专用合同条款样本分解
专用条款合同范本
专用条款合同范本1. 甲方(全称):名称:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方(全称):名称:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就[具体项目名称]事宜达成如下专用条款,以资共同遵守。
一、定义和解释1. “合同”指本合同及其附件,包括所有的补充协议、变更协议等。
2. “甲方”指本合同的一方当事人,即[甲方名称]。
3. “乙方”指本合同的另一方当事人,即[乙方名称]。
4. “项目”指[具体项目名称]。
5. “专用条款”指本合同中的特定条款,与通用条款一起构成完整的合同条款。
6. “通用条款”指本合同中适用于所有项目的一般条款。
二、合同文件及解释顺序1. 本合同及其附件构成双方之间关于本项目的完整合同,并取代之前双方就本项目所达成的任何口头或书面协议。
2. 本合同的解释顺序为:通用条款、专用条款、补充协议、变更协议等。
三、项目概况1. 项目名称:[具体项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目内容:[具体项目内容]4. 项目规模:[项目规模描述]5. 项目期限:自[开始日期]至[结束日期]四、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币(大写)[大写金额]元整(小写:¥[小写金额]元)。
2. 支付方式:[具体支付方式和时间节点]。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务[列举甲方的具体权利和义务]2. 乙方的权利和义务[列举乙方的具体权利和义务]六、项目实施1. 项目计划:乙方应制定详细的项目实施计划,并提交甲方审核。
2. 项目变更:如发生项目变更,双方应协商一致并签订变更协议。
3. 项目验收:项目完成后,双方应按照约定进行验收。
七、质量保证及售后服务1. 乙方应保证项目的质量符合相关标准和要求。
2. 乙方应提供[售后服务内容]。
八、违约责任1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,向对方支付违约金[违约金金额]元。
合同拆解模板
合同拆解模板
合同编号:【编号】
甲方:【甲方名称】
乙方:【乙方名称】
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲方与乙方就下列事项达成
协议并签订本合同:
第一条合同目的
乙方同意向甲方提供【具体服务或产品】,甲方同意支付相应报酬。
第二条服务内容
1. 乙方应按照协议约定的时间和要求,提供【具体服务或产品】。
2. 乙方应确保所提供的服务或产品符合相关法律法规的要求,并保证服务或产品的质量。
第三条报酬支付
1. 甲方应按照协议约定的报酬标准和时间节点,支付乙方相应的报酬。
2. 若乙方提供的服务或产品未按照约定标准或时间交付,则甲方有权拒绝支付相应报酬。
第四条违约责任
1. 若一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿对方因违约造成的一切损失,包括但不限于直接经济损失、间接经济损失
和名誉损失。
第五条保密条款
双方在合作过程中可能涉及商业机密或其他保密信息,均应对其进行保密。
第六条争议解决
1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若发生争议,应通过友好协商解决,若协商不成,应提交有管辖权的法院进行诉讼解决。
第七条其他
1. 本合同自双方签署之日起生效,至合同约定结束日期。
2. 本合同如需变更或补充,应经双方书面协商一致,并签署补充协议。
甲方(盖章):乙方(盖章):
签署日期:签署日期:。
合同专用条款范本
合同专用条款范本合同专用条款范本是用于合同书写或订立时引用的范本,旨在规定双方的权利和义务以及解决争议的方式。
以下是一个供参考的合同专用条款范本:第一条合同目的和范围本合同旨在明确双方的权利和义务,双方均应遵守本合同的约定。
本合同适用于合同双方之间关于(合同内容)的一切事项。
第二条合同的期限和终止本合同自(合同签署日期)起生效,有效期为(有效期限)。
在合同有效期届满前,双方如需终止本合同,应提前(提前通知期限)书面通知对方。
第三条权利和义务3.1 甲方权利和义务:(列举甲方的权利和义务)3.2 乙方权利和义务:(列举乙方的权利和义务)第四条合同履行4.1 甲方应按照合同约定的时间和质量要求完成合同事项,并承担因履行过程中的过错责任。
4.2 乙方应积极配合甲方的工作,按照甲方的要求提供必要的支持和协助。
第五条合同价款5.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款。
5.2 乙方收到合同价款后,应及时提供相应的服务或产品。
第六条保密条款6.1 双方应对获得的双方商业秘密进行保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露。
6.2 因履行本合同所必要的信息可以在合同双方之间共享,但仍需遵守保密约定。
第七条争议解决7.1 本合同的解释和争议解决均适用(相关法律法规)。
7.2 若发生争议,双方应通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可将争议提交至有管辖权的法院进行解决。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜,经双方协商一致后,以书面形式作为本合同的补充条款。
第九条合同生效9.1 本合同的生效条件是双方当事人签字或盖章。
9.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
以上范本仅供参考,实际合同条款需要根据具体情况进行调整。
双方在订立合同时应特别注意条款的明确性和合法性,以确保合同的有效性和双方的权益。
第二节专用合同条款
第二节专用合同条款【注:专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款,除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外,专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触,不得违反法律、行政法规的强制性规定,以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。
】本招标项目专用合同条款如下:1一般约定1.1词语定义1. 1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人:________________________________1.1.2.3承包人:________________________________1.1.2.5分包人:1.1.2.6监理人:________________________________1.1.4日期1.1.4.3工期:日历天(其中各关键节点的工期:)1.1.4.5缺陷责任期(工程质量保修期):通过合同工程完工验收后1年。
1. 4合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料•):(2)中标通知书:(3)专用合同条款;(4)投标函及投标函附录;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单:(9)其他合同文件。
1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达一(待施工合同签订时商定)。
2发包人义务2.3提供施工场地2. 3.2发包人提供的施工用地范围为:按通用合同条款执行。
3. 3.3承包人自行勘察的施工场地范围为:按通用合同条款执行。
2.8其它义务(根据发包人的合同管理要求补充)1.1.1 1发包人已充分考虑场内、外施工用电费用,不再另行提供相关费用。
1.1.2 8.2发包人不提供施工弃渣点,由承包人自行考虑,但.承包人应按照国家、地方相关法律法规的规定弃放。
1.1.3 发包人不提供取土场,由承包人自行考虑,但承包人应按照国家、地方相关法律法规进行取土。
合同专用条款范本
合同专用条款范本鉴于:2. 本合同由合同通用条款和合同专用条款共同组成,通用条款与专用条款如有抵触,以专用条款为准。
定义:除非另有明确规定,在本合同中使用的下列词语应具有如下含义:1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2. “合同价格”系指根据合同规定,乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件,包括工具、手册等相关技术资料。
4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
技术规范:1. 提供和交付的货物及服务应与合同中技术规格所述的标准相一致。
若没有提及适用标准,则应符合相应的国际标准。
这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
2. 所有使用的计量单位均应采用国际单位制。
知识产权:1. 乙方应保证甲方在使用货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉及索赔。
2. 如发生此类起诉或索赔,乙方应负责交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
包装和运输:1. 乙方应提供货物适合于长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装,并根据货物的特点和需要,采取防潮、防锈、防震、防腐蚀等必要的保护措施,以确保货物安全无损地到达合同约定的目的地。
2. 包装费用应包含在合同价格中。
3. 货物的包装标识应符合国家或行业标准,包括但不限于唛头、标记、标签等。
4. 乙方应在每件包装上清晰地标注合同号、收货人、目的地、件号、毛重、净重、尺码等必要信息。
5. 乙方应在货物发运后[X]个工作日内,将详细的货物发运资料,包括但不限于运单号、提单副本、发票等,以电子或书面形式通知甲方。
交货和验收:1. 交货时间:乙方应在合同签订后的[X]个工作日内,将货物交付至甲方指定的地点。
合同专用条款范本
合同专用条款范本一、定义和解释1. 定义:对合同中特定术语的定义进行明确。
2. 解释:解释合同中某些条款的含义。
二、合同标的1. 描述:详细说明合同的标的,包括货物、服务或工程项目等。
2. 数量和质量:规定标的的数量、规格、质量标准等。
3. 交付和地点:约定交付的时间、地点和方式。
三、价格和支付1. 总价:明确合同的总价或单价。
2. 支付方式:说明支付的时间、方式和条件。
3. 预付款和进度款:如有预付款,规定其金额和支付条件;约定进度款的支付节点和金额。
四、履行期限和地点1. 开始和结束日期:确定合同履行的起始和结束时间。
2. 履行地点:明确合同履行的具体地点。
五、双方的权利和义务1. 双方的责任:详细列出双方在合同履行过程中的责任和义务。
2. 协作和沟通:规定双方在合作过程中的协作方式和沟通渠道。
六、保密条款1. 保密信息:明确需要保密的信息范围。
2. 保密期限:规定保密的期限。
3. 保密责任:强调双方的保密责任。
七、违约责任1. 违约行为:列举可能的违约行为。
2. 违约责任:明确违约责任的承担方式,如违约金、赔偿金等。
3. 补救措施:规定在违约情况下的补救措施。
八、变更和终止1. 变更的申请和批准:说明变更的申请和批准程序。
2. 终止的条件和方式:规定合同终止的条件和方式。
九、争议解决1. 争议解决方式:选择适用的争议解决方式,如仲裁或诉讼。
2. 仲裁机构或法院:指定具体的仲裁机构或法院。
3. 仲裁或诉讼费用:承担方。
十、其他条款1. 适用法律:明确合同适用的法律。
2. 通知和送达:规定通知和送达的方式和地址。
3. 合同份数:说明合同的份数。
4. 附件:列出合同的附件和附录。
专用合同条款分解
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:无。
1.1.3.9 永久占地包括:施工红线范围内的所有用地。
1.1.3.10 临时占地包括:建设过程中的所有临设用地。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:发包人对工程的相关管理规定和文件。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:国家和重庆市有关建设工程的相关规范、标准和要求。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:无;发包人提供国外标准、规范的份数:无;发包人提供国外标准、规范的名称:无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:满足本工程的安全生产。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)中标通知书;(2)招标文件(3)投标函及其附录(包括资格审查文件、商务标文件和施工组织设计文件);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订之后5个工作日内;发包人向承包人提供图纸的数量:贰套,如承包人需要更多份数时,应自费复制;发包人向承包人提供图纸的内容:招标范围内的全部图纸内容。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、专项施工方案、安全生产应急救援预案、读图纪要、开工报告、施工月报、工程洽商、当月进度报表、次月工程进度计划报表、竣工报告、竣工资料及法律、法规规定应提交的其他文件。
其中施工组织设计和专项施工方案的重要节点工期必须细化到具体日历天。
承包人提供的文件的期限为:开工后5日内提供施工组织设计和专项安全方案,每项每次延期支付违约金2000元;技术交底前3日提供施工图读图纪要、现场具备开工条件后一违约金1000元/次。
专用合同条款范本
专用合同条款范本一、合同双方甲方(发包方/采购人):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________乙方(承包方/供应商):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________二、合同标的1. 项目名称:____________________2. 项目内容:详细描述合同所涉及的具体工作、服务或货物等内容。
3. 项目地点:____________________三、合同价款及支付方式1. 合同价款:总金额:人民币__________元(大写:____________________元整)。
分项价格:详见附件[具体分项价格清单]。
2. 支付方式:预付款:合同签订后______日内,甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。
进度款:按照项目进度,乙方完成相应阶段工作并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付相应进度款。
尾款:项目竣工验收合格且乙方履行完合同约定的其他义务后,甲方向乙方支付合同总价款的______%。
四、合同期限1. 起始日期:______年______月______日2. 结束日期:______年______月______日五、双方权利与义务(一)甲方权利与义务1. 有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的工作、服务或货物。
2. 有权对乙方的工作进度、质量等进行监督检查。
3. 按照合同约定支付合同价款。
4. 提供必要的工作条件和协助。
(二)乙方权利与义务1. 按照合同约定的时间、质量和要求完成工作、提供服务或交付货物。
2. 接受甲方的监督检查,并对甲方提出的整改要求及时进行整改。
3. 保守甲方的商业秘密和技术秘密。
专用合同条款范本
专用合同条款范本一、词语定义及合同文件1. 词语定义本合同中的词语定义与通用合同条款中的定义相同。
2. 合同文件及解释顺序合同文件的组成及解释顺序与通用合同条款相同。
二、双方的权利和义务1. 发包方的权利和义务发包方应履行通用合同条款中约定的义务,并承担相应责任。
发包方有权要求承包方按合同约定进行施工、竣工和保修。
发包方应按合同约定及时支付合同价款。
2. 承包方的权利和义务承包方应履行通用合同条款中约定的义务,并承担相应责任。
承包方有权要求发包方提供必要的施工条件和协助。
承包方应按合同约定的工期、质量标准完成工程。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包方应提交施工组织设计,经发包方批准后实施。
如需变更施工组织设计,应经发包方同意。
2. 工期开工日期:[具体日期]竣工日期:[具体日期]工期延误:如因承包方原因导致工期延误,应承担相应责任。
四、质量与验收1. 工程质量标准执行[具体质量标准]。
如工程质量不符合要求,承包方应负责返工直至合格。
2. 验收发包方应在[具体时间]内组织验收。
如验收不合格,承包方应在规定时间内整改直至合格。
五、合同价款与支付1. 合同价款及调整合同价款为[具体金额]。
如发生合同价款调整,应按通用合同条款中的约定执行。
2. 支付方式发包方应按[具体支付方式和时间]支付合同价款。
承包方应提供相应的发票和收据。
六、竣工结算1. 竣工结算申请承包方应在[具体时间]内提交竣工结算申请。
2. 竣工结算审核发包方应在[具体时间]内完成竣工结算审核。
3. 竣工结算款支付发包方应在审核完成后[具体时间]内支付竣工结算款。
七、违约责任1. 发包方的违约责任如发包方未按合同约定支付合同价款,应承担违约责任。
2. 承包方的违约责任如承包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任。
八、争议解决1. 争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
专用合同条款范本
专用合同条款范本一、词语定义及合同文件1. 词语定义双方在专用合同条款中赋予的含义与通用合同条款中的定义相同。
2. 合同文件及解释顺序合同文件的组成及解释顺序如下:[列出合同文件的具体构成]3. 语言文字和适用法律本合同文件使用的语言文字为[语言]。
适用的法律为[法律名称]。
二、双方的权利和义务1. 业主的权利和义务[具体列出业主的权利和义务]2. 承包人的权利和义务[具体列出承包人的权利和义务]三、工程变更1. 工程变更的范围和内容[详细说明工程变更的范围和内容]2. 工程变更的程序和要求[说明工程变更的提出、审批和实施程序]3. 工程变更的费用计算和调整[约定工程变更费用的计算方法和调整原则]四、工期1. 工期延误[明确工期延误的责任和处理方式]2. 工期提前[约定工期提前的奖励和措施]3. 工期调整[说明工期调整的条件和程序]五、质量与验收1. 工程质量标准[明确工程质量标准和验收要求] 2. 中间验收[约定中间验收的部位和程序]3. 竣工验收[说明竣工验收的程序和要求]六、合同价款与支付1. 合同价款的确定和调整[说明合同价款的构成和确定方法] 2. 支付方式和时间[约定支付的方式、比例和时间节点] 3. 预付款[约定预付款的金额和支付条件]七、材料和设备供应1. 材料和设备的供应方式[说明材料和设备的供应方和责任] 2. 材料和设备的验收[约定材料和设备的验收程序和标准]八、竣工验收1. 竣工验收的条件和程序[明确竣工验收的条件和程序]2. 竣工结算[说明竣工结算的编制和审批程序]九、质量保证和保修1. 质量保证期[约定质量保证期的长度和范围] 2. 保修责任[明确保修责任和维修义务]十、违约责任1. 双方的违约责任[具体列出双方的违约责任]2. 违约金和赔偿金的计算[说明违约金和赔偿金的计算方法]十一、争议解决1. 争议的解决方式[约定争议解决的方式,如仲裁或诉讼] 2. 争议解决的地点[明确争议解决的地点]十二、其他条款1. 保险[约定工程保险的种类和范围]2. 保密条款[如有需要,约定保密条款]3. 廉政条款[如有需要,约定廉政条款]4. 不可抗力[说明不可抗力的范围和处理方式] 5. 合同份数[说明合同的份数和保存方式]。
【专用合同条款范本】专用合同条款
【专用合同条款范本】专用合同条款专用合同条款第二部分专用合同条款前言………………………………………………………………………………671词语涵义……………………………………………………………………671.1有关合同双方和监理人的词语………………………………………671.3有关工程和设备的词语………………………………………………673合同文件的优先顺序………………………………………………………674发包人的一般义务和责任…………………………………………………674.4提供施工用地…………………………………………………………684.15其它一般义务和责任…………………………………………………685承包人的一般义务和责任…………………………………………………685.15其它一般义务和责任…………………………………………………686履约担保……………………………………………………………………686.1履约担保证件…………………………………………………………686.2履约担保证件的有效期......................................................687监理人和总监理工程师............................................................687.1监理人的职责和权力 (6811)分包 (6)911.1工程分包应经批准……………………………………………………6911.2发包人指定分包人……………………………………………………6914材料和工程设备的提供……………………………………………………6914.2发包人提供的工程设备………………………………………………6914.3发包人指定供应来源的材料和工程设备……………………………6915承包人材料和设备的管理…………………………………………………7015.4承包人租用的施工设备………………………………………………7017进度计划……………………………………………………………………7017. 4提交资金流估算表……………………………………………………7018工程开工和完工……………………………………………………………7118.1开工通知………………………………………………………………7118.4完工日期………………………………………………………………7120工期延误..............................................................................7120. 3承包人的工期延误............................................................7121工期提前..............................................................................7121. 1承包人提前工期...............................................................7123材料和工程设备的检查和检验...................................................7123.1材料和工程设备的检验和交货验收 (7229)又明施工..............................................................................7229. 2施工安全........................................................................7232预付款 (723)2.1工程预付款.....................................................................7232.2工程的材料预付款............................................................7233工程进度付款........................................................................7233.4支付时间 (72)34保留金 (723)7物价波动引起的价格调整.........................................................7237.4其它的调价因素...............................................................7239变更 (7)339.1变更的范围和内容……………………………………………………7339.3变更指示………………………………………………………………7347工程风险……………………………………………………………………7347. 1发包人的风险…………………………………………………………7348工程保险和风险损失的补偿………………………………………………7348.1工程和施工设备的保险………………………………………………7350人身和财产的损失…………………………………………………………7350.4第三者责任险(包括发包人的财产)…………………………………7351对各项保险的要求…………………………………………………………7351.1保险凭证和条件………………………………………………………7351.2保险单条件的变动……………………………………………………7351.3未按规定投保的补救…………………………………………………7453工程保修..............................................................................7453. 1保修期...........................................................................7453.4疏浚工程无保修责任.........................................................7460合同生效和终止.....................................................................7460.1合同生效........................................................................7461保密 (7)462联合体各成员承担连带责任 (74)第二部分—————————————————————————————————专用合同条款前言专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款,两者应对照阅读,一旦出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准,通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
分解合同模板
分解合同模板甲方:(以下简称甲方)地址:统一社会信用代码:法定代表人:联系电话:乙方:(以下简称乙方)地址:统一社会信用代码:法定代表人:联系电话:鉴于甲、乙双方为了双方的合作,根据《中华人民共和国合同法》相关规定及双方自愿原则,就双方的权利和义务依据合同法制定本合同。
第一条合同目的甲方与乙方为了共同合作,甲方委托乙方为其提供服务/产品,并约定相关条款及条件。
第二条服务内容/产品介绍1. 服务内容/产品介绍详见附件1。
甲方委托乙方提供的服务/产品具体内容如下:(1)服务/产品名称:(2)服务/产品规格:(3)服务/产品数量:(4)服务/产品价格:2. 服务/产品的细则详见附件2。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至服务/产品交付完成之日止。
第四条服务/产品交付1. 乙方应按照约定时间及数量完成服务/产品交付。
2. 甲方应及时确认服务/产品的质量及数量,并支付相应费用。
第五条价格及支付方式1. 本合同服务/产品的价格为人民币(大写)。
2. 乙方应于服务/产品交付完成后,甲方应在(具体时间)内支付全款。
3. 付款方式为(详细描述)。
第六条违约责任1. 任何一方未履行或违反本合同的约定,应当支付对方违约金(违约金数额)。
2. 一方发现另一方有违约行为,应当书面通知对方,对方应在收到通知后(具体时间)内补救,如超过约定时间仍未补救,则视为对方接受违约金。
第七条争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,如无法解决,应提交(具体仲裁/法院等)解决。
2. 仲裁/法院等(具体机构名称)为(具体地址、联系电话)。
第八条其他约定1. 本合同为双方协商一致达成,并对双方有约束力。
2. 本合同经双方签字盖章后生效,不得修改。
3. 其他未尽事宜,双方可另行附加协议,附件具有与本合同同等效力。
第九条合同解除1. 本合同一经签署生效,除非出现合同约定解除条件之外,任何一方不得擅自解除。
2. 双方如需解除本合同,应书面通知对方,提前(具体时间)解除,经协商达成一致即可解除本合同。
专用合同条款
专用合同条款
一、合同目的。
本合同旨在明确双方当事人之间的权利和义务,确保双方合作的顺利进行。
二、合同主体。
甲方,(委托方/出租方/雇主等)。
乙方,(受托方/承租方/雇员等)。
三、合同内容。
1. 服务/产品描述,甲方向乙方提供的服务或产品的具体描述及规格要求。
2. 服务/产品价格,甲方向乙方提供的服务或产品的价格及支付方式。
3. 服务/产品交付,服务或产品的交付时间、地点、方式等具体安排。
4. 合作期限,合作的起止时间及延期、终止等情况的约定。
5. 保密条款,双方在合作过程中所获得的商业机密或保密信息的保护约定。
6. 违约责任,双方违约时应承担的责任和赔偿方式。
7. 法律适用和争议解决,合同履行中发生的争议的解决方式和法律适用约定。
8. 其他约定,双方在合作过程中需要特别约定的其他事项。
四、合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的期限届满或任务完成之日止。
甲方(盖章),__________ 乙方(盖章),__________。
签订日期,__________ 签订地点,__________。
以上为专用合同条款范本,具体合同内容可根据实际情况进行调整和补充。
合同范本逐条解释
合同范本逐条解释合同编号:甲方(以下简称“甲方”):地址:联系人:联系电话:乙方(以下简称“乙方”):地址:联系人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就以下事项达成如下合同(以下简称“本合同”):一、合同目的本合同的目的是明确双方在业务合作中的权利和义务,保障双方的合法权益,促进双方的共同发展。
二、合同内容1. 甲方向乙方提供以下服务(具体描述服务内容):_____________________________________________________________________________2. 乙方向甲方支付以下费用(具体描述费用及支付方式):_____________________________________________________________________________三、合同期限本合同的有效期为______年,自合同签署之日起生效。
四、合同变更1. 任何一方如需变更本合同内容,须提前______天书面通知对方,并经双方协商一致后,方可生效。
2. 经双方协商一致,对本合同进行的任何变更,应以书面形式作为补充协议,与本合同具有同等法律效力。
五、合同终止1. 本合同期满后,如无续签或另行协商,本合同自动终止。
2. 任何一方如需提前终止本合同,须提前______天书面通知对方,并经双方协商一致后,方可生效。
六、违约责任1. 任何一方未履行本合同约定的义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此所遭受的损失。
2. 若因不可抗力因素导致本合同无法履行,双方应及时通知对方,并协商解决办法。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:______ 签字:______日期:______ 日期:______。
合同范本分成条款
合同范本分成条款1. 引言本合同范本是指甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)之间签订的合作协议。
本合同的目的是确保甲乙双方在合作过程中的权益得到保障,并明确各自的责任和义务,以达到互惠互利的合作效果。
2. 合作方式2.1 合作内容甲乙双方约定在本合同下进行以下合作内容:•(具体合作内容和项目描述)2.2 合作期限本合同的合作期限为从合同签订之日起至(具体合作期限)止。
双方可根据实际情况协商延长或终止合作期限。
3. 分成方式3.1 收入计算双方同意按照以下方式计算本合同项下的收入:(详细描述收入计算方式,包括涉及的具体数值和比例)甲方和乙方的收入分成比例约定如下:•甲方:(具体比例)•乙方:(具体比例)3.3 分成方式甲乙双方同意按照以下方式进行收入的分成:•分成周期:(具体周期,例如每季度、每月)•分成方式:(具体分成方式,例如预付款后立即分成等)乙方应在每个分成周期结束后的(具体结算时间)内支付甲方应得的分成金额。
支付方式包括但不限于银行转账、支票或现金支付等方式。
4. 保密条款4.1 保密责任甲乙双方在本合同项下获得的机密信息应予以保密。
未经对方书面同意,任何一方不得泄露对方的机密信息,包括但不限于商业秘密、客户信息等。
4.2 泄露违约对于违反保密责任的一方,应承担相应的法律责任,并赔偿因泄露对方机密信息而造成的损失。
5. 合同解除5.1 违约责任当甲乙双方中的任何一方违反了本合同的任何条款,不履行或不完全履行其在本合同项下的义务时,对方有权解除本合同,并追究违约方的法律责任。
5.2 解除通知解除本合同的一方应书面通知对方,并注明解除合同的具体原因。
6. 争议解决对于因合同履行所引起的或与履行有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决。
如无法通过协商解决,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。
7. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效,并取代先前双方签订的任何口头或书面协议。
本合同的附件与主体具有同等法律效力。
合同专用条款范本
合同专用条款范本一、定义与解释[具体术语 1]:[释义 1][具体术语 2]:[释义 2]二、合同标的1. 明确合同所涉及的具体标的物或服务内容,包括但不限于:名称、规格、型号、数量等详细描述。
三、价格与支付1. 约定合同总价或计价方式:总价为[具体金额]。
按照[具体计价方法]计算。
2. 支付条款:支付方式(如现金、银行转账等)。
支付时间节点,如分阶段支付的具体时间安排。
支付条件(如完成特定工作阶段、验收合格等)。
四、交货与验收1. 交货时间、地点:交货日期为[具体日期]。
交货地点为[详细地址]。
2. 验收标准与程序:规定验收的具体标准和要求。
明确验收的程序,包括验收通知、验收过程、验收结果的确认等。
五、质量保证与售后服务1. 质量保证期限:[具体期限]。
2. 售后服务内容与责任:售后服务的范围和方式。
对质量问题的处理方式及责任承担。
六、违约责任1. 双方违反合同约定的违约责任:明确具体的违约行为及相应的违约责任形式(如违约金、赔偿损失等)。
约定违约责任的计算方式或标准。
七、争议解决1. 争议解决方式:协商解决。
调解解决。
仲裁解决。
诉讼解决。
约定具体的仲裁机构或诉讼管辖法院。
八、其他条款1. 保密条款:双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的约定。
2. 不可抗力条款:对不可抗力事件的定义、不可抗力事件发生时双方的责任及处理方式等进行约定。
3. 合同的变更与解除:约定合同变更和解除的条件、程序及相应的后果。
4. 合同的生效与终止:明确合同的生效时间和终止条件。
5. 通知与送达:约定双方通知对方的方式、地址及送达时间等。
6. 附件:如有相关附件,应在本条款中明确列出附件的名称和内容。
合同范本及条款释义
合同范本及条款释义
鉴于甲方愿意提供某种服务/产品,乙方愿意接受该服务/产品,双方本着平等自愿的原则,经友好协商,达成如下合同条款:
一、合同主题
1.1 本合同的主题为_______服务/产品供应合同_______。
二、服务/产品内容
2.2 乙方同意接受甲方提供的服务/产品,并按照本合同的约定支付相应的费用。
三、服务/产品交付
3.1 甲方应于_______具体交付日期_______前将服务/产品交付给乙方。
3.2 交付方式为_______具体交付方式_______。
四、费用及支付方式
4.1 乙方应向甲方支付的服务/产品费用为_______具体金额_______。
五、合同期限
5.1 本合同自_______具体合同生效日期_______起生效,至_______具体合同终止日期_______终止。
六、违约责任
6.1 如一方违反本合同的约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。
七、争议解决
7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):________________
乙方(盖章):_________________
签订日期:________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第二章合同条款使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:工程。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:场地内的道路、场地、公交汽车停车位、公共自行车停放位、附属配套用房等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:施工图范围内的道路、场地铺装、围墙、钢结构雨篷、室外排水、消防给水、电气(不含景观灯主材费)、成品简易门卫工程及附属配套用房等工程。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:100天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款(略)通用条款(略)同《建设工程施工合同(示范文本)》第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:其它有关本工程的洽商、变更等书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:建质[2008]91号1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市有关执行标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: /发包人提供国外标准、规范的份数: / ;发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:1、本合同协议书;2、中标通知书;3、投标函及其投标函附录;4、专用条款及其附件;5、通用合同条款;6、技术标准和要求;7、图纸 8、已标价的工程量清单;9、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:合同签订并收到承包人履约保证金10天内。
发包人向承包人提供图纸的数量:伍套;发包人向承包人提供图纸的内容:施工图。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计,施工技术措施及各项资源需要量的计划等;承包人提供的文件的期限为:接到中标通知书后三天内;承包人提供的文件的数量为:;承包人提供的文件的形式为:书面;发包人审批承包人文件的期限:在承包人提供文件后三天内审定完毕。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:;发包人指定的接收人为:业主派驻现场代表。
承包人接收文件的地点:承包人施工现场项目部;承包人指定的接收人为:项目经理。
监理人接收文件的地点:监理人施工现场监理办公室;监理人指定的接收人为:总监或总监代表。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定: / 。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:施工现场围墙。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:/ 。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:允许调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:(1)发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。
(2)发包人提供的工程量清单项目数量有误。
(3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:1、督促监理工程师按照监理合同办事;2、协调各有关单位工作;3、工程进度与工程量的确认;4、督促并控制好工程进度、质量、投资。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: / 。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。
发包人是否提供支付担保:发包人向承包人提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式:担保使用银行保函的形式。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:竣工图六套(要求计算机出图),其中原件五套,电子文件一套;竣工内业资料三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:发生费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收前。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面形式和电子文件。
(10)承包人应履行的其他义务:1)承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合,保质保量完成施工任务。
2)承包人在施工时,必须全面协调好与周边环境关系,施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工,发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:/。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目负责人(项目经理)每月到位率必须不少于22天,每天不少于4小时。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:项目负责人(项目经理)如不能达到承诺的到位率,在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚;如累计到位率不到总到位率的70%(到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核),则承包人将承担中标价2%的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:若擅自变更,则承包人承担中标价2%的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:接到开工通知后3天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:执行通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员,否则承包人承担中标价2%的违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致。
如未经工程师书面同意达不到承诺要求的,项目技术负责人没缺一天罚款2000元,其他每缺一天罚款300元,并在当月的工程进度款中扣除。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括: / 。
主体结构、关键性工作的范围:/ 。
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括: / 。
其他关于分包的约定: / 。