抽水站建设合同
农村抽水站承包合同范本
农村抽水站承包合同范本范本一：农村抽水站承包合同第一章：合同概述本合同由承包方（以下简称“甲方”）和出让方（以下简称“乙方”）共同签订，旨在明确双方在农村抽水站承包事宜上的权利义务，确保双方的合法权益。
第二章：合同签订1. 合同签订地点、日期：甲方乙方双方在合同上签字处。
2. 甲方的主体资格和代表授权：甲方提供公司营业执照副本复印件，并指定承包负责人签署合同。
3. 乙方的主体资格和代表授权：乙方提供相应的证明文件，并指定授权人签署合同。
第三章：合同内容1. 抽水站基本信息：包括抽水站地址、名称、编号等详细信息。
2. 抽水站设备情况：抽水站设备、数量、型号、规格等详细信息。
3. 合同期限：约定承包期限起止时间、续签条件等。
4. 投资费用及付款方式：明确承包方应支付的投资费用总额以及付款方式，如按月、按阶段支付等。
5. 运营管理责任：明确甲方在抽水站日常运营管理中的责任和义务，包括设备维护、设备更新、安全保障等。
6. 电费以及水费的支付方式：约定甲方应按照规定支付的电费和水费的支付方式。
第四章：合同违约责任1. 违约处理：约定合同一方发生违约情况，对方可以采取的补救措施和追究责任的方式。
2. 违约赔偿：约定违约方应承担的赔偿责任以及赔偿金额。
第五章：争议解决1. 协商解决：对于双方发生的争议，应优先通过友好协商解决。
2. 仲裁解决：如果友好协商未能解决争议，应提交相关仲裁机构进行仲裁。
第六章：其他约定1. 法律适用：约定本合同适用的法律法规。
2. 附件：列出本合同附带的附件清单，包括设备清单、费用明细等。
3. 本合同一式贰份，甲方乙方各执壹份，具有同等法律效力。
本所涉及附件如下：1. 设备清单：详细列出抽水站设备的名称、规格、数量等信息。
2. 费用明细：详细列出承包方应支付的投资费用以及付款方式相关的明细。
本所涉及的法律名词及注释：1. 主体资格：指个人或组织具有与其民事行为相适应的行为能力。
2. 仲裁解决：指双方争议提交给独立的仲裁机构进行解决，以替代传统的司法诉讼。
建筑工地抽水合同范本简单
建筑工地抽水合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建筑工地抽水事宜，经友好协商，达成一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________建筑工地抽水工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：根据甲方建筑工地的实际需求，乙方负责提供抽水设备，并进行抽水作业，确保甲方建筑工地正常施工。
4. 承包范围：乙方负责提供抽水设备，抽水作业，以及抽水过程中的维护和管理。
二、甲乙双方的责任和义务1. 甲方责任：（1）甲方应向乙方提供抽水工程的现场条件，包括电源、水源、排水口等。
（2）甲方应负责协调乙方与施工现场其他单位的关系，确保抽水工程的顺利进行。
（3）甲方应按合同约定支付乙方抽水工程的费用。
2. 乙方责任：（1）乙方应按照甲方的要求，提供抽水设备，并进行抽水作业。
（2）乙方应确保抽水设备的正常运行，保证抽水质量。
（3）乙方应负责抽水过程中的维护和管理，确保抽水工程的安全稳定运行。
三、合同价格及支付方式1. 合同价格：本合同抽水工程的总价为人民币____元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：（1）甲方应在合同签订后的7个工作日内，向乙方支付合同总价的50%作为预付款。
（2）乙方完成抽水工程后，甲方应按照合同约定的质量标准进行验收。
验收合格后，甲方应在验收合格后的7个工作日内向乙方支付剩余的50%款项。
四、合同的履行和验收1. 乙方应按照甲方的要求，按时提供抽水设备，并进行抽水作业。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方抽水工程的费用。
3. 抽水工程完成后，甲方应按照约定的质量标准对乙方的工作进行验收。
验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定的质量标准。
五、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
小型抽水泵站合同范本
小型抽水泵站合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：小型抽水泵站工程2. 工程地点：______________________3. 工程内容：设计、建设一座小型抽水泵站，包括泵房、水泵、管道、电气设备等的安装和调试。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______________________元（大写______元整）。
预付款：合同总价的______%，计人民币______________________元，在合同签订后______个工作日内支付；进度款：根据工程进度，按比例支付，具体支付节点和金额在工程进度报告中确认；竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后______个工作日内，支付合同总价的______%，计人民币______________________元。
三、工期1. 开工日期：______年______月______日。
2. 竣工日期：______年______月______日。
3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工报告和相关资料，甲方应在______个工作日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供工程所需的相关资料和场地；按照合同约定支付合同价款；派员监督工程进度和质量，协调施工中的有关问题。
2. 乙方责任：按照合同要求完成工程设计、施工和设备安装调试；确保工程质量和工期，承担工程质量问题的责任；提供工程竣工验收所需的相关资料。
建抽水泵站施工合同
抽水泵站施工合同合同编号： [填写编号]甲方（委托方）：名称： [甲方公司名称]地址： [甲方地址]法定代表人（或联系人）： [姓名]电话： [联系电话]乙方（施工方）：名称： [乙方公司名称]地址： [乙方地址]法定代表人（或联系人）： [姓名]电话： [联系电话]第一条协议目的甲方委托乙方进行抽水泵站的建设，乙方同意按照本合同的条款进行施工。
第二条工程概况1.工程名称：抽水泵站施工2.工程地点： [具体地址]3.工程内容：包括土建工程、设备安装、管道铺设等。
第三条工期1.开工日期： [具体日期]2.完工日期： [具体日期]3.工期为 [具体天数] 天，若因特殊情况需延长，需双方协商一致。
第四条工程费用及支付方式1.总工程费用： [具体金额] 元（人民币）。
2.付款方式：o甲方在合同签订后 [具体天数] 天内支付总费用的 [百分比]% 作为预付款；o工程进度款按 [具体进度或节点] 支付；o余款在工程竣工并验收合格后 [具体天数] 天内支付。
3.支付方式为 [银行转账/现金/其他方式]。
第五条质量标准1.乙方应按照国家及地方的相关施工标准进行施工，确保工程质量。
2.甲方有权对施工质量进行监督与验收。
第六条甲方责任1.甲方应提供施工所需的场地及相关资料。
2.甲方应按时支付合同约定的费用。
第七条乙方责任1.乙方应按合同约定的时间和质量标准进行施工。
2.乙方负责施工过程中的安全及相关风险。
第八条违约责任1.任何一方未能履行合同条款，应承担违约责任，赔偿对方因此产生的损失。
2.违约方应在 [具体天数] 天内向守约方赔偿损失。
第九条争议解决如因本协议产生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，提交 [指定仲裁机构或法院] 处理。
第十条附则1.本协议自双方签字之日起生效。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.本协议的任何修改、补充均须以书面形式进行。
甲方（签字）： ____________日期： ______________乙方（签字）： ____________日期： ______________。
建抽水泵站施工合同(2篇)
建抽水泵站施工合同甲方（以下简称“甲方”）：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________乙方（以下简称“乙方”）：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方委托乙方承建抽水泵站项目，双方经友好协商，就以下条款达成一致：第一条工程概况1.1 工程名称：________________抽水泵站施工项目1.2 工程地点：________________1.3 工程规模：________________1.4 工程内容：包括但不限于泵站土建工程、设备安装、调试及验收。
第二条工程期限2.1 工程开工日期：________________2.2 工程竣工日期：________________2.3工程延期：如因不可抗力等因素导致工程延期，双方应协商一致，签订书面延期协议。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及地方相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工。
3.2 乙方应确保工程质量符合设计要求，并承担相应的质量责任。
第四条工程价款4.1工程总价款：人民币（大写）：________________元整（小写）：______________ __元。
4.2工程预付款：人民币（大写）：________________元整（小写）：______________ __元。
4.3 工程进度款：按工程进度分期支付。
4.4 工程结算：工程验收合格后，双方进行工程结算。
第五条工程变更5.1如甲方提出工程变更，乙方应根据甲方的变更要求进行施工，并按照双方协商的价格进行调整。
5.2 工程变更应书面通知乙方，并由双方签署书面变更协议。
第六条工程验收6.1 工程验收按照国家及地方相关法律法规、行业标准执行。
6.2乙方应在工程完成后向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后______日内组织验收。
抽水蓄能电站合同协议书
抽水蓄能电站合同协议书合同编号：______________甲方（委托方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方需要建设抽水蓄能电站项目，乙方具有相应的资质和能力承担该工程建设任务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方建设抽水蓄能电站项目的相关事宜，经协商一致，订立本合同协议书。
第一条项目概况1.1 项目名称：抽水蓄能电站项目。
1.2 项目地点：______________。
1.3 项目规模：装机容量为______________兆瓦。
1.4 项目内容：包括但不限于电站的设计、施工、设备采购、安装调试及试运行。
第二条工程范围和工作内容2.1 乙方应按照甲方提供的技术规范和要求，完成以下工作：（1）电站的设计工作；（2）电站的土建施工；（3）电站的机电设备采购、安装；（4）电站的调试及试运行；（5）甲方要求的其他相关工作。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币（大写）______________（￥______________）。
3.2 支付方式：（1）合同签订后______________个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款；（2）工程进度达到______________%时，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后______________个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的______________%；（4）剩余______________%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准。
抽水工程合同协议书范本
抽水工程合同协议书范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目抽水工程事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXX抽水工程1.2 工程地点：XXX1.3 工程内容：包括但不限于抽水设备安装、管道铺设、电路布设、水位控制系统调试等。
第二条工程承包范围2.1 承包范围：本项目抽水工程的全部施工内容，具体以补充条款和甲方的图纸、说明为准。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：符合国家及行业相关规范和标准。
3.2 工程质量应达到甲方要求的标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
第四条工期4.1 工期：本工程合同总工期为XX天（日历天从开工之日算起）。
4.2 开工日期：XX年XX月XX日4.3 竣工日期：XX年XX月XX日第五条合同价款5.1 本项目抽水工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元整）。
5.2 合同价款支付方式：按照工程进度分阶段支付。
第六条甲方的权利和义务6.1 甲方应提供施工所需的相关手续、场地、水源、电源等，确保乙方正常施工。
6.2 甲方应按照合同约定支付工程价款。
6.3 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照合同约定完成工程。
第七条乙方的权利和义务7.1 乙方应按照合同约定完成抽水工程的施工，保证工程质量。
7.2 乙方应遵守国家及行业的相关法律法规，严格按照安全操作规程进行施工。
7.3 乙方应按照甲方的要求，提供相关工程资料、验收报告等。
第八条违约责任8.1 甲方未按照合同约定支付工程价款的，应支付违约金，违约金为应付款项的1%。
8.2 乙方未按照合同约定完成工程的，应支付违约金，违约金为工程总价的1%。
第九条争议解决9.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
9.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
小型抽水泵站合同范本
小型抽水泵站合同范本甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拟建设小型抽水泵站，乙方具备相关施工能力和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：小型抽水泵站建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：按照甲方要求进行抽水泵站的施工，包括但不限于设备安装、管道铺设等（具体内容以双方确认的施工图纸和技术要求为准）。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日。
2. 竣工日期：______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%；工程竣工验收合格后______日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
四、双方权利与义务1. 甲方权利义务：提供施工所需的场地、水源、电源等条件；按合同约定支付工程价款；参与工程质量和进度的监督检查。
2. 乙方权利义务：按照合同约定和施工图纸、技术要求进行施工，确保工程质量和进度；负责施工现场的安全管理，承担施工过程中的一切安全责任；按照国家相关规定进行工程验收和质保。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和施工图纸、技术要求进行施工，确保工程质量。
建筑工地抽水合同协议书
建筑工地抽水合同协议书甲方（委托方）：________________________乙方（执行方）：________________________签订日期：____年____月____日根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方建筑工地抽水服务事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方负责在甲方指定的建筑工地进行抽水服务，确保工地的施工环境符合甲方要求。
1.2 乙方应根据甲方的要求，提供必要的抽水设备和操作人员。
第二条服务标准2.1 乙方应保证抽水服务的质量，确保工地无积水，不影响甲方施工进度。
2.2 乙方应遵守甲方的施工管理规定，确保抽水作业安全、高效。
第三条服务期限3.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
3.2 如因甲方施工进度需要延长服务期限，双方应另行协商确定。
第四条费用及支付方式4.1 双方约定抽水服务费用为人民币（大写）______________________元整（￥______________________）。
4.2 甲方应在乙方提供服务后____天内支付上述费用，支付方式为：______________________。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期提供抽水服务或服务不符合约定标准，应向甲方支付违约金，违约金的数额为违约部分服务费用的____%。
5.2 如甲方未能按期支付服务费用，应向乙方支付违约金，违约金的数额为逾期支付部分费用的____%。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表签字：________________________联系电话：________________________地址：________________________开户银行：________________________账号：________________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表签字：________________________联系电话：________________________地址：________________________开户银行：________________________账号：________________________日期：____年____月____日（注：以上内容为模板，具体条款需根据实际情况进行调整和补充。
村泵站抽水合同协议书
村泵站抽水合同协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要在本村区域内建设泵站，并进行抽水作业以满足农业灌溉或生活用水需求，乙方具有相应的设备和专业能力提供此项服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同协议书。
一、工程内容1. 乙方负责在甲方指定的地点建设泵站，并提供抽水服务。
2. 乙方需保证泵站的建设和抽水作业符合国家相关标准和甲方的要求。
二、工程期限1. 泵站建设期限自合同签订之日起至____年____月____日止。
2. 抽水作业期限自泵站建设完成之日起至____年____月____日止。
三、工程质量1. 乙方应按照甲方提供的技术参数和要求进行泵站建设。
2. 乙方应保证抽水作业的连续性和稳定性，确保水质符合标准。
四、工程费用1. 泵站建设费用为人民币（大写）__________________元整。
2. 抽水作业费用为人民币（大写）__________________元整。
3. 工程费用支付方式为：__________________。
五、双方权利与义务1. 甲方负责提供建设泵站所需的土地使用权和相关许可。
2. 乙方负责泵站的建设、维护和抽水作业，并保证工程质量。
3. 甲方有权对乙方的工程进度和质量进行监督和检查。
4. 乙方有权按照合同约定收取工程费用。
六、违约责任1. 甲方如未按期支付工程费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的______%。
2. 乙方如未按期完成工程或工程质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的______%。
七、合同变更和解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
河段施工抽水施工合同3篇
河段施工抽水施工合同3篇篇1河段施工抽水施工合同一、合同双方甲方：___________（单位名称）法定代表人：___________ 地址：___________ 电话：___________乙方：___________（单位名称）法定代表人：___________ 地址：___________ 电话：___________二、合同内容1. 甲方委托乙方对指定的河段进行施工抽水工程，包括施工前的勘察、设计、施工、监理等工作。
2. 施工范围：由甲方指定的河段，具体范围为___________。
3. 施工内容：具体包括但不限于河道清淤、防渗处理、护岸修复、水文测量等。
4. 施工期限：约定施工期限为___________，自合同生效之日起计算。
5. 施工费用：由甲方支付给乙方的施工费用为___________，具体支付方式为___________。
6. 施工质量：乙方承诺施工质量符合国家相关标准，确保施工完成后的河段能够正常运行，不影响附近居民的生活。
7. 施工安全：乙方在施工过程中必须严格遵守相关安全规定，确保施工现场的安全，并采取必要的防护措施，防止施工过程中发生意外。
8. 环境保护：乙方在施工过程中必须遵循环保法律法规，采取有效的措施减少对周围环境的影响，确保施工不对环境造成破坏。
9. 合同变更：如因不可抗力等特殊情况需要对合同内容进行变更，应由双方协商一致后在书面形式上进行修改。
10. 合同解除：如有一方未能按照合同约定履行义务，致使另一方受到损失的，有权采取合法措施要求违约方承担相应责任。
11. 法律顾问：本合同的法律顾问为___________，任何与本合同相关的法律问题均应咨询其意见。
12. 其他：其他双方约定事项如下___________。
三、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同内容完成后自动终止。
合同解释权归双方共同所有。
甲方（盖章）：___________ 日期：___________乙方（盖章）：___________ 日期：___________以上为河段施工抽水施工合同正文，双方共同遵守合同内容，确保合同的有效履行。
基坑抽水合同8篇
基坑抽水合同8篇篇1甲方（基坑业主方）：__________________乙方（抽水服务提供方）：______________鉴于甲方需要乙方提供基坑抽水服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的乙方同意向甲方提供基坑抽水服务，确保基坑的正常排水，维护施工环境的安全稳定。
二、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，对甲方指定的基坑进行抽水作业。
2. 抽水作业需确保基坑内的积水及时排出，保持基坑干燥。
3. 乙方需根据基坑的实际情况，提供合理的抽水方案，确保抽水作业的安全和效率。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至基坑抽水工作完成并经验收合格之日止。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定的费用标准向乙方支付基坑抽水服务费。
2. 支付方式：__________（如：现金、银行转账等）。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规的发票或收据。
五、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供基坑抽水服务。
（2）甲方有义务按照约定支付基坑抽水服务费。
（3）甲方应提供乙方抽水作业所需的水、电等必要资源。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照约定获得基坑抽水服务费。
（2）乙方应按时、按质提供基坑抽水服务，确保基坑的正常排水。
（3）乙方应确保抽水作业的安全，防止因抽水作业造成的人员伤亡和财产损失。
（4）乙方应定期对抽水设备进行维护和检修，确保设备的正常运行。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付基坑抽水服务费，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按照约定提供基坑抽水服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 若因乙方的过失导致基坑排水不畅，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、不可抗力若因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致本合同无法履行，双方均不承担违约责任。
建抽水泵站施工合同6篇
建抽水泵站施工合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方建设抽水泵站的施工工程，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：抽水泵站建设工程项目。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括抽水泵站的基础建设、设备安装、管道连接等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况，需经甲方同意顺延工期。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]（¥[具体金额]）。
该总价已包含人工费、材料费、设备费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付工程款：（1）工程开工前支付总价的XX%；（2）工程进度过半时支付总价的XX%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余的款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的技术资料和验收资料。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关标准以及本合同约定的内容进行验收。
五、工程变更及违约责任1. 工程施工过程中，如甲方需对工程项目进行变更，应书面通知乙方，并签订变更协议。
乙方应按变更后的协议进行施工。
2. 甲乙双方应遵守本合同约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
六、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
七、保修及售后服务1. 工程竣工后，乙方应提供一年的保修期。
保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。
抽水蓄电站建设工程合同范本
抽水蓄电站建设工程合同范本第一部分：合同前言在合同前言部分，需要明确合同的签订目的、参与方信息、合同的法律依据以及工程的基本情况。
例如：本合同由甲方（建设单位）与乙方（承包单位）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，基于平等、自愿的原则，就XX抽水蓄电站建设项目的相关事宜达成如下协议。
第二部分：工程概述在这一部分，应详细描述工程的基本情况，包括工程名称、位置、规模、主要技术参数、设计标准、预计工期等。
例如：工程名称：XX抽水蓄电站工程位置：XX省XX市XX区（县）工程规模：装机容量XX万千瓦，年发电量预计达到XX亿千瓦时主要技术参数：水库容量、水头高度、发电机组数量等设计标准：符合国家现行相关标准和规范要求预计工期：自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止第三部分：合同主体内容3.1 双方权利与义务明确甲乙双方在工程建设过程中的权利与义务，包括但不限于工程设计、施工、监理、验收、资金支付、材料供应等方面的责任分配。
3.2 工程质量规定工程质量的标准和要求，以及如何进行质量控制和质量保证。
3.3 安全生产明确安全生产的责任、措施和要求，确保工程建设安全无事故。
3.4 进度管理设定工程进度计划，以及延误情况下的处理办法和责任承担。
3.5 变更与索赔规定工程变更的程序、条件和索赔的处理方法。
3.6 环境保护提出工程建设过程中环境保护的要求和措施。
3.7 争议解决约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
第四部分：附则包括合同的生效条件、附件清单、其他未尽事宜的说明等。
第五部分：签字盖章甲乙双方代表签字，并加盖公章，以证明合同的正式成立。
建抽水泵站施工合同3篇
建抽水泵站施工合同3篇篇1建抽水泵站施工合同甲方（委托方）：（盖章）单位名称：_______________法定代表人：______________联系方式：___________________乙方（承包方）：（盖章）单位名称：_______________法定代表人：______________联系方式：___________________鉴于：甲方拟在_______（地点）建设抽水泵站，现委托乙方进行施工，双方经友好协商，达成以下协议：第一条工程内容1.1 项目名称：_______抽水泵站建设工程1.2 工程范围：包括但不限于场地平整、基础施工、设备安装、管道铺设等一切与抽水泵站建设相关的工作。
1.3 工程地点：_______（具体地址）。
1.4 工程规模：_______（规模大小）。
第二条工程期限2.1 工程施工期限为自双方签订本合同之日起_______天，具体日期以书面形式约定。
2.2 工程延期：如有不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商处理，延期期限不得超过_______天。
第三条工程费用3.1 工程价款为_______元整（大写），乙方应按照工程实际进度，按月向甲方报销工程费用。
3.2 工程费用的支付方式为：甲方应在乙方报销后_______个工作日内将工程款支付至乙方指定账户。
3.3 工程费用的结算方式为：工程竣工后，双方应共同验收工程，并按照合同约定进行最终结算。
第四条工程质量4.1 工程应符合国家有关标准和规定，达到设计要求，并应保证工程质量符合相关标准。
4.2 工程质量保修期为_______年。
第五条违约责任5.1 如一方未能按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如双方均未能按时履行义务，应通过友好协商解决，如无法达成协议，可向有关部门申请调解或仲裁。
第六条其他事项6.1 双方同意在本合同履行过程中，保持良好的沟通和合作，共同完成工程建设目标。
抽水蓄电站建设工程合同范本
抽水蓄电站建设工程合同范本一、合同双方信息甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建设集团有限公司二、工程概况1. 工程名称：XX省XX地区抽水蓄能电站建设项目2. 工程地点：XX省XX市XX县3. 工程规模：总装机容量XX兆瓦4. 工程内容：包括水库建设、泵站及发电机组安装、输变电设施建设等三、合同金额与支付方式1. 合同总金额：人民币XXXX元整2. 支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付条件和比例详见合同附件。
四、施工期限与质量要求1. 施工期限：自合同签订之日起XX个月内完成全部建设任务。
2. 质量要求：工程质量必须符合国家及行业相关标准，通过相关部门验收。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工程资料和技术支持；- 按合同约定支付工程款；- 对乙方的施工进度和质量进行监督。
2. 乙方权利与义务：- 按照约定的时间、质量完成工程建设；- 遵守安全生产规定，确保施工现场安全；- 及时报告工程进展情况和存在的问题。
六、违约责任与争议解决1. 违约责任：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。
2. 争议解决：合同执行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交合同签订地的人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 合同变更和解除：因不可抗力或双方协商一致，可以变更或解除合同。
2. 保密条款：未经对方同意，任何一方不得泄露合同内容及相关商业秘密。
八、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
抽水工程合同协议书范本
抽水工程合同协议书范本---抽水工程合同协议书甲方（业主方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方需要进行抽水工程施工，乙方具备相应的资质和经验，双方本着平等自愿、诚信合作的原则，经协商一致，就抽水工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：___________2. 工程规模：___________3. 工程内容：包括但不限於地下水位监测、抽水设备安装及运行、水位控制等。
4. 工程期限：自合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。
二、工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 乙方应采取有效措施，防止因抽水工程导致的周边建筑物、设施损坏或地下水污染。
三、工程进度安排1. 乙方需在合同签订后___天内提交详细的施工计划和进度表。
2. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督，如乙方未能按计划完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
四、工程款项支付1. 工程款项分为预付款、进度款和竣工款三部分。
2. 预付款在合同签订后___天内支付给乙方，金额为总工程款的___%。
3. 进度款根据实际完成的工程量按月支付，每次支付不超过已完工程款的___%。
4. 竣工款在工程验收合格后一次性支付清。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定的质量、标准完成工程，甲方有权要求乙方返工改进或如数补。
2. 如乙方未按合同约定的时间完成工程，除不可抗力外，应按未完成部分的工程造价支付违约金。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：____年__月__日---。
基坑抽水合同5篇
基坑抽水合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要基坑抽水服务，乙方具备相关资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________基坑抽水工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：乙方负责提供抽水设备，进行基坑抽水作业，确保基坑干燥，满足甲方施工需求。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在基坑抽水工程中的权利和义务，确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。
三、承包方式1. 乙方采用包工包料方式，负责提供抽水设备、人工及材料等，完成基坑抽水工程。
2. 乙方应确保提供的设备、人工及材料符合国家标准和相关规定，保证工程质量。
四、工程期限1. 工程开工日期：双方约定于____年____月____日开工。
2. 工程结束日期：具体结束日期根据工程实际情况确定，但乙方应确保工期满足甲方需求。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：双方约定工程总价为人民币____元（大写：____元整）。
该总价包括但不限于设备购置、人工费用、材料费用等。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款；（2）工程进行至一半时，甲方支付乙方工程总价的____%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
六、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规定进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应提交完整的工程资料，并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在收到验收通知后的七日内组织验收，如未组织验收，则视为工程验收合格。
七、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程，应支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款项，应支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时沟通，协商解决方案。
灌溉抽水站承包合同模板
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建灌溉抽水站项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______灌溉抽水站建设项目2. 项目地点：______市______县______乡（镇）______村3. 建设规模：______（具体描述建设规模，如灌溉面积、装机容量等）4. 建设内容：______（具体描述建设内容，如抽水站主体结构、配套设施等）5. 建设周期：______（具体描述建设周期，如自合同签订之日起______个月内完成）6. 质量要求：按照国家相关标准及甲方要求，确保工程质量达到优良等级。
二、承包方式1. 乙方以包工、包料、包质量、包安全、包工期的形式承担本项目的施工任务。
2. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
三、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料；（2）负责办理相关施工手续；（3）负责组织工程验收；（4）按约定支付工程款；（5）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同约定完成施工任务，确保工程质量达到优良等级；（2）按照甲方要求的时间节点完成施工任务；（3）负责施工过程中的安全、文明施工；（4）负责施工过程中的环境保护；（5）按照甲方要求提供工程资料。
四、工程款支付1. 工程款支付方式：______（如分期支付、按进度支付等）2. 工程款支付比例：______（具体描述支付比例，如首付款比例、进度款比例等）五、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付______的违约金；（2）未按约定提供施工图纸、技术规范、施工方案等资料的，应承担相应的责任。
2. 乙方违约责任：（1）未按约定完成施工任务的，应承担相应的责任；（2）工程质量不符合约定的，应承担相应的责任；（3）施工过程中发生安全事故的，应承担相应的责任。
建筑工地抽水合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]乙方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]鉴于甲方在[工程名称]建筑工地进行施工建设，需要乙方提供抽水服务，以保障施工顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合同内容1.1 工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]承包范围：[承包范围]承包方式：[承包方式]1.2 抽水服务内容乙方负责为甲方提供的抽水服务包括但不限于以下内容：（1）根据甲方要求，提供适宜的抽水设备；（2）负责抽水设备的安装、调试和运行；（3）确保抽水设备在规定的时间内正常运行，满足甲方施工需求；（4）定期对抽水设备进行检查、维护和保养；（5）在抽水过程中，遵守相关法律法规和行业标准。
二、双方责任与义务2.1 甲方责任与义务（1）在合同签订前，向乙方提供工程所需抽水服务的相关资料；（2）确保乙方在抽水过程中，提供必要的施工场地和安全保障；（3）按照合同约定，按时支付乙方抽水服务费用；（4）在抽水服务过程中，对乙方工作人员进行必要的安全教育和指导。
2.2 乙方责任与义务（1）按照合同约定，提供合格的抽水设备和服务；（2）在抽水过程中，确保设备安全、稳定运行；（3）按照甲方要求，合理调整抽水方案，确保施工进度；（4）对抽水设备进行定期检查、维护和保养，确保设备正常运行；（5）在抽水过程中，遵守相关法律法规和行业标准，确保安全生产。
三、合同期限及费用3.1 合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同期限]，合同期满后，如需继续提供服务，双方可另行协商签订补充协议。
3.2 服务费用乙方抽水服务费用为人民币[服务费用]元，甲方应按月支付给乙方。
四、违约责任4.1 若甲方未按时支付乙方抽水服务费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按中国人民银行同期贷款利率计算。
4.2 若乙方未能按照合同约定提供抽水服务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
抽水站施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
依照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑工程质量管理条例》有关条款规定，经甲乙双方共同协商，就农发水利工程建设的有关事宜达成如下协议：
一、工程建设地点：
二、工程建设内容：
三、工程发包形式：采用大包干，建设工期天（遇雨天工期顺延）。
四、工程量及计算方法：蓄水池：元/个（规格：200吨，钢筋混凝土结构）；管理站房元/平方米；围墙元/米（24墙，2.5米高）；大门：元/座；抽水设备安装费：元/套（包括水泵安装、管道更换、管道检修、电缆埋设）。
本合同根据实际工程量，利用工程量确认单进行计算工程总造价。
五、工程施工结算办法：所有工程先由乙方垫资施工，待竣工完毕验收合格后，由甲方统一结算付款。
在此之前，若财政资金下达甲方后，甲方向乙方根据工程进度分期分批予以拨付，整个工程完工后扣留10%资金作为质量保证金，待一年后工程无问题，全部付清。
六、双方义务及责任：
1 、甲方责任：
（1）负责施工场地的“三通一平”及关系协调，为乙方施工提供便利条件。
（2）有权对乙方的施工质量进行监督，并提出指导。
（3）协助乙方解决施工中遇到的纠纷，保证施工顺利进行。
（4）负责机电井产权移交和转让事宜。
（5）负责协调财政报帐。
2 、乙方义务及责任：
（1）按甲方提出的施工要求，遵图施工，不得随意改变图纸尺寸和几何形状。
（2）保证施工质量，严格按建筑规范施工，控制各项工序的指标，砌砖灰缝不大于1厘米，平直度不大于5毫米，沙浆饱满度不小于85%，水灰比不大
于1：0.55 。
（3）保证建设工期，严格按甲方要求工期竣工。
（4）施工中的工伤事故等安全责任由乙方自负。
（5）施工中必须保证施工前工地原有设备和财产安全，发生损坏或丢失由乙方赔偿。
（6）乙方必须严格按照施工工艺进行施工，严格执行甲方工程监理人员要求。
七、违约责任：
1 、在财政资金下达甲方后，甲方应及时按工程进度分期分批付款。
2 、如因乙方施工失误，除造成的损失由乙方自负外，甲方按合同造价2％的比例处罚乙方。
3、本工程施工工期为60天，但乙方必须在2007年6月15日前全部竣工，若滞后一天，甲方则按工程总造价的0.5%对乙方进行按天处罚，直到全部竣工为止。
八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商补充，并与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，监证机关存档一份。
十、本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。
如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。
甲方：（盖章）
代表签字：年月日
乙方：（盖章）
代表签字：年月日。