光伏发电项目EPC总承包合同
光伏发电epc合同示范文本
光伏发电epc合同示范文本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话/电子邮箱]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话/电子邮箱]鉴于甲方希望建设光伏发电项目，乙方具备光伏发电项目工程总承包（EPC）的能力和经验，双方经友好协商，就甲方的光伏发电项目EPC工程总承包事宜达成如下协议：一、工程概况。
1. 工程名称。
[详细的光伏发电项目名称，例如“[甲方公司名称]屋顶光伏发电项目”]2. 工程地点。
[项目的具体地理位置，精确到门牌号或者详细的区域位置]3. 工程规模。
本项目预计装机容量为[X]兆瓦（MW），采用[具体的光伏组件类型，如单晶硅/多晶硅]光伏组件，占地面积约为[X]平方米。
具体规模以实际设计为准，但乙方应确保满足甲方对发电量等方面的基本要求。
4. 工程内容。
乙方负责本光伏发电项目的工程设计（包括初步设计、施工图设计等所有设计工作）、设备和材料采购（包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等一切与光伏发电系统相关的设备和材料）、工程施工（包括土建工程、安装工程、调试工程等所有施工内容）、并网接入（负责与当地电网公司协调沟通，确保项目顺利并网发电）以及项目的整体竣工验收，并在质保期内提供相关售后服务等EPC总承包工作。
二、合同工期。
1. 开工日期。
本项目计划于[具体日期]开工，但实际开工日期以甲方下达的开工通知为准，乙方应在收到开工通知后的[X]个工作日内组织人员和设备进场施工。
2. 竣工日期。
乙方应确保本项目在开工日期后的[X]个自然日/工作日（根据实际情况选择）内竣工并通过并网验收，实现全容量并网发电。
如果因为不可抗力或者甲方原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方书面确认后，工期可相应顺延；如果因为乙方自身原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
分布式光伏发电项目EPC总包合同模板
一、编号
（二）乙方同意的合同编号：
二、合同标的
本合同的标的是乙方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务。
三、标的项目简介
乙方愿意按照合同约定，为甲方提供分布式光伏发电项目EPC总包服务，主要包括:
1、工程设计：因地制宜施工及设计，根据甲方提供的项目及建设地形概况，提供分布式光伏发电项目项目方案，给予甲方建议，并根据最后的项目进度安排
2、施工：乙方必须承担分布式光伏发电项目EPC总包服务，包括施工组织结构设计，施工的组织协调，管理及安全施工等；
3、设备采购：乙方负责根据项目要求，采购发电设备及其它必须的设备，把采购成本纳入到本项目投资中，必须按照合同的要求，认真执行合同约定的采购质量技术标准；
4、安装调试：乙方必须按照《施工图纸》执行项目安装，并负责安装前的检查，负责安装调试，负责制定安装调试计划，保证设备安装调试顺利，保证安装、调试、运行和试运转符合项目规格要求；
5、技术管理：乙方需负责整个项目的技术管理工作，包括对整个项目的技术参数进行监管。
分布式光伏发电项目EPC总包合同范本
分布式光伏发电项目EPC总包合同范本精品文档-可编辑编号：_____________分布式光伏发电项目EPC总包合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日发包方：（以下简称甲方）总承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关精品文档-可编辑法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实用的原则，甲、乙双方就公司MW屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。
一、工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。
1.5.光伏电站总装机容量：MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准）精品文档-可编辑1.6.乙方承包范围：1.6.1.依照发包方提供的相关手续、资料及响应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计；1.6.2乙方负责依照甲方提供的资料完成该工程标申报备案、并网接入等需要工程手续。
1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等；1.6.4乙方须负责保证本工程中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的团体施工，并对此承担质量保证责任。
光伏发电施工合同(5篇)
光伏发电施工合同(5篇)光伏发电施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)______________承包人(全称)：(以下简称乙方)______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：示范项目EPC总承包工程地点：工程承包范围：___1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20______年5月5日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。
具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的.款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日光伏发电施工合同2发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
光伏工程epc总承包合同
光伏工程ec总承包合同---光伏工程EC总承包合同甲方（业主）： [公司名称]乙方（总承包商）： [公司名称]鉴于甲方拟建设[项目名称]光伏工程项目，并经双方协商一致，现就该工程的设计、采购、施工及调试等全过程工作，由乙方以EC方式总承包，特订立本合同。
一、合同范围1. 设计范围：乙方应根据甲方的要求，完成光伏电站的初步设计、施工图设计、竣工图编制等工作。
2. 采购范围：乙方负责所有设备、材料的采购、运输、保管以及质量检验等工作。
3. 施工范围：乙方负责光伏电站的土建施工、安装施工、调试直至达到预期发电效果。
4. 调试范围：乙方负责光伏电站的整体调试工作，确保电站安全、稳定运行。
二、合同价格本工程的总价为[金额]元，包含设计费、材料费、施工费、管理费及其他相关费用。
具体支付方式和时间根据双方另行签订的支付协议执行。
三、工期要求1. 开工日期：本合同签订后[天数]天内。
2. 竣工日期：自开工之日起[天数]天内完成全部工程并通过验收。
四、质量标准乙方应严格按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足设计和甲方要求。
五、双方责任与义务1. 甲方责任：提供必要的工程信息，按时支付工程款项。
2. 乙方责任：保证工程进度和质量，按合同约定完成各项任务。
六、风险与保险乙方应对施工过程中的所有风险负责，并根据需要购买相应的保险。
七、违约责任如一方未能履行合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
---。
2024年光伏发电项目EPC合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年光伏发电项目EPC合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 术语解释第二条合同范围及工作内容2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程质量标准2.5 工程进度安排第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付条件3.4 支付方式3.5 发票开具第四条合同履行及验收4.1 承包商义务4.2 发包人义务4.3 工程验收4.4 工程保修第五条合同变更及解除5.1 变更条件5.2 变更程序5.3 解除条件5.4 解除程序第六条违约责任6.1 违约行为6.2 违约责任6.3 违约赔偿第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构7.3 诉讼或仲裁地点第八条合同的生效、变更和终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更条件8.3 合同终止条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 违约保密条款第十条法律适用及争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决第十一条不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力处理第十二条合同附件12.1 附件清单12.2 附件效力第十三条其他条款13.1 合同解除13.2 合同转让13.3 权利义务继承第十四条合同签署14.1 签署程序14.2 签署日期14.3 签署地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同标的1.3 术语解释EPC：设计采购施工，指乙方按照甲方的要求，完成项目的设计、设备采购、施工、调试及验收等工作。
第二条合同范围及工作内容2.1 工程概述项目为一个装机容量为千瓦的光伏发电站。
2.2 工程地点项目位于地区，具体地址由甲方提供。
2.3 工程规模项目包括光伏组件安装、支架安装、电缆敷设、升压站建设、并网接入等工作。
2024版光伏发电项目EPC合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024版光伏发电项目EPC合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义2. 项目范围及内容2.1 项目范围2.2 项目内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式4. 项目进度及工期4.1 项目进度4.2 工期要求5. 质量标准及验收5.1 质量标准5.2 验收程序6. 技术支持及服务6.1 技术支持6.2 服务内容7. 违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决地点及法律适用9. 合同的生效、变更和解除9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果12. 合同的转让12.1 合同转让条件12.2 转让程序13. 合同的终止13.1 终止条件13.2 终止后果14. 其他条款14.1 合同的修订14.2 合同的补充14.3 合同的解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义（1）EPC合同：指工程设计、采购和建设合同，承包商按照业主的要求，完成项目的设计、设备材料采购、施工、安装、调试和验收等工作。
（2）项目：指位于____地点的光伏发电项目，包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备的采购、安装和调试。
第二条项目范围及内容2.1 项目范围（1）承包商应按照合同约定，完成项目的全部设计工作，并提供相应的技术文件。
（2）承包商应负责设备材料的采购，并保证设备的质量符合合同约定的标准。
（3）承包商应完成项目的施工、安装、调试和验收工作。
2.2 项目内容（1）设计内容：包括但不限于光伏发电系统的方案设计、施工图设计、设备选型等。
（2）采购内容：包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备及材料的采购。
epc光伏项目合同范本三篇
epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备光伏项目工程总承包（EPC）的能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______MW（兆瓦）二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计，包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。
2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。
3. 乙方负责本项目的施工安装，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。
4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。
三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算，预计为______天，具体工期以双方确认的项目进度计划为准。
2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保项目质量合格。
2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。
在质量保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元（大写：______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：甲方：（全称）乙方：（全称）第二条项目概述1.2 项目名称：光伏发电项目1.3 项目地点：（详细地址）1.4 项目规模：（发电容量）第二章合同内容第三条合同范围2.1 乙方作为 EPC 总承包商，负责本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照本合同约定的技术规格、质量标准、进度要求等完成项目。
第四条合同价格4.1 合同总金额：（大写金额）4.2 支付方式：（详细支付条款）第三章项目实施与验收第五条项目实施计划5.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段工作。
5.2 乙方应提前向甲方提交项目进度报告。
第六条项目验收6.1 项目验收标准：（技术标准、质量要求等）6.2 验收程序：（验收流程、验收组组成等）6.3 验收合格标准：（具体指标）第四章合同的履行与保证第七条乙方义务7.1 按照约定完成项目设计、采购、施工等工作。
7.2 保证项目质量、安全、环保等符合相关法律法规要求。
7.3 负责项目验收、培训、移交等工作。
第八条甲方义务8.1 按照约定支付合同价款。
8.2 提供项目实施所需的场地、基础设施等。
8.3 协助乙方办理相关审批、验收手续。
第五章违约责任与争议解决第九条违约责任9.1 双方应严格按照本合同约定履行各自义务。
9.2 任何一方违反本合同，应承担违约责任，赔偿对方损失。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
10.2 若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第六章合同的变更、解除与终止第十一条合同变更11.1 合同的变更应书面签订，并经双方确认。
第十二条合同解除12.1 在合同履行过程中，双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。
12.2 解除协议应明确解除原因、解除时间、责任承担等事项。
第十三条合同终止13.1 本合同在合同约定的项目验收合格后自然终止。
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同(word版本)分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同合同编号：分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同发包人：承包人：合同签订地：年月日第一部分：合同协议书本协议由发包人和承包人于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程，发包人接受承包人以人民币圆整（￥元）承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务。
经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。
1、合同工程总承包范围本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。
承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。
2、合同由下列文件构成1）合同协议书；2）合同条款及合同附件；3）其他有关文件。
3、总承包合同总价合同固定总价为人民币圆整（￥元）。
4、安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。
5、质量目标本工程质量标准达到行业合格标准。
6、工期目标承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：发包人法定代表人（或代理人）：承包人法定代表人（或代理人）：签字：地址：开户银行：帐号：联系人：传真：日期：年月签字：地址：开户银行：帐号：联系人：传真：日期：年月日第二部分合同条款按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1合同：编号为总承包工程合同，包括合同协议书、合同条款及附件、双方同意的技术资料、图纸、变更、补充协议、会议纪要等文件及可能明确列入协议书中的此类进一步的补充文件。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同甲方（发包方）：____________________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：____________________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拥有光伏发电项目的需求和资源，乙方具有相关的工程设计、采购和施工能力，双方本着互利共赢的原则，达成如下EPC总承包合同：一、项目背景1. 甲方委托乙方进行光伏发电项目的总承包工作，包括但不限于设计、采购、施工等。
2. 光伏发电项目的具体信息和要求详见附件一。
二、工作范围1. 设计阶段：乙方负责进行光伏发电项目的初步设计、施工图设计和相关审批手续办理。
2. 采购阶段：乙方负责进行光伏发电设备和材料的采购工作，确保设备和材料的质量和数量满足项目需求。
3. 施工阶段：乙方负责光伏发电项目的施工工作，包括土建工程、电气工程和其他相关工作。
三、项目进度和质量1. 乙方应按照约定的工期和质量要求完成光伏发电项目的各项工作。
2. 如因乙方原因导致项目延期或质量不达标，乙方应承担相应的违约责任。
四、付款方式1. 甲方将根据工程进度和完成情况进行阶段性付款。
2. 付款金额和方式将在合同签署后另行商定。
五、工程变更和索赔1. 如因甲方原因导致工程变更，乙方应根据变更情况调整工程进度和费用。
2. 如因乙方原因导致工程变更或引起索赔，乙方应承担相应的责任。
六、保修和维护1. 完成光伏发电项目后，乙方应提供一定期限的设备质保和免费维护服务。
2. 维护期满后，甲方可与乙方商讨维护延期和付费维护的事宜。
七、合同解除和争议解决1. 如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 在履行合同过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，可根据相关法律法规提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____________年。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
光伏epc合同范本
光伏epc合同范本光伏EPC合同范本一、合同定义1. 光伏EPC项目：指甲方委托乙方进行设计、采购、施工的光伏发电项目。
2. EPC承包商：指具有光伏发电项目设计、采购、施工能力的乙方。
3. 业主：指委托乙方进行光伏发电项目EPC服务的甲方。
4. 设计：指乙方根据甲方需求进行光伏发电项目的设计工作。
5. 采购：指乙方根据设计要求，采购光伏发电项目所需的设备、材料及技术服务。
6. 施工：指乙方根据设计图纸和采购材料进行光伏发电项目的施工工作。
二、合同范围1. 乙方负责光伏发电项目的设计、采购、施工，具体包括：（1）项目设计：乙方按照甲方要求，提供光伏发电项目的可行性研究报告、设计方案、施工图纸等。
（2）设备采购：乙方根据设计方案，采购符合国家标准的设备、材料及技术服务。
（3）施工：乙方按照设计图纸和采购材料，完成光伏发电项目的施工工作。
2. 乙方应确保光伏发电项目符合国家相关法规、技术规范及甲方要求。
三、合同期限1. 本合同自双方签订之日起生效，有效期为____个月。
2. 乙方应在合同有效期内完成光伏发电项目的设计、采购、施工工作。
四、合同价格1. 乙方报价为光伏发电项目EPC服务的总包价格，包括设计、采购、施工等费用。
2. 合同价格不含税，甲乙双方按国家相关税收政策承担各自应纳税款。
五、付款方式1. 甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。
2. 乙方完成设计工作并提交相关成果文件后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的30%。
3. 乙方完成设备采购并提交相关采购合同后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的30%。
4. 乙方完成施工并通过验收后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的30%。
六、质量保证1. 乙方应保证光伏发电项目的设计、采购、施工质量符合国家相关法规、技术规范及甲方要求。
2. 乙方应在项目竣工验收合格后提供一年的质保期。
七、违约责任1. 双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任。
光伏发电epc合同示范文本
光伏发电epc合同示范文本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：______________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：______________鉴于甲方有意在[项目地点]建设光伏发电项目，乙方具备进行光伏发电项目工程总承包（EPC）的能力和经验，双方经友好协商，就甲方光伏发电项目的工程总承包事宜达成如下协议：一、工程概况。
1. 工程名称：[光伏发电项目具体名称]2. 工程地点：[详细地址]3. 工程规模：本项目预计总装机容量为[X]兆瓦（MW），具体以实际安装容量为准。
二、工程承包范围及内容。
1. 乙方负责本光伏发电项目的工程设计（包括但不限于初步设计、施工图设计等），设计方案要符合国家和地方相关标准规范，同时要确保光伏发电系统的高效性和稳定性。
乙方就像一个超级设计师，要把这个光伏项目的蓝图描绘得完美无缺。
2. 设备采购及供应，这就好比是一场光伏设备的大采购。
乙方要负责采购所有项目所需的光伏组件、逆变器、支架、电缆等设备，而且这些设备得是质量过硬的，就像挑选士兵上战场一样，每个设备都得是精兵强将。
3. 工程施工，包括但不限于场地平整、基础施工、光伏组件安装、电气设备安装及调试、防雷接地系统安装等。
乙方要像一群勤劳的小蜜蜂一样，把这个项目的各个施工环节都做得妥妥当当。
4. 项目的整体调试和试运行，直到项目达到可正常运行的状态。
这就像是给一辆新车做最后的调试，确保它能在路上跑得又快又稳。
三、合同工期。
1. 本项目总工期为[X]天，自合同签订且乙方收到甲方预付款之日起计算。
这个工期就像是一场比赛的时间限制，乙方可得加油在规定时间内完成项目哦。
2024光伏发电站EPC总承包协议一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024光伏发电站EPC总承包协议一本合同目录一览1. 定义与术语1.1 合同各方1.2 光伏发电站1.3 EPC总承包商1.4 设备1.5 工程1.6 施工期1.7 投运期1.8 技术标准2. 合同范围与内容2.1 总承包商的义务2.2 工程的设计与施工2.3 设备的供应与安装2.4 调试与运行2.5 培训与技术支持3. 合同价格与支付3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 投运付款3.6 最终付款3.7 支付方式4. 合同的履行与时间安排4.1 施工进度计划4.2 施工期限4.3 投运时间4.4 工期延误5. 质量与技术要求5.1 质量标准5.2 技术文件5.3 检验与测试5.4 质量保证6. 材料与设备6.1 设备供应6.2 材料供应6.3 设备与材料的质量7. 保险7.1 保险责任7.2 保险费用7.3 保险理赔8. 违约责任8.1 总承包商的违约8.2 业主的违约8.3 违约赔偿9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点与机构9.3 仲裁语言10. 合同的解除与终止10.1 合同解除的条件10.2 合同终止的条件11. 一般条款11.1 合同的生效11.2 合同的修改11.3 合同的转让11.4 合同的继承11.5 法律适用11.6 语言12. 附件12.1 技术规格说明书12.2 设计图纸12.3 设备清单12.4 施工计划13. 签字页13.1 业主代表签字13.2 总承包商代表签字14. 附录14.1 A 合同价格明细表14.2 B 施工进度计划表14.3 C 质量保证措施14.4 D 保险条款14.5 E 争议解决机构名录第一部分：合同如下：1. 定义与术语1.1 合同各方1.1.1 业主：指合同约定的光伏发电站的所有人或其合法代表。
1.1.2 总承包商：指合同约定的承担EPC总承包任务的企业。
光伏发电项目EPC总承包合同5篇
光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPCC-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 总经理乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务，乙方具备相应的资质和能力，愿意提供EPC总承包服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，签订本合同。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模：XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：1. 光伏发电项目的工程设计；2. 光伏发电项目的设备采购与供应；3. 光伏发电项目的施工安装；4. 光伏发电项目的调试与试运行；5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。
三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。
四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款；3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后，提交相应阶段的验收报告，甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项；4. 保修期满后，甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付合同总金额XX%的违约金；2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额XX%的违约金；3. 若一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中，需严格保密对方的商业秘密及技术秘密；2. 双方在履行本合同过程中，需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
光伏EPC总承包合同6篇
光伏EPC总承包合同6篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本光伏EPC总承包合同（以下简称“本合同”）。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX项目内容：光伏发电系统的设计、采购、施工及安装二、合同双方的权利和义务1. 甲方的主要权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于场地平面图、建筑图纸等。
（2）甲方应协助乙方办理相关审批手续，确保项目合法合规。
（3）甲方应按照合同约定支付相关款项。
2. 乙方的主要权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、施工及安装工作。
（2）乙方应确保所提供的产品质量和性能符合国家标准和行业标准。
（3）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
（2）乙方完成设计工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为设计款。
（3）乙方完成采购工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为采购款。
（4）乙方完成施工及安装工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为施工及安装款。
3. 乙方应提供相应的发票，否则甲方有权拒绝支付。
四、履约保证金乙方应在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金人民币XXXX 元（大写：XXXX元整）。
履约保证金在合同履行完毕后退还给乙方，但若乙方存在违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
五、验收及保修1. 项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
2. 验收标准按照国家及行业标准执行。
3. 乙方提供一年的免费保修服务，保修期满后，双方可协商续签维修合同。
光伏项目epc总承包合同范本
光伏项目EPC总承包合同甲方（发包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________乙方（承包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就光伏发电项目的设计、采购、施工总承包（EPC）事宜达成协议，签订本合同，明确双方的权利与义务。
一、合同总则1.1 项目名称：_______________________________________1.2 项目地点：_______________________________________1.3 工程规模：_______________________________________1.4 项目概况：本项目为光伏发电项目，乙方负责设计、采购、施工（EPC）总承包。
二、合同范围2.1 乙方负责本项目的全部设计、设备和材料的采购、施工、安装、调试、验收，直至项目竣工验收合格并交付甲方使用，具体包括：2.1.1 工程设计：光伏发电系统的初步设计、施工图设计及优化设计；2.1.2 设备和材料采购：采购符合项目要求的设备、材料，并保证其质量；2.1.3 施工安装：包括设备安装、调试、运行测试、并网接入等；2.1.4 工程竣工验收：完成所有工程后，配合甲方进行竣工验收。
三、合同金额及支付方式3.1 合同总金额：本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
光伏发电项目EPC总承包合同
光伏发电项目EPC总承包合同发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，就中民新光蒙城农户项目施工经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1、工程名称：光伏扶贫项目1.2、工程地点：（仅限于甲方开发农户）。
1.3、承包范围：（1）勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。
（2）线缆、逆变器、配电箱安装，光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。
1.4、合同工期：按甲方要求。
1.5、承包方式：本工程采用施工费用方式，乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。
第二条合同工期2.1、施工工期：本工程于年月日前开工，至年月日竣工。
（具体开工时间以甲方书面通知为标准）。
2.2、乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期提前以书面形式向甲方提出延期开工理由。
甲方在接到延期开工申请后如书面同意乙方要求，则工期相应顺延；甲方如不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
2.3、遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后3天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意后，可考虑工期延长：a、因不成抗力影响；b、严重的设想变更、修改而增加的事情量，使乙方无法按进度计划进行；c、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。
第三条工程质量3.1、乙方必须严格按甲方发放的由设计院设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。
工程质量标准：严格履行新版《工程建设标准强制性条则》、2006版《电力工程达标投产管理办法》及国家、部颁与本工程有关的各种有效版本的法律、法规、手艺标准、规程、设想院和制造厂手艺文件上的质量标准和要求，XXX2011年5月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网手艺规定》、《光伏发电站施工标准》和《光伏发电站验收标准》要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
光伏发电项目EPC总承包合同发包人（甲方）：承包方(乙方）:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务，就中民新光蒙城农户项目施工经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1。
11.21。
3、承包范围：（1）勘探测量光伏支架的安装和光伏组件的安装。
（2）线缆、逆变器、配电箱安装，光伏电站系统的安装和调试直至经电网验收合格并网发电。
1.4、合同工期：按甲方要求。
1.5、承包方式:本工程采用施工费用方式，乙方同时包工期、包质量、包安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内乙方对甲方的承诺及甲方规定、约束等的包干方式。
第二条合同工期2.1、施工工期：本工程于年月日前开工,至年月日竣工.（具体开工时间以甲方书面通知为标准）。
2.2、乙方不能按时开工，应当不迟于本合同约定的开工日期提前以书面形式向甲方提出延期开工理由.甲方在接到延期开工申请后如书面同意乙方要求，则工期相应顺延;甲方如不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
2.3、遇有下列情况之一，乙方应在下列约定情况发生后3 天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出申请延期报告，经甲方同意后，可考虑工期延长：a、因不可抗力影响；b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行；c、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，如增加人工数量或增加工作时长，尽一切可能保证工期。
第三条工程质量3。
1、乙方必须严格按甲方发放的由设计院设计的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。
工程质量标准：严格执行新版《工程建设标准强制性条文》、2006版《电力工程达标投产管理办法》及国家、部颁与本工程有关的各种有效版本的法律、法规、技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求,光伏系统满足国网公司2011年5月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》、《光伏发电站施工规范》和《光伏发电站验收规范》要求。
施工全过程应遵守中国国家和原电力部、国家电力公司颁发（对进口设备和材料而言则为国际认可)的规范、技术标准以及建筑、安装和环保规定及有关类似容量、范围及性质的发电厂的规定。
在签订合同后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范标准及规定，则乙方应遵守新的规范和标准。
质保年限自全部工程竣工最后一份验收合格报告的签署日期起12个月。
3.2、本工程单位合格率100％。
3。
3、如施工质量达不到要求时,乙方须立即返工处理至验收合格,并承担因此造成的返工费用.3。
4若因甲方采购材料出现任何质量问题,而造成的误工或返工的一切费用，由乙方提出人工及材料预算经甲方确认增加合同造价.第四条合同造价及计价方式4.2、报价为固定包干单价，支架，电箱及电缆﹙含组件、逆变器,组件及逆变器价格不高于元/瓦，品牌甲方指定，如果在建设期间相应设备价格有大幅下调,则组件及逆变器的价格也应作相应下调,接地等配套设施，含工程税价（乙方开具劳务费发票）、工程管理费、工程综合保险、利润等报价。
4.3、乙方在签约前应认真查勘施工现场,熟悉施工现场的一切情况,进场后不得以不熟悉现场为由提出调整价格和延长工期的要求。
4.4、组成分包合同的文件包括：4.4。
1、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件。
第五条付款及结算方法5.1、工程款的支付方式：银行转账、银行电汇。
乙方指定收款账户为:户名:开户银行：银行帐号：或户名：开户银行:银行帐号：5。
2、付款方式电汇或转账5.2.1进度付款：乙方应按甲方代表确认的工程量，编制“工程进度款审批表”提交甲方,经甲方审核后通知经办支付工程进度付款，工程款按进度支付节点如下：1.乙方每0.2兆瓦安装完成（约30户），通过验收并网发电（验收合格以后，并网验收时间不超过10个工作日),乙方10个工作日内满足甲方付款要求后，甲方支付工程量95%合同款.5.2.付款条件：乙方提交符合甲方要求的付款申请，经甲方审核合格后3个工作日内支付.第六条甲方责任6。
1、甲方委派驻施工专员现场督导，代表甲方行使合同约定的权力，履行合同约定职责。
有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效,并视其为甲方意见的有效表达.6.2、甲方在开工前负责向乙方提供施工图及有关资料、要求说明等俩套，提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。
6.3、在乙方开始施工前,向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及环保与文明施工的交底工作。
6。
4、审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报和每个节点的工程款的申请。
6。
5、及时传达上级部门有关指示、要求。
6.6、尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场生活设施，如工地无现有的生产和生活设施，乙方自行解决。
6.7、甲方接受乙方材料及半成品进场报告、隐蔽工程验收报告、中间验收报告、工程竣工报告后,及时组织监理进行验收。
6.8、按时提供项目中需甲方提供的设备、材料，承担因甲供设备材料原因对乙方造成的损失。
第七条乙方责任7。
1、乙方委派同志为驻施工现场乙方代表，行使乙方合同约定的权力，履行合同约定职责。
乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方为有效,并视其为乙方意见的有效表达。
7.2、开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、环保与文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
按甲方、监理规定办理各项相关手续。
7。
3、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作.7.4、在施工期间工人住宿吃饭由乙方提供。
7．5、乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及环保与文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。
并随时接受甲方、监理的检查，并把好质量关.在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担,但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。
7.6、乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护，必须落实行之有效的产品保护措施，产品保护措施方案须得到甲方批准方可实施，产品保护费用由乙方承担。
7.7、在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故,由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，由乙方组织实施，并承担一切费用。
7。
8、因设计变更造成乙方工程返工,甲方应协助乙方做好弥补措施,减少损失。
由此而引起乙方经济损失，乙方应在3天内将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方，经甲方核实后及时给予支付.7。
9、乙方用工必须遵守政府部门有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的,均由乙方承担与此相关的一切责任。
7.10、乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,合同中须明确劳动报酬等内容,劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。
7。
11、乙方应按时交纳施工人员的意外伤害险。
安全责任事故由乙方承担费用。
7。
12、乙方须按有关规范和规定做好材料报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。
7。
13、对于甲方告知乙方的与分包工程有关的总包合同的情况，乙方应履行保密义务。
否则要承担由此甲方造成的一切损失.7。
14、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
乙方应避免因自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中的约定的承包人义务的情况发生。
第九条违约责任9。
1、工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担. 9。
2、工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故,而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同.。
9.3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同.9.4。
合同签订后3个工作日内，乙方没有采购组件逆变器进场勘测则自动解除合同9.5 如乙方因资金问题所产生的违约责任，赔偿甲方所有损失。
第十条总承包合同终止10。
1、如甲方与乙方签订的承包合同在特殊情况下终止（如不可抗力的原因)，分包方应尽快从工地撤离，但乙方已经完成的工程量须按照约定的合同单价进行结算，并及时支付工程款。
11。
2、本合同专用条款中未对通用条款进行补充、修改和完善的，或进行补充、修改和完善的部分与技术部分不一致的，以技术部分为准。
11.3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
11.4、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致,双方均可向项目所在地中级人民法院提起诉讼。
11。
5、本合同自双方法定代表或委托代理人签字,加盖双方公章或合同专用章后生效，本合同在全部工程施工验收完毕，甲方支付竣工结算价款后，乙方履行合同的全部义务后失效。
11.6、本合同一式2份，双方各执1份.甲方（全称）：乙方(全称）：甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字盖章）：日期: 日期:。