甲方工程联系单008关于工期顺延
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工程联系函(工期顺延)
日期： 年 月 日
设计单位意见
（如不需要则不用此栏）
签 章
日期： 年 月 日
建设单位意见
签 章
日期： 年 月 日
说明：签证事前申请只做为签证结算申请的依据，除建设单位回复明确按合同约定计价方式并入结算外，不能直接作为签证并入结算。
1、为了某部位景观整体效果及美观性，增加xx两项设计变更；
2、因某路开路口与市政道路接壤，涉及到与某某部门沟通协调之后才能进一步的施工，导致路口处施工延后，无法按时完成。
现申请工期顺Leabharlann 至202x年5月21日，请给予确认。
特此致函，恳请尽快批复！
施工单位：（盖章）
项目负责人：
日期： 年 月 日
监理单位意见
工程联系函（工期顺延）
工程名称：某某工程 编号：11
事由：关于某某某工期顺延的申请
致：某某建设有限公司
抄送：某集团有限责任公司（监理）
由我公司承建的某某工程于202x年3月12日正式开工，合同要求202x年4月28日完工。施工期间，我公司全力配合，施工进度符合贵公司现场要求。因现场部分工作面不具备施工条件，导致实际完工日期为202x年5月21日。具体原因如下：
工期延误联系单范文
工期延误联系单范文尊敬的[相关方称呼，如甲方负责人/项目经理等]：您好！我是[您的身份或公司名称]负责[具体项目名称]的[您的职位]。
今天给您写这个联系单，真的是有点无奈又好笑，感觉像是在讲一个计划赶不上变化的故事。
首先呢，天气就像个调皮捣蛋的孩子，一点都不配合。
原本施工期间应该是阳光明媚，适合干活儿的好天气，可它偏不。
那几天啊，大雨就像老天爷拿着盆往下泼水似的，哗哗哗下个不停。
我们的工人师傅们就像热锅上的蚂蚁，干着急没办法，只能眼睁睁地看着那些设备和材料在雨里泡着，啥也干不了。
这一下就耽误了好几天，您说这像不像老天给我们开的一个大玩笑？还有啊，材料供应这边也出了岔子。
就好比我们做饭，菜都切好了，结果发现没有米下锅。
本来和供应商说好的材料按时到货，可他们那边却出了些意外情况，有的材料质量不过关得重新生产，有的则是运输途中遇到各种问题，总之就是不能按时到我们工地。
这可把我们愁坏了，工人师傅们没材料，只能在那儿干等着，这又耽误了不少时间。
不过您放心，虽然遇到了这些麻烦事儿，但我们可没闲着。
我们一直在想办法解决问题，调整施工计划。
就像打游戏遇到难关了，我们也在积极找攻略呢。
现在我们已经重新规划了后续的工作安排，尽量把因为延误而损失的时间给抢回来。
根据目前的情况，我们预计工期会延误[X]天。
我们也知道这可能会给整个项目带来一些影响，所以我们想和您商量商量，看看咱们有没有什么更好的办法来应对这个情况。
我们也会在接下来的工作中，加班加点、严格把关，保证工程的质量不受影响，就像虽然火车晚点了，但到达终点的时候一定是稳稳当当的。
希望您能理解我们的处境，要是您有任何想法或者建议，欢迎随时和我们沟通。
再次感谢您对我们工作的支持与理解！[您的公司名称] [具体日期]。
工程施工延期联系单(3篇)
第1篇项目名称：__________项目编号：__________施工单位：__________项目负责人：__________联系方式：__________日期：__________一、背景信息1. 项目名称：本项目为__________项目，项目编号为__________。
2. 施工单位：我方施工单位为__________，项目负责人为__________。
3. 项目进度：根据原定施工计划，本项目预计于__________完成。
二、延期原因1. 天气原因：近期连续降雨，导致施工现场无法正常进行施工，影响工期。
2. 材料供应问题：部分材料供应商未能按时供货，导致施工进度受到影响。
3. 设计变更：在设计阶段，由于甲方提出的设计变更，需要对原有施工方案进行调整，导致施工进度滞后。
4. 施工单位自身原因：施工现场管理不到位，施工人员技能不足，导致施工效率低下。
三、延期情况1. 延期时间：根据目前情况，预计工期将延长__________天。
2. 延期原因分析：- 天气原因：预计未来__________天内仍将持续降雨，影响施工进度。
- 材料供应问题：已与供应商协商，预计__________天内可恢复正常供货。
- 设计变更：设计变更已完成，施工方案已调整，预计__________天内可恢复正常施工。
- 施工单位自身原因：已对施工现场进行整改，加强人员培训，提高施工效率。
四、解决方案1. 天气原因：密切关注天气变化，合理安排施工计划，尽量避开恶劣天气。
2. 材料供应问题：与供应商保持紧密沟通，确保材料及时供应。
3. 设计变更：加强设计变更管理，确保变更及时、准确。
4. 施工单位自身原因：加强施工现场管理，提高施工人员技能，确保施工进度。
五、后续工作1. 施工单位将严格按照原定施工计划进行调整，确保项目按期完成。
2. 定期向甲方汇报施工进度，确保双方信息畅通。
3. 加强与各相关方的沟通协调，确保项目顺利进行。
工作联系单(工期延期)
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日期：
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日期：
工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工程联系单(工期延期)
致：xxx安装工程有限责任公司
事由：关于因增加项目（拆装通道瓷砖及新增厨房内容等）工期延期问题
一、根据原合同投标设计图纸中要求，公共通道地面不做修改。后因甲方要求需凿除地面瓷砖及附属面层，再重新铺设垫层及瓷砖。根据现场情况及施工难度考虑，双方同意总工期顺延10个日历天天。
建设单位：xxx有限公司（公章）
项目代表：
日 期： 年 月 日
项目分管领导：
日 期： 年 月 日
施工单位意见：
单位: xxx安装工程有限责任公司 项目代表： 年 月 日
注：本联系单双方签字盖章后生效；一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
二、根据原合同投标设计图纸中要求，厨房由专业出具布置图（未包含在原合同内）。现厨房水电、装修布局已确定，依据新增加的水电、装修内容及现场情况及施工难度考虑，同意总工期顺延4个日历天。
三、因甲方原因选型（门）时间延后，如乙方因为定制安装门延误，不计算延误工期。
四、以上合计工期顺延14个日历天。
特此联系！
施工方工程联系单-工期顺延
2、雨水天气影响：从开工至今下雨28天，雨水天气较多，影响到土方回填和园建基层的施工。
3、场地移交：我司2018年10月8日进场，但直到2019年11月12日开始才有主入口部分区域能满足开工条件，期间直至2019年12月13日广西建设工程有限公司才回填部分土方区域与我司进行工序交接，至此我司才真正有工作面施工。此因素影响增加工期约66天，并请重新下发正式开工指令单。
4、施工晴雨表
5、施工场地移交单
施工单位（章）：广西建设集团有限公司
项目负责人：
日 期 ：年 月 日
监理单位意见：
监理单位（章）：广西设计院工程建设监理公司
总/专业监理工程师 ：
日 期 ：年 月 日
建设单位意见：
建设单位代表 ：
日 期 ：年 月 日
综上所述原因，我司申请顺延工期115天（未含因雨天影响的28天），望监理单位和建设单位予以审核确认。
附件:1、《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》
2、《关于、《南宁市住房和城乡建设局关于疫情防控期间我市房屋建筑和市政基础设施工程复工有关工作的通知》
工程联系单
工程工期顺延时间情况说明
工程工期顺延时间情况说明第一篇：工程工期顺延时间情况说明工期顺延时间情况说明致xxxxxx（建设单位或监理单位）：我公司中标的xxxxxxx施工项目，合同签订工期为xxx年x月x日开工至xxxx年xx月x日竣工，工期xx日历天。
因为以下原因未能按时完成：1、土地纠纷问题：在建项目选址为焦庄村村土地，在中标后我公司积极组织施工，在场地清理时因项目场地有xx村村民户家坟墓未移墓地和个别村民因土地赔偿争议导致施工无法进展，直到2016年2月份协调好，共耽误8个月（233日）。
2、因供电局检修线路，施工期间停电，共计停电4天。
3、为了迎接市领导，对我县的扬尘治理、安全检查，要求各施工单位，停工3天总合计耽误工期天数为 240 天。
以上工程顺延原因，均由外界人力和自然因素造成，属于不可抗力因素，致使工程延期。
xxxxxxxx公司 2016年5月26日第二篇：工期顺延时间情况说明工期顺延时间情况说明致XXXXXXXXXXXXXX：1、因大气污染，扬尘治理。
县住建局、安检站，下发通知。
要求各施工单位，对各工地进场材料白天禁止，进出实行管制，本工程土方回填量过大。
所有土方白天不能进，只能晚上进土方，造成了有些工程，不能正常施工，关于本工程工期顺延，综合性工期延误15天。
2、3、因供电局检修线路，施工期间停电，共计停电4天。
施工期间，全县对扬尘治理，安全检查。
县住建局、安监站，要求各施工单位，停工3天，进行整改验收。
4、在施工过程中，因天气下雨两次。
县住建局要求各施工单位，下雨期间，不能进料，造成停工两次，共计6天。
5、为了迎接市领导，对我县的扬尘治理、安全检查，要求各施工单位，停工3天以上工程顺延原因，均由省市县下达环境整治文件要求造成，属于不可抗力因素，致使工程延期。
XXXXXXXXXXXX公司第三篇：工期顺延报告及说明武汉梁子湖水产加工有限公司加工车间项目工程工期顺延说明我公司承接的武汉梁子湖水产品加工有限公司加工车间工程，合同工期总日历天数150天，于2010年6月23日开工后，我们积极安排施工，但是由于建设单位设备工艺流程在变更（附变更单、会议纪要、工作联系单），直至2011年5月17日整个车间照明电力系统图、动力电系统图、电力平面布置图才出，再加上安装时间，所以本项目在2011年6月1日前不无法完成竣工结算。
工期延误联系单范文
工期延误联系单范文
尊敬的[相关方称呼]：
[相关方称呼]啊，跟您说个事儿，这工期可能得延误了，我也特别无奈，但真的是各种状况赶一块儿了。
您也知道咱们这个工程，一开始进展得还算顺利，大家都干劲儿十足的。
可是呢，天不遂人愿啊。
就说前段时间那场雨吧，那雨下得跟老天爷拿盆往下泼似的，工地都快成池塘了，啥活儿也干不了啊。
那些设备、材料都在雨里泡着，我们还得忙着给它们遮雨，生怕坏了，这一耽误就是好几天。
还有啊，咱们之前定的那个原材料供应商，也不知道咋整的，说好的按时供货，结果出了岔子。
他们说他们自己那边设备故障，导致生产延误了，我们这边就只能干等着原材料来才能接着干啊。
这左等右等的，时间就这么溜走了。
再加上工地上有几个工人，家里突然有点急事，得回去处理，人手一下子就不够了。
您也能理解，这家里的事儿都是大事儿，咱也不能不让人家回去不是？这少了人，工程进度自然就慢下来了。
我给您大概算了算，按照目前的情况，这工期可能得延误个[X]天左右。
不过您放心，我们也没闲着，一直在想办法补救呢。
雨停了之后，我们就赶紧把场地收拾好，设备检查好，能开工就立马开工。
供应商那边我们也天天催着，只要原材料一到，就加班加点地干。
工人不够，我们也在积极联系新的工人来帮忙。
我知道这工期延误可能会给您那边带来一些不便，真的特别不好意思。
但是我们一定会尽最大的努力把延误的时间补回来，保证工程的质量不会受到影响。
希望您能理解我们的难处啊，咱们互相支持，把这个工程顺利完成。
[你的名字/单位名称]
[具体日期]。
工程合同工期顺延联系单
工程合同工期顺延联系单【工程合同工期顺延联系单】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________根据甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因__________（延期原因），经双方协商一致，同意对原合同规定的工期进行顺延。
现就工期顺延事宜达成如下协议：一、工期顺延原因：1. _________________（详细描述延期的具体原因）。
2. _________________（如有多项原因，继续列举）。
二、顺延期限：根据上述原因，甲乙双方确认，原定工期自____年__月__日起至____年__月__日止，现顺延至____年__月__日。
三、责任与义务：1. 乙方应采取合理措施，尽量减少工期延误对工程进度的影响，并确保工程质量不受影响。
2. 甲方应协助乙方解决可能导致工期顺延的问题，并提供必要的支持。
3. 双方应共同监督工期顺延的实施情况，确保工程顺利进行。
四、经济条款：1. 由于工期顺延导致的直接经济损失，由____方承担。
2. 若工期顺延超出本协议约定的期限，由此产生的额外费用由____方承担。
五、争议解决：对于因工期顺延引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项：1. 本联系单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本联系单自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，按照原合同及相关法律规定执行。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
工作联系单(工期延误)【范本模板】
11。21—11。30日古洞口电站发电。
12.16-12.28日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设工程有限公司
项目经：
日期：
监理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师:
日期:
建设单位:兴山县住房和城乡建设局
业主代表：
工作联系单
工程名称:兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段)编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
内容:
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改,电站不定期发电等原因造成不能正常施工,对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延.
10。14日图纸会审。
日期：
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：日 Fra bibliotek：工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工作联系单
工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 008工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 009工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 011工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 012工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 014工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 015工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 016工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 017工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 018工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 019工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 020工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 021工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 022工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 023工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 024工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 025工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 027工程联系单工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 028工程联系单工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 029工程联系单工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 030工程联系单工程名称：广州海怡半岛花园四期工程19-21栋住宅及地下室编号： 031工程名称：广州海怡半岛花园四期工程第 19-21 栋住宅及地下室工程名称：广州海怡半岛花园四期工程第 19-21 栋住宅及地下室工程名称：广州海怡半岛花园四期工程第 19-21 栋住宅及地下室工程名称：广州海怡半岛花园四期工程第 19-21 栋住宅及地下室设计图纸疑问附表。
工作联系单工期延期
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工作联系单工期延期
工程联系单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；ห้องสมุดไป่ตู้
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工期顺延工程联系单
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施 工 单 位
项目经理:
技术负责人:
专职质检员:
监 理 单 位
Hale Waihona Puke 专业技术人员:(专业监理工程师)
项目负责人:
(总监理工程师)
建 设 单 位
项目负责人:
江苏省建设厅监制
工程联系单
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！
甲方要求增加道路工程量工期顺延联系单
甲方要求增加道路工程量工期顺延联系单
尊敬的甲方：
您好！收到贵方关于道路工程量工期的顺延要求，我们对此深表歉意。
经过认真评估和讨论，我们理解并接受贵方的要求，愿意为了双方的合作
和项目的顺利进行做出相应的调整。
1.工期顺延原因
在道路施工过程中，我们遇到了一些意外情况和困难，如恶劣天气、
原材料供应问题、技术难题等，这些因素导致了我们无法按照原定计划完
成工程。
经过综合考虑，我们认为道路工程量工期的顺延是不可避免的，
以确保工程质量和施工安全。
2.工期顺延时间
根据我们的评估和现有进展，我们建议将工程延期一个月，即从原计
划的完工时间（XX年X月X日）顺延至新的完工时间（XX年X月X日）。
我们将在顺延期间尽最大努力加快施工进度，以便尽早完工。
3.工期顺延对甲方的影响
工期顺延将对甲方的工程计划、资金使用和其他相关事项产生一定影响。
我们将积极配合甲方的调整工作，提供必要的支持和协助，确保双方
协调一致，互相配合顺利。
4.相关责任和赔偿
由于工期顺延是由于不可抗力和意外因素导致的，双方同意不追究对
方相关责任。
双方应在原有的合同框架下继续履行合同，并在需要时进行
相关修改和补充。
最后，我们愿与甲方保持密切的沟通和合作，相互理解、互相支持。
我们将在顺延期间加大施工力度，并采取一切措施确保施工质量和工程安全，以便按时交付优质的工程成果。
此致
乙方代表甲方代表。
工期延误联系单范文
工期延误联系单范文尊敬的[相关负责人姓名]：您好呀！我是[你的姓名/你的公司名称]这边负责[项目名称]的[你的职位]。
今天给您写这个联系单呢，就像跟您唠唠家常一样，不过主题有点小沉重，是关于咱们这个项目工期延误的事儿。
您也知道，咱们一开始可是信心满满地计划着这个项目像火箭发射一样按部就班地推进呢。
刚开始的时候，一切都顺风顺水，就像在高速公路上开车，没什么阻碍。
但是呢，人算不如天算呀，中途突然就杀出了几个“程咬金”。
第一个“程咬金”就是天气。
这老天爷呀，就像个调皮的孩子，说变脸就变脸。
本来计划好的户外施工时间，被一场接一场的大雨给搅和了。
您想啊，工人们就像一个个落汤鸡一样，总不能在水里和泥巴、砌砖头吧，那可就成了建“水宫”而不是咱们的项目啦。
就因为这雨呀，断断续续地耽误了好长一段时间，我们心里那叫一个着急，就像热锅上的蚂蚁，可又拿老天爷没辙。
再就是材料供应这一块。
咱们之前定好的材料供应商，也不知道是被外星人绑架了还是咋的，说好的按时供货，结果总是迟到。
就像我们在等着粮食下锅，结果锅都烧热了，米还在路上慢悠悠地晃悠。
每次工人都得干等着材料来才能继续干活，这一等呀，工期就又被拖了后腿。
还有一个小状况，就是咱们的设备。
有几台关键设备突然闹起了“小脾气”，就像人突然生病一样，老是出故障。
维修师傅忙得晕头转向，可这些设备就像故意作对似的，修好了这个，那个又出问题。
设备罢工，工人就只能干瞪眼，这也导致工程进度受到了影响。
所以呢，综合这些因素，咱们这个项目的工期不可避免地延误了。
我们也知道这给您那边带来了不少麻烦，就像我们给您精心准备的一场盛宴，结果却迟到了，真的特别不好意思。
不过您放心，我们现在已经重新调整了计划。
就像给迷路的小羊重新找了条回家的路一样，我们会尽最大的努力加快进度，把延误的时间尽量补回来。
我们增加了人手，也和新的可靠的材料供应商达成了合作，设备也都经过了全面的检查和维护，确保它们不再捣乱。
希望您能理解我们这边的难处，也希望咱们能继续愉快地合作，把这个项目顺利完成。
工作联系函之催要进度款和要求工期顺延函
工作联系函之催要进度款和要求工期顺延函背景介绍：业主未按合同要求支付工程进度款,，我方发函催告，同时申报延期。
催要进度款和要求工期顺延函致：XX 工程部XX 项目自开工至今，已有 XX 月时间，我项目部积极履行合同并得到了业主方和监理方的支持，在此表示衷心感谢。
目前我项目部正全力抢工，但因贵方工程款支付不到位，我方现面临着巨大的资金压力，已严重影响施工进度及项目部正常运作，具体包括：1、因无力支付材料供货商货款，导致材料供应商的供货周期不能满足施工总进度计划要求，后期材料无法供应，必然拖延工程进度，我部心急如焚；2、工人工资不能按月发放，已严重拖欠，民工多次聚众催讨。
同时，目前已有民工流失，施工情绪低落，此情况如得不到及时解决，势必影响工人士气，我部将无足够人手满足后期的抢工要求，我部深为忧虑；3、根据业主通知要求，室外施工电梯在本月底即将拆除，为保证不影响工程进度，我部以大局为重，急业主所急，先行垫资将所需的大宗材料购进，并争取在室外电梯拆除前，力争全部运至各楼层面，保证吊顶基层、墙地面基层、门套基层、固定家具等各分项工程，能按照工程总进度计划实施进行。
至此，该项目已实际垫 XX 万元，已无力再行垫资，总公司一直在催讨项目部工程进度款，项目部压力极大，已无力支付其他日常支出。
按照合同要求工程进度款每月 25 日上报，在 14 日内支付，即 XX 月份的工程进度款贵方应于 XX 月 XX 日前支付我部，恳请业主单位考虑施工单位的实际困难及工期的紧迫，尽快支付已审批好的工程款项，以解我方燃眉之急。
同时，上述情况已实际影响我部工程工期 14 天，根据合同通用条款之规定，我部要求予以相应顺延。
对于贵方的理解和支持，我方先行感谢！恳请各位领导批示！XX 项目部XX 年 XX 月 XX 日。
工程施工联系范本进度控制和工期延误
工程施工联系范本进度控制和工期延误工程施工合同范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系方式：鉴于甲方与乙方就下述工程施工事项达成一致意见，现签订本合同，并共同遵守执行：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地址：1.3 工程范围：1.4 工程交付时间：二、进度控制2.1 甲方要求乙方在合同签订后三天内提供详细的工程进度计划，并经双方确认后执行。
2.2 乙方应按照工程进度计划，按时、按质、按量完成工程施工工作。
2.3 如乙方预计无法按照原定进度完成工程施工，应及时向甲方提出书面延期申请，并说明具体原因和延期天数。
三、工期延误及违约责任3.1 如乙方未经甲方书面同意，超过工程交付时间仍未完成工程施工，视为工期延误。
3.2 工期延误期间，乙方应承担每日延误罚款，罚款金额为合同总价款的1%。
3.3 如乙方在工期延误期间仍未完成工程施工，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。
3.4 甲方如因其他原因导致工期延误，应及时通知乙方并提供必要的配合，双方协商解决问题。
四、验收与支付方式4.1 乙方完成工程施工后，应邀请甲方进行工程验收。
4.2 验收合格后，甲方应在收到乙方发出的最终结算清单后的五个工作日内支付工程款项。
4.3 合同价格总额为：（金额大写）人民币（金额小写）元整，包含所有施工费用和其他约定费用。
五、违约责任5.1 如一方未履行合同约定的义务，应向对方支付违约金。
违约金金额为合同总价款的10%。
5.2 一方的违约行为给对方造成损失的，应赔偿对方的损失。
六、合同变更和解除6.1 乙方应事先书面通知甲方，如需变更合同内容，包括但不限于施工范围、价格等。
6.2 双方经协商一致，可以书面协议方式对合同进行变更，变更后的合同具有同等效力。
6.3 如因不可抗力等特殊原因，影响工程正常施工，双方可协商解除合同。
七、争议解决7.1 若在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程联系单（编号：008）朔州市万鑫房地产开发有限公司：
我方自本年度3月7日起，按照《万鑫地产一期项目工程金沙国际一标段建筑安装工程施工补充合同》和施工进度计划的要求，多次与贵公司沟通、协调准备组织大批材料进场。
贵公司执意要求所有材料均要询价、定价，并于4月5日召开“材料价格专题会议”单方面决定此事。
导致我方无法购买材料，工期滞后30天。
最后于4月26日经我公司领导与贵公司沟通对材料价格这个问题有了共识，在文件还未下发的时候我方为顾全大局赶工期，于5月1日组织1#、2#楼的管道井材料进场。
但贵方材料检验组单方面说我方材料不合格，导致我方材料于2013年5月7日退场，且在退场后的第三天，我方再次组织材料进场，贵公司专业验收人员不在场，导致进度又滞后10天。
截止2013年5月20日，按施工进度计划已经拖后73天,工期应予以顺延。
户内强电配电箱、多媒体弱电箱、等电位端子箱，我方在三月初已经上报材料计划，并于过程中多次请求材料进场，直到5月10日，户内强电配电箱（我方多次强调只要箱体，不要内部设备，造成我方必须派专人看管配电箱内部设备）才进场。
弱电箱、等电位箱既不明确是甲供还是施工单位自购，将直接影响后续抹灰工程的进行。
山西二建第十分公司朔州金沙国际项目部
2013年5月20日。