工程施工合同(完整版)

合集下载

工程施工劳务合同完整版模板6篇

工程施工劳务合同模板（一）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方提供工程施工劳务事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程规模：二、劳务内容2.1 乙方承担本工程的施工劳务，包括但不限于：（1）模板制作与安装；（2）钢筋制作与绑扎；（3）混凝土浇筑；（4）砌体施工；（5）防水施工；（6）装饰装修；（7）其他施工劳务工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成劳务工作，并接受甲方的监督和管理。

三、劳务费用3.1 乙方向甲方提供的劳务费用为：人民币【】元（大写：【】元整）。

3.2 甲方支付劳务费用的期限和方式如下：（1）工程开工后【】天内，甲方支付乙方劳务费用的【】%；（2）工程进度达到【】%时，甲方支付乙方劳务费用的【】%；（3）工程竣工验收合格后【】天内，甲方支付乙方劳务费用的【】%。

四、工期4.1 乙方向甲方承诺，本工程的施工工期为：【】天。

4.2 乙方应严格按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、质量标准5.1 乙方应保证施工质量，工程质量应达到甲方要求的质量标准，否则乙方应承担返工、修复等费用。

5.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。

六、甲乙双方的权利和义务6.1 甲方权利和义务：（1）提供合格的施工场地和施工条件；（2）提供完整的施工图纸和技术资料；（3）按时支付乙方劳务费用；（4）对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量。

6.2 乙方权利和义务：（1）按照约定完成施工劳务；（2）保证施工质量和安全；（3）遵守甲方的管理制度和规定；（4）爱护甲方的财物，如有损坏，乙方应承担赔偿责任。

七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

施工合同(通用5篇)

施工合同（通用5篇）在工作和生活中，少不了要写各种各样的文档，不论是写制度、写总结、写计划还是写其它的材料，能写出一篇好的文档,体现了一个人的文笔，也体现着一个人的能力，下面是我汇编整理的《施工合同（通用5篇）》，希望能够帮到你!施工合同1工程名称：工程地点：_发包人：_承包人：_签订日期：年月日补充协议发包人：（以下简称：甲方）承包人：（以下简称：乙方）经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：一、写明具体补充的内容。

二、如有未尽事宜，双方另行协商。

三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

甲方：乙方：（盖章）（盖章）法人代表或代理人：法人代表或代理人：年月日年月日施工合同2发包方（全称）：（以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：一、工程概况：工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金来源：二、工程承包范围：承包范围：三、合同工期：开工日期：20xx年x月x日完工日期：20xx年x月x日合同工期总天数x天四、质量标准：五、合同价款：喷涂每平米用料10元、人工费4元六、甲方的权利与责任：1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。

2、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

3、负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

工程建筑施工合同(15篇)

工程建筑施工合同(15篇)工程建筑施工合同1发包方(甲方)：__________________承包方(乙方)：__________________按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《山东省建设工程合同监督管理办法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条工程概况1.1工程名称：__________________1.2工程地点：__________________1.3承包范围：__________________1.4承包方式：__________________1.5工期：本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月竣工。

1.6工程质量：合格1.7合同价款(人民币大写)：_________(预算清单作为合同附件)第2条甲方工作2.1开工前3天，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。

对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。

2.2指派_________为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、进度进行督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏，并承担相应费用。

2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第3条乙方工作3.2指派_________为乙方驻工地代表，电话负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。

做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

建筑施工合同完整版(通用6篇)

建筑施工合同完好版〔通用6篇〕建筑施工合同完好版〔通用6篇〕【篇一】立合同双方：(以下简称甲方) (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承当经济和法律责任。

一、工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及承包方式：1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。

2、包工包料。

三、工程造价：合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进展调整。

(附包干单价一份)四、合同期限：1、工程工期：2、开工日期：20xx年3、开工日期：月日在施工过程中如遇以下情况可以顺延工期：1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因根底变化增加深度或改变构造形式;3、因本工程施工答应证手续，造成停工;4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。

五、工程质量：按现行质量验收评标准，到达合格。

六、双方职责：1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作：(1) 甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。

(2) 负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，去除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。

(3) 向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监视，办理签证手续并负责现场的协调工作。

(4) 组织有关部门对该工程进展质量、平安检验、验收、办理有关手续。

假设乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。

对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。

(5) 甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。

(6) 甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。

工程施工合同例文(5篇)

工程施工合同例文建设方（甲方）：施工方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法律的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程概况：1、工程名称：人民医院停车场外围墙工程2、工程地点：人民医院大院内3、承包方式：乙方包工包料4、承包范围：该垃圾站新建围墙、墙面抹灰。

5、工期：本工程自签订合同起月日前竣工。

6、工程质量：合格。

7、合同价款计价方式：合同承包范围内的工程围墙按1.5元/块。

二、甲方责任：1、开工前，向乙方进行现场交底及三通一平，并说明使用注意事项。

2、指派质量、进度进行监督检查，办理验收签证手续和其他事宜。

按照相关规定要求办理审批手续。

3、负责对该工程项目事宜与相关部门联系协调工作。

三、乙方责任：1、工程质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。

2、在施工过程中发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由乙方全部负责。

3、乙方必须按甲方要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。

四、承包方式和工程造价：1、本工程以包工包料方式由乙方承包施工。

2、增加工程按现场签证及实际竣工面积为依据进行验收和结算。

五、工程质量及验收标注：1、本工程以国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、本工程质量达到国家质量评定合格标准。

3、因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担返工工程的所有费用。

4、工程完工后，乙方应通知甲方验收。

六、质量保证期：本工程质保期六个月。

质保期内，工程因乙方施工原因造成工程质量问题，由乙方负责维修。

七、付款方式：1、签订合同后并进场施工三日内先付2、工程进行接近尾声时付万元。

3、工程完工经验收合格结算后7个工作日内结清余数。

4、留2%工程质量保证金，六个月后无质量问题，退还质保金。

八、乙方采购的材料，应符合本项目要求，并符合国家相关标准的合格产品。

未尽事宜，双方协商，本协议一式四份，甲乙双方各执二份，本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。

工程施工合同(通用5篇)

工程施工合同（通用5篇）工程施工合同1发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称：______________________________二、工程地点：______________________________三、工程内容：______________________________四、承包形式：______________________________五、工程立项批准文号：______________________六、工程承包范围：__________________________第二条工程期限一、合同工期总日历天数_______天；开工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：１、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第三条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第_______方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。

第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币（大写：__________）。

任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

1、本合同签订后_______日内，甲方支付_______元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_______元工程款；3、余款_______元作为质量保证金，待保修期满后_______个工作日内无息支付。

工程施工合同(发包方)范本最新6篇

工程施工合同（发包方）范本最新6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程施工合同（发包方）范本甲方：（发包方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程施工事宜达成如下协议：一、项目名称：（施工项目名称）二、项目地点：（施工地点）三、项目内容：具体施工内容包括但不限于：（详细描述具体工程内容）四、工程工期：（具体工程开始及完成时间）五、工程造价：（具体工程总造价及付款方式）1. 工程总造价为人民币（大写）（小写）元整。

2. 乙方应在工程合同签订日起的7日内向甲方提供总造价的10%作为履约保证金，合同履行完毕后保证金无息返还给乙方。

3. 工程施工过程中，如发生增减项，应重新协商确认后再进行付款。

4. 工程施工过程中，甲方应按照进度支付款项给乙方，其中首期预付款额度为总造价的30%，乙方需在收到首期款项后的7日内启动施工。

5. 工程验收合格后，甲方应按照剩余工程款项的70%支付给乙方，并办理工程竣工结算手续。

6. 工程竣工后乙方应按照约定提交工程保修期内维修保养服务，服务期限为（具体服务期限）。

六、工程责任：（责任内容包括但不限于）1. 乙方应按照合同约定的工程质量标准和安全规范，如期、如质、如量完成工程施工。

2. 乙方应根据工程计划合理组织施工人员，确保施工安全、文明，并保障施工效率。

3. 工程施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应的返工费用，并保证及时完成整改工作。

4. 工程施工过程中如超时延期，乙方应承担相应的违约责任，每延期一天，甲方可向乙方索赔造成的经济损失。

七、违约责任：（违约内容包括但不限于）1. 任意解除合同：任何一方违反合同约定，未按时履行义务或未达到约定标准，致使合同无法达成目的的，对未完成部分应承担违约责任。

2. 违约处罚：乙方如因违约行为被甲方指出并要求整改的，乙方应在接到通知后立即进行整改，若未能按时整改的，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

施工合同书范本(通用7篇)

施工合同书范本（通用7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同书范本（通用7篇）在现代社会中,人们更多地使用合同 ,合同的签署是避免纠纷的一项重要手段。

工程施工完整版合同(通用6篇)

工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。

经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。

2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。

注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。

2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。

合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。

对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

详细治理工程见施工图和报价表。

四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。

具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。

施工合同范本(通用5篇)

施工合同范本（通用5篇）施工合同1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：第一条工程概况：1.1 装修施工地点：1.2 住房结构：施工面积平方米。

装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。

1.3 工程承发包方式：_______________________。

1.4合同价款：本合同工程造价为（人民币）_____________________________元（不含税金），金额大写：__________________________________________（详见：《工程预算书》）1.5工程工期：自______年____月_____日开工，至_____年___月___ __日竣工，工期天。

第二条甲方工作2.1开工前3天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；2.2提供施工期间的水源、电源；2.3负责协调施工队与邻里之间的关系；2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；2.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。

第三条乙方工作3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通；3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。

第四条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

施工合同范本(优秀13篇)

施工合同范本(优秀13篇)施工合同范本篇1发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况1、工程名称：__________________2、工程地点：__________________3、施工范围：__________________4、施工方式：本工程由乙方以__________________的形式进行施工二、工程期限1、工程有效期限_________天（含法定节假日）开工日期______年______月______日；竣工日期______年______月______日2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

（2）不可抗力因素。

三、工程造价工程预算总价款为人民币__________________元（大写__________________元）。

四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

五、双方义务1、甲方义务（1）参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。

（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由甲方承担)。

（3）工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关资料。

（4）提供施工现场的水电路图,和告诉乙方防水层的厚度。

（5）提供乙方工人现场住宿地点。

2、乙方义务（1）严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。

工程施工合同简洁版(6篇)

工程施工合同简洁版发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____二、工程承包范围承包范围：_____面积为准三、合同工期开工日期：____年____月____号坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：____年____月____号合同工期总日历天数：____天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：____县质量检测局为准。

（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____元_____建筑面积的总平方米工程预支款：￥____万元竣工日付款：余下总金额的____%工程款结算：检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。

乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。

在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。

甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

十三、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。

工程施工承包合同(5篇)

工程施工承包合同发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》并结合工程实际情况，双方经协商同意签订本合同。

一、承包工程概况：1、工程名称：家庭装修2、工程地点：3、工程性质：住宅4、装修内容：按双方认可装修项目进行施工。

5、承包范围：室内装修：二、工程期限：本工程自____年____月____日开始至____年____月____日交工。

三、承包形式：半包轻工辅料四、工程造价与付款方式：1、工程总造价：元。

2、付款方式：按工程进度支付、进场付____%，木工进场付____%，木工完工付____%竣工验收后付____%。

五、工程质量：1、工程质量：乙方按甲方要求为准和现行规范进行施工。

2、工程验收：工程验收以中华人民共和国颁发的施工验收规范质量检验标准为依据。

3、隐蔽工程施工结束，甲方需验收合格后进行下一步施工。

4、保修期：壹年，凡是我公司施工项目内如出现质量问题，我公司负责维修。

如自然灾害损失由甲方负责。

六、甲乙双方负责甲方负责：对工程进度和质理进行监督，接通施工现场水源、电源和运输道路，及进组织工程验收近期支付工程价款。

乙方责任：按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。

工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理。

七、违约处理甲方：按合同履行自己的责任，因甲方造成的中途更改方案，或工程未付款不到位，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工返工、设备调迁，材料的构件积压的实际损失，由甲方承担负责，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定处理。

乙方：按规定规范严格施工、保证质量、施工人员遵守施工现场的规定，保证工期：(除人力不可抗拒的因素外)，由于乙方过失造成甲方的材料、设备等损失，乙方负责赔偿。

乙方施工中所发生的各种事故均由乙方负责，乙方不按期交工按千分2违约金赔偿。

工程施工合同示范文本(八篇)

工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同（通用版）5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、工程期限工程开工日期：____年__月__日工程竣工日期：____年__月__日工程质量标准：符合国家标准及合同约定三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

具体造价根据工程实际结算。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付工程进度款，包括预付款、进度款和尾款等。

具体支付比例和时间按照工程进度和合同约定执行。

四、工程质量和验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应提交验收申请报告及相关资料。

甲方应在收到报告后组织验收，并在合理期限内完成验收工作。

3. 若工程质量不符合合同约定，乙方应负责无偿修复或返工。

五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程设计进行变更，乙方应按照甲方的要求进行施工。

2. 因设计变更或其他原因需要调整工程量和造价的，双方应签订书面补充协议。

六、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序。

3. 若因乙方违反安全或文明施工规定导致的一切损失，由乙方承担。

七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。

2. 若因乙方原因导致工程延期、质量不符合要求等，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

施工合同范本(31篇)

施工合同范本（31篇）施工合同范本（精选31篇）施工合同范本篇1发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程的承包形式及范围1、轻包形式，按图纸要求施工2、承包范围所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。

三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日合同工期总天数天。

期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。

七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后____日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。

八、安全及文明施工与管理1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

工期不得顺延。

工程施工合同书(15篇)

工程施工合同书(15篇)工程施工合同书1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

一、工程概况：工程建筑面积：平方米建筑高度：米建筑层数：层结构类型：框架（砖混）二、承包范围与内容：室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。

三、承包方式：包人工费。

四、承包价格：按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。

五、工程期限：从年月日到年月日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。

六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。

七、质量要求：1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。

2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。

3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。

并做好已铺贴好的成品保护工作。

4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。

工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。

八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。

九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。

十、违约责任：1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。

2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。

3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。