项目招投标与合同管理A答案
建筑工程项目招投标与合同管理-国家开放大学电大机考网考题目答案
建筑工程项目招投标与合同管理一、单选题1.建设工程项目管理规划的编制应由 (A) 负责。
A 项目经理B 总承包方C 施工方D 设计方2.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施,属于风险转移对策的是 (A)。
A 投保建筑工程险B 进行专题安全教育C 设置警示牌D 设置边坡护壁3.下列组织工具中,能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系的是 (A)A 组织结构模式B 工作流程组织C 项目结构模式D 组织分工4.当补充文件与招标文件内容不一致时,应以 (C) 为准A 招标文件B 答复函件C 补充文件D 会议纪要5.下列有关分包合同说法中,错误的是 (B)。
A 必须经发包人同意B 禁止分包单位再次分C 禁止总承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位D 主体工程可以分包6.某工程停工 1 个月,其机械使用费的索赔计算依据为 (D)A 自有机械窝工费按机械台班上涨费计算B 租赁机械按台班折旧费计算C 租赁机械按机械台班上涨D 自有机械窝工费按台班折旧费索赔7.下列各项内容不属于施工成本计划的依据的是 (A)A 设计概算B 分包合同C 合同报价书D 已签订的工程合同8.以货币形式编制施工项目在施工项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率,以及为降低成本所采取的主要指示和规划的书面方案是指 (D)A 成本预测B 成本核算C 成本考核D 成本计划9.某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析,发现其目标成本是 4 万元,实际成本是 48 万元,因此要分析产量、单价,损耗率等因素对混凝土成本的影响程度,最适宜采用的分析方法是 (D)A 比较法B 构成比率法C 动态比率法D 因素分析法10.由于工程暂停的索赔,在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是 (D)。
A 利息B 保函手续费C 现场管理费D 利润11.流水施工中的工艺参数是指 (A)。
A 施工过程数B 流水节拍C 施工段数D 流水步距12.双代号网络图和单代号网络图的最大区别是 (A)A 表示工作的符号不同B 使用范围不同C 参数计算方法不同D 节点编号不同13.工程网络计划工期优化的目的是为了寻求 (B)A 满足要求工期的计划安排B 工程总费用最低的工期安排C 资源使用的合理安排D 资源有限条件下的最短工期安排14.工作 A 有三项紧后工作 B、C、D,其持续时间为:B=5、C=7、D=6,最迟完成时间为 B=13、 C=15、D=13,则工作 A 的最迟完成时间为 (C)。
大学《招投标与合同管理》试题库及答案
收藏
A.
中标书
B.
协议条款
C.
合同条件
D.
协议书
回答错误!正确答案:C
《建设工程勘察合同》中,承担违约责任的形式主要是向对方支付违约金和赔 偿金,其中()是合同必备条款。
收藏
A.
赔偿金
B.
违约金和赔偿金都
C.
违约金
D.
违约金和赔偿金都不
回答错误!正确答案:C
自开标至定标的期限,除特殊情况可适当延长之外,小型工程不得超过10天,
收藏
A.
代理人不可单方面辞去委托
B.
被代理人可单方面取消委托
C.
必须双方协商一致
D.
被代理人丧失民事行为能力
回答错误!正确答案:B
设计阶段监理工程师进行合同管理的权力是由( )来确定的收藏
A.
设计合同
B.
设计委托书
C.
监理委托合同
D.
规划部门批示
回答错误!正确答案:C
在勘察设计合同执行中,若委托方不履行合同,则它()。
收藏
A.
概预算
B.
合同条款
C.
全过程
D.
招标工作
回答错误!正确答案:C
投保建筑工程一切险”后,被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()
收藏
A.
规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
B.
规定为除外责任内的损失
C.
在承保责任范围内的全部损失
D.
全部损失
回答错误!正确答案:C
不可抗力事件发生后,承包方应在24小时内向建设单位通报受害情况。灾害继 续发生,承包方应每隔()向建设单位报告一次灾害情况,直至灾害结束。
招投标与合同管理练习题含答案
招投标与合同管理练习题含答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、要约可以撤销。
撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
A、要约到达受要约人后B、与要约同时C、要约人收到要约之前D、受要约人发出承诺通知之前正确答案:D2、下列行为中,可以进行代理的是( )A、结婚登记B、代买药品C、立遗嘱D、演出正确答案:B3、依据《招标投标法》,某地公路部门就建设高速公路项目招标,则该项目的评标工作由 ( )来完成。
A、该公路部门的上级主管部门;B、该公路部门的领导;C、当地的政府部门;D、该公路部门依法组建的评标委员会;正确答案:D4、无效合同( )。
A、从宣告其无效之时起,就无效力B、出现纠纷后,就无效力C、从订立之时起,就无效力D、从履行之时起,就无效力正确答案:C5、中标后,除不可抗力外,招标单位拒绝与中标单位签订合同,应( )。
A、返回履约保证金B、双倍返回投标保证金C、赔偿损失D、返回投标保证金正确答案:B6、下列属于实践合同的是( )A、运输合同B、买卖合同C、收养合同D、租赁合同正确答案:A7、按照最新的观点,下列对工程师的表述错误的是( )A、工程师可以是监理B、工程师可以是甲方代表C、工程师既要保护发包人利益,又要不损害承包人利益D、工程师是独立的、公正的第三方正确答案:D8、业主在( )合同中承担的风险最小。
A、成本加酬金B、可调总价C、单价D、不可调总价正确答案:D9、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。
A、1~4人B、1~3人C、1~5人D、1~2人正确答案:B10、《合同法》规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向( )承担违约责任。
A、第三人B、债权人C、第三人或债权人D、第三人和债权人正确答案:B11、工程项目施工合同以付款方式划分可分为:① 总价合同;② 单价合同;③ 成本加酬金合同三种。
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案
工程项目招投标与合同管理课后习题及答案(总18页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第一章绪论一、课后习题1 、简述项目、建设项目、施工项目概念答:项目:一种在规定的时间内由专门组织起来的人员完成的一次性工作建设项目:是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目施工项目:由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。
2、为什么要推行项目管理答:是为了达到预期的使用功能,在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策,计划,组织,协调,控制等一系列活动的总称。
3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别?答:管理任务:施工项目管理(生产出建筑产品,取得利润)建设项目管理(取得符合要求的,能发挥应有效益的固定资产)管理内容:施工项目管理(从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修)建设项目管理(投资周期和建设全过程)管理范围:施工项目管理(合同范围内施工)建设项目管理(可研报告内全部内容)管理主体:施工项目管理(施工企业)建设项目管理(建设单位或其咨询单位)4、简述施工项目管理的主要工作内容?答:编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划”项目进度控制,质量控制,安全控制,成本控制,材料管理,机械设备管理,技术管理,资金管理,合同管理,信息管理,现场管理,组织协调,竣工验收,考核验收,考核评价,回访保修5、简述经营管理在项目管理中的重要意义?答:经营是市场经济的产物,指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动,施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现,是建筑企业获取任务的基础。
6、为什么要学习招投标和合同管理?答:为了规范招投标活动,保护国家利益,社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益,提供经济效益,保证项目质量。
7、建筑市场的构成要素有哪些?答:建筑市场主体,建筑市场客体,建筑市场运行机制。
8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些?答:建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例二、重点1、施工目标控制的内容答:进度控制、质量控制、安全控制、成本控制2、施工项目经营管理的内容?答:主要工作包括:选择适当的经营方式,寻找市场,承揽任务,投标,合同管理3、建筑市场市场运行机制构成答:价格机制、供求机制、风险机制、竞争机制3、市场规则有哪些答:市场进入规则,市场竞争规则,市场交易规则第二章建设项目招标一、课后习题1、简述推行招投标制度饿意义答:(1)推行招投标制度有利于规范建筑市场主体的行为(2)推行招投标制度有利于价格真实反映市场供求状况(3)有利于促使承包商不断提供企业管理水平(4)有利于促进市场经济体制进一步完善(5)有利于促进我国建筑企业与国际接轨2、法律规定哪些项目发包必须经过投标?答:大型基础设施公共事业,全部或部分施工国有资金或融资,国际组织或外国贷款援助资金。
建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题
建筑工程项目招投标与合同管理单项选择题1.1.()是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。
单选题(1 分) 1分A.广义的建筑市场B.狭义的建筑市场C.有形的建筑市场D.无形的建筑市场正确答案: A2.2.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场,其主体不包括()。
单选题(1 分) 1分A.政府主管部门B.业主C.承包商D.咨询服务机构正确答案: A3.3.建筑市场的客体是()。
单选题(1 分) 1分A.建筑产品B.业主C.承包商D.咨询服务机构正确答案: A4.4.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式,但是不具有()功能。
单选题(1 分) 1分A.监督管理B.信息服务C.场所服务D.集中办公正确答案: A5.5.按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日之内订立书面合同。
单选题(1 分) 1分A.20B.30C.25D.35正确答案: B6.6.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
单选题(1 分) 1分A.40%B.50%C.60%D.70%正确答案: B7.7.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
单选题(1 分) 1分A.30%B.40%C.50%D.60%正确答案: A8.8.《招投标法》中规定的招标方式有公开招标和()两种。
单选题(1 分) 1分A.私下招标B.秘密招标C.聘任招标D.邀请招标正确答案: D9.9.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中公开招标又称为()。
A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标正确答案: B10.10.建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。
其中邀请招标又称为()。
单选题(1 分) 1分A.有限竞争性招标B.无限竞争性招标C.选择性招标D.委托代理招标正确答案: A11.11.建设工程的投标人一般不包括()。
招投标与合同管理试卷及答案A
一、单项选择题(每小题1。
5分,课程名称:工程招投标与合同管理测试题一共30分)1、《中华人民共和国招投标法》于(D)起施行。
A、1997.11。
1B、1998.3。
1C、1999.8.30D、2000.1.12、《中华人民共和国招投标法》规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于(A)。
A、20B、30C、10D、153、下列关于合同文件的表述,不正确的是(D )。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释、互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的4、评标委员会成员中,成员人数为(C)人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的( )。
A、3,3/4B、3,2/3C、5,2/3D、5,3/45、招标投标活动的公开原则首先要求(A )要公开.A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准6、承包人在索赔事件发生后的(C)天以后,应向工程师正式提出索赔意向通知.A、14B、7C、28D、217、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在(C)人民币以上的,必须进行招标.A、20万元B、120万元C、200万元D、2000万元8、索赔是指在合同的实施过程中,(D)因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求。
A、业主B、第三方C、承包商D、合同当事人一方9、下列关于工程分包说法正确的是(A )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过(C )万元.A、10B、20C、50D、10011、招标人采用邀请招标的方式,应当向(B)个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
建筑工程项目招投标与合同管理判断复习指导题2
建筑工程项目招投标与合同管理判断复习指导题21.编制指导性成本计划的依据是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.合同价B.设计图纸C.项目实施方案D.投标者须知正确答案: A2.用赢得值法进行费用、进度综合分析控制,基本参数有三项,即已完工作预算费用、计划工作预算费用和已完工作实际费用,其中已完工作预算费用指的是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.项目施工准备阶段的施工所需的总金额B.在某一时间已经完成的工作(或部分工作),以批准认可的预算为标准所需要的资金总额C.在某一时刻应当完成的工作(或部分工作),以预算为标准所需要的资金总额D.到某一时刻为止,已完成的工作(或部分工作)所实际花费的总金额正确答案: B3.赢得值法的四个评价指标有费用偏差、进度偏差、费用绩效指数和进度绩效指数,其中,费用偏差指的是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.已完工作预算费用与已完工作实际费用之差B.已完工作预算费用与计划工作预算费用之差C.已完工作预算费用与已完工作实际费用之比D.已完工作预算费用与计划工作预算费用之比正确答案: A4.运用赢得值法进行工程成本控制,当进度绩效指数(SPI)<1时,表示()此题未答单选题(2 分) 0分(难易度: 中)A.实际费用高于预算费用B.实际费用低于预算费用C.进度提前正确答案: D5.成本分析应遵循特定的步骤,其中第一步应为()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.选择成本分析方法B.收集成本信息C.进行成本数据处理D.确定成本结果正确答案: A6.成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等,其中,对比技术经济指标,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘降低成本的方法指的是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法正确答案: A7.年度成本分析的依据是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.组织措施执行效果B.分部分项工程成本分析C.实际成本与目标成本的对比数据D.年度成本报表正确答案: D8.计算材料的储备资金考虑的因素包括()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.日平均用量、材料单价和储备天数B.日平均用量、材料总价和储备天数C.日平均用量、材料单价和材料总价D.材料总价、材料单价和储备天数9.施工质量管理的时间段为()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.可行性分析和招投标阶段B.工程项目施工安装和竣工验收阶段C.工程设计和勘察阶段D.工程竣工验收和运营阶段正确答案: B10.下列关于建筑工程质量相关说法有误的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.建筑工程质量关乎人民群众生命财产安全B.建筑工程质量直接影响工程的适用性、可靠性、耐久性和建筑工程的投资效益C.参与工程建设各方依法对建设工程质量负责D.建筑工程质量即建筑工程施工质量正确答案: D11.影响施工质量的主要因素有人、材料、机械、方法及环境等五大方面,其中起主要作用的是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.材料B.机械C.人D.方法正确答案: C12.下列关于施工质量保证体系相关说法有误的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.工程项目的施工质量保证体系以控制和保证施工产品质量为目标B.工程项目施工质量保证体系可不按照项目质量总目标的要求设置C.在工程项目施工中,完善的质量保证体系是满足用户质量要求的保证D.施工质量保证体系可以向建设单位(业主)证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力正确答案: B13.施工质量计划可以按内容分为()回答错误单选题(2 分) 0分(难易度: 中)A.施工安全工作计划和施工质量成本计划B.施工安全工作计划和施工进度成本计划C.施工进度工作计划和施工质量成本计划D.施工质量工作计划和施工质量成本计划正确答案: D14.相比较而言,确保施工质量的关键阶段为()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.施工准备阶段B.施工阶段C.竣工验收阶段D.可行性研究阶段正确答案: B15.根据项目自身特点,针对可能发生的质量问题、质量通病,以及与国家规定的质量标准的差距,或者用户提出的更新、更高的质量要求,确定项目施工应达到的质量标准,这项工作指的是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.质量保证工作安排B.质量管理目标的确定C.材料、技术、组织三落实D.施工质量保证体系的运行正确答案: B16.施工质量保证体系的运行,应以质量计划为主线,以过程管理为重心,应用PDCA循环的原理,按照计划、实施、检查和处理的步骤展开,其中实施是指()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.确定质量管理的方针、目标,以及实现方针、目标的措施和行动方案B.计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动C.对照计划,检查执行的情况和效果,及时发现计划执行过程中的偏差和问题D.把成功的经验加以肯定,形成标准,巩固成果正确答案: B17.施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想,运用动态控制原理,进行质量的事前控制、事中控制和事后控制,其中事前控制主要是指()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.正式施工前进行的主动质量控制B.施工质量形成过程中,对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制C.事后质量把关D.质量活动结果的评价、认定和对质量偏差的纠正正确答案: A18.施工质量控制的依据分为共同性依据、专业技术性依据和项目专用性依据,其中共同性依据是指()回答错误单选题(2 分) 0分(难易度: 中)A.设计修改和技术变更通知,以及相关会议记录和工程联系单B.工程建设合同、勘察设计文件、设计交底及图纸会审记录C.针对不同的行业、不同质量控制对象制定的专业技术法规文件D.适用于施工阶段,且与质量管理有关的通用的、具有普遍指导意义和必须遵守的基本条件正确答案: D19.工序施工质量控制主要包括()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.工序施工条件质量控制和工序施工效果质量控制B.工序施工前质量控制和工序施工效果质量控制C.工序施工进度质量控制和工序施工安全质量控制D.工序施工条件质量控制和工序施工成本质量控制正确答案: A20.下列关于特殊过程的质量控制相关说法有误的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.特殊过程的质量控制是施工阶段质量控制的重中之重B.对在项目质量计划中界定的特殊过程,应设置工序质量控制点C.特殊过程的质量应抓住影响工序施工质量的主要因素进行强化控制D.特殊过程的质量控制不需要专业技术人员编制作业指导书正确答案: D21.检验批质量是否合格主要取决于()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.分项工程质量验收结果B.主控项目和一般项目的检验结果C.单项工程检验结果D.单位工程竣工验收结果正确答案: B22.凡工程产品未满足质量要求,就称之为()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.质量不合格B.质量隐患C.质量问题D.质量事故正确答案: A23.由于工程质量事故具有复杂性、严重性、可变性和多发性的特点,所以建设工程质量事故的分类有多种方法,其中指导责任事故是指() A.100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故B.在施工过程中,由于操作者不按规程和标准实施操作,而造成的质量事故C.由于工程指导或领导失误而造成的质量事故D.由于突发的严重自然灾害等不可抗力造成的质量事故正确答案: C24.文明施工是指()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序B.确保安全生产的施工现场C.保持施工现场不发生质量事故D.施工现场贴有环境保护牌,文明标语正确答案: A25.施工现场出入口明显处应设置“五牌一图”,其中“一图”指的是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.建筑立面图B.结构施工图C.施工现场总平面图D.施工进度图正确答案: C26.下列关于文明施工的管理措施临时设施布置说法有误的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.现场的临时用房应选址合理,并应符合安全、消防要求和国家有关规定B.现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰,并应采取相应的隔离防护措施C.在建工程内、伙房、库房可兼作宿舍D.宿舍必须设置可开启式外窗,床铺不得超过2层,通道宽度不得小于0.9m正确答案: C27.下列关于文明施工教育相关说法有误的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.现场施工人员可不佩戴胸卡,但需要按工种统一编号管理B.应进行多种形式的文明施工教育,如例会、报栏、录像及辅导,参观学习C.应强调全员管理的概念,提高现场人员的文明施工的意识D.教育施工人员应遵守和维护国家的法律法规正确答案: A28.文明施工现场内宿舍室内净高不得小于2.5m,住宿人员人均面积不得小于2.5m2,且每间宿舍居住人员不得超过()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.2人B.4人C.8人D.16人正确答案: D29.施工现场安全标志分为()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志B.禁止标志、警告标志、指令标志和暗示标志C.禁止标志、警告标志、鼓励标志和提示标志D.禁止标志、督促标志、指令标志和提示标志正确答案: A30.施工现场禁止标志是指()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.用来强制人们必须做出某种动作或必须采取一定防范措施的图形标志B.用来提醒人们对周围环境引起注意,以避免发生危险的图形标志C.用来禁止人们不安全行为的图形标志D.用来向人们提供目标所在位置与方向性信息的图形标志正确答案: C31. 施工现场安全警示牌的设置应遵循“标准、安全、醒目、便利、协调、合理”的原则,其中“标准”是指()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.同一场所设置的各种标志牌之间应尽量保持其高度、尺寸及与周围环境的协调统一B.图形、尺寸、色彩、材质应符合标准C.设置后其本身不能存在潜在危险,应保证安全D.设置的位置和角度应便于人们观察和捕获信息正确答案: B32.从总体上阐述事故的应急方针、政策,应急组织结构及相关应急职责,应急行动、措施和保障等基本要求和程序,作为应对各类事故的综合性文件指的是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.应急救援方案正确答案: A33.下列关于施工生产安全事故应急预案相关说法有误的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.地方各级人民政府应急管理部门的施工生产安全事故应急预案,应报上一级政府备案B.评审人员与所评审施工生产安全事故应急预案的施工单位有利害关系的,应当回避C.施工单位的应急预案经评审或者论证后,由本单位主要负责人签署公布D.建设工程生产安全事故应急预案的管理包括应急预案的评审公布、备案、实施及监督管理正确答案: A34.特别重大施工生产安全事故应逐级上报至()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.省级主管建设主管部门B.国务院建设主管部门C.直辖市人民政府建设主管部门D.地级市人民政府建设主管部门正确答案: B35.施工项目一旦发生安全事故,必须实施“四不放过”的原则,其中落实此项原则,最核心的环节是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.事故报告编写B.事故现场处理C.事故记录D.事故排查正确答案: B36.生产安全事故发生后,受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段,将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况,报告给()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.监理工程师B.施工单位负责人C.当地政府D.驻场设计方代表正确答案: B37.下列不属于建筑施工安全生产事故报告内容的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.事故报告单位或报告人员B.事故的简要经过C.事故的初步原因D.事故追责的建议正确答案: D38.下列关于施工现场消防的一般规定说法有误的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.生活区的设置必须符合防火要求,宿舍内可明火取暖B.施工现场应配备足够的消防器材C.施工现场应认真识别和评价潜在的火灾危险源,编制防火安全应急预案D.施工现场使用的电气设备必须符合防火要求,临时用电系统必须安装过载保护正确答案: A39.下列关于施工现场灭火器的摆放说法有误的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.灭火器应摆放在明显和便于取用的地点,且不得影响到安全硫散B.灭火器应摆放稳固,其铭牌必须朝内C.灭火器不应摆放在潮湿或强腐蚀性的地点D.摆放在室外的灭火器应采取相应的保护措施正确答案: B40.现场临时用电的范围包括()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.临时安全用电和临时烹饪用电B.临时生产用电和临时卫生用电C.临时生活用电和临时消防用电D.临时动力用电和临时照明用电正确答案: D41.用口头的方式、书面的方式或电子的方式传输(传达、传递)的知识、新闻,或可靠的或不可靠的情报,统称为()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.声音B.信息C.数字D.图像正确答案: B42.信息管理指的是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.信息传输的合理组织和控制B.信息进行归档处理C.信息领域的行政事务管理D.信息的筛查和应用正确答案: A43.建筑工程项目信息管理中的公共信息主要包括()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.工程实体信息、场地与环境信息、施工合同信息B.法律、法规和部门规章信息,市场信息以及自然条件信息C.施工记录信息,施工技术资料信息D.项目人力资源管理信息,项目机械设备管理信息,项目资金管理信息正确答案: B44.在国际工程管理领域,信息管理的核心指导文件主要是指()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.信息管理档案B.信息管理系统C.信息管理手册D.信息管理数据正确答案: C45.施工方信息管理手段的核心是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.用好信息管理手册B.编制信息管理方案C.实现工程管理信息化D.确立信息管理负责人制度正确答案: C46.智慧工地整体架构可以分为终端层、平台层和应用层三个层面,其中终端层主要作用是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.深耕施工阶段的千万级客户群体和百亿级信息化空白市场B.充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力C.以PM、BIM和DM的紧密结合,相互支撑实现工地现场的智慧化管理D.使项目参建各方更便捷的访问数据,协同工作,使得建造过程更加集约、灵活和高效正确答案: B47.下列关于BIM技术说法有误的一项是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.BIM技术在建筑物使用寿命期间可以有效地进行运营维护管理B.BIM技术不具备空间定位和记录数据的能力C.BIM技术与RFID技术结合,可以有效地进行建筑物的资产管理D.BIM技术可进行空间管理,合理高效使用建筑物空间正确答案: B48.项目经理部的有关人员对工程项目施工过程中的有关技术管理和质量管理活动以及效果进行逐日连续完整的记录文件,通常指的是()单选题(2 分) 2分(难易度: 中)A.图纸会审记录B.工程开工报告C.施工日志D.工程施工质量验收资料正确答案: C。
06289《工程招投标与合同管理》试卷+参考答案
1【单选题】工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是A、设计方案的优劣B、设计任务完成的进度C、设计取费的标准D、设计单位的资历您的答案:参考答案:A2【单选题】施工合同中索赔的性质属于A、经济补偿B、经济惩罚C、经济制裁D、经济补偿和经济制裁您的答案:参考答案:A3【单选题】施工许可证的申请者是A、监理单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位您的答案:参考答案:B4【单选题】联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人A、按份承担责任B、共同承担责任C、各自承担责任D、承担连带责任您的答案:参考答案:D5【单选题】工程项目施工过程中项目经理的代理方式属于A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:A6【单选题】主要为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式叫做A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、转委托您的答案:参考答案:B7【单选题】建设单位拖欠工程款,施工企业的诉讼时效起算期为A、订立施工合同B、工程完工C、工程通过竣工验收D、约定应当支付工程款您的答案:参考答案:D8【单选题】中标通知书是一种A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同您的答案:参考答案:B9【单选题】招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为A、评标委员会算出的评标价B、招标人编制的标底价C、中标人的投标价格D、施工图预算价您的答案:参考答案:C10【单选题】经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,另一方可以A、请求法院强制执行B、请求仲裁机构强制执行C、请求公安机关强制执行D、要求对方开户银行从其帐户内强行拨款您的答案:参考答案:A11【单选题】建设工程纠纷解决的几种途径中,依靠国家强制力来实现的是A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁您的答案:参考答案:C12【单选题】根据《招标投标法》的有关规定,当一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数不得少于A、2B、3C、4D、7您的答案:参考答案:B13【单选题】担保与所担保合同的关系属于A、平等关系B、从属关系C、相对独立关系D、无关系您的答案:参考答案:B14【单选题】FIDIC合同条件规定,应由业主签发的文件是A、中标通知书B、工程移交证书C、解除缺陷责任书D、最终支付证书您的答案:参考答案:A15【单选题】施工放线错误造成的返工应由业主承担费用的是A、监理工程师提供的水准点高程有误B、承包商使用的测量仪器有误差C、承包商放线有误而监理工程师未查出D、承包商放线后监理工程师未进行复测您的答案:参考答案:A(共20 分)16【填空题】建筑安全生产管理方针是。
2020-2021学年下学期期末考试 《招投标与合同管理》A卷
2020-2021学年下学期期末考试《招投标与合同管理》A卷基本信息:[矩阵文本题] *1. 建设单位应当在领取施工许可证后及时开工,开工期限为领取施工许可证之日起()个月内。
[单选题] *A、 1B、 2C、 3(正确答案)D、 62. 下列说法正确的是()。
[单选题] *A、分段结算的工程,可以按月预支工程款(正确答案)B、按月结算与支付实行按月结算进度款,不需要预付工程款C、实行按月结算与支付的工程,不需要进行竣工结算D、分段结算与支付的工程,应按季度结算工程款3. 一般情况下,签订成本加酬金合同不利于工程的()。
[单选题] *A、进度控制B、质量控制C、成本控制(正确答案)D、安全控制4. 当一个工程项目总报价基本确定后,通过调整内部各个项目的报价,以期既不提高报价、不影响中标,又能在结算时得到较为理想的经济效益,这种报价技巧叫做()[单选题] *A、根据中标项目的不同特点采用不同报价B、多方案报价法C、可供选择的项目的报价D、不平衡报价法(正确答案)5. 公开招标亦称非无限竞争性招标,是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其它组织招标。
[单选题] *A、投标邀请书B、合同谈判C、行政命令D、招标公告(正确答案)6. 根据《必须招标的工程项目规定 -国家发改委第16号令》规定,工程建设项目招标范围的工程建设项目,勘察、设计、监理等服务,单项合同估算价在()万元人民币以上的,必须进行招标。
[单选题] *A、 20B、 50C、 100(正确答案)D、 2007. 关于标底的说法正确的是()。
[单选题] *A、每个招标项目都必须编制一个标底B、招标项目可以编制两个标底C、招标项目可以不必编制标底D、标底必须经过审查(正确答案)8. 工程师在接到延期开工申请后的( )小时内以书面形式答复承包人。
工程师在接到延期开工申请后的()小时内不答复的,视为同意承包人的要求,工期相应顺延。
建筑工程项目招投标与合同管理判断题(电大2022含答案)
建筑工程项目招投标与合同管理判断题【电大2022含答案】一、判断题1.狭义的建筑市场一般指有形建筑市场,它是以工程承发包交易活动为主要内容,有固定的交易场所(建设工程交易中心)。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A2.建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。
主要表现在:交易方式为买方向卖方间接订货,并一般以招投标为主要方式。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B3.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括:业主、承包商和工程咨询服务机构。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A4.在我国,业主也称为建设单位,业主作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B5.承包商作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。
所以不论是国内还是按照国际惯例,对承包商一般都实行从业资格管理。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A6.建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B7.建设工程交易中心是服务性机构,本身并不具备监督管理职能。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A8.8.建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的,建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。
新核定的资质等级应当低于原资质等级。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B9.9.建筑业企业连续三年年检合格,方可申请晋升上一级资质等级。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: A10.10.建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
()判断题(1 分) 1分A. 对B. 错正确答案: B11.11.建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》,其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。
工程项目招投标与合同管理试题答案
河南城建学院继续教育学院考试试卷共(40 分)1、可调整合同价适用于()的项目。
A、工期较长B、工期较短C、合同额较小D、合同额较大2、建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前,( )人,根据招标人的意图和要求提出报价,择日当场开标,以便从中择优选定得标人的一种经济活动。
A、公开招标B、邀请投标C、邀请议标D、公开招标和邀请投标3、在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是()。
A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺4、根据《合同法》的规定,要约在()时生效。
A、受要约人确认受到要约B、要约到达受要约人C、受要约人作出承诺D、要约人发出要约5、下列哪项内容在开标前不应公开( )。
A、招标信息公开B、开标程序公开C、评标委员会成员的名单D、评标标准公开6、工程技标文件一般的内容组成不包括( )。
A、技术性能参数的详细描述B、投标函及投标函附录C、施工组织设计D、已标价的工程量清单7、当工程内容明确、工期较短时,宜采用()。
A、总价可调合同B、总价不可调合同C、单价合同D、成本加酬金合同8、经评标委员会评审认定作废标处理的一般情形不包括( )。
A、没有按照招标文件要求提交投标保证金的B、无正当理由不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的C、联合体投标未附联合体各方共同投标协议书的D、报价明显高于其他技标报价或者在设有标底时明显高于标底,且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料,评标委员会认定该投标人以高于成本报价竞标的9、下列对中标通知书相关情况的描述,不正确的是( )。
A、中标通知书的发出时间不得超过技标有效期的时效范围B、中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书,必须将中标结果通知所有未中标的投标人C、中标通知书可以载明提交履约担保等技标人需注意或完善的事项D、中标通知书需要载明签订合同的时间和地点10、有助于承包商公平竞争,提高工程质量,缩短工期和降低建设成本的招标方式是()。
工程项目招标投标与合同管理考试
工程项目招标投标与合同管理考试(答案见尾页)一、选择题1. 什么是招标投标法?其目的是什么?A. 保护国家利益和社会公共利益B. 保护招标投标活动当事人的合法权益C. 保证项目质量D. 提高经济效益2. 招标投标活动应当遵循的原则是什么?A. 公开、公平、公正和诚实信用B. 平等、自愿、公平和诚实信用C. 公平、公正、透明和诚实信用D. 公开、公平、公正和透明3. 在招标投标过程中,以下哪个选项是正确的?A. 投标人可以自行决定是否需要委托代理机构B. 投标人可以委托代理人进行投标活动C. 投标人必须委托具有相应资质的代理机构进行投标D. 投标人可以选择委托或不委托代理机构4. 当投标人对投标文件中的实质性内容作适当妥协时,应该考虑哪些因素?A. 投标报价B. 工期延误C. 质量标准D. 市场价格波动5. 以下关于履约保证金的说法,哪个是正确的?A. 履约保证金不得超过中标合同金额的10%B. 履约保证金应当在签订合同前提交C. 履约保证金可以采用银行保函或现金两种形式D. 履约保证金退还应当在竣工后28天内完成6. 在工程项目竣工验收合格后,发包人应当按照约定支付工程款。
支付工程款应当满足以下条件:A. 竣工验收合格证书已交付B. 工程款项支付申请已批准C. 支付工程款的资金来源已落实D. 签订了工程款支付担保7. 以下关于索赔的说法,哪个是正确的?A. 索赔是指在合同履行过程中,因一方未能履行合同义务而给另一方造成的损失,要求对方赔偿的行为B. 索赔必须在合同约定的期限内提出C. 索赔可以通过诉讼或仲裁等方式进行D. 索赔金额应当与实际损失相符8. 以下关于工程保修期的说法,哪个是正确的?A. 工程保修期通常为自竣工验收合格之日起计算B. 工程保修期可以根据合同约定进行调整C. 工程保修期内,承包人应当对所有缺陷进行维修D. 工程保修期满后,发包人无需承担任何责任9. 什么是工程项目招标投标?A. 招标投标是市场竞争的一种方式B. 招标投标是一种法律行为C. 招标投标涉及项目评估和资金节约D. 招标投标是提高项目质量的关键环节10. 在工程项目招标投标中,以下哪个因素通常不是决定中标的关键因素?A. 投标人的资质和经验B. 投标报价的高低C. 招标人的利益诉求D. 招标项目的复杂程度11. 什么是工程项目的合同管理?A. 合同管理是项目管理的一个分支B. 合同管理涉及合同的制定、执行和争议解决C. 合同管理的主要目的是确保项目按时完成D. 合同管理对业主和承包商都有相同的影响12. 在工程项目合同管理中,以下哪个选项是错误的?A. 合同可以有不同的类型和形式B. 合同双方需要遵守合同条款C. 合同变更通常不需要经过双方同意D. 合同管理有助于减少合同纠纷13. 什么是工程项目招标投标的公正性?A. 招标投标过程应该是公开透明的B. 招标投标过程应该保护所有参与者的隐私C. 招标投标过程应该确保公平竞争D. 招标投标过程应该考虑项目的具体情况14. 在工程项目招标投标中,如何预防和处理围标、串标等违法行为?A. 加强对投标人的资格审查B. 设立严格的投标保证金制度C. 提高投标文件的审核标准D. 采用电子招投标系统进行监督15. 什么是工程项目合同的有效性?A. 合同符合法律法规的要求B. 合同双方具有完全民事行为能力C. 合同内容明确,无歧义D. 合同已经得到双方的履行16. 在工程项目合同管理中,如何进行合同履行的监督和管理?A. 建立完善的合同管理制度B. 设立专门的合同管理部门C. 定期对合同履行情况进行检查D. 及时解决合同履行过程中的问题17. 什么是工程项目招标投标的风险管理?A. 风险管理是指识别、评估和控制风险的过程B. 风险管理是招标投标过程中的一个重要环节C. 风险管理有助于降低招标投标的成本D. 风险管理可以提高项目的成功率18. 什么是工程项目招标投标?A. 招标投标是工程项目建设过程中,采购单位公开邀请承包商进行工程报价的一种方式B. 招标投标是建设单位作为工程建设项目的投资者和业主,通过向承包商发出招标邀请书,邀请其参加工程建设的投标活动C. 招标投标是施工单位作为工程建设项目的承包商,按照建设单位的要求,提出工程报价并争取中标的过程D. 招标投标是政府部门作为工程建设项目的监管机构,对工程建设的招标投标活动进行监督管理的行为19. 工程项目招标投标的基本原则是什么?A. 公开、公平、公正B. 诚实信用、质量优先C. 预算管理、价格控制D. 技术创新、环境保护20. 在工程项目招标投标中,评标委员会由哪些人员组成?A. 法定代表人B. 技术负责人C. 行政负责人D. 投标人代表21. 什么是工程项目的合同管理?A. 合同管理是指在工程建设过程中,对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行管理和监督的活动B. 合同管理是指在工程建设过程中,对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行协商和谈判的活动C. 合同管理是指在工程建设过程中,对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行计划和组织活动D. 合同管理是指在工程建设过程中,对合同的签订、履行、变更、终止等环节进行评估和检查的活动22. 工程项目的合同类型有哪些?A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 分包合同23. 在工程项目合同管理中,工程师的角色是什么?A. 代表建设单位进行项目管理B. 代表施工单位进行项目管理C. 作为合同管理者,负责合同的签订、履行、变更、终止等环节的管理和监督D. 作为合同双方的技术咨询顾问,提供技术支持和建议24. 工程项目合同管理的主要内容有哪些?A. 合同签订B. 合同履行C. 合同变更D. 合同终止25. 什么是工程项目的履约保证金?A. 履约保证金是中标人在签订合同时,按照合同约定向建设单位支付的一定金额的款项B. 履约保证金是中标人在签订合同时,按照合同约定向施工单位支付的一定金额的款项C. 履约保证金是中标人在签订合同时,按照合同约定向监理单位支付的一定金额的款项D. 履约保证金是中标人在签订合同时,按照合同约定向设计单位支付的一定金额的款项26. 工程项目合同争议的处理方式有哪些?A. 协商解决B. 调解C. 仲裁D. 诉讼27. 什么是工程项目的风险管理?A. 风险管理是指在工程建设过程中,通过对风险的识别、评估、控制和监督,以减少风险发生的可能性和影响B. 风险管理是指在工程建设过程中,通过对风险的识别、评估、控制和监督,以减少风险发生的可能性和影响C. 风险管理是指在工程建设过程中,通过对风险的识别、评估、控制和监督,以减少风险发生的可能性和影响D. 风险管理是指在工程建设过程中,通过对风险的识别、评估、控制和监督,以减少风险发生的可能性和影响28. 什么是招标投标?A. 招标投标是一种市场竞争行为B. 招标投标是一种行政管理行为C. 招标投标是一种合同签订过程D. 招标投标是一种法律法规行为29. 招标投标的基本原则是什么?A. 公平、公正、公开B. 等价有偿、诚实信用C. 遵守法律法规、规范操作D. 保护国家利益、社会公共利益30. 招标投标过程中,以下哪个环节不属于业主方的工作内容?A. 发布招标公告B. 编制招标文件C. 组建评标委员会D. 确定中标人31. 在招标投标过程中,以下哪个环节不属于投标人方的工作内容?A. 编制投标文件B. 参加现场踏勘C. 提交投标保证金D. 确认中标结果32. 招标投标过程中,评标委员会由哪些人员组成?A. 法律专家B. 行业专家C. 技术专家D. 经济专家33. 什么是投标报价?A. 投标人根据工程条件报出的价格B. 投标人根据市场行情报出的价格C. 投标人根据企业成本报出的价格D. 投标人根据竞争对手报价报出的价格34. 什么是合同法在工程项目招标投标与合同管理中的作用?A. 规范招标投标程序B. 明确合同双方权利和义务C. 保障工程质量和安全D. 调解合同纠纷35. 在工程项目合同管理中,什么是合同的变更和解除?A. 合同双方在履行过程中对原合同的修改和补充B. 合同双方在履行过程中对原合同的终止和解除C. 合同双方在履行过程中对原合同的转让和出借D. 合同双方在履行过程中对原合同的担保和保证36. 什么是工程项目的结算?A. 工程项目完成后,根据合同约定对费用进行的核算和支付B. 工程项目完成后,根据实际工作量和市场价格对费用进行的核算和支付C. 工程项目完成后,根据预算和计划对费用进行的核算和支付D. 工程项目完成后,根据评估和审计对费用进行的核算和支付37. 什么是工程项目风险的分散和转移?A. 通过合同条款将风险转移给承包商B. 通过保险方式将风险转移给保险公司C. 通过合同条款将风险转移给业主方D. 通过合同条款将风险转移给监理方38. 什么是招标投标法?它的主要目的是什么?A. 规范工程建设项目的招标投标活动B. 保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益C. 促进社会主义市场经济健康发展D. 以上都是39. 招标投标过程中,以下哪个环节是评标委员会的责任?A. 确定投标报价的合理性和可靠性B. 编制标底C. 推荐中标候选人D. 以上都是40. 在签订合同前,中标人需要履行的义务有哪些?A. 按照招标文件和中标人的投标文件的约定来签订合同B. 按照规定提交履约保证金C. 按照合同约定完成中标项目D. 以上都是41. 以下哪个选项不是招标人在招标过程中应履行的义务?A. 拟定招标文件B. 组建评标委员会C. 公开招标信息D. 确定中标人42. 在签订合同后,分包人需要履行的义务有哪些?A. 对分包工程进行竣工验收B. 转移分包工程的施工技术和管理资料C. 对分包工程的质量负责D. 以上都是43. 什么是招标代理机构?它在招标过程中的作用是什么?A. 代表招标人进行招标活动B. 为招标人提供招标咨询和代理服务C. 为投标人提供招标信息和咨询服务D. 以上都是44. 什么是索赔?在工程项目中,索赔的主要原因有哪些?A. 业主方的原因导致的工程延期B. 施工过程中遇到不可抗力事件C. 业主方未按照合同支付工程款D. 以上都是45. 在工程建设过程中,如何预防和解决合同纠纷?A. 双方协商解决B. 申请仲裁或诉讼C. 通过调解或第三方协助解决D. 以上都是二、问答题1. 什么是工程项目招标投标?2. 工程项目招标投标的基本原则是什么?3. 工程项目招标投标过程中,如何确定中标者?4. 什么是工程项目的合同管理?5. 工程项目合同管理的主要内容有哪些?6. 如何在工程项目中预防和处理合同纠纷?7. 工程项目招标投标与合同管理的关系是什么?8. 如何提高工程项目招标投标与合同管理的效率?参考答案选择题:1. ABCD2. A3. B4. AC5. C6. ABCD7. ABCD8. AB9. ABCD 10. C11. ABD 12. C 13. AC 14. ABCD 15. ABCD 16. ABCD 17. ABD 18. A 19. A 20. ABD 21. A 22. ABC 23. C 24. ABCD 25. A 26. ABCD 27. A 28. ACD 29. ABCD 30. C31. D 32. ABCD 33. A 34. ABD 35. AB 36. B 37. A 38. D 39. D 40. D41. D 42. D 43. B 44. D 45. D问答题:1. 什么是工程项目招标投标?工程项目招标投标是指在市场经济条件下,建设单位(业主)为筹集资金以工程建设为目的,按照一定的程序和规定,邀请承包商进行竞争性报价,最终择优选定中标者的过程。
《工程招投标与合同管理》课后习题答案
一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案ABDBCECDE BCDE BC ABDABC ABCABCD ABCE三、案例分析1、(1)施工招标应具备以下5个条件:1)招标人已经依法成立。
2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。
3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的,已经核准。
4)有相应资金或资金来源已经落实。
5)有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
(2)建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下:1)建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件:有符合国家规定的注册资本;有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;有从事相关建筑活动所应有的技术装备;法律行政法规规定的其他条件。
2)建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定:从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
获得劳务分包资质的企业,可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。
招投标与合同管理试题库(含参考答案)
招投标与合同管理试题库(含参考答案)一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、建设工程招标即招标人将拟建工程对外发布信息,吸引有承包能力的单位参与竞争,按照法定程序优选承包单位的法律活动。
这里的招标人也可以称为( )A、发包人B、承包人C、监理D、设计单位正确答案:A2、以下建设单位招标必须具备的条件是( )A、招标人是法人或依法成立的其他组织;B、有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员;C、有组织编制招标文件的能力;D、有审查投标单位资质的能力;正确答案:A3、工程分包的说法错误的为( )A、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包B、是允许的C、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为D、是违法的正确答案:D4、合同的无效是指该合同( )。
A、一定全部无效B、已履行的部分有效,未履行的部分无效C、一定部分无效D、有可能部分无效,也可能全部无效正确答案:D5、建设工程合同的一般签订方式是( )A、利用标准合同订立B、由双方协商确定的方式订立C、双方协商,书面订立D、利用示范文本订立正确答案:A6、屋面防水工程保修期限为( )。
A、3年B、2年C、5年D、4年正确答案:C7、在施工合同中,就支付工程款而言,债务人是 ( ) 。
A、监理单位B、施工单位C、供货单位D、建设单位正确答案:D8、债权人撤销权的行使必须由享有撤销权的人以( )的名义,向人民法院提出诉讼,请求法院撤销债务人危害其债权的行为。
A、债权人或债务人B、第三方C、自己D、债务人正确答案:C9、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。
下列不属于民事法律关系客体的是( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对员工的培训D、建设行政主管部门正确答案:D10、保证方式没有约定或约定不明确的,按( )承担担保责任。
A、合同B、保证C、连带保证D、违约正确答案:C11、下列说法不正确的是( )。
工程招投标及合同管理试题附答案
工程招投标及合同管理试题A一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的(C)关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求(A)赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3、下列财产中,(A)不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B )家。
A、2、B、3C、5D、75、合同争议的解决顺序为(A)A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁6、监理招标主要是对监理单位(B)的选择。
A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间,此工作内容应属于(B )A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(C)。
A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定,设计人应(D )A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为,从(C)的日历天数计算。
《建设工程招投标与合同管理》第二章案例题答案
建设工程招投标与合同管理第二章案例题答案1. 案例背景公司A计划进行一项新建项目,项目总投资5000万,需要进行招投标并签订合同,属于建设工程招投标与合同管理的范畴。
根据项目的具体情况,公司A面临以下几个问题:1.如何选择合适的招标代理机构?2.应该采取哪种招标方式?3.招标文件中应包含哪些重要的内容?4.合同签订阶段需要注意哪些事项?5.需要签订什么样的合同?2. 解决方案2.1 选择招标代理机构选择合适的招标代理机构是确保招投标过程顺利进行的重要步骤。
公司A可以考虑以下几个因素来选择招标代理机构:1.信誉度:选择具有良好信誉度的招标代理机构可以增加招投标过程的公正性和透明度。
2.经验和专业知识:招标代理机构应具备丰富的经验和专业知识,能够提供全面的招标服务。
3.成本:考虑招标代理机构的收费标准,确保与公司A的预算相符。
4.服务范围:招标代理机构应能够提供包括编制招标文件、组织投标人报名、评标、合同签订等服务。
2.2 招标方式选择根据项目的具体情况,公司A可以选择合适的招标方式。
常见的招标方式包括公开招标、邀请招标和竞争性谈判等。
根据建设工程招投标法规定,公司A在进行建设工程招标时应尽量采用公开招标的方式,以确保公平竞争。
但在特殊情况下,例如项目技术复杂度高、投标人数量有限等,可以考虑采用邀请招标或竞争性谈判。
2.3 招标文件的重要内容招标文件是招标过程中的核心文件,下面是招标文件中应包含的重要内容:1.招标公告:包括项目的基本信息、招标方式、报名截止时间等。
2.投标人资格要求:明确投标人必须具备的资格条件,例如注册资质、施工能力等。
3.技术要求:包括设计要求、施工方法、质量要求等。
4.合同条款:包括合同签订后的权责利义务、支付方式、索赔与争议解决等。
5.投标文件要求:明确投标文件中需要包含的内容和格式要求。
2.4 合同签订阶段的注意事项合同签订阶段是项目进展的关键阶段,下面是公司A需要注意的事项:1.审查合同草案:公司A应仔细审查合同草案,确保合同中的各项条款符合项目需要,并能保护公司的权益。
《项目招投标与合同管理》(练习题-含答案)
《项目投标与合同管理》练习题一、判断改错题1.中标通知书发出30天内,中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
(√ )2.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。
(×)以大写金额为准.3.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件。
( √ )4.FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期,是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起,至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
(×)合同有效期改为施工期。
5.工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,否则视为对方索赔要求已经认可。
(√ )6.FIDIC合同条件中规定,业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失.(√ )7.承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告,则失去对该事件请求的索赔权利(√)8.在承包商提出的费用索赔中,是以实际损失为依据,因此其索赔金3额额均不应包括利润。
(× )因此其索赔金额也可暴扣利润9.FIDIC合同条件,监理工程师有权批准工程分包(√ ).10.FIDIC合同条件规定,诉讼是解决合同争议的最终方式(×).仲裁是11.《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本.(×)不是12.工程招标必须采用公开招标方式(×).或邀请招标13.《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后,双方的权利和责任也即终止(×).不立即终止14.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照,依法可以承包工程。
因此,分公司是一个独立的企业法人。
(×)分公司不是一个独立的企业法人15.经济合同当事人之间发生纠纷时,双方可以约定:请求仲裁或向法院起诉,二者只能选其一。
(√ )16.要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1及【答案】一、判断题(每小题2分,共20分)1.1.建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。
其中包括:发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A2.2.发包人必须承担建设项目的全部责任和风险,对建设过程中的各个环节进行统筹安排,实行责、权、利的统一。
()回答错误判断题(2 分) 0分A. 对B. 错正确答案: A3.3.建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B4.4.我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B5.承发包是一种交易行为,是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物,并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A6.6.招标是招标人为签订合同而进行的准备,属要约。
投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争,属承诺。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B7.7.公开招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B8.8.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B9.9.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: A10.10.邀请招标的特点是能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。
()判断题(2 分) 2分A. 对B. 错正确答案: B二、单项选择题(每小题3分,共30分)11.()是指商品交换关系的总和,除了以建筑产品为交换内容的市场外,还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程招投标与合同管理模拟试题
一、单选题(1*20=20分)
1.C;2.C ;3、B;4.B;5.C ;6.C;7.B;8.C;9.B ;10.B;11.B;12.B;13.A;14. A;15. B;16. C;17.B;18.C;19.D;20.C。
二、多选题(10*2=20分)
1.ABCDEF;2.ABCD ;3.ACD;4.BDE;5.ACE;6.ABD;
7. ABCD;8.ABCD;9.AB;10.ABC
三、简答题。
(40分)
1、建设工程有哪些承发包方式?(8分)
答:1.按照承发包的范围划分,分为:1)建设全过程承发包;2)阶段承发包;3)专项承发包
2.按照合同类型和计价方式划分,分为:1)总价合同;2)单价合同;3)成本加酬金合同;4)按投资总额或承包工程量计取酬金的合同。
3.按照承包人所处的地位划分,分为:1)总承包;2)分承包;3)独立承包;4)联合承包;5)直接承包。
4.按照获取任务的途径划分,分为:(1)计划分配承包;(2)投标竞争承包;(3)委托承包;(4)指令承包。
2.招标人和工程项目招标各应具备什么条件?(8分)
1)建设单位招标应当具备的条件
招标按照组织方式可以分为自行组织招标和委托代理机构代理招标两种,如果自行招投标的话,建设单位招标应当具备如下一些条件,并且要报经相应的政府主管部门核准后才可以:
(1)招标人是法人或依法成立的其他组织。
(2)有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员。
(3)有组织编制招标文件的能力。
(4)有审查投标单位资质的能力。
(5)有组织开标、评标、定标的能力。
不具备上述(2)~(5)项条件的,须委托具有相应资质的咨询、监理等单位代理招标。
2)工程建设项目招标应具备的条件
我国《工程建设项目施工招投标办法》第八条规定,依法必须招标的工程建设项目,应当具备下列条件才能进行施工招标。
(1)招标人已经依法成立。
(2)初步设计及概算应当履行审批手续的,已经批准。
(3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当发行核准手续的,已经核准。
(4)有相应资金或资金来源已经落实。
(5)有招标所需的设计图纸及技术资料。
3、建筑工程施工投标的主要工作有哪些?(8分)
答:主要由以下内容:(1)投标决策、(2)组建投标小组、(3)参加资格预审、(4)购买标书及相关资料,缴纳投标保证金、(5)参加现场踏勘、招标答疑、招标预备会、(6)市场调研、(7)编制招标文件:技术部分(施工组织设计)和商务部分(施工图预算书)、(8)投标内容最终决策,投标文件最终定稿、(9)投标文件装订、密封、(10)递交投标文件,参加开标会议。
4、建设工程施工合同争议产生的原因有哪些?如何选择合适的解决方式?(8分)
答:合同争议产生的原因
可能是合同本身存在合同形式不合理、内容不明确等问题,也可能是当事人客观上没有能力履行或主观上没有付出足够努力等,建设工程施工合同争议产生的原因具体包括以下几种。
(1)合同订立不合法。
(2)合同条款完整性、严密性不足,存在错误或疏漏。
(3)双方对合同管理的错误认识。
(4)缺乏专业的合同管理人员。
(5)现场签证不及时、不规范。
根据《合同法》第一百二十八条的规定,当事人可以通过四种途径解决合同争议:和解;调解;提请仲裁机构仲裁和向人民法院提起
诉讼。
当事人可以通过和解或调解解决合同争议。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。
当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。
当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的,对方可以请求人民法院执行。
解决合同争议的方式,取决于当事人自己的意愿,其他任何单位或个人都不得强迫。
对于解决的方式,当事人双方可以在签订合同时就选择,并把选择出的方法以合同条款形式写入合同,也可以在发生争议后就解决办法达成协议。
在解决合同争议的过程中,任何一方当事人都不得采取非法手段,否则将依法追究违法者的法律责任。
5、1999年FIDIC出台了哪几个合同条件?简述其特点和适用范围。
(8分)
答:1999年9月FIDIC出台4本全新的标准合同条件:
(1)《施工合同条件》(新红皮书)的名称是:由业主设计的房屋和工程施工合同条件(Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer)-红皮书(Red Book)。
推荐用于由雇主或其代表、工程师设计的建筑或工程项目。
(2)《设备与设计-建造合同》(新黄皮书)的名称是:由承包商。