建设工程借款合同新通用版
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1工程借款合同范本甲方（借款方）：______________________乙方（出借方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款事宜达成如下协议，以资彼此信守：一、借款金额及用途1. 甲方向乙方借款金额为______________________（大写：______________________）人民币整，用于______________________。
2. 甲方承诺所借款项不得用于任何非法用途，如有违反将承担法律责任。
二、还款方式及期限1. 甲方应于______________________之前将借款金额偿还给乙方，逾期的，甲方每日需支付逾期利息，逾期利息计算方式为______________________。
2. 借款本金偿还顺序为：逾期利息、逾期罚金、借款本金。
三、借款利率1. 本次借款的年利率为______________________，自借款生效之日起开始计息。
2. 利息支付方式：（1）一次性支付借款到期时利息；（2）按月支付，利息支付时间为每月的______________________号。
四、担保方式1. 本借款无需提供担保。
五、保密条款1. 甲、乙双方在借款合同履行过程中所了解的约定事项应对外保密，未经对方书面同意不得向他人泄霩。
2. 保密责任在借款合同终止后依然有效。
六、违约责任1. 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
2. 违约方应当承担因此给对方造成的损失，包括但不限于违约金、利息、律师费等。
七、争议解决1. 因履行本合同所产生的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地法院起诉解决。
八、其他1. 本合同生效后，自愿接受对方的监督。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
其他补充条款_________________________________________________。
建设工程借款合同样本通用版5篇
建设工程借款合同样本通用版5篇篇1建设工程借款合同样本通用版借款人（甲方）：身份证号码：联系地址：联系电话：出借人（乙方）：身份证号码：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，为明确各自权利、义务，特签订本建设工程借款合同样本通用版。
第一条借款基本信息1、借款金额：人民币（大写）（小写）元整。
2、借款用途：用于（明确描述用途）的建设工程。
3、借款利率：月利率（按月利率计算）、年利率（按年利率计算）。
4、还款方式：（分期还款、到期归还等）。
5、借款期限：自借款发放之日起，（几年几月几日）止。
6、还款日：每月（几号）为还款日，逾期还款按（规定的利息）计算逾期利息。
第二条借款发放1、自本合同签订之日起，出借人应当在（几日内）将全部借款发放到借款人指定的账户上。
2、出借人应当在借款发放之日起提供借据或其他书面凭证，借款人应妥善保管，并按时偿还借款。
第三条利息计算1、借款利息按（月、年）计算，计算方式为：（明确描述计算方式）。
2、借款人应按约定的还款日偿还利息，如逾期还款，则按规定的逾期利率计算逾期利息。
第四条还款方式1、借款人应按本合同约定的还款日分期或到期归还借款本金和利息，逾期还款的，应缴纳逾期利息。
2、还款方式可以通过银行转账、现金支付等方式进行，但应事先通知出借人，并按时足额还款。
第五条提前还款1、借款人有权在借款期限届满前提前清偿借款本金和利息。
2、提前还款应提前（多少天）向出借人书面通知，并支付相应的提前还款手续费。
第六条保证与违约责任1、借款人应按本合同约定的还款计划按时足额还款，如逾期未还，应承担违约责任。
2、借款人应保证所借款项用于约定的建设工程，如因其他原因使用款项，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决凡因本合同履行发生争议的，由双方友好协商解决；协商不成的，提交（具体仲裁机构）仲裁。
第八条其他事项1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
工程无息借款协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________________甲方（借款方）：__________________乙方（贷款方）：__________________鉴于甲方因工程项目建设需要资金支持，乙方同意向甲方提供无息借款，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、借款金额及期限1. 借款金额：人民币__________________元整（大写：__________________元整）。
2. 借款期限：自本协议签订之日起至__________________年__________________月__________________日止。
二、借款用途甲方承诺将本借款用于__________________工程项目建设，不得挪作他用。
三、借款利息及还款方式1. 本借款为无息借款，乙方不向甲方收取任何利息。
2. 还款方式：甲方应按以下还款计划分期还款：（1）第一期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
（2）第二期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
（3）第三期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
（4）第四期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
（5）第五期还款：借款期限届满前__________________个月，甲方应向乙方归还人民币__________________元整。
以上还款计划可根据实际情况进行调整。
四、借款担保1. 甲方应向乙方提供以下担保：（1）抵押担保：甲方将其名下位于__________________的房产（房产证号：__________________）作为抵押物，抵押物价值不低于借款金额。
工程借款合同范本6篇
工程借款合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程规模：__________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 除不可抗力因素外，乙方必须按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付细节及时间节点如下：（1）工程开工前支付总造价的__%；（2）工程进展至一半时支付总造价的__%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方必须开具正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方相关工程质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的合理期限内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工或整改，并承担由此造成的一切损失。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程的规模、设计等进行变更，但应提前书面通知乙方。
乙方应根据甲方的要求进行相应调整。
2. 因工程变更导致工程量增加或减少的，双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程造价及支付方式。
六、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，除承担违约责任外，还应赔偿甲方因此导致的损失。
3. 如因甲方原因导致工程无法继续进行的，甲方应支付乙方已完成部分的工程款，并赔偿乙方因此造成的损失。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇第1篇示例：建设工程借款合同借款人：（借款人姓名）（以下简称"借款人"）身份证号码：（借款人身份证号码）1、借款项目借款人因建设工程需要资金，向贷款人借款人民币（大写）（小写）元，用于（建设工程项目名称）。
本借款合同所涉及的资金使用范围仅限于建设工程的相关费用支出。
2、贷款金额及利率本次借款金额为人民币（大写）（小写）元，贷款期限为（几年/几月/几天）。
贷款利率为（年利率/月利率/日利率），计息方式为（等额本息/按月付息）。
3、借款用途借款人保证所借款项仅用于上述建设工程项目的费用支出，不得挪作他用。
借款人应按照贷款合同规定的项目进度和资金使用计划使用借款资金，如需变更用途须提前得到贷款人书面同意。
4、偿还方式借款人应按照贷款合同规定的还款计划，按时足额偿还贷款本金和利息。
还款方式为（等额本息/按月还款/到期一次性还本付息）。
5、违约责任如借款人逾期还款，每日按未还款本金的（一定的比例）收取违约金。
贷款人有权委托第三方机构追究借款人的法律责任，包括但不限于提起诉讼、请求法院强制执行等。
6、保密约定双方应保守借款合同的内容及相关资料的保密性，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或泄露。
7、争议解决因本合同引起的一切争议，双方应协商解决，若协商不成，可向法院提起诉讼。
8、其他事项本合同自双方签字盖章之日生效，至偿还完毕所有借款及利息为止。
借款人：（签字）日期：（年月日）以上是关于建设工程借款合同的通用模板，作为参考使用。
希第2篇示例：建设工程借款合同甲方（出借人）：____________________鉴于甲方同意向乙方提供贷款用于建设工程需要，双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议：第一条借款金额及用途第二条利率和还款方式2.1 借款利率为____%年利率，自借款发放之日起计算。
2.2 还款方式为____（例如：按月还款、按季度还款等）。
第三条借款期限3.1 借款期限为____年（月/日起至月/日止）。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程借款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、借款事项1. 借款用途：本借款用于____________________建设工程的资金需要。
2. 借款金额：人民币____________________元（大写：____________________元整）。
3. 借款期限：自本协议签订之日起计算，期限为______年。
二、利率及还款方式1. 利率：本协议借款年利率为______%，利息自借款发放之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按约定时间，按期向乙方支付利息及本金。
具体还款计划如下：（此处添加具体还款计划表）三、保证事项1. 甲方保证所提供的借款用途真实、合法，且未经乙方同意不得改变借款用途。
2. 甲方应按照约定时间还款，并支付相应的利息。
3. 乙方有权对甲方的借款使用情况进行监督，甲方应配合并提供相关材料。
四、违约责任1. 若甲方未按约定时间还款或支付利息，应按照逾期未付款项的一定比例（具体比例由双方协商确定）向乙方支付违约金。
2. 若甲方违反本协议约定的其他事项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除本协议。
五、争议解决如双方在执行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（借款人）：____________________（签字盖章）乙方（贷款人）：____________________（签字盖章）日期：____________________附件：1. 双方营业执照及法定代表人身份证明2. 借款用途证明材料3. 还款计划表（包括每期还款金额、时间等）4. 其他相关材料篇2甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程借款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、借款目的和用途甲方向乙方借款用于____________________建设工程，不得挪作他用。
工程施工借款合同样板5篇
工程施工借款合同样板5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程施工借款合同样板甲方（借款人）：统一社会信用代码/注册号：地址：法定代表人/负责人：联系电话：乙方（贷款人）：统一社会信用代码/注册号：地址：法定代表人/负责人：联系电话：经甲、乙双方协商一致，就甲方从乙方借款用于工程施工项目（项目名称）特订本合同。
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立本合同。
第一条贷款金额及用途1.1 甲方向乙方申请借款金额为人民币（大写）（小写）元整，用于（工程施工项目名称及内容）。
1.2 本合同所称人民币系指中华人民共和国法定货币。
第二条资金划拨2.1 本合同生效后，乙方应在收到甲方书面申请及相关证明文件（包括但不限于项目进度证明、发票等）后的第2个工作日内将借款全额划至甲方指定账户。
2.2 甲方应按实际使用情况，及时报告工程进度及实际支出情况，提供相关证明文件，乙方有权要求甲方提供相关担保或补充资料。
第三条还款方式3.1 甲方应自本合同生效之日起，按合同约定的还款计划全额偿还乙方借款本息。
3.2 还款方式为（分期、一次性还本付息等）。
3.3 甲方还款账户为：户名：开户行：账号：第四条利率及计算4.1 乙方向甲方提供的借款利率为（年利率）%。
4.2 计息方法为采用（等额本金/等额本息等）方式。
4.3 如因政府有关主管部门规定的利率调整，应依照国家有关规定执行。
第五条逾期违约5.1 甲方逾期未按还款计划或相关约定偿还借款本息的，应按照逾期还款金额的%每日向乙方支付逾期罚金。
5.2 若因不可抗力或其他正当原因导致逾期，甲方应在事故发生后立即通知乙方，并提供书面证明。
第六条其他约定6.1 本合同其他约定事项如有争议，应依法调解；调解不成的，应依法向本合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
6.2 本合同自双方盖章之日起生效，至借款全部还清之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：篇2工程施工借款合同甲方（借款人）：______统一社会信用代码（身份证号）：______地址：______联系电话：______乙方（出借人）：______统一社会信用代码（身份证号）：______地址：______联系电话：______为明确双方在工程施工借款事项上的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等互利的基础上达成如下协议：一、借款金额及用途1.1 甲方向乙方借款（人民币）______元整，借款期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
基本建设工程借款合同书范本5篇
基本建设工程借款合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1基本建设工程借款合同书范本甲方（借款人）：_____________乙方（出借人）：_____________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方自愿签订本借款合同，并就双方之间的借款事项达成一致意见。
为此，甲乙双方在友好协商的基础上，经协商一致，制定如下借款合同：第一条借款基本信息1. 甲方借款金额：_______（大写：________）人民币；2. 贷款用途：甲方将所借款项用于基本建设工程的建设和实施；3. 借款期限：借款自____年____月____日起至____年____月____日止；4. 借款利率：____%（年化）；5. 还款方式：本金+利息一次性还清；6. 担保方式：____________________。
第二条借款款项的划拨1. 乙方将借款款项直接划拨至甲方指定的账户；2. 乙方有权在借款期限内每月向甲方发放预计还款计划。
第三条借款利息计算1. 借款利息以按年计算，自借款发放之日起计至借款还清之日止；2. 若因甲方原因未按期偿还本金和利息，应按约定利率继续计算利息。
第四条违约责任1. 甲方逾期未归还本金和利息的，乙方有权要求甲方支付违约金；2. 若甲方未兑现还款承诺，乙方有权向法院申请强制执行。
第五条保密条款1. 本协议的内容和借款款项划拨事项均为保密事项；2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露有关本协议的内容。
第六条争议解决因履行本合同所产生的争议，双方协商解决。
协商不成的，提交所在地人民法院解决。
第七条其他1. 本合同自双方签字盖章后生效；2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（借款人）签字：日期：乙方（出借人）签字：日期：以上是基本建设工程借款合同书的范本，甲乙双方应严格遵守合同规定，共同维护各自权益，确保借款事项顺利进行。
愿本合同为双方的合作带来共同发展与成功！篇2基本建设工程借款合同书借款人：（甲方）贷款人：（乙方）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为规范双方的借贷行为，现就甲乙双方在基本建设工程项目中的借款事宜，达成如下协议：一、借款金额1. 甲方向乙方借款金额为（具体金额），用于基本建设工程项目的资金需求。
建设工程借款合同范本最新5篇
建设工程借款合同范本最新5篇篇1甲方（借款人）：_____________________乙方（贷款人）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方在建设工程借款过程中的权利和义务，保障双方合法权益，经甲、乙双方协商一致，特订立本建设工程借款合同。
一、借款用途本次借款用于_____________________建设工程的实施，确保工程顺利进行。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：_____________________元人民币。
2. 支付方式：本协议生效后，乙方按照甲方提供的账户信息，将借款金额一次性或分期支付至甲方指定账户。
三、借款期限借款期限自本协议生效之日起至_____________________止。
四、利息及还款方式1. 利息：本次借款按照年利率______%计算利息。
2. 还款方式：甲方应按约定时间，将借款本金及利息足额支付至乙方指定账户。
具体还款计划如下：（此处填写具体的还款计划，包括还款时间、金额等）五、保证与担保1. 甲方保证本次借款用于约定建设工程，不得挪作他用。
2. 甲方应以建设工程作为本次借款的担保，确保工程顺利完工。
如工程因甲方原因导致无法按期完工或丧失偿债能力，乙方有权处置该工程以实现其债权。
六、违约责任1. 甲方如未按约定时间支付借款利息或本金，应支付逾期违约金。
2. 若甲方违反本协议约定，乙方有权要求甲方提前偿还全部借款本息，并有权要求甲方承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致工程无法按期完工或丧失偿债能力，乙方有权处置担保物，并要求甲方承担违约责任。
七、争议解决如甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
甲方（借款人）：_____________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_____________________（签字）乙方（贷款人）：_____________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_____________________（签字）日期：_____________________年_______________月_______________日（请根据实际情况填写具体内容及日期）篇2甲方（借款人）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（贷款人）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本借款合同。
在建工程抵押主借款合同6篇
在建工程抵押主借款合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（借款人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（贷款人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方因在建工程需要资金，向乙方申请借款，乙方同意向甲方提供贷款，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下条款：一、借款事项1. 借款用途：甲方借款用于[具体项目名称]的在建工程建设，乙方应甲方的要求发放本借款。
甲方保证专款专用，不得挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币[大写金额]圆整（￥[小写金额]）。
具体金额以实际转账凭证为准。
2. 支付方式：乙方应在合同签署后[具体天数]个工作日内将借款以银行转账的方式支付至甲方指定账户。
甲方需提供详细的收款账户信息。
三、借款期限借款期限为自款项放出之日起至工程竣工后满XX个月止。
具体以款项实际发放日起计算。
四、利率与利息支付1. 利率：本合同项下的借款利率按照年利率XX%计算。
如遇LPR 利率调整，按次调整后的利率执行。
具体调整方式双方另行协商确定。
2. 利息支付：利息按月结算，甲方应于每月的XX日之前支付当月利息至乙方指定账户。
五、抵押物及抵押权登记为确保乙方的债权，甲方同意将在建工程作为本笔贷款的抵押物，并办理相关抵押登记手续。
在建工程抵押权设立后，乙方有权就抵押物享有优先受偿权。
六、还款来源与还款计划1. 还款来源：甲方的还款来源为在建工程的销售收入及其他合法收入。
2. 还款计划：甲方应按照以下时间表进行还款：借款后XX个月开始偿还本金和利息，连续偿还XX次后，第XX个月一次性偿还剩余本金及利息。
具体还款计划双方可另行签订补充协议进行约定。
七、保证与承诺1. 甲方承诺本借款用途合法合规，不用于非法活动。
2. 甲方承诺按时足额偿还本息，不出现逾期情况。
3. 若甲方未能按期还款或发生其他违约行为，乙方有权处置抵押物以实现其债权。
工程借款协议书模板5篇
工程借款协议书模板5篇篇1甲方（出借方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（借款方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于乙方为了进行工程项目建设需要向甲方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就借款事宜达成如下协议：第一条借款内容一、借款金额：人民币______元整（大写：______元整）。
二、借款用途：本借款仅用于乙方所承建之工程项目的建设费用，未经甲方书面同意，不得挪作他用。
三、借款期限：自本协议签订之日起计算，期限为______个月。
具体日期以双方实际转账日期为准。
四、借款利率：本协议约定利率为年利率______，自本协议规定的借款期限起始日起计算利息。
五、还款方式：乙方应于本协议约定的期限内，按期归还全部借款本金及利息。
如延期还款，应提前书面通知甲方并得到甲方同意。
六、担保事项：为保证本协议项下债权的实现，乙方应提供合法有效的担保措施。
具体担保事项另行签订协议约定。
第二条保证事项一、甲乙双方应严格遵守本协议的约定，确保本协议的履行。
二、乙方保证所借款项用于本协议约定的工程项目建设，并保证工程按期完工。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
三、乙方应定期向甲方提供工程进度报告及相关资料，确保甲方了解工程进展情况。
四、乙方应按时支付本协议约定的利息及借款本金。
如未能按时还款，乙方应按照约定支付逾期违约金。
五、乙方承诺对甲方提供的所有资料和信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。
六、如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程借款合同完整版5篇
建设工程借款合同完整版5篇第1篇示例：建设工程借款合同甲方：（借款人）乙方：（出借人）鉴于甲方为了实施某项建设工程项目所需资金，向乙方申请借款，并经双方友好协商，就借款事宜达成如下协议：一、借款金额及用途1.1 甲方向乙方借款金额为（具体金额），大写为（具体金额人民币）。
1.2 借款用途为（列明用途，如支付工程建设款、购买设备材料等）。
二、借款期限及还款方式2.1 借款期限为自本协议签署之日起至项目竣工验收之日止，约定期限为（具体期限）年。
2.2 甲方应按照约定还款方式进行还款，还款方式如下：（1）一次性还本付息：借款期限届满后，一次性归还本金及利息；（2）分期付款：按照约定的还款计划，分期偿还本金和利息。
三、借款利率与计算方式3.1 借款利率为（具体利率），自借款生效之日起开始计算至还清日止。
3.2 贷款利率计息方式为（选择计息方式，如按年、按季度等）。
四、还款保证4.1 甲方保证已履行工程项目相关手续合法有效，并能够按期完成工程建设计划。
4.2 甲方保证按照约定的还款方式和时间进行还款，不拖欠。
五、违约责任5.1 若甲方未按照约定的还款方式和时间还款，应承担每日逾期未还款金额的（具体比例）的违约金。
5.2 若甲方严重违约致使借款无法如期清偿，乙方有权要求甲方立即清偿借款本息并承担所有因此而产生的法律费用和律师费。
六、协议生效及争议解决6.1 本协议自双方签署之日起生效，并具有法律效力。
6.2 本协议如有争议，应友好协商解决；如协商不成，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方（签字）：_________ 日期：_________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
特此确认。
以上为建设工程借款合同的完整版，希望双方在签署前仔细阅读并理解合同内容，确保双方利益。
祝双方合作愉快，工程建设顺利！第2篇示例：建设工程借款合同完整版甲方（出借人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方提供的建设工程借款事宜，达成如下协议：第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币（大写）______________________元整（￥______________________）第二条借款支付方式第三条偿还借款3.1 乙方应按照约定时间和方式偿还借款本金及利息。
基本建设简单借贷的合同范本3篇
基本建设简单借贷的合同范本3篇篇1甲方（借款人）：____________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：________________________乙方（出借人）：____________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：________________________鉴于甲方的资金需求及乙方的资金供给能力，为明确双方权益，经友好协商，根据有关法律法规的规定，双方就甲方从乙方借款一事达成如下协议：第一条借款用途及金额甲方本次借款用于基本建设，借款金额为人民币（大写）____________________元整（￥________）。
第二条借款期限借款期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
到期一次性归还本金。
第三条利率及利息支付方式借款利率为年利率__%，自借款发放之日起计算。
利息按季度支付，每次支付利息金额为人民币（大写）______元整。
最后一次利息支付时间与本金还款时间一致。
第四条还款方式及时间甲方应于借款期限到期之日将本金及利息一次性支付至乙方指定账户。
若甲方不能按时还款，应提前与乙方协商，并征得乙方同意。
第五条保证事项1. 甲方保证所提供的借款信息真实、完整、合法。
2. 甲方保证按照约定用途使用借款，不得挪作他用。
3. 甲方保证按期还款，如因特殊原因不能按期归还，应提前通知乙方并采取相应措施征得乙方同意。
4. 乙方保证在合同生效后及时将借款发放给甲方。
第六条违约责任1. 若甲方未按约定用途使用借款或未按期还款，乙方有权要求甲方立即归还全部借款本金及利息，并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按约定时间发放借款，应按照未发放部分的金额向甲方支付违约金。
基本建设工程借款合同范本5篇
基本建设工程借款合同范本5篇第1篇示例：基本建设工程借款合同范本甲方：（借款人）乙方：（出借人）鉴于甲方需要资金用于基本建设工程的工程款支付，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方借款一事，达成如下协议，以便明确双方权利义务，共同遵守并履行。
第一条借款金额及用途1、借款金额为人民币（￥），大写（）。
2、借款用途为基本建设工程的工程款支付，不得挪作他用。
第二条利率及还款方式1、借款利率为（%）年化利率，贷款利息按协议的借款本金余额计算，按月结算并付息。
2、还款方式：甲方每月需按约定日期还款（本金+利息），直至还清借款余额。
第三条借款期限借款期限为（）年，在约定的日期到期时，甲方应当一次性还清全部借款本息。
第四条违约责任1、如甲方逾期还款，每日应按逾期未还款金额的（%）支付逾期利息。
2、若因甲方原因导致借款用途发生变更或未如约使用，甲方应当立即偿还全部借款本息。
3、甲方未履行还款义务的，乙方有权采取法律手段追究甲方的法律责任。
第五条签约及附件1、本合同自签署之日生效，至借款期限届满终止。
2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3、其他附件：（1）借款申请书、（2）借款担保合同等，为本合同不可分割的附件。
第六条其他事项1、本合同未尽事宜，由乙方根据相关法律法规及双方约定予以解释。
2、本合同一经签署，即表示双方已充分理解并同意协议的全部内容，并愿意承担约定的权利义务。
以上为本基本建设工程借款合同的全部内容，甲乙双方签字盖章生效。
甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：【附件】（1）借款申请书（2）借款担保合同注：本合同经双方签字盖章后生效，且为不可撤销的法律文件，请妥善保管。
第2篇示例：基本建设工程借款合同范本甲方（出借人）：______公司根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，一致达成以下协议，并同意共同遵守：第一条借款基本信息1.1 借款金额：______元整1.2 借款用途：______基本建设工程__________1.3 借款期限：自______年______月______日起至______年______月______日止1.4 还款方式：一次性还清1.5 借款利率：月利率______%，年利率______%1.6 违约金：逾期还款，按照______%的罚息率计算第二条借款提供与接收2.1 甲方应于本合同签署之日起__个工作日内向乙方提供借款款项2.2 乙方应按照本合同约定的借款用途使用借款资金，并承担借款所产生的一切费用第三条还款方式3.1 借款到期日，乙方应一次性偿还全部借款本金和利息3.2 甲方应在收到借款本金及利息后__个工作日内出具还款确认书给乙方第四条保证与附加条款4.1 乙方应提供足额的保证金作为担保4.2 如乙方未按照本合同约定还款或还款不足，甲方有权追究乙方的法律责任4.3 本合同一经签署即生效，甲乙双方应共同遵守并执行合同约定4.4 本合同未尽事宜，双方可另行协商或签署补充协议签字：__________ 日期：______年______月______日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
基本建设工程借贷合同8篇
基本建设工程借贷合同8篇篇1合同编号：XXXX-JS-XXXX贷款方：XXXX银行（以下简称甲方）借款方：XXXX建设公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条贷款种类乙方因承接XXXX工程，需要资金，向甲方申请贷款。
甲方同意根据乙方的申请，向乙方发放贷款。
第二条贷款金额和用途甲方同意向乙方发放贷款人民币（大写）XXXX元（￥XXXX元），用于XXXX工程的施工。
第三条贷款期限和利率1. 贷款期限：本贷款自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，共XX年。
2. 贷款利率：本贷款利率为年利率XX%，利息按季收取。
如遇国家调整利率，甲方将按新规定执行。
第四条还款方式和还款期限1. 还款方式：乙方应按照本合同规定的还款方式和还款期限，按时足额归还贷款本息。
还款方式为：每季度偿还贷款利息，到期一次还清贷款本金。
2. 还款期限：乙方应在XXXX年XX月XX日前，将全部贷款本息足额偿还给甲方。
第五条贷款担保和抵押物1. 贷款担保：乙方应提供甲方认可的担保人或担保物，对乙方的债务承担连带责任。
担保人或担保物的相关手续，应在本合同签订时一并交由甲方保存。
2. 抵押物：乙方应将其所有的位于XXXX的房产（具体信息详见附件一）抵押给甲方，作为本贷款的担保。
抵押物的评估价值为人民币（大写）XXXX元（￥XXXX元），抵押率为XX%。
抵押物的相关手续，应在本合同签订时一并交由甲方保存。
第六条违约责任和纠纷解决1. 违约责任：如乙方未能按照本合同规定的还款方式和还款期限，按时足额归还贷款本息，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并有权要求担保人或担保物承担连带责任。
逾期利息的计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率（日利率=年利率÷360）。
2. 纠纷解决：如甲、乙双方在本合同履行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程项目借款合同样本8篇
工程项目借款合同样本8篇篇1甲方（借款人）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（贷款人）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方需要从事某一工程项目的建设，现向乙方申请借款，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，特订立本工程项目借款合同。
一、借款用途本合同项下的借款仅限于用于____________工程项目的建设，包括但不限于购置设备、支付工程款、劳务费用等。
未经乙方书面同意，甲方不得将借款挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应按照本合同约定，将借款直接支付至甲方指定账户或根据工程项目需要分批支付给甲方。
三、借款期限1. 借款期限自本合同生效之日起______年。
2. 甲方应于借款期限届满之日归还全部借款本金及利息。
四、利率及计息方式1. 利率：本合同借款利率为年利率______%。
2. 计息方式：利息按实际使用借款的天数计算，自借款发放之日起计算至甲方归还全部借款本金及利息之日止。
五、还款方式及保证措施1. 还款方式：甲方应按照本合同约定，按期足额偿还借款本金及利息。
还款计划如下：（请在此处详细列明还款计划表）2. 保证措施：为确保甲方按时偿还借款，甲方应提供如下保证措施：（包括但不限于提供担保、抵押、质押等）（1）由______提供担保，并签署相应的担保合同；（2）如甲方未能按时偿还借款，乙方有权对甲方的财产进行查封、拍卖等处置；等等。
六、违约责任和争议解决方式（含管辖权条款）六、违约责任违反本合同的任何条款，均视为违约。
违约方应承担如下责任：篇2甲方（借款人）：____________________乙方（出借人）：____________________鉴于甲、乙双方经友好协商，就甲方因工程项目需要向乙方借款事宜，达成如下协议：一、借款用途本合同项下的借款专项用于____________________工程项目（项目名称），甲方不得将借款挪作他用。
建设工程借款合同范例5篇
建设工程借款合同范例5篇第1篇示例：建设工程借款合同范例甲方（出借方）：（甲方名称）乙方（借款方）：（乙方名称）鉴于甲方与乙方就建设工程借款事项已就借款本金及利息等相关事宜进行协商，为明确双方权利与义务，达成如下协议，以资借款为证。
第一条借款基本信息1.1 甲方同意向乙方出借借款本金（大写）（小写）人民币，借款用途为（借款用途）。
1.2 借款利率为年利率（%），按（按日/月/季度）计息，自借款日起至借款本金全额清偿之日止。
1.3 借款期限为自借款日起至还款日止，共计（年/月/日）。
第二条借款发放及使用2.1 借款发放方式：甲方应在本合同签订之日起（天/工作日）内将借款本金直接划入乙方指定账户。
2.2 乙方应严格按照借款用途使用借款资金，不得挪作他用。
第三条还款方式及期限3.1 还款方式：乙方应在本合同约定的还款日前将借款本金及利息一次性偿还至甲方指定账户。
3.2 若乙方不能按期足额偿还借款本息，应提前（天/工作日）通知甲方并得到甲方书面同意后进行展期或分期还款。
3.3 逾期还款的，乙方应按照逾期本金和利息的（%）支付逾期违约金。
第四条担保方式4.1 为保证甲方的债权安全，乙方应提供（担保方式）作为本借款的担保。
4.2 若乙方不能按期还款，甲方有权依法进行诉讼、仲裁等追偿。
第五条其他约定5.1 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
5.2 双方应保守本合同内容，并不得私自泄露给第三方。
5.3 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
第六条违约责任6.1 若乙方违约不履行还款义务，甲方有权要求乙方立即归还全部借款本金，并支付逾期利息和逾期违约金。
6.2 若因乙方原因，导致甲方债权无法实现的，乙方应支付由此产生的一切损失和费用。
第七条法律适用和争议解决7.1 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
7.2 因本合同发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，提交相关仲裁委员会仲裁。
工程施工借款合同范本5篇
工程施工借款合同范本5篇篇1甲方（借款人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（贷款人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要资金支持进行特定的工程施工项目，乙方同意为甲方提供借款，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，特订立本工程施工借款合同。
一、借款条款1. 借款金额：甲方从乙方借款人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 借款用途：本借款仅限于用于[工程名称]的施工项目。
3. 借款期限：自本合同签署之日起至工程竣工验收合格之日止，预计为[借款期限，以年/月/日为单位]。
4. 借款利率：年利率为[利率百分比]，利息自借款发放之日起计算。
二、工程施工条款1. 工程进度计划：甲方应按照本合同约定的工程进度进行施工，确保按期完成。
2. 工程质量管理：甲方需按照国家标准及合同约定进行施工管理，确保工程质量。
3. 安全责任：甲方应严格遵守施工安全规定，采取必要的安全措施，预防安全事故的发生。
4. 工程变更：如有工程变更，需经乙方书面同意。
三、还款条款1. 还款来源：甲方可通过工程款项回款、其他经营收入等合法途径还款。
2. 还款计划：甲方应按照本合同约定的还款计划按期还款。
3. 逾期还款：如甲方逾期还款，需按照合同约定的利率支付逾期利息。
四、保证与担保条款1. 甲方需提供乙方认可的担保方式，确保本合同的履行。
2. 甲方如未能按期还款或履行合同义务，乙方有权依法采取必要措施保护自身权益。
五、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定使用借款、未按时还款或未完成工程进度，均视为违约，需承担违约责任。
2. 乙方如未按照本合同约定提供借款，需承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程借款合同范本【简单】5篇
建设工程借款合同范本【简单】5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程借款合同范本甲方（借款人）：身份证号码：联系地址：电话：乙方（出借人）：身份证号码：联系地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、诚实、公平的原则，经友好协商一致，签订本建设工程借款合同。
一、借款基本信息1. 借款金额甲方向乙方借款金额为人民币（大写）***2. 借款用途借款用途：***项目建设。
借款人承诺所借款项只能用于上述用途，不得挪作他用。
3. 借款期限借款期限：***年/月/日起至***年/月/日止。
4. 借款利率借款利率按年计，约定利率为***%。
5. 还款方式还款方式：***（等额本息/等额本金/按期还息到期还本等方式）。
6. 违约责任甲方逾期还款的，每日按照应还款金额的***%支付违约金。
如因甲方原因导致借款用途不明的，甲方应承担一切法律责任。
二、借款条件1. 甲方的权利和义务（1）提供真实有效的相关证明文件，包括但不限于个人身份证、户口本、工作证明等；（2）在约定的时间内按照合同的约定进行还款；（3）有义务妥善保管贷款卡，并承担因贷款卡丢失、被盗等造成的经济损失；（4）不得将借款用于任何违法活动，否则应承担法律责任。
2. 乙方的权利和义务（1）有权要求甲方提供真实有效的借款用途及相关文件；（2）有权查收还款及催收违约金；（3）有义务保守甲方的借款信息，在未征得甲方同意之前不得随意向第三方透露。
三、其他事项1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同内容如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，争议提交***仲裁机构解决；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（借款人）：______________（签字）乙方（出借人）：______________（签字）签订日期：***年***月***日以上为建设工程借款合同范本，甲方和乙方在签署前请仔细阅读所有条款内容，并对相关内容有清晰的了解和认识，确保双方权益不受侵害。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YTO-FS-PD379
建设工程借款合同新通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
建设工程借款合同新通用版
使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。
借款方：_____________
法定代表人：_____________职务：_____________
地址：_____________邮码：________电话：________
贷款方：_____________
法定代表人：_____________职务：_____________
地址：_____________邮码：________电话：________
根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条借款用途：____________
第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____(大写)元。
预计用款为一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；
第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。
在合同规定的借款期内，年息为____%。
借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。
第四条借款期限：借款方保证从____年____月起至____年____月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。
预定为____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。
贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。
因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。
违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。
借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。
借款方提前还款的，应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后
失效。
本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方：____________(盖章)贷款方：____________(盖章)
代表人：____________代表人：____________
____年____月____日____年____月____日
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location。