能保证他们能正常发挥。
六、质量标准。
质量可是这个项目的生命线。
合同里得明确这个工程得达到啥样的质量要求。
是按照国家的啥标准来呢，还是有啥特殊的要求。
比如说这个楼盖起来得能抗几级地震，路修好了得能承受多重的车压。
这就像我们买东西，质量不好可不行，这个标准就是衡量这个工程好坏的尺子。
七、合同价款与支付。
钱的事儿可不能含糊。
合同价款就是这个项目总共值多少钱。
这个价格是怎么算出来的呢，是根据工程量、材料成本、人工费用等等加起来的。
勘察合同示范文本住建部
勘察合同示范文本住建部一、合同双方。
甲方（委托方）：甲方是个很有趣的家伙呢，有着自己的小目标，想要对某个地块或者项目进行勘察。
他满怀着期待，希望找到一个靠谱的伙伴来帮他完成这个重要的任务。
乙方（勘察方）：乙方呀，那可是专业的哦。
有着一群聪明的脑袋和熟练的技术人员，就像一群小超人，随时准备接受挑战，去探索那些土地下的秘密。
二、勘察项目概况。
这个项目可是很有故事的哦。
它位于一个充满活力的地方，也许是繁华的城市中心，也许是宁静的郊外。
具体的位置就像是一个神秘的宝藏地点，等着乙方去揭开它的面纱。
项目的规模嘛，有大有小，但不管怎样，对甲方来说都是非常重要的呢。
甲方希望通过乙方的勘察，了解到这个地方的地质情况，就像想要知道这个地方的“性格”一样。
是土质松软呢，还是坚硬无比？地下有没有隐藏的小河流或者溶洞？这些信息对甲方之后的计划，无论是盖高楼大厦，还是修建小别墅，都至关重要。
三、勘察的内容和要求。
1. 一般勘察。
乙方要像探险家一样，对项目所在地的地形地貌进行仔细的查看。
看看是平坦的大地，还是有起伏的小山丘。
还要对地表的植被等情况做个记录，这些看似平常的东西，其实都可能影响到后续的工程哦。
2. 地质勘察。
这可是重点中的重点啦。
乙方要深入地下，了解地层的结构。
是一层一层的黏土，还是夹杂着岩石呢？要确定不同地层的厚度，还有它们的物理力学性质。
这就好比给地下的世界画一幅超级详细的地图，让甲方清楚地知道自己脚下到底是什么情况。
3. 地下水勘察。
地下水就像地下的小精灵，有时候很调皮。
乙方得找到它们的藏身之处，看看水位有多高，水流的方向是怎样的，水的质量又如何。
这些信息对于防止地下水对工程的破坏，或者利用地下水都有着很大的意义。
甲方对勘察的要求也很明确呢。
勘察的数据一定要准确，就像数学考试不能算错答案一样。
报告也要详细，不能马马虎虎，要让甲方看了就像亲自去勘察了一遍一样清楚明白。
四、勘察的工期。
工期就像一场比赛的时间限制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：2018年月日说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。
二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。
三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲方委托乙方承担工程勘察，经双方协商一致签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。
1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：2．2工程项目的地点：2．3工程项目的规模：2．4工程特征及附注说明： /2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2．6工程项目的勘察阶段：(1)初勘(2)详勘✔第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写： )。
6．2 支付程序为：6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金 / 元 (按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。
6．3 收费说明：6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。
6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
第七条双方责任7．1 甲方责任7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方负担。
甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。
7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。
7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。
7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。
如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。
7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有，不得擅自修改、复制提供第三方使用，也不可作为非本工程的范围使用。
如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2 乙方责任：7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。
7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。
第八条其它8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁机构仲裁。
(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
)8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。
8．8其他约定事项A、勘察施工期间，如破坏管线自行负责。
B、报告提交后，勘察费一次性付清。
8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自 2018 年月日起生效。
8.10 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
(以下无正文)委托方单位名称：承接方单位名称：计研究院有限公司(盖章)法定代表人：法定代表人：单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电传：电传：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订合同代表(签字) ：签订合同代表(签字)：本合同于 2018 年月日签订于上海市。
建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见(盖章) (盖章)备案日期：鉴订日期：年月日年月日工程勘察设计廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：建设单位(甲方)：勘察设计单位(乙方)：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。
级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。
不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章)年月日年月日。