农民工工资专用账户管理协议
农民工工资专用账户合同5篇
农民工工资专用账户合同5篇篇1甲方（总承包企业或建设单位）：______________________乙方（相关劳务分包单位）：_______________________丙方（银行机构）：__________________________________为保障农民工的合法权益，确保农民工工资按时足额支付，根据《中华人民共和国劳动法》、《合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就农民工工资专用账户设立及资金监管事宜达成如下协议：一、合同目的和原则本合同旨在规范农民工工资的支付流程，确保农民工工资按时足额支付，保障农民工的合法权益。
各方应遵循诚信合作、风险共担的原则，确保专用账户资金安全。
二、账户设立和监管1. 丙方负责为甲方设立农民工工资专用账户（以下简称“专用账户”）。
专用账户资金用于乙方农民工工资的支付，不得挪作他用。
2. 甲方须按照本合同约定，按时将应付给乙方的农民工工资款项汇入专用账户。
3. 丙方负责对专用账户资金进行监管，确保资金用于农民工工资支付。
未经乙方同意，甲方不得擅自将专用账户资金转出。
三、工资支付流程1. 乙方应按照相关法律法规及合同约定，及时向甲方提交农民工工资支付申请。
2. 甲方收到乙方的工资支付申请后，应在约定的时间内审核并汇至专用账户。
3. 丙方在收到款项后，按照本协议对账户资金进行监管，并确保资金专款专用。
4. 农民工工资支付完毕后，丙方应及时向甲方和乙方提供支付凭证。
四、各方权利义务1. 甲方应按时足额将农民工工资款项汇入专用账户，并对所提供资料的真实性、合法性负责。
2. 乙方应合法用工，按时向甲方提交工资支付申请，并对申请的真实性负责。
3. 丙方应设立专用账户，对账户资金进行监管，确保资金专款专用，并承担账户安全及资金监管责任。
4. 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
五、违约责任1. 甲方如未按本合同约定将工资款项汇入专用账户，应承担违约责任，并按日向乙方支付违约金。
农民工工资专户资金监管协议
农民工工资专户资金监管协议甲方（建设单位）：乙方（总包单位）：丙方（银行）：根据《保障农民工工资支付条例》（以下简称条例）等法律法规要求，为保证农民工工资专用账户（以下简称专户）资金专款专用，甲乙双方共同委托丙方作为XX建设项目的-项目专户资金监管银行，按本协议约定为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。
甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一条、农民工工资专用账户的设立乙方须在丙方处设立农民工工资专户，乙方不得擅自动用专户资金。
账户信息如下：户名：账号：开户行：第二条、农民工工资专用账户的管理工程项目建设期间，丙方负责按本协议的约定对专户内资金进行监管，丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
第三条、丙方监管职责及义务丙方作为受托监管银行，应履行以下职责：（一）协助乙方设立农民工工资专户，保管专户内资金，确保资金安全；（二）根据乙方提交的代发／转账指令及工资清单，为乙方完成专户资金划付。
第四条、协议期限丙方对专户内资金履行监督职责的期限自协议生效日且农民工工资资金已转入专户时起至专户销户之日或当地政府主管部门书面通知为止。
第五条、乙方须向丙方提供《工程施工合同》和每月农民工工资清单，《工程施工合同》和工资清单的真实性、合理性及准确性由乙方负责并承担一切法律后果。
第六条、受托资金存入根据《工程施工合同》约定，甲方应当每月将工资性工程进度款划入约定的专户，丙方确认资金到账后按本协议约定对专户资金履行管理职责。
第七条、受托资金拨付乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性、合理性及准确性由乙方负责，丙方根据乙方提供的代发数据对受托资金进行划付。
乙方确认其提供的农民工个人银行卡持卡人是法律法规要求的、项目下为乙方提供劳务并由乙方实名制管理的农民工，其提供的代发数据是真实应当发放给农民工为乙方提供劳动后应当获得的劳动报酬。
乙方向丙方提供上述农民工个人信息并由丙方进行处理行为，已由乙方作为责任方取得农民工个人的同意和授权，相关个人信息处理责任由乙方承担，如违反此项承诺给丙方造成损失的，由乙方承担一切法律后果。
农民工工资专户管理协议书范本
农民工工资专户管理协议书范本农民工工资专户管理协议书甲方（单位或个人）：______________，地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
乙方（单位或个人）：______________，地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
鉴于甲、乙双方在保障农民工工资应得权益，维护社会稳定等方面存在共同愿望和需要，为确保农民工工资的按时足额支付，依法采取保障措施，双方达成如下协议：第一条甲方根据国家有关法律法规及《劳动合同法》的规定，保障农民工的合法权益，将其应付工资及补偿款分别存入银行指定的农民工工资专户。
第二条甲方为每一名签订劳动合同的农民工开立一张农民工工资专户，并向乙方提供相应银行帐号及户名等信息。
第三条乙方应当持有合法证件并在其工作岗位上负责签收、核对、发放农民工工资。
第四条甲方应当及时支付农民工应得工资，并按照国家相关规定及约定向农民工的专户中存入相应的工资款及补偿款，保证农民工的工资全部存入农民工工资专户。
若发生错账或发工资延误等情况，甲方应当及时了解原因并采取相应措施，保障农民工权益。
第五条农民工工资专户开户行应当设立专用帐户，专款专存，并受国家监管。
开户行负责监督和检验农民工工资专户余额的核准和管理情况的监督和管理。
第六条乙方应当履行义务，审核农民工工资及社会保险等款项客观真实性，并向甲方提供相关核对报告。
双方共同监督农民工工资专户的归集使用情况。
第七条受理农民工工资专户开户的银行在受理开户前，应当核实申请人的身份及签署授权委托书等证明文件，通过银行开户协议书确认，并每月向甲、乙双方提供工资及其它加班费、奖金、补贴的账户余额清单。
第八条在农民工应得工资全部支付后，甲方应要求乙方自行核对清楚，进行冻结，不得随意解冻，并确保农民工应得工资的“拨冻解冻”和“余额核对”不是由同一人进行。
2024年农民工专户三方协议书范文范本
2024年农民工专户三方协议书范文范本甲方（用人单位）：______________________乙方（农民工）：______________________丙方（农民工专户管理机构）：_____________________鉴于甲方为合法注册成立的企业，乙方为具有完全民事行为能力的自然人，丙方为依法设立的农民工专户管理机构，现三方就乙方在甲方单位的劳动关系及工资支付事宜达成如下协议：第一条协议目的为保障乙方的合法权益，确保甲方按时足额支付乙方工资，甲方、乙方、丙方依据相关法律法规，特订立本协议。
第二条协议期限本协议自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条工资支付1. 甲方应按照国家及地方相关法律法规的规定，按时足额支付乙方工资。
2. 甲方应将乙方工资支付至丙方设立的农民工专户。
3. 乙方同意甲方将工资支付至丙方设立的农民工专户，并授权丙方按月将工资支付给乙方。
第四条工资支付方式1. 甲方应通过银行转账方式将乙方工资支付至丙方设立的农民工专户。
2. 丙方应在收到甲方支付的工资后，于每月____日前将工资支付给乙方。
第五条工资支付凭证1. 甲方应向丙方提供工资支付凭证。
2. 丙方应在支付工资时向乙方提供工资支付凭证。
第六条乙方权利与义务1. 乙方有权要求甲方按时足额支付工资。
2. 乙方应遵守甲方的劳动纪律和规章制度。
3. 乙方应配合甲方和丙方完成工资支付的相关手续。
第七条甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方履行劳动义务。
2. 甲方应按时足额支付乙方工资。
3. 甲方应向丙方提供乙方的工资支付凭证。
第八条丙方权利与义务1. 丙方有权要求甲方按时足额支付乙方工资。
2. 丙方应按月将工资支付给乙方。
3. 丙方应妥善保管乙方的工资支付凭证。
第九条违约责任1. 如甲方未按时足额支付乙方工资，甲方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 如乙方未履行劳动义务，乙方应承担违约责任。
建设工程农民工工资专用账户资金托管协议
建设工程农民工工资专用账户资金托管协议甲方：（委托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（受托方名称）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方为开展建设工程相关工作，需要向乙方托管建设工程农民工工资专用账户资金，现双方达成如下协议：
第一条账户开立
1. 乙方应根据甲方需求，依法依规为甲方开立建设工程农民工工资专用账户，并提供相应的账户信息。
2. 乙方应妥善保管账户信息，确保账户资金安全。
第二条资金管理
1. 甲方应按照相关法律法规和规定，及时将建设工程中涉及的农民工工资资金转入该专用账户，并及时办理相关手续。
2. 乙方应按照甲方的指示，对账户资金进行专项管理，保障农民工工资的安全及合法权益。
第三条资金支付
1. 甲方应提供农民工工资支付计划及相关资料，并严格按照计划向乙方提供支付指令。
2. 乙方应按照甲方的支付指令，及时足额向农民工发放工资，并及时报告支付情况。
第四条资金监督
1. 双方应定期进行账户资金的对账对决，确保账户资金的准确性和完整性。
2. 双方应积极配合监管机构对账户资金进行监督检查，保证账户资金的合法合规。
第五条争议解决
1. 双方因本协议履行发生争议应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至账户资金全部支付完毕并经双方确认完结之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
农民工工资专用账户合同5篇
农民工工资专用账户合同5篇篇1农民工工资专用账户合同甲方：XXX公司（以下简称“公司”）地址：XXXXX法定代表人：XXX乙方：XXX（以下简称“农民工”）身份证号码：XXXXX联系电话：XXXXX为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本合同。
第一条合同目的为保障农民工的劳动报酬安全，确保农民工的合法权益，甲方向乙方支付的工资将由双方约定的农民工工资专用账户进行收取。
第二条工资支付1. 甲方应当按照国家规定的工资标准和计发工资期限，将乙方的工资支付至农民工工资专用账户中。
2. 乙方应当如实填写农民工工资专用账户的开户信息，并确保账户信息的准确性。
3. 乙方有权随时查询农民工工资专用账户的收支情况，甲方应当提供必要的协助。
第三条账户管理1. 乙方应当妥善保管农民工工资专用账户的银行卡和账户信息，不得私自更改账户信息或将银行卡转让给他人。
2. 若乙方发现有异常或不正常的账户变动，应及时向甲方报告，并配合甲方进行核查和处理。
第四条合同解除1. 若乙方违反本合同规定，在提前书面通知后仍未履行义务的，甲方有权解除本合同并终止支付工资。
2. 乙方有权在提前书面通知后解除本合同，甲方应当在解除合同后的合理期限内支付剩余工资。
第五条争议解决本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
如双方就合同履行发生争议，应当友好协商解决。
协商不成的，最终由双方协商一致选择向上级劳动争议仲裁委员会进行仲裁。
第六条其他约定1. 本合同自双方签字生效，至工资支付完毕终止。
2. 本合同的任何修改、补充、终止，均需经双方书面协商一致，并办理法律手续。
甲方（公司）：___________ 乙方（农民工）：___________签字：___________ 签字：___________日期：___________ 日期：___________篇2农民工工资专用账户合同为了规范农民工工资支付管理，保障农民工权益，提高农民工工资支付的保障水平，特制定本合同。
农民工工资专用账户合同6篇
农民工工资专用账户合同6篇篇1甲方（用工单位）：_________________________乙方（开户银行）：_________________________鉴于甲乙双方为了保障农民工工资的按时足额支付，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定，经过友好协商，达成以下农民工工资专用账户合同协议。
一、账户开设及监管目的第一条：为确保农民工工资的及时支付，保障农民工的合法权益，甲方在乙方处开设农民工工资专用账户（以下简称“专用账户”）。
二、账户管理第二条：甲方应在乙方处办理开户手续，并提供相关证明材料。
乙方应为甲方开设专用账户，并对账户内的资金进行严格监管。
第三条：甲方应将农民工工资款项汇入专用账户，并确保资金及时足额到账。
乙方应及时入账，并出具相应的凭证。
第四条：甲方应按月向乙方提供农民工工资清单及相关支付依据。
乙方应根据甲方提供的资料进行核对，确保工资的按时足额支付。
三、资金监管第五条：乙方应对专用账户内的资金进行严格监管，确保资金专款专用，不得擅自挪用。
第六条：甲方保证按时足额汇入工资款项，如因甲方原因导致工资未能按时支付，乙方应及时向甲方提出预警并报告有关部门。
第七条：乙方应在每月的固定时间内，将专用账户内的资金情况向甲方进行通报，并提供相关凭证。
四、合同变更与解除第八条：如需变更本合同重要事项，甲乙双方应协商一致，书面变更本合同。
第九条：本合同在以下情况下可以解除：（一）甲乙双方协商一致解除合同；（二）因不可抗力致使合同目的无法实现；（三）一方严重违约，另一方有权解除合同。
五、违约责任第十条：如甲方未能按时足额汇入工资款项，导致工资未能按时支付，甲方应承担违约责任，并支付违约金。
第十一条：如乙方未能履行监管职责，擅自挪用专用账户资金，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。
六、争议解决第十二条：本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议(2022年版)
附件1福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议（2022年版）甲方（建设单位）：乙方（总包单位）：丙方（开户银行）：根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。
甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。
第一章专用账户开立及管理第一条乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。
专用账户开户行：，账户名称：，账号：。
第二条专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。
第三条甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
第二章监管职责、期限第四条丙方作为监管银行，应履行以下职责：（一）开立专用账户，保管监管资金，确保资金安全；（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，由甲方、乙方指定人到专用账户开户银行领取对账单，甲方联系人：、联系电话：、身份证件号码：地址：；乙方联系人：、联系电话：、身份证件号码：地址：。
（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。
（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。
（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。
农民工工资专用账户三方监管协议
-终止协议后，各方应按照本协议的约定处理后续事宜。
甲方（用人单位）签字：____________________
日期：____年____月____日
乙方（农民工代表）签字：____________________
日期：____年____月____日
b)乙方未按约定提供劳动力或提供的劳动力不符合要求的，甲方有权扣除相应工资，并要求乙方采取补救措施。
c)丙方未履行监管职责，导致农民工工资专用账户管理不善的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方和乙方造成的损失。
d)如有违约行为，违约方需在接到对方违约通知后的七个工作日内采取补救措施。
e)在严重违约情况下，非违约方有权解除合同，并要求违约方支付相应的赔偿金。
c)丙方负责农民工工资专用账户的管理，确保工资的及时发放。
4.标的物的数量和质量：
a)乙方提供的劳动力数量应满足甲方工程需求。
b)乙方应保证提供劳动力的质量，符合甲方的工作标准和要求。
五、权利与义务：
1.甲方的权利与义务：
a)按照约定向乙方支付农民工工资。
b)监督乙方完成工作任务，确保工程质量。
c)配合丙方管理农民工工资专用账户，及时提供工资支付所需资料。
c)如不可抗力事件持续超过九十天，各方有权根据实际情况协商解除本协议。
九、其他特别约定：
1.保密条款：
a)各方应对本协议的内容和履行过程中的相关信息予以保密。
b)除非法律法规要求或履行本协议需要，未经其他方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容。
2.知识产权归属：本协议项下产生的任何知识产权均归甲方所有，除非法律法规另有规定。
3.丙方对农民工工资专用账户进行监管，确保专款专用，不得挪作他用。
农民工工资专户三方监管协议
农民工工资专户三方监管协议1. 合同主体1.1 甲方（建设单位）：____________________________1.2 乙方（施工单位）：____________________________1.3 丙方（开户银行）：____________________________2. 合同标的2.1 为保障农民工工资按时足额支付，维护农民工合法权益，甲乙丙三方经友好协商，就农民工工资专户的设立、管理和监督事宜达成如下协议。
3. 权利义务3.1 甲方权利义务3.11 按照工程施工合同约定，及时足额将农民工工资款项拨付至农民工工资专户。
3.12 对乙方使用农民工工资专户资金情况进行监督。
3.13 若发现乙方有挪用、侵占专户资金等违规行为，有权要求乙方改正，并通知丙方采取相应措施。
3.2 乙方权利义务3.21 负责如实提供农民工工资表、考勤记录等相关资料。
3.22 按照规定的程序和用途使用农民工工资专户资金，确保专款专用。
3.23 接受甲方和丙方的监督检查，按时提供专户资金使用情况的相关报告。
3.3 丙方权利义务3.31 按照国家相关规定和本协议要求，为甲方、乙方提供优质的金融服务。
3.32 对农民工工资专户资金进行管理和监督，确保资金安全。
3.33 按照甲方的拨款指令和乙方提供的工资发放清单，及时将工资发放至农民工个人银行账户。
4. 违约责任4.1 甲方未按时足额拨付农民工工资款项的，应承担违约责任，向乙方支付逾期利息，并按照相关法律法规接受处罚。
4.2 乙方挪用、侵占农民工工资专户资金的，应立即退还违规使用的资金，并向甲方支付违约金，同时承担相应的法律责任。
4.3 丙方未按照本协议要求履行资金管理和监督职责，导致专户资金出现安全问题或工资发放延误的，应承担相应的赔偿责任，并接受金融监管部门的处罚。
5. 争议解决方式5.1 本协议在履行过程中如发生争议，三方应首先友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
农民工工资专用账户三方监管协议
XX市农民工工资专用账户三方监管协议甲方（建设单位）：乙方（总包单位）：丙方（开户银行）：工程名称：依据《全面治理拖欠农民工工资问题实施办法》等文件精神，经甲、乙、丙三方协商一致，就农民工工资专用账户监管达成如下协议，并严格遵照执行。
一、甲方应按照合同条款约定的时间、支付比例支付乙方工程进度款。
甲方支付账户名为：，账号：二、乙方在丙方开设乙方农民工工资专用账户（以下简称；“专用账户”），账号：，用于乙方农民工工资发放，专用账户中资金要确保专款专用，不得挪作他用。
作为农民工工资发放时，丙方应为乙方办理相关工资代发手续，如需进一步明确乙丙双方代发义务及责任的，可另行签订工资代发协议，工资代发协议以丙方版本为准。
三、该项目中标价为：元，其中人工费为：元，人工费占比： %。
工程开工后，甲方于次月开始，每月日前，将上月完成工程量的 %作为人工费汇入乙方专用账户。
（以当月实际产生的人工费用为准）政府投资项目应当支付预付款，甲方在支付预付款时，将预付款的 %作为预付人工费汇入乙方专用账户。
四、乙方选择使用丙方与专用账户绑定的农民工工资实名制发放系统代发工资。
丙方确保该系统与XX市劳动保障监察两网化信息管理系统实现数据互通，推送欠薪预警相关信息。
丙方有义务及时为乙方按月提供上月工资发放流水，流水应标注专用账户名、账号及支出明细且盖章，并确保专用账户账号与协议及备案账号一致。
五、乙方应确保本项目农民工工资专用帐户资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保障不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用农民工工资专用帐户的资金六、甲方发现乙方将农民工工资专用帐户资金挪用、转移时，有权中止该资金支付，直至乙方改正为止。
七、误操作汇入专用账户的资金，丙方可根据甲方或乙方方提供的情况说明和入账证明以入账金额为限原路返还。
八、其他（一）本协议在履行中发生争议，各方自愿向工程项目所在地人民调解委员会申请调解，任何一方也可直接向丙方所在地人民法院诉讼解决。
农民工工资专用账户资金管理协议
农民工工资专用账户资金管理协议甲方（建设单位）：_____________________________________乙方（施工单位）：_____________________________________丙方（专户银行）：_____________________________________根据国务院《保障农民工工资支付条例》及有关规定，为保证工程建设领域农民工工资专用账户（以下简称工资专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，促进（项目名称）的顺利实施，经甲、乙、丙三方友好协商，达成协议如下：第一章工资专户设立及管理第一条工资专户的设立。
乙方须在丙方处设立工资专户，用于该项目农民工工资的发放，不得擅自动用工资专户资金。
第二条工资专户的管理。
项目建设期间，丙方负责对工资专户进行管理，丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。
农民工工资专户为：开户行： __________________________________________户名：______________________________________________账号： _________________________________第二章托管职责、期限、资料第三条甲方作为承建单位，应保证按建设工程施工合同约定,按时足额将农民工工资划入约定的托管账户，并定时核对农民工工资发放量。
乙方应及时设立工资专户，在收到甲方工资资金后，及时进行委托发放，并将发放结果定时报送给甲方（联系人：、联系电话：、地址：）和乙方（联系人：、联系电话：、地址：）o丙方在资金到位且乙方提供准确工资表和代发工资数据，经丙方审核工资表、代发工资数据及工资代发专户的划拨金额一致无误后,丙方在三个工作日内，将农民工工资发放到位，如不满足上述支付条件，丙方有权拒绝办理资金划付。
第四条协议期限。
为建设工程施工合同约定的施工期限（含施工项目竣工验收时间）。
第五条乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资表以及符合丙方格式要求的代发工资数据资料。
建设工程农民工工资专用账户资金托管协议
建设工程农民工工资专用账户资金托管协议本协议由以下参与方订立:甲方（委托人）:组织或个人名称:乙方（托管人）:组织或个人名称:在下列背景下，甲乙双方根据平等协商自愿达成以下协议:1.甲方为（企业名称），承接（项目名称）建设工程。
2.根据国家和地方政策，甲方需设立农民工工资专用账户，将支付给农民工的工资款项存入该账户，并在乙方协助下进行专用账户资金的托管管理。
二、委托内容1.甲方通过本协议将支付给农民工的工资款项委托给乙方进行托管管理。
2.委托的内容包括但不限于以下事项：•接收甲方支付的工资款项；•确保工资款项按时、足额支付给农民工；•协助甲方进行农民工工资专用账户的开设和管理；•根据甲方的指示，进行账户资金的调拨和支付。
三、甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按时、足额支付农民工的工资款项。
2.甲方应保证支付给乙方的资金来源合法，不存在任何违法违规情况。
3.甲方应向乙方提供农民工的工资计算、结算和工资发放时间表，以便乙方按时进行支付。
4.甲方应定期向乙方提供农民工的工资信息，包括姓名、身份证号码、工资金额等。
5.甲方应配合乙方的监督及审计工作，提供相关的工资支付记录和相关凭证。
四、乙方的权利和义务1.乙方应按照甲方的委托，及时收取、核对并托管甲方支付的工资款项。
2.乙方应确保工资款项按时、足额支付给农民工，并向农民工提供相应的工资支付凭证。
3.乙方应确保农民工工资专用账户的安全性和稳定性，采取必要的措施防止账户资金的遗失、损毁或被非法侵占。
4.乙方应按照甲方指示，进行账户资金的调拨和支付。
5.乙方应保守甲方的商业机密和农民工的个人信息，不得泄露或滥用。
五、费用和支付方式1.根据本协议，乙方对提供的托管服务可以获得一定的服务费，具体金额根据双方协商确定。
2.服务费用的支付方式由双方协商决定，可以选择一次性支付或分期支付。
六、违约责任1.任何一方违反本协议约定，应向对方支付违约金。
违约金的具体金额由双方协商一致或按照行业惯例确定。
农民工工资专用账户资金管理三方协议
农民工工资专用账户资金管理三方协议甲方（建设单位）:乙方（总包单位）:丙方（开户银行）:根据《保障农民工工资支付条例》及有关规定，为保证工程建设项目农民工工资及时足额支付，经甲、乙、丙三方协商一致，就乙方在丙方处开设和使用工资专用账户，并委托丙方对专用账户进行日常监管事宜达成以下协议：第一条（账户开设）以乙方的名义在丙方处开设工资专用账户（以下简称专用账户），账户名称为：。
乙方开设专用账户，除按银行账户管理相关规定提供证明资料外，还应向丙方提供与甲方签订的工程施工合同，同一个施工合同只设一个专用账户。
专用账户及账户资金仅用于由甲方建设、乙方施工的工程项目农民工工资的发放，不办理现金提取和其他结算业务。
第二条（账户管理）丙方承诺依法优化专用账户开设流程，为乙方开设账户提供必要便利，指定专人负责对账户进行管理，按要求办理资金拨付和账户监管事项，及时向甲方、乙方披露专用账户资金的相关信息，不擅自动用账户资金。
第三条（甲方拨付人工费）甲方自年月至止，于每月日前向专用账户拨付人工费用，每月拨付的人工费数额按照以下第种方式确定：（一）根据乙方统计、甲方审批的当月实际农民工工资数额进行拨付；（二）每月人工费数额＝甲乙双方施工合同总造价× %÷合同工期（月），即每月拨付人工费万元；（三）其他方式：。
合同工期不足一个月的，按照一个月计算。
已支付的人工费部分，甲方向乙方支付工程进度款时予以相应扣除。
工程开工后，甲乙双方施工合同或本协议约定的人工费用数额、占工程款的比例等需要修改的，由甲、乙双方签订补充协议，并将修改情况通知丙方。
甲方承诺不得以甲、乙双方存在工程数量、质量、造价等争议为由，不按照规定拨付人工费用。
第四条（乙方委托代发工资）工程建设期间，乙方每月日前按照以下第种方式向丙方提供农民工工资支付明细，委托丙方代发至农民工个人的工资银行账户。
（一）由丙方提供的加密工具生成工资数据，通过农民工工资支付监管信息系统发送丙方；（二）制作书面农民工工资支付明细表，加盖乙方公章后交由丙方；（三）其他方式：。
工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议
工程建设领域农民工工资专用账户分账管理协议一、协议方信息1. 甲方（工程建设单位）单位名称：______法定代表人：______联系电话：______地址：______2. 乙方（农民工代表）姓名：______联系电话：______身份证号：______地址：______3. 丙方（银行）银行名称：______负责人：______联系电话：______地址：______二、协议背景嘿，大家好！我们今天聚在一起，不是为了喝茶聊天，而是为了确保我们的农民工兄弟姐妹们的工资能安全、及时地到手。
这可是大事儿，谁都不能马虎！咱们一起看看这个《农民工工资专用账户分账管理协议》，让大家心里都能有个数，明明白白。
三、协议目的说白了，这份协议就是为了保护咱们工人朋友们的权益，让他们的工资不再被“黑洞”吞噬。
通过专用账户管理，工资一清二楚，大家都能心安理得，干得更开心！四、工资专用账户管理1. 账户开设甲方需要在丙方银行开设一个专用账户，用于支付农民工工资。
这个账户就像一个“金库”，专门存放工人的血汗钱。
2. 工资发放每个月，甲方要按照乙方提供的工资清单，及时将工资转入专用账户。
咱们不想让工人们等得花儿都谢了！3. 分账管理乙方需要将工资细分，确保每位工人的工资都能单独列出，这样一来，谁的工资都不会搞混。
这就像点菜，点清楚了，才能吃得安心。
五、协议约定1. 甲方责任甲方要保证工资按时发放，真金白银不拖欠，信誉第一，绝不让工人们失望。
每次发工资前，甲方需提前通知乙方，让大家心里有个底，知道什么时候能领到工资。
2. 乙方责任乙方要负责收集和整理农民工的工资信息，确保数据真实准确，绝不出错。
一旦发现问题，乙方要及时通知甲方，别让小问题变成大麻烦。
3. 丙方责任丙方作为银行，负责对专用账户进行管理，确保资金安全，不让任何不法分子有可乘之机。
丙方要提供透明的账户流水，让甲方和乙方都能随时查看账户情况，心里明明白白。
六、争议解决哎，万一咱们之间真的有了争议，也别慌。
农民工工资专用账户合同6篇
农民工工资专用账户合同6篇篇1甲方（用工单位）：_________________________乙方（开户银行）：_________________________鉴于甲乙双方为了保障农民工工资的按时足额支付，经友好协商，达成以下农民工工资专用账户合同协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于设立农民工工资专用账户的相关事宜，确保农民工工资的专款专用，保障农民工的合法权益。
二、账户设立及资金管理1. 甲方在乙方处开设农民工工资专用账户（以下简称“专用账户”），账户名称为甲方公司名称+农民工工资专用账户。
2. 甲方应将农民工工资款项汇入专用账户，并确保资金专款专用，不得将专用账户内的资金用于其他用途。
3. 乙方负责对专用账户内的资金进行监管，确保资金安全，并按照甲方的指示及时支付农民工工资。
三、工资支付1. 甲方应按照合同约定的时间和金额，将农民工工资款项汇入专用账户。
2. 乙方应根据甲方的指示，及时将专用账户内的资金支付给农民工，确保工资按时足额支付。
3. 甲方应向乙方提供农民工工资支付清单，清单应包含支付金额、支付对象、支付时间等必要信息。
四、合同期限及终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。
2. 合同到期前，经甲乙双方协商一致，可以续签本合同。
3. 若甲方未按照合同约定及时汇入工资款项或乙方未按照甲方指示支付工资，守约方有权解除本合同。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定及时汇入工资款项的，应按照未支付金额的百分之___向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照甲方指示支付工资的，应承担相应的法律责任，并向甲方支付未支付金额的百分之___的违约金。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和机密信息。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
农民工工资专用账户管理协议书
农民工工资专用账户管理协议书农民工工资专用账户管理协议书甲方: ________________________（法人或个人名称）乙方: ________________________ (农民工姓名/身份证号/户口所在地)鉴于甲方与乙方本着互惠互利、平等自愿、诚实守信原则，甲乙双方就农民工工资专用账户管理事项达成如下协议：一、基本信息甲方名称：________________________地址：___________________________法定代表人（负责人）：___________________________联系电话：__________________________乙方姓名：_________________________身份证号：________________________户口所在地：_______________________二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任（一）甲方的权利与义务：1. 甲方必须按照国家相关法律和行业规定，将农民工的工资及相关津贴等合法收入划入农民工工资专用账户。
2. 甲方应向乙方提供开户所需的各类信息，并助乙方开设实名制工资卡、农民工工资专用账户。
3. 甲方必须严格按照相关规定，每月在指定的时间内将所属农民工的工资及相关津贴等款项划入农民工工资专用账户。
4. 甲方应当保证所提供的信息真实、准确、完整。
5. 甲方应当定期对农民工工资专用账户进行核对，保障账户的正常运行。
6. 甲方应与银行签署合同，并承担因农民工工资专用账户管理出现问题所产生的全部法律责任。
7. 甲方应对本协议项下的义务进行承诺，并认真履行。
（二）乙方的权利与义务：1. 乙方有权按照甲方提供的信息和相关规定，开设实名制工资卡、农民工工资专用账户。
2. 乙方有权对农民工工资专用账户余额进行查询和使用。
3. 乙方有权按照国家相关规定使用农民工工资专用账户的资金。
4. 乙方应保证所提供的信息真实、准确、完整。
农民工工资专户管理协议
农民工工资专户管理协议施工单位：（以下简称甲方）建设单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，为共同预防和妥善处理工程施工企业拖欠工人工资违法行为，切实保护工人利益，现甲乙双方就工程工人工资保证金的缴存和甲方工资保证金专用账户的开立管理、欠薪提取、退款等事项自愿达成本协议。
一、工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：。
二、甲方承诺1、甲方承诺于年月日在银行开立工资保证金专用账户，并依据相关行业主管部门确定的工资保证金缴存基数，按工程项目合同总造价的3%一次性存入人民币万元至保证金专户。
该专用账户的资金只能用于支付甲方工人被拖欠的工资，专款专用，不得擅自支取或挪用。
2、承建的建设工程项目发生拖欠工人工资，按照行业主管部门要求，及时提取工资保证金，组织发放被欠薪工人工资。
3、工资保证金专用账户资金用于支付工人被拖欠工资后，将按照规定时限，等额缴存补齐。
4、规范工资支付管理，防止因欠薪发生群体性事件。
不得故意制造拖欠工资假象，骗取工资保证金专户资金，否则，由此造成的一切后果自负。
5、建立工资支付台帐，并至少保存3年。
三、乙方承诺1、与施工企业签订的工程建设项目承包合同中，依据保证金管理实施细则，对开具工资保函、开立工资保证金专用账户、缴存工资保证金以及提取后的等额补足相应资金等作出约定。
2、按照合同约定及时拨付工程款，加强对施工单位按时足额支付农民工工资的监督。
3、建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。
四、附则1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同协议书具有同等效力。
2、本协议书一式贰份，甲、乙双方各执一份，具备同等法律效力。
农民工工资专用账户资金管理协议
农民工工资专用账户资金管理协议甲方：（单位名称）地址：开户行名称：（开户行名称）账号：（账号）乙方：（农民工姓名）鉴于甲、乙双方愿意建立并维护具有法律效力的资金管理协议，为保障农民工工资的安全和合法权益，特订立本协议：第一条：账户设立与使用1.1甲方按照国家法律、法规规定设立农民工工资专用账户，用于存放乙方的工资收入。
1.3乙方应按照甲方提供的标准格式填写银行委托代扣授权书，授权甲方将其工资直接转入指定的农民工工资专用账户中。
1.4乙方不得将农民工工资专用账户用于其他用途，包括但不限于存取现金、转账汇款等。
第二条：资金管理责任2.1甲方负责将乙方的工资按时足额转入农民工工资专用账户。
2.2甲方不得以任何理由扣留、挪用、侵占农民工工资，不得违反法律规定向乙方收取任何费用。
2.3甲方应及时为乙方提供查询账户余额的服务，并保护其个人信息的安全。
2.4甲方应定期向乙方提供工资结算明细，明确工资的发放日期、金额及相关其他信息。
2.5甲方应配合监管部门进行资金监管，接受相关检查与抽查。
第三条：资金监管与风险防范3.1甲方应建立健全农民工工资专用账户资金监管制度，确保资金安全和合规运作。
3.2甲方应委托有资质的银行或金融机构对农民工工资专用账户进行日常监督，并接受监督部门的监督和检查。
3.3甲方应加强内部管理，对涉及资金管理的工作人员进行培训，保障资金的安全和合法性。
3.4甲方应及时发现并解决因银行系统故障、电力中断、网络故障等特殊原因导致资金无法划转的问题，确保工资按时足额到达乙方账户。
第四条：违约责任4.1甲方如未按照约定将工资及时足额转入乙方农民工工资专用账户，应按照相关法律法规承担违约责任，并对乙方进行相应赔偿。
4.2乙方如私自转移农民工工资专用账户的资金用于其他用途，甲方有权追究其违约责任，并终止资金管理协议。
第五条：协议变更与解除5.1本协议的变更和解除需要双方协商一致并签署书面变更协议。
5.2如甲、乙双方一方违反本协议的约定，对方有权单方解除本协议，并追究违约方的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
农民工工资专用账户管理协议
发包人（全称）：长丰县重点工程建设管理局
承包人（全称）：中徽园林建设有限公司
淮南北路（魏武路-东方大道）绿化工程（一标）工程项目，根据《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办〔2013〕55号）文件要求，发包人与承包人达成以下协议：
1.乙方必须遵守国家有关法律、行政法规规定，自行办理和完善各种手续，合法使用农民工，保护农民工合法权益，乙方根据务工人员实名登记信息，每月25日前将劳务企业（专业分包企业）、施工班组签字确认的农民工工资清单报项目部农民工维权工作组审核。
工资清单的真实性及准确性由乙方负责。
次月10日前委托银行将工资直接划转至农民工个人银行卡上，被代发的农民工个人银行卡申请资料由乙方提供，其真实性由乙方负责。
本工程农民工工资实行专用账户管理。
专用账户开户行：
账号：
2.本工程工资性工程款元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款元（工资性工程款除月工期）。
3.本工程施工合同约定的付款周期为：按照工程进度付款：每月支付经监理审核的实际工程量的70%，竣工验收合格后支付至累计完成核定工作量的80%，决算审计定案后付至审计价款的95%。
余款5%作为质保金，待质保期满后一次性付清（无息）。
所以本工程的工资性工程进度款在支付工程进度款时支付，具体工资性工程进度款以项目部农民工维权工作组审核的金额为准。
审核标准应不低于合肥市建设工程造价管理站合造价〔2013〕16号文规定的建设工程人工费计算最低标准。
4.工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠，合同双方办理农民工工资专用账户撤销手续，专用账户余额划转至本合同约定的承包人账户。
5.本补充协议作为以上本工程施工合同的的组成部分，与原合同具同等法律效力，经甲、乙双方合法授权的代表签字或盖章之日起生效。
本补充协议一式捌份，甲方陆份、乙方贰份，具有同等法律效力。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
日期：日期：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。