2020建设工程勘察设计合同详细版
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版本样本第一部分：总则一、本合同由甲方与乙方双方在平等互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商订立。
二、甲方指定的工程建设项目为（项目名称），项目具体地址为（详细地址），项目规划总用地面积为（总用地面积），建筑总面积为（建筑总面积），工程概算为（工程概算）元。
三、乙方应具备相应的工程勘察设计资质，并担保其提供的服务符合相关法律法规要求，且能满足甲方要求之内容。
第二部分：工程勘察设计范围一、乙方应按照甲方要求对工程项目进行勘察设计工作，并制定相应的勘察设计方案和施工图纸。
二、勘察设计范围包括但不限于：场地调查、地质勘察、环境影响评价、工程设计、施工图纸设计等。
三、勘察设计的内容应符合国家相关规定和标准，确保工程建设的安全性、稳定性和经济性。
第三部分：工作任务和进度一、乙方应根据本合同约定的时间节点，按照工程建设项目的实际需要，完成勘察设计工作，并确保交付时间不延误。
二、乙方应每周向甲方提交工作汇报，及时反馈工作进展情况。
三、乙方应遵守相关法律法规及规范要求，保证勘察设计工作的质量和效率。
第四部分：合同价款及支付方式一、工程勘察设计合同价款总额为（总价款），合同价款包括勘察设计费用、工程监理费用等一切费用。
二、甲方应按照双方约定的时间及方式支付合同价款，支付方式包括一次性支付或分期支付。
三、若因甲方原因导致勘察设计工作无法完成，乙方有权要求按照已完成工作的比例收取相应的合同价款。
第五部分：保密条款一、双方保证在合同履行过程中所有的商业秘密和技术资料均属保密内容，未经对方书面同意不得向第三方透露。
二、本保密条款在合同解除后仍然有效，双方应继续承担保密义务。
第六部分：合同解除及争议解决一、如因不可抗力、合同履行中发生的争议等原因，导致合同无法履行，双方应友好协商解决。
二、如无法协商解决争议，应向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察和设计服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本次建设工程勘察设计事项达成如下协议：第一条项目概况项目名称：XXXXXXXXXX项目。
项目地点：位于XXXXX地点。
项目的勘察和设计内容包括但不限于XXXXX工程的建设规划、方案设计、施工图设计等环节。
双方同意以此为基础，进一步明确具体的工作内容、目标和进度安排。
第二条合同标的及服务范围乙方同意为甲方提供本项目的勘察和设计服务，包括但不限于地质勘察、地形测量、方案设计、施工图设计等内容。
乙方应确保所提供的服务符合国家和行业标准，且能够满足甲方的需求。
甲方应明确告知乙方所需的特殊需求和要求，以便乙方根据甲方的意愿和需求进行设计工作。
具体的服务范围将按照项目实际需求而定。
如项目有变动，双方应及时协商并签署补充协议。
合同服务期限为本合同签订之日起至工程竣工交付为止。
费用支付根据本合同第四条的规定进行。
第三条工作原则与质量保证乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行勘察设计工作，确保项目的质量和安全。
乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，设计方案的可行性和创新性。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督并提出合理的意见和建议。
乙方应及时响应甲方的要求，对存在的问题进行整改和改进。
第四条费用及支付方式本合同约定的勘察设计费用总额为人民币XXXXXX元整（大写金额）。
费用支付方式如下：合同签订后，甲方应按约定支付乙方预付款项；项目各阶段工作完成后按照完成情况支付款项；最终款项在工程竣工交付后进行支付。
建设工程勘察合同(2020年)
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on relatedbusinesses.（合同范本）甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________建设工程勘察合同(2020年)建设工程勘察合同(2020年)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。
建设工程勘察合同订立合同双方：建设单位：____以下简称甲方；勘察单位：____勘察院，以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_____________。
第二条勘察的范围、进度和质量________。
第三条甲方的义务１．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
２．在签订合同时，甲方必须在__年__月__日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
３．甲方必须在__年__月__日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
４．甲方必须在__年__月__日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1合同编号：__________甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实信用的原则，为明确双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，特此订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________二、勘察工作内容乙方应按照甲方的要求，承担以下勘察任务：1. 地质勘察；2. 水文勘察；3. 工程测量；4. 其他相关勘察工作。
三、勘察工作期限勘察工作自合同签订之日起开始，至提交完整勘察成果资料并通过甲方验收止。
具体进度安排如下：1. 勘察准备阶段：______年______月______日至______年______月______日；2. 现场勘察阶段：______年______月______日至______年______月______日；3. 成果资料整理及提交阶段：______年______月______日至______年______月______日。
四、费用及支付方式1. 勘察费用：人民币________元整（￥________）。
具体费用标准按照附件《勘察费用明细表》执行。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下方式向乙方支付费用：（1）预付款：合同签订后10个工作日内，甲方支付乙方勘察费用的XX%；（2）进度款：乙方完成现场勘察并提交初步成果资料后，甲方支付乙方勘察费用的XX%；（3)尾款：乙方提交完整勘察成果资料并通过甲方验收后，甲方支付乙方剩余勘察费用。
五、质量要求及验收标准1. 乙方提交的勘察成果资料必须真实、准确、完整，符合国家和地方有关工程勘察规范和要求。
如因乙方提供的勘察成果资料导致工程出现重大失误或质量问题的，乙方应承担相应的法律责任。
2020建设工程勘察设计合同3篇
2020建设工程勘察设计合同3篇篇12020建设工程勘察设计合同一、合同签订及效力1.1 甲方为__________（以下简称“甲方”）；乙方为_________（以下简称“乙方”）。
双方根据《中华人民共和国建设工程合同法》相关规定，就下列工程项目进行勘察设计合同（以下简称“本合同”）签订。
1.2 本合同自双方盖章之日起生效。
1.3 如有争议，应当协商解决；协商不成的，双方同意到__________仲裁委员会仲裁。
二、合同标的2.1 工程名称：__________2.2 工程地址：__________2.3 工程概况：_______三、合同价格3.1 甲方应按照工程的情况、性质和规模，合理支付设计费用。
3.2 设计费用支付方式：_________3.3 设计费用总额为___________（大写）四、工程内容及要求4.1 乙方应按照国家相关规定和标准，认真负责地完成工程的勘察设计工作。
4.2 乙方应提供的成果文件：__________4.3 设计文件的交付方式：__________五、设计文件审查5.1 乙方应在设计完成后，将设计文件交由甲方审查。
5.2 审查期限为__________，逾期乙方须承担相应法律责任。
5.3 若设计文件存在问题，乙方应当及时予以整改。
六、工程变更6.1 如工程需要变更，应当经双方协商一致，并书面确认。
6.2 工程变更后，设计费用应做相应调整。
七、工程质量保证7.1 乙方应在设计过程中保证工程质量，确保设计文件符合法律法规的要求。
7.2 如因乙方设计不合格导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。
八、保密条款8.1 双方应对工程的相关信息和资料进行保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
8.2 除非经双方书面同意，否则不得擅自使用设计文件。
九、不可抗力9.1 若因外部不可抗力因素导致合同无法履行，双方可暂时中止合同义务。
9.2 不可抗力包括但不限于地震、洪水、火灾等意外事件。
2020最新工程勘察合同范本5篇
2020最新工程勘察合同范本5篇第1篇示例：工程勘察合同范本一、合同签订双方：甲方：（委托方）地址：联系人：电话：二、合同目的：为了明确工程勘察的内容、工作范围和双方的权利和义务，保证工程勘察合同的顺利进行，特订立本合同。
三、工程概况：1. 工程名称：四、勘察范围：1. 土质、水文勘察：4. 岩土工程勘察：5. 其他特殊勘察：五、工程勘察费用：1. 合同总金额：2. 工程勘察费用支付方式及时间：1. 工程勘察报告的提交时间：八、合同变更：1. 如有必要变更合同内容，双方应通过协商一致并签订书面变更协议。
2. 变更协议的内容应与原合同一致。
九、合同履行：1. 双方应按照合同规定的时间和要求完成工程勘察的任务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，应及时协商解决，并书面通知对方。
3. 合同完成后，双方应签订竣工验收报告。
十、违约责任：2. 合同违约方应向另一方支付违约金，违约金数额为合同金额的10%。
十一、争议解决：1. 如发生合同争议，双方应通过友好协商解决，若协商未果，可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
以上为工程勘察合同范本，双方应严格按照合同的约定履行，并遵守合同的各项条款，确保工程勘察的顺利进行。
祝双方合作愉快，工程圆满成功！第2篇示例：【2020最新工程勘察合同范本】工程勘察合同甲方（委托方）：单位名称：法定代表人/负责人：联系地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方委托乙方进行工程勘察工作，经双方友好协商一致，依法签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程勘察项目：1. 项目名称：2. 项目位置：3. 勘察范围：4. 勘察内容：二、工程勘察费用及支付方式：1. 工程勘察费用总额：2. 工程勘察费用支付方式：甲方应于签订本合同之日起【x】天内将【x%】的勘察费用支付给乙方；待工程勘察完成后，甲方应将剩余的费用支付给乙方。
3. 工程勘察费用包含内容：勘察人员工资、勘察设备及工具使用费、勘察数据处理费等。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
2020最新工程勘察合同范本3篇
2020最新工程勘察合同范本3篇篇1工程勘察合同甲方（委托方）：______ 电话：______ 地址：______ 邮编：______乙方（承接方）：______ 电话：______ 地址：______ 邮编：______鉴于甲方拟进行（项目名称），现委托乙方承办工程勘察工作，经双方友好协商达成以下合同：第一条勘察内容1. 乙方接到甲方委托后，将按照勘察任务书的内容进行工程勘察，保证勘察工作的质量和准确性。
2. 勘察范围包括但不限于地质勘察、地基勘察、地形测量、地下水勘察等。
3. 勘察期限为______天，具体时间由双方协商确定。
第二条价格及支付方式1. 乙方承接此次工程勘察任务，按照双方协商的价格，总费用为______元。
2. 甲方应于合同签订后的______日内支付预付款______元，剩余款项在工程勘察完成后______日内支付。
3. 若工程勘察工作未按时完成，乙方应承担相应的责任，并按照实际完成的工作量进行调整费用。
第三条知识产权及保密1. 乙方在工程勘察过程中所获得的资料、数据、报告等知识产权归属于甲方，乙方不得擅自使用或泄露。
2. 双方对于勘察过程中所获取的商业秘密及其他机密信息，应予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
第四条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付费用，按照实际损失向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按时完成勘察任务或勘察工作质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程勘察无法完成，双方允许解除合同，但不承担任何违约责任。
第五条合同变更、解除与争议解决1. 合同变更须经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 若因不可抗力因素或其他合同解除原因，双方应及时通知对方，并协商解除事宜。
3. 若双方在本合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成时，可向有关部门申请调解或仲裁。
第六条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，具有约束力，未尽事宜可以另行协商解决，补充协议视同本合同的有效组成部分。
建设工程勘察合同书模板5篇
建设工程勘察合同书模板5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察内容：[勘察内容描述]第二条承包方式及范围1. 乙方按照甲方要求进行建设工程勘察工作，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 承包范围：本合同约定的工程勘察工作，不包括工程设计、施工等。
第三条合同履行期限1. 勘察工作开始时间：[开始时间]2. 勘察工作结束时间：[结束时间]3. 合同总工期：[总工期]日历天。
第四条勘察费用及支付方式1. 工程勘察费用总计人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付定金，金额为勘察费用总额的XX％；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察成果后，甲方应向乙方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后XX个工作日内开具合法有效的发票。
第五条双方权利义务一、甲方的权利义务：1. 甲方应向乙方提供工程勘察所需的相关资料。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督检查。
3. 甲方应按照合同约定支付勘察费用。
二、乙方的权利义务：1. 乙方应按照合同约定履行勘察义务，确保勘察成果的质量。
2. 乙方应按时提交勘察成果，并对其负责。
3. 乙方应对勘察成果进行保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
篇2甲方（委托人）：__________ [单位名称或自然人姓名等基本信息]乙方（受托人）：__________ [单位名称或自然人姓名等基本信息]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方经友好协商，达成如下合同协议：一、合同目的及工程概况1.1 本合同的目的在于明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本甲方（委托方）：______（单位名称）鉴于甲方拟组织实施______工程项目，现委托乙方从______年______月______日至______年______月______日对该工程项目进行勘察工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同，共同遵守并执行以下约定：一、勘察项目内容1.乙方应按照甲方的要求，对______工程项目进行勘察，并出具勘察报告。
2.具体勘察内容包括但不限于：土地测量、地质勘探、地基勘察、环境影响评价等相关工作。
二、勘察范围1.乙方应按照甲方要求的范围和要求进行勘察工作。
2.在勘察过程中，乙方应遵守相关国家标准和规定，保证勘察成果的准确性和可靠性。
三、勘察报告和文件2.勘察报告应包括勘察过程、数据分析、结论和建议等内容，确保内容完整、清晰、准确。
四、勘察费用2.费用包括勘察工作的人工费、材料费、设备费等费用。
五、保密义务1.双方在合同履行的过程中应互相保守对方的商业秘密，不得向第三方透露。
2.勘察报告和相关文件属于甲方的商业秘密，乙方不得擅自复制、使用或泄露给他人。
六、合同变更1.如有必要变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面协议，方可生效。
2.未经协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1.如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，应及时通知对方，并协商解除合同。
2.合同解除后，双方应协商处理尚未完成的工作和相关问题。
八、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可协商由双方指定仲裁机构进行仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
以上约定，经甲、乙双方共同签字盖章后生效。
签订日期：______年______月______日本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
本合同属于建设工程勘察合同的一个典型范例，供参考使用。
在签订合双方需仔细核对合同内容，确保双方权益不受侵犯。
2020建设工程勘察合同(合同示范文本)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020建设工程勘察合同(合同示范文本)The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other2020建设工程勘察合同(合同示范文本)项目名称：______________________项目建设地点：__________________合同编号：______________________（由承接方编填）委托方：________________________承接方：________________________签订日期：______________________建设部国家工商行政管理局制定委托方__________________________（以下简称甲方）承接方__________________________（以下简称乙方）甲方委托乙方进行____________________勘察任务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程__________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围1．1本工程项目勘察委托文号、日期1．2工程建设地点1．3技术要求1．4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料项目名称文件资料份数提供日期年月日一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称提交日期提交份数年月日 3．1勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分：合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同，就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议：第二部分：委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为：______（具体工程勘察内容及范围）。
2. 乙方应按照相关国家规定和标准，合理、有效地完成上述工程勘察任务，并提供符合规定的工程勘察报告。
第三部分：费用支付1. 甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付工程勘察费用，费用总额为______元（大写）。
2. 工程勘察费用支付方式为______（一次性付清或分期支付），具体支付时间及方式双方应另行协商确定。
第四部分：工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月，自本合同生效之日起计算。
2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长，延期操作应双方书面协商一致。
第五部分：保密条款1. 本合同生效后，乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方披露。
2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密，如有泄露行为，应承担相关法律责任。
第六部分：违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等，应当承担相应的违约责任。
第七部分：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决的，应向______（仲裁机构/法院）申请仲裁/诉讼解决。
第八部分：其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。
2. 本合同可经双方协商一致修改，在修改前，应签订书面合同补充协议。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板，双方应在充分了解合同内容的情况下，认真履行各自职责，确保工程勘察任务的圆满完成。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方承担本项目的勘察设计工作，包括（但不限于）以下内容：1. 勘察工作：包括地质勘察、测量及其他相关勘察服务。
乙方应按照相关规定和要求，提供准确的勘察资料和报告。
2. 初步设计工作：乙方需根据甲方提出的工程要求进行初步设计，并提交初步设计方案和相关图纸。
3. 施工图设计工作：乙方需完成施工图纸设计，确保施工顺利进行。
4. 后期服务：包括现场指导、技术交底等后期服务工作。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 初步设计应在勘察工作完成后，按照甲方要求的进度进行。
3. 施工图设计应在初步设计确定后，按照双方约定的时间节点完成。
4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计：[金额]。
支付方式：[支付方式描述]。
2. 甲方应按以下时间节点支付费用：预付款[比例]，初步设计完成后支付[比例]，施工图设计完成后支付尾款[比例]。
3. 若因乙方原因导致勘察设计进度延迟，甲方有权扣除相应违约金或暂停支付款项。
如因甲方原因导致支付延迟，双方应协商解决。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范和要求进行勘察设计，确保勘察资料和设计成果的质量。
2. 工程勘察设计成果需经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方相关法规及行业标准执行。
具体验收程序由双方另行约定。
3. 若乙方提交的勘察设计成水果未达到约定的质量要求，甲方有权要求乙方整改或重新设计，并承担相应费用。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程勘察设计过程中的权利和义务，确保工程勘察设计工作顺利进行，保障双方合法权益。
三、工作内容乙方应按照甲方的要求，完成以下工作内容：1. 勘察工作：包括地质勘察、测量勘察等。
2. 设计工作：根据勘察结果和甲方需求，完成方案设计、施工图设计等工作。
四、工作期限1. 乙方应于本合同签订后[具体天数]日内完成勘察工作。
2. 乙方应于勘察工作完成后[具体天数]日内完成设计工作。
五、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付工程勘察设计费用人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在本合同签订后[具体天数]日内向乙方支付总费用的[比例%]作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方支付总费用的[比例%]。
4. 乙方完成设计工作并提交设计文件后，甲方支付剩余款项。
六、质量要求及验收标准1. 乙方应确保勘察设计工作符合国家相关法规和规范要求。
2. 甲方在工程勘察设计过程中有权对乙方的工作进行监督和检查。
3. 乙方提交勘察报告和设计文件后，甲方组织验收，验收标准按照国家相关法规和规范进行。
七、保密条款1. 甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同涉及的工程勘察设计成果用于其他项目或泄露给第三方。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付费用，乙方有权终止勘察设计工作。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察设计工作，应按照合同总金额的[百分比]%向甲方支付违约金。
建设工程勘察设计合同(2020版)
YOUR LOGO建设工程勘察设计合同(2020版)The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state.专业合同系列，下载即可用建设工程勘察设计合同(2020版)说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。
可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
工程名称：_______________________________委托单位：_______________________________设计单位：_______________________________设计编号：_______________________________合同编号：_______________________________订立合同双方：建设单位：__________________，以下简称甲方；设计单位：__________________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________二、甲方的义务1．甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
2020建设工程勘察设计合同3篇
2020建设工程勘察设计合同3篇篇12020年，建设工程勘察设计合同是建筑行业中不可或缺的一环。
随着经济的发展和城市化的加速，各类建筑项目如雨后春笋般涌现，建设工程勘察设计合同也成为重要的法律文书，约定了建设项目各方之间的权利和义务。
在这篇文章中，我们将从合同的定义、内容、签订流程和常见问题等方面阐述2020建设工程勘察设计合同的重要性和相关内容。
一、合同的定义建设工程勘察设计合同是指业主委托勘察设计单位进行勘察设计工作，双方在法律上进行约束和保障的文件。
合同的签订是建设工程开工前的重要步骤，不仅是两方之间法律关系的表达，更是建设工程顺利进行的基础。
二、合同的内容建设工程勘察设计合同主要包括以下内容：1. 项目概况：包括项目名称、位置、规划用途、业主的基本情况等。
2. 服务内容：具体包括勘察设计的范围、内容、标准、要求等。
3. 报酬和支付方式：包括费用总额、支付时间、支付方式等。
4. 合同履行期限：明确勘察设计工作开始和结束的时间节点。
5. 违约责任：约定合同履行过程中双方违约的责任和后果。
6. 法律适用和争议解决：约定合同的法律适用、解决争议的方式和地点。
以上内容构成了合同的主要框架，双方在签订合同时应认真审查每一条款，确保各项内容符合双方的意愿和法律规定。
三、签订流程建设工程勘察设计合同的签订流程一般包括以下几个步骤：1. 协商洽谈：业主和勘察设计单位协商勘察设计范围、报酬等内容，达成初步共识。
2. 资格审核：业主审核设计单位的资质及相关项目经验。
3. 编制合同草案：双方在达成一致意见的基础上，编制合同草案。
4. 签订合同：双方在法律和合同约定的前提下签订正式合同。
5. 履行合同：根据合同约定，业主提供勘察设计所需的文件、资料等，勘察设计单位按时、按质完成勘察设计工作。
签订合同是一项复杂的过程，双方应当充分沟通、理性协商，确保合同的合法性和有效性。
四、常见问题及解决方案在建设工程勘察设计合同的签订和履行过程中，常见的问题有：1. 合同变更：如勘察设计范围、费用等发生变更，双方需通过书面形式进行协商，签订变更合同。
建设工程勘察合同书新整理版5篇
建设工程勘察合同书新整理版5篇篇1合同编号：XXXX-XXXX甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、勘察范围及内容乙方应按照甲方的要求，进行下列建设工程勘察工作：1. 地质勘察；2. 地下管线勘察；3. 工程测量；4. 其他相关勘察工作。
三、勘察工作期限及进度安排1. 乙方应于合同签订后XX日内完成现场勘察工作。
2. 进度安排应按照甲方的合理要求进行调整，确保工程顺利进行。
四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。
若勘察范围、内容或期限发生变更，合同总价款相应调整。
2. 甲方应按以下方式支付合同价款：（1）合同签订后XX日内支付总价款的XX%；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后XX日内支付剩余款项。
五、质量标准及验收方式1. 乙方应按照国家相关标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 甲方应在收到乙方提交的勘察报告后XX日内组织验收，并提出意见。
若甲方认为勘察报告不符合要求，乙方应按要求进行整改。
3. 若因乙方原因造成勘察数据失真或失误，乙方应承担相应责任。
六、保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有资料以及勘察过程中获知的信息承担保密责任。
2. 未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露甲方的商业秘密及与本合同相关的任何信息。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按时完成勘察工作，乙方应承担违约责任，并支付因违约给甲方造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付合同价款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
建设工程勘察设计合同范文范本(2020版)
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-023241建设工程勘察设计合同范文建设工程勘察设计合同范文范本(2020版)建设工程勘察设计合同发包方：____________________承包方：____________________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称__________________；工程地点__________________；工程规模__________________；工程投资__________________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。
本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务１．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（１）……（２）……（３）……３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方：_____________________________
乙方：_____________________________
日期：__________年______月______日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
2020建设工程勘察设计合同详
细版
The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
2020建设工程勘察设计合同详细版
委托方____(以下简称甲方)
承包方____(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任
1.甲方责任
(一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。
土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：
①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
(二)收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有
关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
(四)委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
(五)维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
(六)按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
2.乙方责任
(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。
根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份，施工图设计八份)，并保证质量。
需增加设计文件的份数时另行收费。
需复制供应标准图时另行收费。
(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。
以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
(三)初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。
原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
(五)对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
(六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，
质量提交勘察成果。
第四条勘察设计取费
乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。
设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。
小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。
第五条经济赔偿
1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。
乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计
算，增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。
(经批准生效)
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高
额不得超过一百元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。
第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。
第七条其它
1.合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
3.本合同一式七份。
其中正本二份(甲，乙双方各执一份)，副本五份。
甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。