工期顺延联系单.doc
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工程联系函(工期顺延)
日期： 年 月 日
设计单位意见
（如不需要则不用此栏）
签 章
日期： 年 月 日
建设单位意见
签 章
日期： 年 月 日
说明：签证事前申请只做为签证结算申请的依据，除建设单位回复明确按合同约定计价方式并入结算外，不能直接作为签证并入结算。
1、为了某部位景观整体效果及美观性，增加xx两项设计变更；
2、因某路开路口与市政道路接壤，涉及到与某某部门沟通协调之后才能进一步的施工，导致路口处施工延后，无法按时完成。
现申请工期顺Leabharlann 至202x年5月21日，请给予确认。
特此致函，恳请尽快批复！
施工单位：（盖章）
项目负责人：
日期： 年 月 日
监理单位意见
工程联系函（工期顺延）
工程名称：某某工程 编号：11
事由：关于某某某工期顺延的申请
致：某某建设有限公司
抄送：某集团有限责任公司（监理）
由我公司承建的某某工程于202x年3月12日正式开工，合同要求202x年4月28日完工。施工期间，我公司全力配合，施工进度符合贵公司现场要求。因现场部分工作面不具备施工条件，导致实际完工日期为202x年5月21日。具体原因如下：
工期顺延工程联系单B3-1308
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！
附件：1.2013年7月昆山天气预报记录表
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施 工 单 位
项目经理:
技术负责人:
专职质检员:
监理单 位
专业技术人员:
(专业监理工程师)
项目负责人:
(总监理工程师)
建 设单 位
项负责人:
江苏省建设厅监制
工期延缓联系单
施工单位：（盖章）
负责人：（签字）
日 期：
监理意见：
监理单位：（盖章）
负责人：（签字）
日 期：
建设单位意见：
建设单位：（盖章）
负责人：（签字）
日 期：
注：变更事项发生前必须上报联系单，联系单审批通过后方可实施。
附件：施工现场照片
工程名称
施工部位
图片编号
001简要描述Biblioteka 描述图片中影响的因素结果等说明
（2）加油站旁主干道位置为泵车通行道路，若泵车运输路线存在限高杆影响，无法进行改道，经与街道沟通协商后，得到商混公司回复需在4天左右，该段道路暂时无法进行施工；
（3）根据现场开挖情况，描述存在影响的施工工序及部位和影响情况，需进行保养一定时间后才能进行路面恢复。
由于以上影响因素，我方施工现申请xxxxxx建设项目进行工期延长，最终竣工时间以上级单位通知为准，希望上级领导及相关单位给予延期审批，现申请就该事项予以商谈，请相关单位予以明确。
工作联系单
工程名称：建设项目名称 编号：BS-LYQ-DHLY-2021-12-20
致：（建设单位）
（监理单位）
事由：应（建设单位）上级领导要求，原定工期结束节点为xxxx年12月31日，由于受施工现场以下条件影响，申请工期延缓：
（1）由于本工程剩余工程主要为项目建设位置，其交通复杂，为重型车辆及商混泵车主要通行路线，牌坊位置道路狭窄，该部位需要进行封闭施工，但作为主要入镇道路，需待其他路线施工完成后才能进行封闭，该段道路需延后施工；
摄影者
廖仲普
工程名称
施工部位
图片编号
002
简要描述
描述图片中影响的因素结果等说明
摄影者
廖仲普
工作联系单(工期延误)
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”
7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
工作联系单
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”
7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
工作联系单(工期延误)
日古洞口电站发电。
日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师：
日 期：
建设单位：兴山县住房和城乡建设局
业主代表：
日 期：
工作联系单
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段） 编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
内容：
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
日图纸会审。
工期顺延联系单
工程业务联系单表 A.0.1 —19工程名称：日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-A监理机构：广州粤科工程建设监理咨询有限公司事由：关于道路工程韩家营子村民阻工造成停工的相关事宜。
内容：我单位于2014年1月25日进场施工，2014年1月27日28日韩家营子村民不断进入施工场地阻挠我方机械施工，造成我方于2014年1月28日停工等待协调。
经过业主协调我方于2014年2月19日复工。
因阻工期间停工影响工程工期（合计停工22天），特向业主申请工期顺延22天。
妥否，请批示!承包人：（章）负责人: 日期:监理机构审核意见：（章）监理工程师: 日期:总监理工程师: 日期:业主意见：（章）业主负责人: 日期: 本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一份。
工程业务联系单表 A.0.1— 19工程名称： 日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-B本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一份。
监理机构：广州粤科工程建设监理咨询有限公司 事由：关于道路工程道路走向设计变更造成停工的相关事宜。
内容：我单位施工至 2014年2月23日业主提出道路走向需要变更，我单位需等待设计方案变 更后方可施工，导致我单位停工等待。
业主于2014年9月10日通知我单位变更方案确定可进场施工，我单位于 11日进场复工。
因道路走向发生设计变更，我单位于2014年2月变更后的方案，造成停工，影响工程工期（合计停工 特向业主申请工期顺延 199天。
2014年9月24日至2014年9月11日停工，等待199 天）妥否，请批示! 承包人：（章） 负责人:日期:监理机构审核意见：（章） 监理工程师: 日期: 总监理工程师:日期:业主意见：（章） 业主负责人: 日期:工程业务联系单表 A.0.1— 19工程名称： 日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-B本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一份。
工程施工延期联系单(3篇)
第1篇项目名称：__________项目编号：__________施工单位：__________项目负责人：__________联系方式：__________日期：__________一、背景信息1. 项目名称：本项目为__________项目，项目编号为__________。
2. 施工单位：我方施工单位为__________，项目负责人为__________。
3. 项目进度：根据原定施工计划，本项目预计于__________完成。
二、延期原因1. 天气原因：近期连续降雨，导致施工现场无法正常进行施工，影响工期。
2. 材料供应问题：部分材料供应商未能按时供货，导致施工进度受到影响。
3. 设计变更：在设计阶段，由于甲方提出的设计变更，需要对原有施工方案进行调整，导致施工进度滞后。
4. 施工单位自身原因：施工现场管理不到位，施工人员技能不足，导致施工效率低下。
三、延期情况1. 延期时间：根据目前情况，预计工期将延长__________天。
2. 延期原因分析：- 天气原因：预计未来__________天内仍将持续降雨，影响施工进度。
- 材料供应问题：已与供应商协商，预计__________天内可恢复正常供货。
- 设计变更：设计变更已完成，施工方案已调整，预计__________天内可恢复正常施工。
- 施工单位自身原因：已对施工现场进行整改，加强人员培训，提高施工效率。
四、解决方案1. 天气原因：密切关注天气变化，合理安排施工计划，尽量避开恶劣天气。
2. 材料供应问题：与供应商保持紧密沟通，确保材料及时供应。
3. 设计变更：加强设计变更管理，确保变更及时、准确。
4. 施工单位自身原因：加强施工现场管理，提高施工人员技能，确保施工进度。
五、后续工作1. 施工单位将严格按照原定施工计划进行调整，确保项目按期完成。
2. 定期向甲方汇报施工进度，确保双方信息畅通。
3. 加强与各相关方的沟通协调，确保项目顺利进行。
工作联系单(工期延期)
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日期：
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日期：
工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工工期顺延告知单
施工工期顺延告知单
_________________________________：
1.贵公司不能提供施工场地或施工场地未能满足施工要求、电（水）源未能接通、障碍物未能清除及进场前没有做好相关协调工作，开工时友邻单位不准开挖穿越管线影响进场施工的。
☐
2.贵公司提供基础资料不完备或与现场情况出入较大，致使施工方案增加或改变因而无法继续进行施工或增加了工作量而影响施工进度。
☐
3.贵公司未按合同约定按期足额支付工程款。
☐
4.非施工方原因造成连续长期停电或连续降雨、降雪的，影响正常施工。
☐
5.第三方干扰，致使无法施工。
☐
6.因不可抗力而延误工期。
☐
7.贵公司临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。
☐
8.出现其他非施工方原因导致工期延误的。
☐
施工方在上述情况发生后，就延误的工期以书面形式向贵公司递交书面通知。
贵公司在收到书面通知后【3】天内予以书面确认，逾期不予确认也不提出意见，视为贵公司同意顺延工期。
建设单位：
施工单位：
年月日。
工期延误联系单范文
工期延误联系单范文
尊敬的[相关方称呼]：
[相关方称呼]啊，跟您说个事儿，这工期可能得延误了，我也特别无奈，但真的是各种状况赶一块儿了。
您也知道咱们这个工程，一开始进展得还算顺利，大家都干劲儿十足的。
可是呢，天不遂人愿啊。
就说前段时间那场雨吧，那雨下得跟老天爷拿盆往下泼似的，工地都快成池塘了，啥活儿也干不了啊。
那些设备、材料都在雨里泡着，我们还得忙着给它们遮雨，生怕坏了，这一耽误就是好几天。
还有啊，咱们之前定的那个原材料供应商，也不知道咋整的，说好的按时供货，结果出了岔子。
他们说他们自己那边设备故障，导致生产延误了，我们这边就只能干等着原材料来才能接着干啊。
这左等右等的，时间就这么溜走了。
再加上工地上有几个工人，家里突然有点急事，得回去处理，人手一下子就不够了。
您也能理解，这家里的事儿都是大事儿，咱也不能不让人家回去不是？这少了人，工程进度自然就慢下来了。
我给您大概算了算，按照目前的情况，这工期可能得延误个[X]天左右。
不过您放心，我们也没闲着，一直在想办法补救呢。
雨停了之后，我们就赶紧把场地收拾好，设备检查好，能开工就立马开工。
供应商那边我们也天天催着，只要原材料一到，就加班加点地干。
工人不够，我们也在积极联系新的工人来帮忙。
我知道这工期延误可能会给您那边带来一些不便，真的特别不好意思。
但是我们一定会尽最大的努力把延误的时间补回来，保证工程的质量不会受到影响。
希望您能理解我们的难处啊，咱们互相支持，把这个工程顺利完成。
[你的名字/单位名称]
[具体日期]。
工程合同工期顺延联系单
工程合同工期顺延联系单【工程合同工期顺延联系单】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________根据甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因__________（延期原因），经双方协商一致，同意对原合同规定的工期进行顺延。
现就工期顺延事宜达成如下协议：一、工期顺延原因：1. _________________（详细描述延期的具体原因）。
2. _________________（如有多项原因，继续列举）。
二、顺延期限：根据上述原因，甲乙双方确认，原定工期自____年__月__日起至____年__月__日止，现顺延至____年__月__日。
三、责任与义务：1. 乙方应采取合理措施，尽量减少工期延误对工程进度的影响，并确保工程质量不受影响。
2. 甲方应协助乙方解决可能导致工期顺延的问题，并提供必要的支持。
3. 双方应共同监督工期顺延的实施情况，确保工程顺利进行。
四、经济条款：1. 由于工期顺延导致的直接经济损失，由____方承担。
2. 若工期顺延超出本协议约定的期限，由此产生的额外费用由____方承担。
五、争议解决：对于因工期顺延引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项：1. 本联系单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本联系单自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，按照原合同及相关法律规定执行。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：日 Fra bibliotek：工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工作联系单工期延期
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工作联系单工期延期
工程联系单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；ห้องสมุดไป่ตู้
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工期顺延工程联系单
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施 工 单 位
项目经理:
技术负责人:
专职质检员:
监 理 单 位
Hale Waihona Puke 专业技术人员:(专业监理工程师)
项目负责人:
(总监理工程师)
建 设 单 位
项目负责人:
江苏省建设厅监制
工程联系单
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！
甲方要求增加道路工程量工期顺延联系单
甲方要求增加道路工程量工期顺延联系单
尊敬的甲方：
您好！收到贵方关于道路工程量工期的顺延要求，我们对此深表歉意。
经过认真评估和讨论，我们理解并接受贵方的要求，愿意为了双方的合作
和项目的顺利进行做出相应的调整。
1.工期顺延原因
在道路施工过程中，我们遇到了一些意外情况和困难，如恶劣天气、
原材料供应问题、技术难题等，这些因素导致了我们无法按照原定计划完
成工程。
经过综合考虑，我们认为道路工程量工期的顺延是不可避免的，
以确保工程质量和施工安全。
2.工期顺延时间
根据我们的评估和现有进展，我们建议将工程延期一个月，即从原计
划的完工时间（XX年X月X日）顺延至新的完工时间（XX年X月X日）。
我们将在顺延期间尽最大努力加快施工进度，以便尽早完工。
3.工期顺延对甲方的影响
工期顺延将对甲方的工程计划、资金使用和其他相关事项产生一定影响。
我们将积极配合甲方的调整工作，提供必要的支持和协助，确保双方
协调一致，互相配合顺利。
4.相关责任和赔偿
由于工期顺延是由于不可抗力和意外因素导致的，双方同意不追究对
方相关责任。
双方应在原有的合同框架下继续履行合同，并在需要时进行
相关修改和补充。
最后，我们愿与甲方保持密切的沟通和合作，相互理解、互相支持。
我们将在顺延期间加大施工力度，并采取一切措施确保施工质量和工程安全，以便按时交付优质的工程成果。
此致
乙方代表甲方代表。
工作联系单(工期延误)
我施工单位于9月12日人员、机械进场，到9月28日举行开工仪式开始至今，由于图纸修改，电站不定期发电等原因造成不能正常施工，对工期造成延误。现特申请对施工工期进行顺延。
10.14日图纸会审。
11.17日设计发电子版修改后部分典型断面图。（至今无正式版设计图纸）
11.21-11.30日古洞口电站发电。
幼儿园工作计划赠送文档主要工作目标1加强社区派出所与幼儿园的联系促进校园安全保卫工作走向正规化强化保安教师员工的安全意识加强幼儿良好行为培养及自我保护教育提高幼儿园防范恶性事件的能力
工作联系单
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
致：兴山县住房和城乡建设局
湖北清江工程管理咨询有限公司
12.16-12.28日古洞口电站发电。
施工单位：湖南华宇水利水电建设工程有限公司
项目经理：
日期：
监理单位：湖北清江工程管理咨询有限公司
监理工程师：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
建设单位：兴山县住房和城乡建设局
业主代表：
日期：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程业务联系单表 A.0.1 － 19 工程名称：日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-A
监理机构：广州粤科工程建设监理咨询有限公司
事由：关于道路工程韩家营子村民阻工造成停工的相关事宜。
内容：我单位于2014 年 1 月 25 日进场施工， 2014 年 1 月 27 日 28 日韩家营子村民不断进入施工场地阻挠我方机械施工，造成我方
于 2014 年 1 月 28 日停工等待协调。
经过业主协调我方于 2014 年 2 月 19 日复工。
因阻工期间停工影响工程工期 ( 合计停工 22 天) ，特向业主申请
工期顺延 22 天。
妥否，请批示！
承包人：（章）
负责人：日期：
监理机构审核意见：（章）
期：
监理工程师：
总监理工程师：日日
期：
业主意见：（章）
业主负责人：日期：
本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一
份。
工程业务联系单表 A.0.1 －19 工程名称：日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-B
监理机构：广州粤科工程建设监理咨询有限公司
事由：关于道路工程道路走向设计变更造成停工的相关事宜。
内容：我单位施工至2014 年 2 月 23 日业主提出道路走向需要变更，我单位需等待设计方案变更后方可施工，导致我单位停工等待。
业
主于 2014 年 9 月 10 日通知我单位变更方案确定可进场施工，我
单位于 2014 年 9 月 11 日进场复工。
因道路走向发生设计变更，我单位于2014 年 2 月 24 日至 2014
年 9 月 11 日停工，等待变更后的方案，造成停工，影响工程工
期（合计停工 199 天）
特向业主申请工期顺延 199 天。
妥否，请批示！
承包人：（章）
负责人：日期：
监理机构审核意见：（章）
监理工程师：日期：
总监理工程师：日期：
业主意见：（章）
业主负责人：日期：
本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一
份。
工程业务联系单表A.0.1 －19
工程名称：日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-C
监理机构：广州粤科工程建设监理咨询有限公司
事由：关于道路工程大村养殖区村民阻工造成停工的相关事宜。
内容：我单位进行路基强夯施工过程中，南侧海洋牧场养殖区因鱼类养殖受到影响，不断到我方现场进行阻工，打砸机械等，我方
随即报警，派出所要求我方停工，要求业主与养殖区协商，以
至我方于 2014 年 9 月 21 日停工。
2014 年 9 月 21 日至 2015 年 1 月 2 日期间我方停工等待业主与
养殖区协调。
经过业主与养殖区的协调，我方于2015 年 1 月 3 日复工。
因养殖区阻工与协调期间停工影响工程工期（合计停工 104 天），
特向业主申请工期顺延 104 天。
妥否，请批示！
承包人：（章）
负责人：日期：
监理机构审核意见：（章）
监理工程师：日期：
总监理工程师：日期：
业主意见：（章）
业主负责人：日期：
本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一
份。
工程业务联系单表 A.0.1 － 19
工程名称：日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-D
监理机构：广州粤科工程建设监理咨询有限公司
事由：关于道路工程路基水泥稳定碎石施工气温较低造成停工的相关事
宜。
内容：我单位进行路基水泥稳定碎石施工过程中，天气气温持续较低处于 0 度左右，不能满足水泥稳定碎石的施工（施工规范要求
日平均气温 5 摄氏度以下不能进行水稳施工），为保证工程质
量，业主与监理要求我方停止施工等待气温回升后再进行施工，以
至我方与 2015 年 1 月 16 日停工等待。
2015 年 3 月 31 日业主通知我方可进场施工，我方与2015 年 4 月 1 日复工。
75 天），特向业
因天气低温期间停工影响工程工期（合计停工
主申请工期顺延 75 天。
妥否，请批示！
承包人：（章）
负责人：日期：
监理机构审核意见：（章）
监理工程师：日期：
总监理工程师：日期：
业主意见：（章）
业主负责人：日期：
本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一份。