建行履约保函 标准格式
建设工程承包合同履约保函模板
【编号】:[保函编号]【开立日期】:[年月日]【受益人】:[建设单位名称]地址:[建设单位地址]【申请人】:[承包商名称]地址:[承包商地址]【开立人】:[银行/保险公司名称]地址:[银行/保险公司地址]鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于[年月日]就[工程名称](以下简称“本工程”)签订的《建设工程承包合同》(以下简称“基础合同”)已生效,并经双方协商一致,现根据基础合同约定,申请人同意向受益人提供如下履约保函:一、保函内容1. 本保函担保金额为人民币[大写]元(小写:¥[金额]元),用于担保申请人在履行基础合同过程中,如因违约行为给受益人造成的经济损失。
2. 本保函担保范围包括但不限于以下内容:(1)申请人未能按照基础合同约定完成工程;(2)申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程;(3)申请人未能按照基础合同约定履行其他义务;(4)因申请人违约行为导致的受益人损失,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、律师费、诉讼费等。
二、保函有效期1. 本保函自开立之日起至基础合同约定的工程竣工日期后[天数]日止,但最迟不超过[年月日]。
2. 如基础合同因任何原因提前终止,本保函自终止之日起[天数]日内失效。
三、付款条件1. 受益人有权在以下情况下向开立人发出付款通知:(1)申请人未能按照基础合同约定完成工程;(2)申请人未能按照基础合同约定的时间和质量完成工程;(3)申请人未能按照基础合同约定履行其他义务;(4)因申请人违约行为导致的受益人损失。
2. 开立人在收到受益人发出的符合本保函规定的书面付款通知后[天数]日内,无条件支付受益人要求支付的款项。
四、保函变更与解除1. 本保函一经签订,对双方具有法律约束力。
如需变更或解除本保函,应经受益人与申请人协商一致,并以书面形式通知开立人。
2. 本保函的变更或解除不影响已发生的违约行为和损失的赔偿。
五、其他约定1. 本保函的开立、使用、管理及解释均适用中华人民共和国法律。
建设工程款项履约保函格式
编号:__________建设工程款项履约保函格式甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式合同编号_________一、合同主体名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1 背景和目的2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。
三、定义与解释3.1 专业术语(1)建设工程:指甲方与承包商签订的主合同中约定的工程项目。
(2)工程款项:指甲方根据主合同的约定应支付给承包商的工程进度款、结算款等款项。
(3)履约保函:指甲方为担保承包商履行主合同约定的工程款项支付义务,由乙方出具的保函。
3.2 关键词解释(1)担保人:指本合同乙方,为承包商提供履约担保的法人或其他组织。
(2)委托人:指本合同甲方,要求乙方提供履约保函的法人或其他组织。
(3)承包商:指与甲方签订主合同的第三方,承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照本合同的约定出具履约保函。
(2)甲方应确保主合同的签订和履行符合相关法律法规的要求。
(3)甲方应在承包商履行主合同约定的工程款项支付义务后,及时通知乙方解除担保责任。
4.2 乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供与履约保函相关的资料和信息。
(2)乙方应在收到甲方通知后,按照本合同的约定出具履约保函。
(3)在承包商未履行主合同约定的工程款项支付义务时,乙方应按照本合同的约定承担担保责任。
建行履约保函范本
保函010--A履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
建设履约保函格式模板
建设履约保函格式模板
建设履约保函(格式)
建设履约保函格式
不可撤销的银行保函编号:
日期:
受益人:***市城市内河管理处(以下简称“甲方”)
地址:
邮政编码:
申请人:(以下简称“乙方”)
地址:
邮政编码:
鉴于申请人[ ](以下简称“乙方”)与甲方于2015 年月日签订了关于***市***江上游植物园段(***河)流域治理PPP项目(以下简称“项目”)《项目协议》及其附件。
根据该协议之规定,乙方负责成立项目公司并按照受益人要求投资建设本项目,乙方应向甲方提供由其认可的银行保函,以担保项目公司在经营期内全面、正确地履行项目投资和建设等义务。
我行同意为项目公司出具上述担保函,并特此确认:若因乙方违反《项目协议》及其附件中所确定的义务,我行作为担保人并代表项目公司向甲方负责,担保金额为壹仟万元人民币(人民币:10,000,000)。
我行无条件地、不可撤销地承诺,在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内,我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项,并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。
我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。
我行承诺并保证,甲方与乙方之间可能对《项目协议》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充,都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。
我行在此放弃对此类更改、补充或修改要
求给予通知的权利。
本保函自签署之日年月日起至年月日(乙方提交运营维护保函之日)
第1页/共 2 页。
履约保函(建行)
履约保函
保函编号:
致(下称受益人):
鉴于(下称“被保证人”)已与贵方签订了的施工合同。
我方在此接受被保证人的委托,向受益人提供履约保证担保:
一、本保证最高担保金额为人民币¥元(小写)(大写)。
二、本保证担保的保证期间自年月日至年月日。
三、被保证人在履行合同过程中不承担合同约定的相关责任与义务,且被保证人已不能履行应对受益人所负担的责任与义务时,我方保证在收到受益人书面索赔通知后的30天内在本保证担保的最高担保金额内向受益人承担一般保证责任。
四、符合法律规定的有效索赔通知必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
索赔通知须于我行营业时间内送达,当日营业时间结束后送达的视为下一个银行工作日送达。
五、我方提供本保证担保后,受益人与被保证人对合同进行修订的,应当将修订后的合同原件送我方备案,对直接影响合同履行的相关条款进行修订的,应经我方书面同意。
但无论如何我方保函项下责任和义务不因任何原因而加重。
六、本保证担保的保证期间届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额,我方的保证责任免除。
七、本保证担保项下的权利不得转让。
八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。
保证人:(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章):
单位地址:
邮政编码:电话:传真:
日期:年月日
(本保函失效后,请将原件退回我方注销)。
建设工程款项履约保函格式
编号:__________建设工程款项履约保函格式第一篇:通用版范文第二篇:中介版范文第三篇:甲方主导版范文第四篇:乙方主导版范文第五篇:纯商业化应用场景版范文甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日建设工程款项履约保函格式本合同目录一览1. 保函定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 保证人信息2.1 保证人名称2.2 保证人地址2.3 保证人联系方式3. 被保证人信息3.1 被保证人名称3.2 被保证人地址3.3 被保证人联系方式4. 保函金额4.1 保函金额数额4.2 保函金额计算方式5. 保函有效期5.1 保函起始日期5.2 保函终止日期6. 保函的启用与暂停6.1 启用条件6.2 暂停条件7. 保函的履行7.1 保证人履行义务7.2 被保证人履行义务8. 保函的修改与终止8.1 修改条件8.2 终止条件9. 保函的索赔与赔付9.1 索赔条件9.2 赔付程序10. 保证人的权利与义务10.1 权利10.2 义务11. 被保证人的权利与义务11.1 权利11.2 义务12. 争议解决方式12.1 协商解决12.2 调解解决12.3 仲裁解决12.4 法律诉讼13. 保函的保管与传递13.1 保管人13.2 传递方式14. 其他条款14.1 违约责任14.2 合同的变更与解除14.3 法律适用14.4 合同的签署与生效第一部分:合同如下:1. 保函定义与范围1.1 定义本保函是由保证人向被保证人发出的,用以保证被保证人在建设工程合同履行过程中,按约定支付款项的书面担保文件。
1.2 范围本保函适用于保证人在工程合同约定的期限和范围内,按合同约定的金额和方式向被保证人支付款项的义务。
2. 保证人信息2.1 保证人名称保证人全称:X工程有限公司2.2 保证人地址保证人地址:X省X市X区X路X号2.3 保证人联系方式保证人电话:3. 被保证人信息3.1 被保证人名称被保证人全称:X建设有限公司3.2 被保证人地址被保证人地址:X省X市X区X路X号3.3 被保证人联系方式被保证人电话:4. 保函金额4.1 保函金额数额保函金额为人民币万元整。
履约保函格式
履约保函格式履约保函(格式)致:(发包人)鉴于:1、贵公司将与公司(下称“承包人”)签署(合同编号:,下称“合同”);2、根据规定,为保证承包人严格按合同规定履行合同义务,承包人应按贵公司要求向贵公司提供一份经贵公司批准的由银行提供的履约保函;3、本银行同意为承包人提供连带责任担保。
本银行不可撤销、无条件地向贵公司提供总额为元整(小写:¥元)人民币的连带责任履约担保。
如承包人在履行本合同过程中出现下述情况,贵公司有权在不向本银行提供任何证明资料、无须陈述任何理由、无论承包人同意与否的情况下,在任何时候书面要求本银行向贵公司支付上述担保总额之内的贵公司认为适宜的金额,本银行将无条件立即向贵公司予以支付:●如果贵公司认为在合同执行期间承包人未能履行合同规定的义务或未严格按照合同规定履行合同义务;●或在本保函有效期结束前,贵公司认为有必要继续延长本保函有效期,而承包人未根据贵公司要求的时间和内容提交新的履约保函。
合同的任何变更、工程的分包,及贵公司的任何疏漏、容忍或宽恕均不解除本银行在本保函下的任何责任,且对本保函的效力不构成任何影响。
上述有关合同变更、工程的分包等事项无须通知本银行。
本银行承诺无条件放弃根据《中华人民共和国担保法》第20条所拥有的抗辩权利。
本保函自本银行签字、盖章之日起生效,至工程竣工验收合格、贵公司为整个工程签发工程接收证书三个月之后,或在本银行应贵公司要求支付担保金额达到本保函规定的限额后自动失效(上述两种条件满足一种即视为失效条件成立)。
本保函开出后,我行将通过下述确认方式向发包人指定银行发出确认电文,确认电文的关键内容包括:保函编号、合同编号、担保金额、受益人等。
本保函受中华人民共和国法律的约束并依其解释。
担保银行名称:担保银行地址:银行法定代表人(授权人):银行盖章:日期:廉洁协议廉洁协议为规范经营行为,进一步加强党风廉政建设,促进合同双方诚信共廉,防止违规违纪问题的发生,特签定本协议。
建设工程履约保函
建设工程履约保函
建设工程履约保函
编号:
致:(受益人):
鉴于:(以下简称“承包人”)与(以下简称“发包人”)就签订《建设工程施工合同》(以下简称“合同”),你方在合同中要求承包人向你方递交以下金额的建设工程履约保函,作为承包人履行本合同责任的保证,本银行(公司)同意为承包人出具保函。
在本保函有效期内,本银行(公司)向你方承担支付人民币(大写)
的责任,并无条件受本保函的约束。
承包人在合同履行过程中,由于资金、技术、质量、安全或其它非不可抗力等原因给你方造成经济损失或合同约定工期延误,在你方以书面形式提出要求得到上述金额的任何付款时,本银行(公司)于七日内给予支付,不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
本银行(公司)放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额的款项再向我公司提出要求的权利。
本银行(公司)还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下,即使工程或合同文件发生变化、补充或修改,本公司承担本保函的责任也不改变,有关上述变化、补充或修改也无需通知本公司。
本保函有效期自年月日至年月日。
本保函提前解除担保效力,需由被保证人一并提供本保函原件及你方签章确认的《解除【履约保函】通知书》。
担保人名称:
法定代表人:
联系人:联系人电话:
开立日期:年月日。
中国建设银行保函的格式是怎样的
中国建设银⾏保函的格式是怎样的中国建设银⾏保函(格式)保证⼈声明条款:⼀、本保函根据《中国建设银⾏法⼈授权制度》(试⾏)、《中国建设银⾏信贷授权管理办法》(试⾏)和《中国建设银⾏保证业务办法》的规定,在授权权限内签发。
⼆、本保函载明的保证额度将随被保证⼈逐步履⾏保函项下合同或协议约定的义务⽽相应递减。
三、未经本⾏书⾯同意变更本保函项下合同或协议的内容,或因保证事项所依据的国家计划被取消,或因不可抗⼒致使本保函项下合同或协议⽆法履⾏,或因受益⼈违反本保函项下合同或协议致使保函履⾏⽆意义,或时,本⾏有权⽴即终⽌本保函的效⼒,不再承担保证责任及其他任何责任。
四、如本保函项下的合同或协议⽆效,本保函⽆效。
五、本保函项下的权利不得转让、不得设定担保。
六、如本保函受益⼈、保证事项、保证⾦额、保证期间、保证⼈公章及其法定代表⼈或授权代理⼈签字等项内容不全或保函内容有涂改的,本保函不⽣效。
七、因本保函发⽣争议协商解决不成,应向本⾏所在地⼈民法院提起诉讼。
本保函所适⽤的法律为中华⼈民共和国法律。
⼋、本保函终⽌或失效后受益⼈应将本保函退还我⾏。
格式⼀投标保函编号:致受益⼈(招标⽅):因被保证⼈(以下简称投标⽅)参加以你⽅为招标⽅的投标,我⾏已接受投标⽅的请求,愿向你⽅提供如下保证:⼀、本保证担保的范围为(币种及⾦额)。
⼆、本保证担保的⽅式为连带责任保证。
三、本保证担保的期间⾃年⽉⽇⾄年⽉⽇。
四、在本保证期间内,如被保证⼈(违约情形),我⾏将在收到你⽅符合下列条件的索赔通知后个⼯作⽇内,凭本保函向你⽅⽀付本保证担保范围内你⽅索赔的⾦额:(⼀)你⽅的索赔通知必须以书⾯形式提出,索赔通知应由你⽅法定代表⼈或授权代理⼈签字并加盖单位公章;(⼆)你⽅的索赔通知必须在本保证期间内送达我⾏;(三)你⽅的索赔通知必须同时附有:1.声明你⽅索赔的款额并未由被保证⼈或其代理⼈以其他⽅式直接或间接地⽀付给你⽅;2.证明被保证⼈有上述违约事实的证据或相关的证明材料。
建行履约保函 标准格式
保函010--A履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
建设工程施工合同履约保函
建设工程施工合同履约保函【建设工程施工合同履约保函】致:(业主全称)地址:电话:传真:尊敬的(业主全称):根据贵方与(承包商全称)签订的建设工程施工合同(以下简称“合同”),我行(担保银行名称)特此开立本履约保函,以确保(承包商全称)能够严格履行合同中规定的义务和责任。
一、保函金额本履约保函的金额为(币种及金额),该金额是根据合同总价的(百分比)%确定,用于确保(承包商全称)能够按照合同约定完成工程。
二、有效期本保函自(起始日期)起生效,至(终止日期)止,除非提前终止或延长。
在有效期内,如果(承包商全称)未能履行合同中的任何义务,我行将在收到贵方的书面索赔通知后,无条件地向贵方支付不超过保函金额的款项。
三、索赔条件1. 如果(承包商全称)未能按照合同规定的质量、时间或其他条件完成工程;2. 如果(承包商全称)中途放弃工程或无法继续履行合同;3. 如果(承包商全称)未能在规定时间内修复缺陷或损害;4. 其他合同中明确规定的情形。
四、索赔程序贵方在发现(承包商全称)未能履行合同义务时,应立即书面通知我行,并提供相关证明材料。
我行将在收到索赔通知后的(指定天数)个工作日内进行核实,并按照约定向贵方支付相应的赔偿金。
五、责任限制我行的赔偿责任仅限于本保函所载明的金额,并且一旦赔偿,本保函即告终止。
我行不对任何间接损失或超出保函金额的损失承担责任。
六、适用法律本保函的开立、效力、解释、履行及争议解决均适用(指定国家/地区)的法律。
七、其他条款1. 本保函不得转让,除非得到我行的书面同意;2. 我行有权要求贵方提供(承包商全称)违约的证据;3. 本保函的任何修改或补充均需以书面形式经双方同意后方可生效。
请贵方确认本保函内容无误,并在收到后尽快回复确认。
如有任何疑问,请及时与我行联系。
此致敬礼!担保银行名称授权签字人:日期:。
银行履约保函范本
银行履约保函范本
履约保函范本
甲方:(银行名称)
乙方:(甲方所保护的公司名称)
保证金额: RMB (具体保证金额)
保函编号:
甲方向乙方发出如下履约保函:
乙方同意接受甲方出具的履约保函,以甲方为保证人,为保证乙方按照下列合同的约定履行其在此合同项下的全部承担,保证金授权总额人民币(具体保证金额)元整。
该保函的有效期为自(具体时间)起至(具体时间)截止。
在保函有效期内,如果乙方违反本合同的约定,未能履行合同义务,甲方将以保函约定的方式向乙方支付保证金或履行相应的合同义务。
在甲方向乙方支付保证金或
履行相应的合同义务后,甲方将有权要求乙方在合理期限内偿还相应款项。
如果乙方
履行了合同义务,甲方将解除本保函。
本保函证明的是甲方在乙方违约的情况下,向甲方支付预先确定的保证金的承诺。
这是一份法律文件,具有法律效力,并且不能被撤销。
乙方必须自行承担合同的履行责任,甲方的出具保函仅仅是作为乙方承诺合同履行的辅助措施,保函并不解除乙方在合同项下承担的任何义务和责任。
本保函有效期自签署之日起生效,有效期到期时,甲方应根据乙方的具体情况,在未接到乙方书面通知的情况下自动延期一个月。
本保函一经使用将自动失效。
本保函的任何争议应当提交至相关保函条款的起草并签订当时所遵守的仲裁规则和仲裁地,由双方协商后从相关仲裁机构(如上海国际经济贸易仲裁委员会)中选举
一个仲裁员进行仲裁。
仲裁裁决是最终的,对双方都是有约束力的。
甲方:
(签字)
日期:年月日
乙方:
(签字)
日期:年月日。
工程履约保函格式
中国人民建设银行不可撤销的保函建银保No:____________担保类别:_____________________担保受益人:___________________担保银行:_____________________担保有效期:___________________固定条款本保函根据中国人民建设银行总行授权签具。
我行的担保是依据《中国人民建设银行担保业务暂行办法》和委托人的申请及我行与委托人签订的担保协议向受益人提供的。
本保函是无(或有)条件不可撤销的信用保函。
本保函由担保银行自主出具,一经出具即具有法律约束力,各方当事人均不得擅自变更和解除各自的责任。
但在担保有效期内发生下列两种情况,可变更或终止保函:一、担保银行与受益人经过协商双方同意修改,或因担保事项所依据的国家计划修改,得换开新的保函。
二、保函项下合同的标的、数量、履行期限和违约责任等主要条款修改而未经担保银行同意,或因担保事项所依据的国家计划被取消,或因不可抗力致使保函项下合同无法履行,或因受益人违反保函项下经济合同致使保函履行无意义时,担保银行可终止本保函的效力。
如本保函受益人、担保事项、担保期限、担保金额、本行公章和法定代表人签字等项内容不全,本保函无效。
本保函不得转让,不得贴现,不得用于抵押。
本保函有效期自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。
保函失效后受益人应将本保函退还我行。
附保函内页参考格式一:预收款退款保函(受益人):(委托人)系我行客户,其结算保证金存款户帐号__________________。
该单位已于_________年_________月_________日与你方协商,该单位预收你方备料款_________元,用于_________工程项下__________________等用途,我行已接受该单位委托,愿保证该单位预收款专款专用,如该单位不按指定用途使用上述预收款项,我行将按照你方要求将预收退还你方。
建行履约保函(标准格式)
保函010-- A履约保函编号:致受益人:因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种:1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
保函(履约)---建行境外履约保函标准格式
保函(履约)---建行境外履约保函标准格式PERFORMANCE GUARANTEE (履约保函)GUARANTEE NO.DATE OF ISSUE:PRINCIPAL:(NAME AND ADDRESS)BENEFICIARY:(NAME AND ADDRESS)GUARANTOR:CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BRANCH GUARANTOR ADDRESS:WE(THE GUARANTOR) HAVE BEEN INFORMED THAT ,(HEREINAFTERCALLED “THE PRINCIPAL”),HAS ENTERED INTO CONTRACT NO. DATED WITHYOU FOR THE SUPPLY OF (请填写货物或服务描述).FURTHERMORE, WE UNDERSTAND THAT , ACCORDING TO THE CONDITIONS OF THE CONTRACT,A PERFORMANCE GUARANTEE IS REQUIRED.AT THE REQUEST OF THE PRINCIPAL, WE HEREBY IRREVOCABLY UNDERTAKE TO PAY YOU AN AMOUNT NOT EXCEEDING IN TOTAL OF (SAY: ) AFTER RECEIPT BY US OF YOUR FIRST DEMAND IN WRITINGSTATING :1) THE NUMBER AND DATE OF OUR GUARANTEE UNDER WHICH YOUR CLAIM IS MADE AND2) THE AMOUNT YOU CLAIM AND3) THAT THE PRINCIPAL IS IN BREACH OF HIS OBLIGATION(S) UNDER THE CONTRACTCONDITIOINS; AND4) THE RESPECT IN WHICH THE PRINCIPAL IS IN BREACH;AND5) THAT YOU HAVE FULFILLED YOUR OBLIGATION(S)IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACTAND THUS THE PRINCIPAL CAN NEITHER ASCRIBE THE BREACH OF HIS OWN OBLIGATIONS TO THEBENEFICIARY NOR EXEMPT HIMSELF FROM THE OBLIGATIONS THEREOF.FOR THE PURPOSE OF IDENTIFICATION YOUR WRITTEN STATEMENT MUST BE DULY SIGNED ANDPRESENTED THROUGH YOUR LOCAL BANK AND YOUR SIGNATURE(S) ON THE DEMAND IN WRITINGMUST BE VERIFIED AND AUTHENTICATED BY THE PRESENTING BANK WHICH MUST CONFIRM TO THIS EFFECT THROUGH AUTHENTICATED SWIFT( OR TESTED TELEX) MESSAGE TO US.THIS GUARANTEE SHALL EXPIRE ON OR UPON SHIPMENT OF THE GOODSWHICHEVER IS EARLIER. THE SHIPMENT OF THE GOODS IS EVIDENCED BY PRESENTATION BY THEPRINCIPAL TO US OF COPY(IES) OF THE CORRESPONDING INVOICE AND THE BILL OF LADINGWHICH SHALL BE ACCEPTED AS CONCLUSIVE EVIDENCE THAT OUR GUARANTEE HAS EXPIRED.ANY DEMAND FOR PAYMENT AND DOCUMENTS REQUIRED UNDER THIS GUARNATEE MUST BE RECEIVEDBY US BEFORE ITS EXPIRY AT OUR ADDRESS STATED ABOVE. UPON EXPIRY PLEASE RETURN THEORIGINAL GUARANTEE TO US. BUT THIS GUARANTEE WILL BECOME NULL AND VOID UPON EXPIRYWHETHER THE ORIGINAL GUARANTEE IS RETURNED TO US OR NOT.THIS GUARANTEE WILL COME INTO EFFECT FROM THE ISSUING DATE OF LETTER OF CREDIT IN FAVOR OF AND ACCEPTABLE TO THE PRINCIPAL AND SUBJECT TO A NOTICE THROUGH AUTHENTICATED SWIFT OR TESTED TELEX SENT BY US CONFIRMING SUCH DATE. (履约保函通常与信用证搭配使用且应与信用证同时生效。
建设工程承包合同履约保函模板
建设工程承包合同履约保函模板---建设工程承包合同履约保函致:[业主单位名称]根据[承包商名称]与贵单位签订的关于[具体工程项目名称]的建设工程承包合同(以下简称“合同”),我方作为承包商的担保人,特此向贵单位出具不可撤销的履约保函。
1. 保函金额:本保函的保证金额为人民币[具体金额]元整(¥[金额大写]),该金额相当于合同总价的[百分比]%。
2. 保函有效期:自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
3. 保函条件:若承包商未能按照合同约定履行其义务,包括但不限于工程质量、工期、安全等方面的要求,或未能及时支付工程款项给分包商、供应商等第三方,造成工程无法正常进行或产生其他违约情形,贵单位有权在通知我方后,直接从本保函中扣除相应的违约金或损失费用。
4. 保函的解除:当工程竣工验收合格,且承包商已完全履行合同约定的所有义务,包括支付所有应付款项给分包商、供应商等第三方,无任何争议和索赔时,本保函自动解除。
5. 保函的转让:未经我方书面同意,贵单位不得将本保函项下的权利转让给任何第三方。
6. 法律适用:本保函受[国家名称]法律的管辖并依其解释。
7. 争议解决:因本保函引起的或与本保函有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任一方可提交[国家名称]有管辖权的法院诉讼解决。
8. 其他条款:本保函的任何修改、补充均需双方协商一致,并以书面形式确认。
本保函一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
担保人(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________日期:____年____月____日---。
工程建设合同履约保函
工程建设合同履约保函【保函名称】《工程建设合同履约保函》【内容】甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方已就___________工程(以下简称“本工程”)达成建设合同,为确保合同的顺利履行,经双方协商一致,特订立本保函。
一、保函金额:本保函的金额为人民币_______元,该金额为本工程合同总价的_____%,用于确保乙方履行合同中的全部义务。
二、保函期限:本保函自____年____月____日起生效,至____年____月____日终止,除非根据合同约定提前解除或延长。
三、保函条件:1. 若乙方未能按照合同规定的要求和时间节点完成工程质量、进度等义务,甲方有权书面通知乙方,并从保函金额中扣除相应的违约金。
2. 若乙方违反合同规定,导致工程延期或质量问题,甲方可要求乙方赔偿相应损失,并可动用保函金额进行赔偿。
3. 若因乙方原因导致合同解除,甲方有权要求乙方承担违约责任,并可用保函金额抵扣应支付的违约金。
4. 在保函有效期内,若乙方完全履行了合同义务,未发生违约行为,保函金额应在保函到期后无息退还给乙方。
四、其他条款:1. 本保函一经签署,即构成合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 本保函项下的任何争议,均应提交_____仲裁委员会按照提交仲裁时的仲裁规则进行仲裁解决。
3. 本保函的解释权及修改权属于甲乙双方共同协商确定。
任何一方不得擅自解释或修改保函条款。
五、签字盖章:本保函一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日【结束语】。
建行履约保函(非标格式)
保函010--A履约保函致受益人福建福平铁路有限责任公司:因上海华东铁路建设监理有限公司(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为南铁监招2013-74号的改建铁路南平至龙岩线扩能改造工程NLJL-Ⅷ标段监理(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) 人民币玖拾叁万元整(下称“保证金额”)。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第壹种:1.本保函有效期至2017 年12月30 日止。
2. 此栏空白。
四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后柒个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;(二)索赔通知必须同时附有:1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:上海市闸北区天目西路290号。
五、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
六、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第壹种方式解决:(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交此栏空白仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
七、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
八、本保函适用中华人民共和国法律。
九、其他条款:(一)本保函有效期届满或提前终止,本保函自动失效,我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭,此后提出的任何索赔均为无效索赔,我行无义务作出任何赔付。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建行履约保函标准格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
保函010--A
履约保函
编号:
致受益人:
因(下称“保函申请人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行接受保函申请人的请求,愿就保函申请人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证:
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) (下称“保证金额”)。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种:
1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内,如保函申请人违反上述合同或协议约定的义务,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:
(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;
(二)索赔通知必须同时附有:
1.一项书面声明,声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方;
2. 证明保函申请人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下权利不得转让,不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;保函申请人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:
(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止,本保函失效,我行在本保函项下的责任消灭,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款:
(一)本保函有效期届满或提前终止,本保函自动失效,我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭,此后提出的任何索赔均为无效索赔,我行无义务作出任何赔付。
(二)所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址,即每个银行营业日【】点前,否则视为在下一个银行营业日到达。
十二、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
保证人(公章):
负责人或授权代理人(签字):
签发日期年月日。