布线施工合同
施工布线合同范本
施工布线合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工布线事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于____________________第二条承包方式2.1 乙方采取包工包料的方式承包本工程。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量标准：____________________第四条工程期限4.1 本工程期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，双方应协商解决。
第五条工程价款5.1 本工程价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
5.2 付款方式：____________________第六条双方权利义务6.1 甲方权利义务：（1）提供施工所需的场地、电源等条件；（2）对乙方施工过程进行监督，发现问题及时提出整改要求；（3）按照约定支付工程价款。
6.2 乙方权利义务：（1）按照约定完成施工任务，确保工程质量；（2）对施工过程中造成的环境污染、安全事故等负责；（3）接受甲方的监督，对存在的问题及时整改。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
综合布线工程安全施工协议书范本5篇
综合布线工程安全施工协议书范本5篇篇1综合布线工程安全施工协议书范本甲方：（委托方全称）乙方：（承接方全称）为了保障综合布线工程的安全施工，确保施工人员和设备的安全，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就综合布线工程的安全施工事宜达成如下协议：一、施工前的准备工作1. 乙方承诺在综合布线工程施工前，必须与甲方充分沟通，制定详细的施工方案，并经甲方审核确认。
2. 乙方必须严格遵守相关施工标准和规范，确保施工过程符合安全要求，保证工程质量。
3. 乙方需将施工人员进行安全培训，确保施工人员持证上岗，严格执行施工现场安全制度。
二、施工过程的安全管理1. 乙方必须在施工现场设置醒目的安全警示标识，确保施工人员和过往人员的安全。
2. 乙方需明确划分施工区域，并设置安全围栏，防止外部人员进入施工现场。
3. 乙方必须严格控制火源，禁止在施工现场吸烟，禁止使用明火作业。
4. 乙方需配备完善的安全防护设备，确保施工人员的人身安全。
5. 乙方必须遵守施工现场的交通管理规定，确保施工车辆和行人的通行安全。
三、施工后的安全检查1. 乙方在综合布线工程竣工后，必须做好安全验收工作，确保工程符合相关安全标准。
2. 乙方需将施工过程和施工质量记录备案，供日后参考和查阅。
3. 乙方在施工过程中发现任何安全隐患，必须立即报告甲方，并采取有效措施加以解决。
本安全施工协议书自双方签字盖章之日起生效，有效期至综合布线工程竣工验收合格之日止。
在安全施工期间，双方必须严格执行本协议中的约定，确保施工安全，保障人员和设备的安全。
如有违反协议而导致安全事故发生的，责任由违约方承担。
甲方（盖章）：_____________ 日期：_____________乙方（盖章）：_____________ 日期：_____________篇2综合布线工程安全施工协议书为了确保综合布线工程施工过程中的安全与顺利进行，合同双方特就以下事项达成协议：一、安全管理责任1.1 甲方应按照国家法律法规和安全生产的要求，对施工现场的安全管理进行组织和协调，确保施工现场的安全生产和文明施工。
工厂布线工程合同
工厂布线工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方需进行工厂内部电气布线工程，乙方具备相关资质并愿意承接此项工程，经双方友好协商，特订立以下合同条款：一、工程内容1. 工程范围：包括但不限于工厂内所有生产线、办公区及公共区域的电气布线工作，具体包括电缆敷设、接线、调试等。
2. 材料标准：所有电缆、开关、插座及其他电气配件均应符合国家标准，并提供相应的质量合格证明。
3. 施工要求：施工过程中应严格遵守国家电气安装规范，确保工程质量。
二、合同价格1. 工程总价：人民币____________元整。
2. 付款方式：甲方在合同签订后支付预付款30%，工程完工并通过验收后支付剩余70%。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇不可抗力影响工期，双方应协商确定新的工期。
四、质量保证1. 乙方保证工程质量达到国家规定的标准，并提供____年的质保服务。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到通知后48小时内到场维修。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额的千分之五支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应按工程总价的千分之一支付违约金。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
综合布线施工合同范本4篇
综合布线施工合同范本4篇篇1综合布线施工合同范本甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）经过双方友好协商，就甲方拟委托乙方对其所在地进行综合布线施工事宜，达成如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为__________综合布线施工。
第二条项目地点本合同约定施工地点为__________。
第三条服务内容1.乙方承诺按照甲方要求，对施工地点进行综合布线施工，包括但不限于网络布线、电力布线等。
2.乙方应保证施工过程中，施工质量符合相关标准，并按时完工。
第四条服务费用1.乙方应按照本合同约定的报价，收取工程款项。
2.工程款项支付方式为__________。
第五条违约责任1.如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方承担相应责任，每延误一天需按照合同总金额的百分之__________进行扣款。
2.如乙方因为自身原因未能按时完工，导致给甲方造成经济损失，乙方应承担全部责任。
第六条损害赔偿1.在施工过程中，如因乙方原因给甲方造成人身或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2.甲方应提供相关证据证明损失，并由双方协商确定损失赔偿金额。
第七条合同解除1.在履行本合同期间，如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除合同。
2.如乙方因自身原因无法履行合同，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可协商解决，也可签订补充协议。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________篇2综合布线施工合同范本甲方（委托人）：______身份证号码：_______ 联系地址：_______ 联系电话：_________乙方（承包人）：______ 营业执照注册号：_______ 法定代表人：_______ 联系地址：_______ 联系电话：_________综合布线施工合同签订日期：______ 年____ 月____ 日甲方与乙方，本着平等自愿、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规有关规定，经协商一致，就甲方委托乙方进行综合布线施工事宜达成如下合同：第一条工程位置1.1 甲方要求乙方进行综合布线施工的具体位置为：______（详细地址），具体范围为______（平方米/米），详见工程图纸。
厂房布线施工合同
厂房布线施工合同甲方（全称）：乙方（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方厂房布线施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：厂房布线工程1.2 工程地点：1.3 工程内容：按照乙方提供的施工图纸和施工方案，完成厂房内的布线施工工作，包括电缆敷设、设备安装、接线调试等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：元整（小写）：￥。
2.2 乙方报价应包含所有施工材料、设备、人工等费用，并保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为天，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况导致无法按时完成，乙方应提前通知甲方，并协商延期。
四、施工质量4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证施工质量符合甲方的要求。
4.2 乙方应提供合格的施工材料和设备，并对所提供的材料和设备进行详细的说明和介绍。
4.3 乙方应对施工过程中出现的问题及时进行处理，并承担因施工质量问题造成的损失。
五、材料和设备5.1 乙方应按照甲方提供的材料清单和规格要求，提供合格的施工材料和设备。
5.2 乙方应对所提供的材料和设备进行详细的说明和介绍，并提供相关的技术资料。
5.3 乙方应保证所提供的材料和设备的质量，并承担因材料和设备问题造成的损失。
六、付款方式6.1 本合同的付款方式为进度付款，具体付款比例和付款时间由双方另行商定。
6.2 甲方应按照约定的付款时间支付相应的款项，如有特殊情况导致无法按时支付，甲方应提前通知乙方，并协商延期。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定的工期完成施工的，应按照违约金的形式向甲方支付违约赔偿金，具体违约金数额由双方另行商定。
7.2 乙方提供的材料和设备不符合要求的，应承担因材料和设备问题造成的损失。
电路布线施工合同范本三篇
电路布线施工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：[电路布线工程具体名称]2. 工程地点：[具体施工地点]3. 工程内容：按照甲方提供的施工图纸及要求，进行室内电路布线工程施工，包括但不限于电线电缆敷设、插座开关安装、配电箱配置等。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：____________________元整），此价格为含税价，包含工程所需的材料、设备、人工、运输、安装调试等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币______元（大写：____________________元整）；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
综合布线施工合同4篇
综合布线施工合同4篇篇1综合布线施工合同一、签约双方甲方：_____________（公司名称）法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________乙方：_____________（公司名称）法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________二、合同内容1. 甲方与乙方就综合布线施工项目签订本合同，约定各项具体内容如下：2. 项目范围：本合同内容为对甲方的___________（项目名称）进行综合布线施工，包括但不限于网络布线、电话布线、电力线路等。
3. 施工期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至___________（日期）止。
4. 价格与付款：甲方应支付给乙方的总价为___________元。
付款方式分期付款，具体款项及期限如下：- 第一笔款项：合同签订之日起支付总金额的30%；- 第二笔款项：项目完成50%时支付总金额的40%；- 第三笔款项：项目完工验收合格后支付总金额的30%。
5. 质量要求：乙方应保证施工质量符合国家相关标准，并承担因施工质量问题所导致的一切责任和后果。
6. 完工验收：乙方施工完工后，甲方有权对工程的质量、工期进行验收。
如验收合格，方可支付最后一笔款项。
7. 变更与解除：双方如需变更合同内容，应经协商一致后签订书面变更协议。
在未尽完全之事宜，可根据实际需要进行补充约定。
如因不可抗力导致无法履行本合同，一方可提前通知对方解除合同。
8. 违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
9. 协议生效：本合同经双方盖章签字后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________ 签订日期：_____________以上为《综合布线施工合同》，双方应遵守合同内容，共同确保项目顺利完成。
布线施工合同范本
布线施工合同范本合同编号：____________甲方（委托方）：____________乙方（承建方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行布线施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：乙方负责按照甲方的要求进行布线施工，包括但不仅限于线缆的敷设、连接、测试等工作。
第二条工期2.1 乙方施工开始日期为____年__月__日。
2.2 乙方交工日期为____年__月__日。
第三条质量标准3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证施工质量。
3.2 工程验收合格的标准为：线缆敷设符合设计要求，连接可靠，信号稳定，测试结果达到国家标准。
第四条合同报价4.1 合同总金额（不含税）：人民币大写：（详细清单附后）。
4.2 乙方应按照合同约定的金额提供正规发票。
第五条付款方式5.1 合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的__%作为订金，即人民币大写：____________。
5.2 甲方应在工程验收合格后支付剩余的__%。
5.3 乙方应按照合同约定的时间和方式提供发票。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照违约天数向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的__%。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项的，应当按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。
第七条争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
甲方（委托方）：____________乙方（承建方）：____________签订日期：____年__月__日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和需求进行修改，并在签订合同时仔细阅读和确认。
展览会场布线施工合同
展览会场布线施工合同1. 合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]2. 合同背景甲方作为主办方，计划举办一场展览会，为了确保展览会的顺利进行，需要对展览会场进行布线施工。
甲方选择乙方作为合作方进行布线施工。
3. 施工内容•光缆敷设和连接•电缆敷设和连接•地面电源布置•照明系统安装•音响系统安装•安全配电系统安装4. 施工要求•按照甲方提供的布线设计方案进行施工，确保布线合理、稳定•施工过程中，保证工程质量，符合相关安全标准和规定•施工过程中，保证对展览会场其他装修工作的安全无影响•确保按照预定时间完成施工•提供施工过程中所使用的材料的相关证明和质量保证书5. 施工周期和付款方式•第一次付款：%的合同金额，在合同签署后的天内支付给乙方•第二次付款：%的合同金额，在乙方提交完工资料后的天内支付给乙方•第三次付款：剩余合同金额的%，在甲方验收合格后的天内支付给乙方6. 违约责任1.甲方违约责任：如果甲方未按照合同约定时间支付款项，乙方有权中止施工，并要求甲方支付违约金，违约金金额为逾期未支付金额的%。
2.乙方违约责任：如果乙方未按照合同约定时间完成施工，甲方有权要求乙方返还已支付的款项，并要求乙方支付违约金，违约金金额为项目总金额的%。
7. 合同解除和争议解决1.合同解除：双方协商一致，可以解除本合同。
解除合同后，双方各自承担自己的损失。
2.争议解决：双方如有争议，应协商解决。
如果协商不成，应提交给所在地法院进行解决。
8. 合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
任何对本合同的修改和变更，必须经过双方书面协商一致，并签署补充协议。
9. 合同解释对于本合同的解释和执行，双方应本着公平、公正的原则进行，遵守相关法律法规和政策。
施工合同综合布线施工合同5篇
施工合同综合布线施工合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要实施综合布线工程，乙方具备相关施工资质和经验，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下施工合同：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]综合布线工程。
2. 工程地点：[具体施工地点]。
3. 工程内容：包括但不仅限于综合布线系统的规划、设计、安装、测试及后期维护等。
4. 工程目标：建成高效稳定的综合布线系统，满足甲方长期使用的需求。
二、合同总价及付款方式1. 工程总造价：人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后，甲方支付乙方合同总价的XX%；（3）余款待工程竣工验收合格后XX个月内付清。
三、工期及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
因不可抗力导致工程延期的情况除外。
具体施工进度以甲乙双方商定的进度表为准。
四、技术标准及质量要求1. 乙方须按照国家标准及行业规范进行施工，保证工程质量达标。
2. 施工过程中使用的材料、设备等必须符合相关国家或行业标准的质量要求。
3. 乙方应接受甲方的质量监督和检查，并对提出的问题及时整改。
五、工程验收与保修服务1. 工程完工后，乙方需通知甲方进行初步验收。
初步验收合格后，进入试运行阶段。
试运行期满后，进行工程竣工验收。
2. 工程保修期：自验收合格之日起，保修期不低于两年。
保修期内因乙方施工质量原因导致的设备损坏或系统故障，乙方应无偿维修。
保修期结束后，乙方提供有偿维护服务。
六、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方需按时支付工程进度款；（2）提供施工所需的现场条件和环境；（3）参与工程进度的监督与验收工作。
工程布线安装合同
工程布线安装合同【甲方（业主）】：（具体名称）【乙方（承包方）】：（具体名称）鉴于甲方需进行工程项目的布线安装工作，乙方具有相关的资质和能力完成上述工作，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
一、合同项目本合同涉及的项目名称为：（具体项目名称），位于：（具体地点）。
二、工程内容与标准1. 工程内容包括但不限于：室内外电缆敷设、配电箱安装、开关插座安装、照明设备安装、监控系统布线、网络通讯线路布置等。
2. 所有工程必须符合国家相关电气装置标准和行业规范，保证施工安全、质量可靠。
三、合同价款根据双方协商，本工程布线安装总价款为：（金额大写及数字）。
四、支付方式1. 预付款：甲方在合同签订后（具体天数）内支付总价款的（百分比）。
2. 进度款：根据实际完成的工程量，甲方支付相应的进度款项。
3. 尾款：工程完工并通过验收后，甲方在（具体天数）内支付剩余的总价款。
五、工期要求本工程开工日期为：（具体日期），竣工日期为：（具体日期）。
乙方应保证按期完成工程任务，如遇不可抗力因素导致延期，应及时通知甲方并协商解决。
六、质量保证与售后服务1. 乙方负责所施工的布线系统提供（具体时间）的质保期。
2. 在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后（具体时间）内免费修复或更换。
七、违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决因履行本合同而产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至（具体仲裁机构）进行仲裁。
九、其他事宜本合同未尽事宜，由双方另行商定补充条款。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：____年__月__日。
综合布线施工合同7篇
综合布线施工合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方综合布线施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________综合布线工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括综合布线系统的设计、材料采购、施工安装、测试验收等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，至完成全部工作并验收合格止。
2. 如有特殊情况，需经双方协商，可顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。
（2）施工过程中，根据工程进度，甲方按阶段支付工程进度款。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程保修1. 保修期：工程竣工验收合格之日起______年。
2. 保修期内，如发生质量问题，乙方负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应按未付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程的，应按工程总价的______%向甲方支付违约金。
3. 因一方原因导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同，并要求赔偿因解除合同造成的损失。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
综合布线施工合同范本5篇
综合布线施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方综合布线施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________综合布线工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括布线系统的设计、安装、测试及售后服务等。
二、合同工期及进度安排1. 本工程自合同签订之日起开始，至完成布线系统的安装、调试及测试，并交付甲方使用。
工期为______天。
2. 进度安排：双方约定按照布线系统的设计方案进行分阶段施工，具体进度安排详见附件一《工程进度表》。
三、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币______元（大写：_________________________元整）。
此费用包括布线系统的设计、安装、调试及售后服务等费用。
2. 付款方式：甲方应按以下比例和期限支付乙方款项：（1）合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）布线系统安装完成并经初步验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方合同总价的______%；（3）布线系统最终验收合格并运行一个月后，甲方支付乙方剩余的合同款项。
四、工程质量和验收标准1. 乙方应按照布线系统的设计方案及国家相关标准进行施工，确保工程质量符合约定。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行初步验收。
初步验收合格后，进入最终验收程序。
最终验收以布线系统正常运行且无重大缺陷为合格标准。
3. 验收过程中如发现质量问题或缺陷，乙方应负责无偿修复并承担相应责任。
五、保修服务及售后支持1. 本工程自最终验收合格之日起，乙方提供______年的质量保修期。
综合布线工程合同5篇
综合布线工程合同5篇篇1综合布线工程合同一、合同双方甲方：______（委托方名称）住所：________法定代表人：______联系电话：______乙方：______（承包方名称）住所：______法定代表人：______联系电话：______二、合同内容根据双方协商一致，甲方委托乙方进行综合布线工程，双方达成如下协议：1. 项目名称：综合布线工程。
2. 工程内容：包括但不限于数据线、电源线、电话线等的布线工作，确保整个建筑物内部各种线路的井然有序，保证电力、通信等设备的正常运转。
3. 工程标准：按照国家相关标准执行，并保证工程质量达到相应标准。
4. 工程周期：工程周期为______天，具体工期双方再商定。
5. 工程费用：工程总费用为______元，甲方应在合同签订后的三天内支付工程款的50%，剩余工程款在工程完工验收后支付。
6. 变更条款：若工程过程中需要调整工程内容，双方应协商一致确定变更后的工程费用和工期。
7. 不可抗力：若因不可抗力因素（如地震、火灾等）影响工程正常进行，双方可协商解除合同或延期工期。
8. 违约责任：若因乙方原因导致工程质量不达标或工程周期延长，乙方应承担相应责任并进行赔偿。
9. 合同解除：如双方因特殊情况需要解除合同，需提前30天书面通知对方。
10. 其他约定事项：______（双方其他约定事项）三、合同签署本合同自双方盖章之日起生效，至双方完成合同约定事项为止。
甲方（盖章）：________法定代表人签字：________日期：________乙方（盖章）：________法定代表人签字：________日期：________以上内容为综合布线工程合同正文，经甲、乙双方确认无误后生效。
注：本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
综合布线工程合同示范【注：此为合同示范，具体内容需根据实际情况进行修改】。
篇2综合布线工程合同是指委托方与承包方签订的一种合同，用于规定双方在综合布线工程项目中的权利义务、工程范围、工程标准、施工周期、工程款支付等事项，以确保工程质量和进度满足委托方的需求。
布线施工合同模板
布线施工合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行布线施工事宜，经友好协商，达成一致意见，订立如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________（详细工程内容见附件）1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：__________元二、甲方义务2.1 甲方应向乙方提供施工图纸、设计方案及相关技术资料，并保证资料的合法性、有效性和准确性。
2.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，包括但不限于预付款、进度款和尾款。
2.3 甲方应指派专人负责协调、监督乙方施工，并确保乙方施工过程中不受非法干扰。
2.4 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要的施工辅助设施。
2.5 甲方应按照合同约定对乙方施工成果进行验收，并按照约定时间办理验收手续。
三、乙方义务3.1 乙方应按照施工图纸、设计方案及相关技术资料进行施工，并保证施工质量符合相关法律法规和行业标准。
3.2 乙方应按照合同约定进度完成施工，如有特殊情况需调整进度，应提前向甲方书面申请。
3.3 乙方应按照合同约定提供施工人员、施工设备和其他必要的施工资源。
3.4 乙方应按照合同约定对施工过程中的安全、环保等方面负责，并承担相应责任。
3.5 乙方应按照合同约定提供施工成果的相关资料和文件，并协助甲方办理验收手续。
四、工程价款及支付方式4.1 双方同意，本合同的工程价款为：__________元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应在合同签订后__________日内向乙方支付预付款，预付款金额为工程价款的__________%。
4.3 乙方应在施工过程中按照工程进度向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后__________日内支付进度款。
网络布线合同范文4篇
网络布线合同范文4篇篇1网络布线合同范文甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国中小企业发展促进法》的相关规定，经甲乙双方友好协商，就网络布线项目的具体内容和责任划分达成如下协议：一、项目概况1.1 甲方委托乙方完成网络布线项目，包括但不限于设计、布线、调试等工作。
1.2 项目地点：（填写项目具体地址）1.3 项目工期：自合同签订之日起（填写具体工期），具体工期另行协商确定。
二、合同内容2.1 乙方承诺按照甲方的要求和标准，按时、按质完成网络布线项目。
2.2 乙方应根据实际情况进行现场勘察，并提供详细的网络布线方案。
2.3 乙方应负责采购网络布线所需材料，并按照甲方的要求进行布线施工。
2.4 乙方应在网络布线完成后，对整个布线系统进行测试和调试，确保网络质量稳定可靠。
2.5 甲方应根据网络布线项目的实际情况，提供必要的支持和配合，协助乙方进行项目实施。
三、费用及支付方式3.1 网络布线项目总造价为（填写具体金额），乙方应按照合同约定的工程进度及质量验收标准收取款项。
3.2 甲方应根据乙方提供的发票和相关材料及时支付网络布线项目款项。
3.3 如发生额外费用，应由乙方和甲方另行协商确定支付方式。
四、违约责任4.1 一方未能履行合同义务或不完全履行合同义务的，应承担违约责任。
4.2 发生因不可抗力导致合同无法履行的情况，甲乙双方可根据实际情况协商解决。
五、争议解决5.1 本合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交有关部门仲裁。
5.2 仲裁裁决是终局的，对甲、乙双方均有约束力。
六、其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至网络布线项目竣工验收结束。
6.2 本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：签订日期：签订日期：附：网络布线项目进度计划、款项支付流程、工程验收标准等。
篇2网络布线合同范文甲方（委托方）：____公司乙方（承包方）：____公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就网络布线工程项目签订本合同，共同遵守并承担下列义务：一、项目名称：网络布线工程项目二、工程地点：____公司办公楼三、工程范围：1. 安装网络布线，包括网线布设、网线连接、网络设备安装等工作。
网络布线施工合同协议书
网络布线施工合同协议书甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方的网络布线施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：（具体地址）2. 工程内容：网络布线系统的设计、施工、调试等。
3. 工程期限：自本合同签订之日起（具体天数）天内完成。
4. 合同价款：人民币（金额）元整（大写：（金额大写））。
二、甲方权利和义务1. 甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督，并提出合理建议和要求。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款。
3. 甲方应提供施工所需的图纸、资料等。
4. 甲方应保证施工现场的安全和卫生，并承担因甲方原因造成的安全事故和损失。
5. 甲方应在工程竣工验收合格后及时接收工程，并签署《工程竣工验收单》。
三、乙方权利和义务1. 乙方应按照甲方的要求进行网络布线的设计和施工。
2. 乙方应确保施工质量符合国家和行业标准，并承担因乙方原因造成的质量问题所引起的责任。
3. 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。
4. 乙方应合理使用甲方提供的设备和材料，并负责保管和维护。
5. 乙方应在工程竣工验收合格后及时交付工程，并提供相应的保修服务。
四、付款方式1. 本合同签订后，甲方应支付乙方合同价款的XX作为预付款。
2. 工程进度达到XX时，甲方应支付乙方合同价款的XX。
3. 工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的合同价款。
4. 乙方在收到甲方支付的款项后，应当出具相应的发票或收据。
五、违约责任和处理1. 如甲方未能按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。
违约金按照未支付款项的每日万分之五计算。
2. 如乙方未能按合同约定完成工程施工，甲方有权要求乙方支付违约金。
违约金按照合同价款的每日万分之五计算，若因乙方原因导致工程无法按时交付的，乙方还应承担因此给甲方造成的损失。
3. 甲乙双方如有一方违约，应承担因此给对方造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失及律师费等合理费用。
工程布线施工合同
工程布线施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需进行工程项目中的布线施工工作，乙方愿意承接此项工作，并保证按照约定的标准和要求完成施工任务。
现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下工程布线施工合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：包括但不限于室内外电缆敷设、管线安装、接线箱设置等所有相关布线工作。
4. 工程标准：执行国家及行业相关标准，确保工程质量满足技术规范要求。
二、合同金额与支付方式1. 合同总价为人民币（大写）_________元整（¥_________）。
2. 付款方式：预付款为合同总额的30%，主体工程完工后支付40%，剩余30%在工程验收合格后一次性付清。
3. 如遇额外增加工作量，双方应重新协商确定增补费用。
三、工期与计划1. 工程开始日期为____年____月____日。
2. 工程竣工日期为____年____月____日。
3. 乙方应根据合同约定的时间节点，合理安排施工进度，确保按期交付。
四、质量要求1. 乙方必须严格按照国家有关标准及行业规范执行，确保工程质量。
2. 对于发现的任何质量问题，乙方应在接到通知后48小时内予以整改。
五、违约责任1. 如乙方未能按约定时间完成工程或工程质量未达到要求，应承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致施工延误，甲方应承担责任并适当延长工期。
六、争议解决1. 本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事宜1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
布线施工合同
甲方：
电话：
联系人：
乙方：
电话：
联系人：
甲乙双方为（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：
3、工程概况：信息点至办公桌线槽安装、信息点至办公电脑布线及安装调试，交换机、路由器等安装调试。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成（地点名称）弱电综合布线系统
3、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
三、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
四、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（￥）
五、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。
工程验收合格后一周内付_________%；
六、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。
但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
七、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
八、解决争议的方式
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
九、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________ 法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________
年___月___日。