道路护栏安装合同

制作与安装合同

依照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将水韵新城别墅大门的制作与安装承包给乙方，经甲、乙双方共同协商，达成共识，为明确责任，协议如下：

一、工程名称

1、工程名称：道路护栏制作与安装

二、工程价款及结算方式

1、工程价款：道路护栏固定综合单价：45元/㎡；

合同暂定总价：25000元（大写：贰万伍仟元）；

2、结算方式：依据固定综合单价，总价款=道路护栏边缘宽度*（道路护栏最高点+最低点）/2*固定单价。

三、付款方式

（1）、签订合同后，甲方向乙方支付10000元订金，安装完毕并经甲方验收合格，甲方向乙方支付至结算总价的95%，留5%作为保证金，质保一年期满无质量问题后付清。

四、技术标准及质量要求

（1）、严格按照招标方要求制作，材料技术规格符合国家标准。

（2）、PVC护栏的加工、制作、安装应达到国家及有关行业质量技术标准。

（3）、PVC护栏制作方法：整体为PVC护栏，其中：边框规格：0.7*5000*0.3；立杆为：0.7*0.3*0.2；门整体颜色为：绿白。

五、工期要求签订合同之日起十天内安装调试完毕。

六、验收标准按照第四条技术标准验收，且符合国家标准。

七、双方责任

1、甲方：（1）、开工前进行现场情况交底及组织有关技术交底。

（2）、甲方可以随时对工程进度、质量、安全及文明施工进行检查。

（3）、甲方有权委托监理公司对本工程进行监理。

（4）、提供水电源接驳点，其费用由乙方负责。

（5）、组织工程竣工验收并按合同规定的期限办理工程结算。

（6）、按合同约定支付工程款。

2、乙方：（1）乙方开工前向甲方、监理公司提供技术交底。

（2）乙方进行道路护栏的制作与安装事项并负责相应费用。

（3）水、电等相关费用乙方承担。

（4）乙方严格按照合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工。

（5）竣工验收后，负责清理好现场及污染其他构件的卫生。

（6）乙方承担施工过程中出现的任何安全事故及费用。

八、工程质保期

工期质保期为两年，质保期执行国家相关规范，以工程竣工验收报告时间作为开始保修时间。如果在保修期期间出现工程质量问题，一切费用全部由乙方负责。

九、违约责任

1、因乙方原因造成工期延误的，一切损失由乙方负责，每延迟一天向甲方支付500元的违约金。

2、如因乙方所用材料不合格，工程需全部返工，乙方承担给各方造成的一切经济损失。如乙方不按合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工，或因乙方使用的材料不合格，甲方有权勒令乙方停工整改或返工。乙方承担由此造成的一切经济损失，并向甲方支付合同暂定总价的10%作为违约金。

3、乙方不得以任何理由停工、怠工、否则视为违约，并向甲方支付合同暂定总价的10%作为违约金。

十、争议解决

合同的履行过程中如发生争议，双方应尽力友好协商解决。协商或调解不成时，应向项目所在地人民法院提起诉讼，诉讼判决对双方均有约束力。

十一、合同的生效与终止

本合同一式二份，由双方各执一份,均具同等法律效力。合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章后生效，全部工程完成及免费保修期届满、

乙方完成所有保修工作且甲方向乙方结清一切费用后终止。

甲方：乙方：（签章）

委托代理人：委托代理人：

合同签订地点：签订日期：年月日

[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考，期待你的好评与关注]