静态爆破施工合同

静态爆破施工合同

甲方：XXXXX

乙方：XXXXXX

由甲方承接ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ交易市场平基基坑静态碎石开挖，现甲方将本工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程施工工期，质量和安全，经甲、乙双方平等协商达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：ＸＸＸＸＸ市场。

2、工程名称：ＸＸＸＸＸ湾港。

3、承包范围：根据甲方指定的基坑范围按静态碎石进行施工。

4、承包方式：乙方自行组织人员、设备、材料、自行承担安全、生产责任。

二、工程承包单价及计量方式：

1、本工程采用静态碎石，按税后单价340元/m³(每立方米叁佰肆拾元整)进行结算。

2、本工程按现场实际开挖长度×宽度×深度，经双方测量签名确认后作为工程量。

三、结算办法及付款方式

1、计量结算：工程费=340元/m³×工程量

2、乙方进场施工后按月结算工程进度款，甲、乙双方每月25日核定当月完成工程量，甲方在次月10日前支付乙方上月已完成工程造价的90%作为工程进度款，在工程完工后20个工作日之内一次性结清产支付全部工程余款。

四、双方责任

甲方责任

1、负责提供工程施工相关有效证件，保证工程施工合法。

2、提供施工场地，图纸和放线、工程排水、爆渣的装运、机械整形。为乙方创造良好的作业条件，保证乙方不停工、不窝工。

3、及时给乙方结算并支付合同约定的全部款项，承担凿石爆破工序从外的一切开支，若因此造成时间延误影响生产由甲方负责。

乙方责任

1、服从甲方的指挥，按甲方指定的位置范围和要求实施静态碎石作业。

2、严格执行甲方的安全、质量等管理制度。

3、按施工组织要求合理配置施工人员及施工工具，如进度不能满足甲方需求应及时补充设备和人员，确保施工进度达到设计要求。

4、文明施工、严格执行国家、广东省珠海市现行安全文明施工验收标准以及甲方制定的安全施工规章制度。

五、其他约定

1、甲方必须按时结算并支付乙方工程款，如延期付款超过5天，乙方有权停止作业。

2、由于甲方原因造成的停工、窝工，乙方的一切损失由甲方承担。

3、由于乙方造成甲方的损失，由乙方承担。

4、合同签约生效后，甲、乙双方若不能有效执行合同，应伺对方赔偿违约金30万元整(叁拾万元整)。

5、合同双方发生纠纷协商未果，双方约定伺工程所在地的仲载委员会申请或人民法院判决。

6、本合同由双方签字并按手印后生效。

7、本合同一式四份甲、乙双方各执行两份，具有同等法律效力。

甲方签字：乙方签字：

联系电话：联系电话：

日期：日期：