工期顺延工程联系单B3-1308
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工程延误施工单位工程联系单
截止到2014年8月29日，我司已经基本完成工程施工方案的编制及前期准备工作，山体破除工程未完成，使我司无法展开下一步工作。桩基单位还有710根桩未完成。请甲方及时督促山体破除单位加紧施工，不要影响我司的进度安排。
施工单位负责人：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
监理单位意见：
年 月 日
监理单位意见：
年 月 日
施工单位工程联系单
编号：A00
工程名称
北仑凤洋一路西、庐山路北地块项目II标段
建设单位
农工商房地产集团宁波置业有限公司
监理单位
浙江正和监理有限公司
施工单位
浙江建安实业集团股份有限公司
事由
致：农工商房地产集团宁波置业有限公司（建设单位）
浙江正和监理有限公司（监理单位）
施工单位负责人：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
监理单位意见：
年 月 日
施工单位负责人：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
监理单位意见：
年 月 日
施工单位工程联系单
编号：A00
工程名称
北仑凤洋一路西、庐山路北地块项目II标段
建设单位
农工商房地产集团宁波置业有限公司
监理单位
浙江正和监理有限公司
施工单位
浙江建安实业集团股份有限公司
事由
致：农工商房地产集团宁波置业有限公司（建设单位）
施工单位负责人：
年 月 日
建设单位意见：
年 月 日
监理单位意见：
年 月 日
施工单位工程联系单
编号：A00
工程名称
北仑凤洋一路西、庐山路北地块项目II标段
工期延误申请联系单 文档
项目经理:
日 期:
工作联系单
工程名称
温州强丰农贸综合批发市场工程
主送
温州强丰农贸市场开发有限公司
抄送
浙江德邻联合工程有Байду номын сангаас公司
事由
关于受台风影响项目工期延误申请事宜
2015年9月29日受台风“杜鹃”影响，苍南市出现9级以上大风及日降雨量大于50mm的暴雨天气，影响工地正常施工。
根据建设工程施工合同专用条款7。7条规定：异常恶劣的气候条件可申请项目工期延误申请,现我司向甲方、监理提出项目工期延误2天申请。
工程施工顺延函
工程施工顺延函您好！我是某工程项目的项目经理，现在向您呈报一个重要情况，希望能够得到您的理解和支持。
我们一开始按照合同约定的工期制定了施工计划，并在项目启动时着手进行了施工工作。
然而，由于一些不可抗力因素的影响，如天气原因、人力资源不足、供应商问题等，导致项目进度出现了一定的顺延情况。
在此情况下，我们经过对施工情况的分析和评估，判断出需要对原定的工程施工进行一定的顺延处理，以确保最终能够按照质量要求和安全规范完成整个项目。
首先，我们要向您说明一下导致工程施工顺延的具体原因及情况。
首先，由于最近一段时间的连续降雨天气，导致工地施工环境恶化，进度受到了影响；其次，部分施工人员因为家庭原因临时离职，导致了施工人力资源的不足；再者，某关键材料供应商出现了交货延迟的情况，对我们的进度也带来了一定的困扰。
综合考虑这些因素，我们认为需要对工程施工进行适当的顺延处理，以避免对整个项目的影响。
其次，我们已经在对施工进度进行重新安排的过程中，考虑了各项因素的影响，并制定了新的施工计划。
在这个新的施工计划中，我们对原有计划中的工作内容和工期进行了重新评估和调整，以最大限度地减少因素。
我们将加大施工人员的配备，加强工地管理，同时与供应商加强沟通合作，以确保施工进度的快速推进。
最后，我们保证将按照新的施工计划严格执行，争取尽快地恢复原来的施工进度。
我们也会继续跟踪和监督施工过程中的各项工作，确保项目按照质量要求和安全规范完成。
同时，我们也会尽最大努力把工期的延误降到最低程度，以减轻对项目的影响。
在此，我们向您说明了工程施工顺延的情况以及我们的处理计划，希望能够得到您的理解和支持。
我们衷心希望能够得到您的谅解和信任，同时也感谢您一直以来对我们工作的支持和关心。
祝好！此致敬礼。
关于合同延期的工程联系单
关于合同延期的工程联系单center工程合同延期联系单/center项目名称：_______________________合同编号：_______________________原定完成日期：____年__月__日申请延期至：____年__月__日尊敬的[甲方名称]：根据合同编号为[合同编号]的《建设工程合同》（以下简称“合同”），我方（即承包方）负责执行[项目名称]的建设工作。
现因以下原因，致使工程无法按原定计划完成，故提出延期申请。
具体原因如下：1. 天气因素：自[起始日期]起，连续遭遇恶劣天气，如暴雨、高温等，影响了施工安全及效率。
2. 材料供应：关键建筑材料供应商出现供货延迟，未能按时提供所需材料。
3. 设计变更：在施工过程中，应甲方要求进行了设计调整，增加了额外的工作量。
4. 其他影响：包括但不限于人力资源短缺、政策法规变化等。
鉴于上述情况，我们提出将合同规定的工程完成日期从[原定完成日期]延长至[申请延期至]。
在此过程中，我们将采取以下措施以最小化延期对项目的影响：- 加班加点安排工作，合理调配资源；- 与材料供应商沟通，督促其尽快履行合同义务；- 优化施工方案，提高效率；- 加强项目管理，确保工程质量不受影响。
请贵方审慎考虑并批准本次延期申请。
我们保证在新的工期内，保质保量完成剩余工作，确保工程顺利交付。
附：相关证明材料清单（例如天气报告、供应商交货延迟证明等）。
我们期待您的理解与支持，并请尽快回复以便我们相应地调整工作计划。
若有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
此致敬礼！承包方：[承包方名称] 联系人：[联系人姓名] 联系电话：[联系电话] 电子邮箱：[电子邮箱] 日期：[填写日期]。
工期顺延工程联系单B3-1308
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！
附件：1.2013年7月昆山天气预报记录表
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施 工 单 位
项目经理:
技术负责人:
专职质检员:
监理单 位
专业技术人员:
(专业监理工程师)
项目负责人:
(总监理工程师)
建 设单 位
项负责人:
江苏省建设厅监制
工程滞后施工联系单(3篇)
第1篇编号：XX-2023-001一、工程名称及地点工程名称：XX建设项目工程地点：XX市XX区XX街道二、工程概况我司承接的XX建设项目，合同工期为XX个月，预计于XX年XX月完成。
根据合同约定，我司已按照施工进度计划有序推进工程进度。
然而，近期工程进度出现滞后，现将具体情况报告如下：三、滞后原因分析1. 设计变更：由于设计图纸存在不合理之处，导致施工过程中频繁出现设计变更，影响工程进度。
2. 供应商原因：部分材料供应商未能按时供货，导致施工材料储备不足，影响工程进度。
3. 天气因素：近期连续降雨，施工现场受到较大影响，导致部分施工工序无法正常进行。
4. 施工单位原因：施工人员不足、施工设备故障等内部原因，也影响了工程进度。
四、滞后情况说明截至XX年XX月XX日，工程实际进度已滞后合同工期XX天。
具体如下：1. 土建工程：滞后XX天；2. 安装工程：滞后XX天；3. 装修工程：滞后XX天。
五、应对措施及建议1. 优化设计：积极与设计单位沟通，对不合理的设计进行优化，减少设计变更对工程进度的影响。
2. 加强材料供应：与供应商协商，确保材料按时到货，避免因材料问题影响工程进度。
3. 针对天气因素，合理安排施工工序，采取防雨、防潮措施，确保施工不受天气影响。
4. 加强内部管理：合理调配施工人员，提高施工效率；加强设备维护，确保设备正常运行。
六、工期调整及索赔1. 根据合同约定，如因非施工单位原因导致工程进度滞后，可进行工期调整。
我司拟向建设单位提出工期调整申请，并将相关资料报送监理单位审核。
2. 针对因供应商原因、设计变更等非施工单位原因导致的工程进度滞后，我司拟向建设单位提出索赔，要求赔偿因此造成的损失。
七、请建设单位及监理单位予以关注为确保工程按期完成，恳请建设单位及监理单位关注以下事项：1. 优化设计，减少设计变更；2. 加强材料供应，确保材料按时到货；3. 针对天气因素，合理安排施工工序；4. 加强内部管理，提高施工效率。
工作联系单(工期延误)
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”
7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
工作联系单
工程名称：兴山县古夫河县城重要生境修复项目（一标段）编号：
5.方茴说：“那时候我们不说爱，爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢，就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”
6.方茴说：“我觉得之所以说相见不如怀念，是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛，而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”
7.在村头有一截巨大的雷击木，直径十几米，此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光，变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动，即便吃饭时也都不太老实，不少人抱着陶碗从自家出来，凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂，猛兽众多，可守着大山，村人的食物相对来说却算不上丰盛，只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
工期顺延联系单
工程业务联系单表 A.0.1 —19工程名称：日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-A监理机构：广州粤科工程建设监理咨询有限公司事由：关于道路工程韩家营子村民阻工造成停工的相关事宜。
内容：我单位于2014年1月25日进场施工，2014年1月27日28日韩家营子村民不断进入施工场地阻挠我方机械施工，造成我方于2014年1月28日停工等待协调。
经过业主协调我方于2014年2月19日复工。
因阻工期间停工影响工程工期（合计停工22天），特向业主申请工期顺延22天。
妥否，请批示!承包人：（章）负责人: 日期:监理机构审核意见：（章）监理工程师: 日期:总监理工程师: 日期:业主意见：（章）业主负责人: 日期: 本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一份。
工程业务联系单表 A.0.1— 19工程名称： 日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-B本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一份。
监理机构：广州粤科工程建设监理咨询有限公司 事由：关于道路工程道路走向设计变更造成停工的相关事宜。
内容：我单位施工至 2014年2月23日业主提出道路走向需要变更，我单位需等待设计方案变 更后方可施工，导致我单位停工等待。
业主于2014年9月10日通知我单位变更方案确定可进场施工，我单位于 11日进场复工。
因道路走向发生设计变更，我单位于2014年2月变更后的方案，造成停工，影响工程工期（合计停工 特向业主申请工期顺延 199天。
2014年9月24日至2014年9月11日停工，等待199 天）妥否，请批示! 承包人：（章） 负责人:日期:监理机构审核意见：（章） 监理工程师: 日期: 总监理工程师:日期:业主意见：（章） 业主负责人: 日期:工程业务联系单表 A.0.1— 19工程名称： 日照港岚山港区北作业区道路工程编号：SDSL-B本表由承包商填报，一式三份，经监理审批后，业主、监理、承包商各一份。
工程施工延期联系单(3篇)
第1篇项目名称：__________项目编号：__________施工单位：__________项目负责人：__________联系方式：__________日期：__________一、背景信息1. 项目名称：本项目为__________项目，项目编号为__________。
2. 施工单位：我方施工单位为__________，项目负责人为__________。
3. 项目进度：根据原定施工计划，本项目预计于__________完成。
二、延期原因1. 天气原因：近期连续降雨，导致施工现场无法正常进行施工，影响工期。
2. 材料供应问题：部分材料供应商未能按时供货，导致施工进度受到影响。
3. 设计变更：在设计阶段，由于甲方提出的设计变更，需要对原有施工方案进行调整，导致施工进度滞后。
4. 施工单位自身原因：施工现场管理不到位，施工人员技能不足，导致施工效率低下。
三、延期情况1. 延期时间：根据目前情况，预计工期将延长__________天。
2. 延期原因分析：- 天气原因：预计未来__________天内仍将持续降雨，影响施工进度。
- 材料供应问题：已与供应商协商，预计__________天内可恢复正常供货。
- 设计变更：设计变更已完成，施工方案已调整，预计__________天内可恢复正常施工。
- 施工单位自身原因：已对施工现场进行整改，加强人员培训，提高施工效率。
四、解决方案1. 天气原因：密切关注天气变化，合理安排施工计划，尽量避开恶劣天气。
2. 材料供应问题：与供应商保持紧密沟通，确保材料及时供应。
3. 设计变更：加强设计变更管理，确保变更及时、准确。
4. 施工单位自身原因：加强施工现场管理，提高施工人员技能，确保施工进度。
五、后续工作1. 施工单位将严格按照原定施工计划进行调整，确保项目按期完成。
2. 定期向甲方汇报施工进度，确保双方信息畅通。
3. 加强与各相关方的沟通协调，确保项目顺利进行。
工程合同工期顺延联系单
工程合同工期顺延联系单【工程合同工期顺延联系单】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________根据甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因__________（延期原因），经双方协商一致，同意对原合同规定的工期进行顺延。
现就工期顺延事宜达成如下协议：一、工期顺延原因：1. _________________（详细描述延期的具体原因）。
2. _________________（如有多项原因，继续列举）。
二、顺延期限：根据上述原因，甲乙双方确认，原定工期自____年__月__日起至____年__月__日止，现顺延至____年__月__日。
三、责任与义务：1. 乙方应采取合理措施，尽量减少工期延误对工程进度的影响，并确保工程质量不受影响。
2. 甲方应协助乙方解决可能导致工期顺延的问题，并提供必要的支持。
3. 双方应共同监督工期顺延的实施情况，确保工程顺利进行。
四、经济条款：1. 由于工期顺延导致的直接经济损失，由____方承担。
2. 若工期顺延超出本协议约定的期限，由此产生的额外费用由____方承担。
五、争议解决：对于因工期顺延引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他事项：1. 本联系单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本联系单自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，按照原合同及相关法律规定执行。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
工期顺延
工期顺延申请
致：
我公司（xx）于2015年03月06日，接贵公司关于“xx施工
的工作联系函”。
贵公司在联系函中提出：基坑喷锚支护已具备施工
条件，要求我公司组织相关人员、材料、设备进场施工。
我公司于2015年03月07日组织人员、机械、材料进场施工，
但由于土方单位开挖进度缓慢，支护施工作业面长时间延误，造成大
量人员、机械的窝工和反复进场。
致使我公司进场后施工进度极其慢
（从2015年3月7到2015年4月27日共计51天，锚喷完成25%，
喷锚支护完成20%）。
鉴于以上情况，请贵公司根据实际情况给予工期顺延。
此致
xx
2015年04月27日。
工作联系单(工期延期)
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：日 Fra bibliotek：工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工 程 联 系 单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工作联系单工期延期
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日 期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日 期：
工程联系单
工作联系单工期延期
工程联系单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；ห้องสมุดไป่ตู้
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
工期顺延工程联系单
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施 工 单 位
项目经理:
技术负责人:
专职质检员:
监 理 单 位
Hale Waihona Puke 专业技术人员:(专业监理工程师)
项目负责人:
(总监理工程师)
建 设 单 位
项目负责人:
江苏省建设厅监制
工程联系单
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！
甲方要求增加道路工程量工期顺延联系单
甲方要求增加道路工程量工期顺延联系单
尊敬的甲方：
您好！收到贵方关于道路工程量工期的顺延要求，我们对此深表歉意。
经过认真评估和讨论，我们理解并接受贵方的要求，愿意为了双方的合作
和项目的顺利进行做出相应的调整。
1.工期顺延原因
在道路施工过程中，我们遇到了一些意外情况和困难，如恶劣天气、
原材料供应问题、技术难题等，这些因素导致了我们无法按照原定计划完
成工程。
经过综合考虑，我们认为道路工程量工期的顺延是不可避免的，
以确保工程质量和施工安全。
2.工期顺延时间
根据我们的评估和现有进展，我们建议将工程延期一个月，即从原计
划的完工时间（XX年X月X日）顺延至新的完工时间（XX年X月X日）。
我们将在顺延期间尽最大努力加快施工进度，以便尽早完工。
3.工期顺延对甲方的影响
工期顺延将对甲方的工程计划、资金使用和其他相关事项产生一定影响。
我们将积极配合甲方的调整工作，提供必要的支持和协助，确保双方
协调一致，互相配合顺利。
4.相关责任和赔偿
由于工期顺延是由于不可抗力和意外因素导致的，双方同意不追究对
方相关责任。
双方应在原有的合同框架下继续履行合同，并在需要时进行
相关修改和补充。
最后，我们愿与甲方保持密切的沟通和合作，相互理解、互相支持。
我们将在顺延期间加大施工力度，并采取一切措施确保施工质量和工程安全，以便按时交付优质的工程成果。
此致
乙方代表甲方代表。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.苏建函质［2013］98号
3.关于继续做好高温期间建筑工程领域安全生产工作的通知
施工单位
项目经理:
技术负责人:
专职质检员:
监理单位
专业:
(总监理工程师)
建设单位
项目负责人:
江苏省建设厅监制
工程联系单
工程名称：XXXX工程编号：B33—1308
事由
高温及雨天天气影响工期顺延事宜
签收人姓名及时间
致：昆山鼎耀房地产开发有限公司
内容:
本工程于2013年6月17日正式开工以来，进入7月份正值高温季节，日照时间长，气温高，使施工现场的作业人员易疲劳、易中暑，易发生事故。为认真贯彻落实国家《安全生产法》等法律、法规的指示精神，及地方政府的相关文件。为保证工程顺利进行，杜绝安全事故的发生，我项目部根据具体情况调整作业时间，使得有效作业时间大大缩短，降低工作效率。7月份气温38度以上天气累计为21天，申请高温天气影响顺延工期10天，7月份5天为雨天无法施工，申请雨天影响顺延工期5天，故向业主申请顺延工期共15天，请业主给予批复！