招投标合同条款理解
招投标文件合同条款
招投标文件合同条款尊敬的各位投标人：欢迎您参加本次招标活动。
为了规范各项业务，确保双方权益，特制定本招投标文件合同条款，供各位参考与签署。
若您已阅读并确认同意以下内容，请在投标书上签字确认。
第一章总则1.1 本招投标文件合同条款是指本公司与招标人在招标活动中所必须遵守的规定。
本文件适用于本公司与招标人的所有业务活动。
1.2 投标人参加招标活动前，必须认真阅读本招投标文件合同条款，并签署投标书，表示已知晓并同意其中的条款和条件。
1.3 本合同条款的任何修改均须经过双方协商并签署补充协议或合同，才能生效。
1.4 本公司有权根据需要随时修改、补充本招投标文件合同条款，修改后的条款将在本公司网站公示，同时通知招标人。
修改后的条款一旦生效，即成为本招投标文件合同条款的一部分。
第二章投标保证金2.1 投标人应在投标截止日期前缴纳相应的投标保证金。
投标保证金的金额由招标人决定并在招标文件中公示。
2.2 投标保证金应按照规定的方式缴纳，缴纳前应先向招标人确认所需缴纳的金额及账户信息。
2.3 投标保证金将在招标活动结束后5个工作日内退还给投标人。
若产生退款手续费，投标人需自行承担。
2.4 若投标人投标成功，其缴纳的投标保证金将作为履约保证金的一部分。
第三章履约保证金3.1 履约保证金的金额由招标人决定并在中标通知书中公示。
3.2 履约保证金应在中标通知书中指定的期限内缴纳，缴纳前应先向招标人确认所需缴纳的金额及账户信息。
3.3 履约保证金将在合同履行完毕并经双方确认后，5个工作日内退还给投标人。
若产生退款手续费，投标人需自行承担。
3.4 若投标人未能按照招标人要求及时缴纳履约保证金，或者未能在规定的时间内提交履约保证金，招标人有权取消该投标人的投标资格，并扣除其投标保证金。
第四章咨询费4.1 投标人应按照招标文件中规定的标准及时间限制支付咨询费用。
如未按时交纳或者未按规定缴纳，则可能导致其被取消投标资格。
4.2 投标人在咨询过程中所提供的资料、意见和建议，均属于其自我承担的责任。
招投标文件主要合同条款
招投标文件主要合同条款1. 合同缔约方这里需要具体说明合同的双方，一般情况下，其中一方是需求方，另外一方是承包商。
合同缔约方的详细信息需要在合同中进行明确。
2. 合同目的和范围合同目的和范围是指合同所涉及的工程或者服务的范围，以及合同双方要达成的目标。
在本部分需要列明具体的项目名称、工程内容、工程范围、工程进度、工作计划和工作安排等方面的内容。
3. 合同价格合同价格是指合同涉及的工程或者服务的总价值。
在本部分需要列明价格的总额、验收标准、付款方式、罚款和奖励标准等涉及到工程或服务价格方面的内容。
4. 工期及交货周期工期及交货周期是指工程或服务的开工和完工时间，以及交货期限。
在本部分需要列明具体的工期和交货周期。
同时，还需要注明罚款和奖励标准，以及相应的提前或延迟交货处理方式。
5. 担保条款担保条款是指承包商需按照合同约定提交有关质保担保和履约担保等，并保证工程或服务的质量和履约情况的条款。
在本部分需要列明担保的种类和金额等方面的内容。
6. 合同变更和解除合同变更和解除是指在工程或服务过程中，如有解除或变更合同的情况，该如何处理。
在本部分需要列明解除或变更合同时的具体要求和程序，并列明相应的罚款或赔偿的标准。
7. 争议和解决争议和解决是指合同中涉及到争议时的处理。
在本部分需要列明争议解决的方式，包括人民法院诉讼、仲裁或其他一些解决争议的方式。
8. 合同的生效与失效合同的生效和失效是指合同开始和结束时间的规定。
在本部分需要明确列明合同的生效时间、履约期限和合同终止的条件、原因和方式等涉及到合同生效和失效方面的内容。
9. 合同附加条款在本部分，可以列明一些需要在合同中作为附加条款的内容。
比如，双方需要保密的内容、合同中其他补充说明、保证书、合同附件等等。
结论招投标文件主要合同条款是招投标文件最核心和最重要的部分之一，对于招标方和投标方都非常重要。
招标方需要仔细制定条款，详细阐明工程和服务范围及各项要求，而投标方则需要认真理解，并在投标书中清晰表达。
《招投标合同》
《招投标合同》招投标合同1. 招投标合同的概述招投标合同是指在招标过程中，由招标人和投标人签订的，规范双方权利和义务的合同文件。
招投标合同通常包括了合同的签署、履行、改变、解除等各个方面的内容，以确保招标工程的公平、公正、公开。
2. 招投标合同的基本要素招投标合同通常包含以下基本要素：2.1 合同名称合同名称应当明确、准确地反映合同的性质和内容，例如《招标文件》、《投标保证金合同》等。
2.2 合同当事人招投标合同必须明确约定招标人和投标人的名称、住所等相关信息，以确保双方的合法权益得到保护。
2.3 合同标的合同标的是指招标项目的具体内容和要求，包括招标工程的名称、规模、地点、时间等信息。
2.4 合同条款合同条款是招投标合同中具体约定的内容，可以包括履行期限、支付条件、违约责任等条款。
2.5 合同签署招投标合同应当明确约定合同的签署方式和时间，包括双方当事人的签名、盖章等。
3. 招投标合同的主要内容招投标合同的主要内容包括以下几个方面：3.1 招标文件招标文件是指招标人在招标过程中向投标人提供的与招标有关的全部文件和资料。
3.2 投标函投标函是投标人对招标文件的应答，包括投标人对招标工程的报价、技术方案、投标保证金等的书面承诺。
3.3 投标保证金投标保证金是投标人在投标过程中向招标人交纳的一定金额的保证金，用于保证投标人的投标诚意和履约能力。
3.4 履约保证金履约保证金是中标人在合同签订后交纳的保证金，用于保证履行合同的义务。
3.5 违约责任招投标合同应当明确约定违约责任，包括违约金、赔偿责任等。
4. 招投标合同的履行和解除4.1 合同的履行招投标合同的履行是指合同双方按照约定的方式、时间和标准完成合同的义务和权益。
4.2 合同的解除招投标合同的解除是指在特定情况下，合同双方经过协商一致，解除合同关系并终止双方的权利和义务。
5. 招投标合同的风险控制招投标合同涉及诸多风险，为了降低风险的发生和损失的扩大，应当采取相应的措施，例如：5.1 风险评估在招标过程中，进行全面的风险评估，评估招标项目的技术、经济和法律风险等。
标准施工招标文件通用合同条款概述
—— 专用合同条款和通用合同条款是整个施工合同中最重要的合同文件，它根据合同法的公平原则，约定了合同双方在履行合同全过程中的工作规则，其中通用合同条款是要求各建设行业共同遵守的共性规则，专用合同条款则可由各行业根据其行业的特殊情况，自行约定的行业规则。但各行业自行约定的行业规则不能违背本通用合同条款已约定的通用规则； ——“技术标准和要求”的内容是是施工合同中根据工程的安全、质量和进度目标，约定合同双方应遵守的技术标准的内容和要求,技术标准中的强制性规定必须严格遵守； ——“图纸”是施工合同中为实施工程施工的全部工程图纸和有关文件； —— 已标价的工程量清单是投标人在投标阶段的报价承诺，合同实施阶段用于发包人支付合同价款，工程完工后用于合同双方结清合同价款的依据。 ——“其他合同文件”是合同双方根据工程具体情况约定需要进入合同的其他文件；（二）施工合同文件的解释顺序 上述各项文件构成施工合同的整体，应按其重要性及双方约定内容的先后顺序列入合同，其排列顺序也应是发生合同争议时的解释顺序。
2. 合同管理模式的演变和发展趋势 FIDIC版本推荐设计、施工、设备采购、安装等合同的多元化组合，提倡综合型的合同管理模式； ——新版本系列明显的发展趋向是在设计、施工、设备采购、安装等各种合同类型的互相包容。 ——合同结构以某一项主要的合同类型（如施工合同或设备采购合同）为主导，包含其他合同类型的综合型合同模式。 ——综合型合同管理模式减少了合同接口和合同双方的责任交叉，简化了合同管理程序，加速了整个建设项目的招投标进程，也节约了管理成本。 ——总承包合同模式是合同管理科学化的集中体现，需要优良的设计和严密、完善、操作性强的合同文件为支撑。
（四）学习FIDIC合同条件的精华，引进国外先进的建设工程管理经验，洋为中用，编制适合我国国情的通用合同条款； ——FIDIC合同涉及的工作内容能基本覆盖工程建设过程遇到的合同问题； ——合同的基本属性—公平原则比较到位； ——合同双方的责任、权利和义务的约定比较清晰； ——设定的各项合同程序比较严密、科学、操作性强； ——强调解决合同事宜的及时性，在履约过程中及时解决好支付、合同变更和争议等的合同问题。
招投标合同协议书条款
2024招投标合同协议书条款合同编号：__________一、委托事项1.1 甲方委托乙方就甲方项目进行招投标活动的组织和实施，包括但不限于编制招标文件、组织招标文件的发售和答疑、组织开标、评标、定标等工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求和招标文件的内容，认真、公正、及时地完成招投标活动，并确保招投标过程的合法性、合规性。
二、双方的权利和义务2.1 甲方的权利和义务（1）甲方应向乙方提供与招标项目相关的全部信息和资料，并对提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性负责。
（2）甲方应对乙方在招投标过程中提供的技术和商务保密信息予以保密，未经乙方同意，不得向第三方泄露。
（3）甲方应按照双方约定的时间和方式支付乙方服务费用。
2.2 乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方的要求和招标文件的内容，公正、及时地完成招投标活动，并确保招投标过程的合法性、合规性。
（2）乙方应遵守国家有关招投标的法律法规，严格按照招标文件和评标办法进行评标，确保评标的公正、公平、公开。
（3）乙方应对甲方提供的技术和商务保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
三、合同价格3.1 双方同意，乙方为甲方提供招标代理服务的费用为人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2 甲方应按照双方约定的时间和方式支付乙方服务费用。
四、合同的履行4.1 甲乙双方应按照本合同的约定，全面履行各自的义务。
4.2 乙方应在合同约定的时间内完成招标文件的编制和发售，组织开标、评标、定标等工作，并按照甲方的要求，向甲方提供相关的报告和资料。
五、违约责任5.1 甲乙双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 如果乙方未能按照约定的时间完成招标工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×逾期天数×0.5%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
招标文件的合同条款
招标文件的合同条款在招标过程中，招标文件起着至关重要的作用。
招标文件是实现公平、公正竞争的重要工具，它明确了招标要求和条件，规范了投标人的行为，确保了比选过程的透明度。
而招标文件中的合同条款则是招标文件中不可或缺的一部分，它对投标人和招标方之间的权利和义务进行了明确的约定。
下面将就招标文件的合同条款进行一番探讨。
首先，招标文件的合同条款需要明确双方的权利和义务。
招标方在编写招标文件时，应当根据项目的特性和实际情况，合理确定合同的约定内容。
合同条款中应当详细规定项目的要求、技术规范和质量标准，以及期限、付款方式等重要细则，以确保项目能够按期完成，达到预期效果。
其次，招标文件中的合同条款应当注重平衡各方的权益。
投标人在参与投标过程中，往往需要承担一定的费用和风险。
因此，在确定合同条款时，招标方应当综合考虑投标人的实际情况，并采取适当措施减少投标人的风险。
同时，招标方也需要在合同中对自身的权益进行保护，确保项目能够按照合同规定得到实施。
此外，在编写招标文件时，合同条款的语言要准确简明。
招标文件作为法律文书，应当具备明确、简洁的特点，避免产生二义性。
合同条款的表述要规范，避免使用含糊不清的措辞，以确保各方对权利和义务的理解一致。
在语言表达上，可以运用一些专业术语和法律用语，但也要注意避免过于晦涩难懂，以保证各方能够理解合同内容。
招标文件的合同条款也需要考虑到现实可行性和可操作性。
一份好的合同条款应当是具体可行的，能够被各方所理解和接受。
合同条款不宜设置过多无实际意义的限制，而应当侧重于对关键问题进行明确规定。
同时，在考虑合同条款的可操作性时，招标方应当充分考虑后期履约和争议解决的情况，确保合同条款能够在实际操作中得到有效执行。
最后，合同条款的保密性也是招标文件中需要关注的问题。
招标文件往往包含了项目的核心技术和商业机密等敏感信息，因此在制定合同条款时，应当明确规定保密责任和义务，防止信息泄露和不当使用。
招投标文件主要合同条款
1.按本合同发展施工组织，如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，必须提前 15 天书面上报甲方并经允许方可执行。
乙方在开工前应向甲方监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。
2. 乙方工程部管理人员应为投标时所报人员且不得擅自更换，在所辖工程或者分项工程施工期间〔包括准备和收尾阶段〕，均需在职在岗，且不得兼任其他工程任何职务。
如有特殊情况应报甲方允许，并支付 5000 元/人罚款。
未经甲方允许擅自更换，支付 5000〔10000〕元/人罚款。
乙方所更换人员必须满足本岗位各项要求且为本单位正式职工。
3.乙方以下人员，经甲方提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付甲方违约金人民币 500 元；同时，乙方应在 3 天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
3.1.甲方确认无法胜任工作者，包括：对分局部项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；3.2.不能积极配合监理及甲方正常工作者；3.3.违反甲方或者乙方工地现场管理规定者；3.4.无证上岗者〔合用于按规定必须有上岗证〕；3.5.与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者；3.6.与本工程施工无关的人员。
4.未经甲方许可，本工程制止任何不属于乙方之人员〔甲方、甲方授权人员除外，甲方及甲方授权人员均配带工作牌〕以任何名义进入乙方施工现场。
1.工程质量：本工程的具体质量要求详见本合同专用条款及相关。
2．乙方承包范围的各分局部项工程，按设计图纸、设计变更、标准规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方要求发展施工和验收。
如未到达此标准，乙方应采取措施在规定工期内发展整改。
如规定时间内整改仍达不到要求，乙方须向甲方支付相当于上述不合格工作范围对应合同价款作为违约金；甲方有权委托第三方完成上述工作内容，发生的所有费用〔另加 20%的管理费〕由乙方承当，甲方在支付乙方的工程款项中扣除。
招投标中的条款解析
招投标中的条款解析招投标作为商业活动中的一种重要方式，对于参与方之间的权益保护和合作关系的明确具有重要作用。
其中，招标文件中的各项条款则是参与方在整个招投标过程中所需遵守和执行的法律依据。
在这篇文章中，我将对招投标中的一些常见条款进行解析，以期帮助读者更好地理解和应用。
一、招标公告条款招标公告是招标活动的重要组成部分，它既是招标方向外界传达信息的窗口，也是招标方对参与方明确利益关系的表述。
招标公告中的条款包括但不限于：招标文件的获取方式、递交投标文件的截止时间、招标人的联系方式等。
参与方应仔细阅读招标公告，并按照要求采取相应行动。
二、投标文件的要求条款投标文件是参与方向招标方展示自身实力和提供的产品或服务的标志。
投标文件中的条款一般包括但不限于：资质要求、技术规格、价格、质量保证、售后服务以及合同履行保证等。
参与方在准备投标文件时，应确保符合招标方对这些方面的要求，并以确保中标的可能性。
三、保证金和履约保证金条款为了确保参与方的投标的真实性和履约的可信度，招标方通常会要求参与方提供保证金或履约保证金。
保证金条款一般包括保证金的缴纳方式、金额、退还条件和期限等。
而履约保证金的条款则是确保中标方能够履行合同义务的保障措施。
参与方应明确了解和遵守相关的保证金条款，以免因违反规定而蒙受经济损失。
四、开标和评标条款招标过程中的开标环节和评标环节是公开、公正、透明的重要环节。
开标条款通常包括开标时间、地点、参与方资质审查的程序等。
而评标条款则涉及评标委员会的成员、评标标准、评标结果的发布等。
参与方在准备开标和评标环节前，应详细了解和遵守相关规定，确保自身合法权益。
五、合同的签订和履行条款当参与方中标后，双方将开始合同的签订和履行阶段。
合同条款一般包括合同的生效条件、履行期限、付款方式、违约责任、争议解决方式等。
参与方应仔细审查合同条款，并确保自身的权益和义务在合同中得到明确和保障。
在履行合同过程中，参与方应按照约定的条款履行义务，并及时沟通解决合同履行中的问题。
详解2024年招投标合同法规与要点
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX详解2024年招投标合同法规与要点本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 招投标合同1.2 招标人1.3 投标人1.4 评标委员会1.5 中标人1.6 合同金额1.7 合同期限1.8 履约保证金1.9 违约金2. 招投标程序2.1 招标公告2.2 招标文件2.3 投标人须知2.4 投标文件的提交2.5 投标文件的澄清与修改2.6 招标答疑与澄清2.7 评标与中标2.8 合同签订3. 合同条款3.1 合同的生效与终止3.2 合同的履行3.3 合同的变更与解除3.4 合同的转让3.5 争议解决3.6 法律适用3.7 合同的附件4. 投标担保4.1 投标保证金的提交4.2 投标保证金的退还4.3 投标保证金的不退还情形5. 履约担保5.1 履约保证金的提交5.2 履约保证金的退还5.3 履约保证金的不退还情形6. 违约责任6.1 招标人的违约责任6.2 投标人的违约责任6.3 中标人的违约责任7. 权利与义务7.1 招标人的权利与义务7.2 投标人的权利与义务7.3 中标人的权利与义务8. 验收与保修8.1 工程验收8.2 工程保修8.3 验收不合格的处理9. 价款支付9.1 合同价款的支付方式9.2 进度款的支付9.3 竣工结算9.4 价款支付的凭证10. 工期延误10.1 工期延误的责任10.2 工期延误的处理10.3 工期延误的赔偿11. 不可抗力11.1 不可抗力的认定11.2 不可抗力的通知11.3 不可抗力的处理12. 合同争议解决12.1 协商解决12.2 调解解决12.3 仲裁解决12.4 诉讼解决13. 合同的附件13.1 附件的构成13.2 附件的有效性13.3 附件的修改与补充14. 合同的签署与备案14.1 合同的签署14.2 合同的备案14.3 合同的保管第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 招投标合同招投标合同是指招标人发布的，要求投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并按照评标结果确定中标人，最终签订合同的一种交易方式。
招标文件条款
招标文件条款招标文件条款1. 招标文件条款的定义招标文件条款是招标文件中的一部分，用于约定招标方案的具体要求和标准，以便供招标人和投标人按照相同的要求进行标书的编写和评审。
2. 招标文件条款的组成招标文件条款主要由以下几个方面组成：2.1 招标文件的目的和范围在招标文件条款中，需要明确阐述本次招标的目的、范围和所涉及的工程或产品的详细描述。
招标方案的目的是为了满足投标人对于工程或产品需求的准确理解，同时避免出现因误解造成的纠纷。
2.2 投标人资格要求招标文件条款中必须明确规定投标人的资格要求，包括投标人的注册资本、经营范围、相关经验和业绩等方面的要求。
这些资格要求的设定可以确保投标人具备相应的能力和经验，并能够按照招标方案的要求执行工程或产品的供应。
2.3 投标文件的编制和提交要求招标文件条款中应明确规定投标文件的编制和提交要求，包括投标文件的格式、内容和规定的截止时间。
招标方案的要求应该明确具体，以便投标人按照要求编写标书并按时递交，避免因标书的迟交或格式不符而导致的无效投标。
2.4 投标文件的评审和中标条件招标文件条款应规定投标文件的评审和中标条件。
在评审方面，招标方案必须明确投标文件的评审标准和评审程序，以保证评审的公正和客观。
在中标条件方面，招标方案应规定中标的基本要求和相关规定，以确保最终中标者符合招标方案的要求。
2.5 合同签订和履约保证招标文件条款中必须明确规定中标后的合同签订和履约保证。
合同签订的内容应该与招标方案的要求一致，并双方共同确认。
履约保证的规定应明确投标人在合同履行过程中的保证责任和相关约束，以确保工程或产品的顺利供应和质量保证。
3. 招标文件条款的重要性招标文件条款作为招标程序的重要组成部分，具有以下重要性：3.1 提供明确的要求招标文件条款提供了明确的要求和标准，使得投标人能够清晰了解招标方案的要求，并按照要求编写和递交标书。
同时，招标文件条款还为招标人提供了衡量标书的依据，以便选择最合适的中标者。
招投标文件合同条款
招投标文件合同条款1.概述在招商项目中，招投标文件合同是在招标结束后，由中标方与招标方签订的一份文件。
该文件是对双方权利和义务的明确规定和约束，具有很高的法律效力。
本文主要介绍招投标文件合同中的主要条款内容，包括招标方的权利和义务、中标方的权利和义务、合同的履行和违约处理等重要方面。
2.招标方的权利和义务2.1提供招标文件招标方有义务向投标人提供详细的招标文件，该文件应包括项目的具体说明、技术要求、合同条件等。
2.2确定中标方招标方有权利选择中标方，并最终决定中标方名单。
2.3依法履行合同招标方有义务严格依照招标文件合同条款履行合同，保证中标方合法权益不受损失。
2.4保密投标信息招标方有义务保密投标人的相关信息，如投标报价、技术方案等。
3.中标方的权利和义务3.1支付保证金中标方应当遵守招标文件的规定，支付法定的保证金。
3.2履行合同义务中标方有义务根据招标文件合同的规定，履行合同的各项义务和承诺。
3.3保证质量中标方应当承诺保证招标项目的质量，确保项目的建设质量符合要求。
3.4完成工程进度中标方应当按照招标文件合同的规定，按时完成工程的建设进度。
3.5保密信息中标方有义务保护招标方的商业秘密和技术资料，不得将其泄漏给第三方人员。
3.6责任和赔偿中标方应当承担因其责任引发的任何损失或负面影响，并赔偿招标方因此而遭受的所有直接和间接损失。
4.合同的履行和违约处理4.1合同的履行双方应当依照招标文件合同的规定履行各自的义务和承诺。
4.2违约处理双方一方违反招标文件的规定导致合同无法履行，对方有权要求违约方承担相应的法律责任。
4.3争议解决双方发生争议应当协商解决，协商不成功时，可以向仲裁机构或法院起诉。
5.总结招投标文件合同是招商项目中的重要约束文件，它规定了双方在合同履行过程中的权利和义务，保障了合同法律效力。
双方应当依照公正、公平、合理、诚实信用的原则，认真履行合同。
在协商不成功时，寻求专业人员的帮助，得出公正公正的仲裁结果。
招标文件合同条款及格式
招标文件合同条款及格式一、合同文件及解释顺序1、1 本合同协议书；2、2 中标通知书；3、3 投标书及其附件；4、4 本合同专用条款；5、5 本合同通用条款；6、6 合同履行中，双方协商一致共同签署的补充、修改、调整或延续文件；7、7 投标书承诺的以及合同履行中形成的与本合同相关的文件、资料和技术参数。
二、合同文件组成及解释顺序的约定上述文件是相互联系和制约的，共同组成了本合同，并作为双方签订、变更、终止合同的依据。
其中，中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、合同履行中，双方协商一致共同签署的补充、修改、调整或延续文件为签订合同时必须遵守的基本文件。
投标书承诺的以及合同履行中形成的与本合同相关的文件、资料和技术参数属于本合同的组成部分，但除非经双方另行确认，否则不构成合同的组成部分。
三、图纸和文件的保管与查阅本合同协议书中载明的文件、图纸和技术参数是双方协商一致的，也是签订本合同的依据之一。
除合同履行期间双方协商一致签署的补充、修改、调整或延续文件外，其余文件和资料均应妥善保管。
双方分别整理有关技术资料，并提交对方查验确认。
如有遗漏或错误，应当予以补充或修改。
除非双方另有约定，提交对方查验确认的文件和资料不得涂改、补充或修改。
经双方同意引用的其他文件和资料亦应办理上述手续。
任何一方对任何文件和资料负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方披露。
四、争议解决方式4、1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（2）种方式处理：（1）提交重庆仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。
标题：招标文件合同条款及格式一、概述招标文件是招标过程中最重要的文件之一，其中包含了招标方与投标方之间的合同条款和格式。
招标文件旨在明确招标项目的具体要求和投标方的资格条件，规范招标程序，确保公平、公正、透明的原则得以贯彻执行。
本文将详细介绍招标文件中的合同条款及格式。
招投标中的关键条款解析
招投标中的关键条款解析招投标作为商业活动中极为重要的环节，其过程中涉及的关键条款对于参与者来说至关重要。
本文将就招投标过程中几个关键条款进行解析，并阐述其对于招投标活动的意义和影响。
一、投标文件要求投标文件是投标人向招标人提交的重要文件，是参与招标的第一步。
招标人通常会在招标文件中明确规定投标文件所需包含的内容和要求。
在招标文件的要求中，关键条款应当包括但不限于以下内容：1. 企业资质要求：明确规定投标人应具备的的企业资质，包括注册资本、经营范围、相关经验等。
这些要求旨在确保投标人有足够的实力和能力来承担招标合同。
2. 投标保证金：招标人经常要求投标人缴纳一定的保证金，以确保投标人的诚意和履约能力。
招标文件中应当指明保证金的金额和缴纳方式，并明确了解保证金的退还条件。
3. 投标截止日期：明确规定投标人的文件递交截止日期和时间。
此要求对于招标人来说是非常重要的，因为只有在规定的时间内递交的投标文件才会被视为有效。
这有助于确保投标人之间在公平的竞争环境下进行。
二、评标办法和标底确定评标办法是指招标人根据一定的评分标准和程序来评估投标人的投标文件，并根据评分结果决定中标方。
关键条款在这方面的解析主要涉及：1. 评标标准和权重：明确规定评标标准以及各项标准的权重比例。
这有助于招标人对各项标准进行客观、公正的评估，避免主观性评判的问题。
2. 标底确定：招标人需要在招标文件中明确标底的确定方式，也就是中标价的确定方法。
这一过程的透明度与公平性对于保障所有投标人的权益至关重要。
招标文件中应明确该过程中相关计算公式、参数的设定等。
3. 中标通知和签订合同：明确中标方与招标人的联系方式以及签订合同的时间和地点。
这有助于确保中标方能够及时得知中标信息，并安排后续的工作。
三、合同条款招投标活动中的合同条款对于招标人和中标方之间的合作关系具有重要意义。
关键条款可以包括以下内容：1. 履约保证金：在合同中规定中标方需要缴纳的履约保证金金额和缴纳方式。
招标合同条款及格式
招标合同条款及格式招标合同条款及格式一、合同主要条款：1、合同价：中标价即为合同价。
3、招标文件、中标单位的投标文件等，均为签订合同的依据。
所定合同不得对招标文件作实质性修改，采购单位和中标单位不得私下订立背离合同实质性内容的协议，合同起草后，双方签字盖章生效。
二、安装、调试、验收：1、中标方签订供货及安装合同外，应尽快确定具有相应资质的施工队伍，需经安阳市质监部门确认，持证上岗，并派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸，及时检查发现问题及时提出。
如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的，中标方承担一定的责任。
调试工作应由制造商专业工程师负责进行。
业主有权对安装施工队进行安装资质审查，安装施工队必须有安装上述电梯的业绩，如有资质不符，中标方应立即更换安装施工队，一切费用由中标方承担。
2、中标方负责电梯的整机安装、调试和试运行，经安阳市技术监督局特种设备监督检验所检测、验收合格，并领到准用证后交付使用；吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。
中标方应提供电梯安装、调试、试运行的分阶段进度计划表。
电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验（中标方委托，负责一切费用）。
3、本项目采用全包方式（交钥匙工程），到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭设拆除、井道照明、安全护栏、安全保护、现场清理、施工用临时及调试电缆费用、安装及调试用水、用电及向施工总包单位缴纳的总包管理及配合费（安装总价（不含设备价）的3%）等均由中标方负责（费用应包含在投标总价中）。
4、中标方根据合同安装施工进度要求违约每日扣除总额的千分之二。
5、根据合同要求安装电梯过程中，发生伤亡和安全事故由中标方负责。
三、交货与安装时间：交货期至合同签订之日起60日；安装期货物交付之日起90日。
交货地址：中标人应按照招标人指定的地点交货。
四、技术资料：中标方应提供以下资料：（1）电梯土建总体布置图（2）电梯安装图（3）电气设备及系统原理图（4）电气设备及系统安装线路图（5）安装调试手册（6）说明书及操作手册（7）维修手册（8）制造、安装标准和技术规范（9）安装和验收报告（每台4套）（10）零部件清单和易损件清单（11）产品合格证和安全生产许可证（12）制造商的资质证明（13）安装委托书和安装单位的资质证明第五章附表表一投标内容一览表投标人：（盖章）年月日表二技术性能对照表注：1、技术性能对照表应按照本文件第4页电梯的技术功能要求，应逐条逐项对应说明，有缺项或漏项的视为废标处理。
招投标合同条款理解
招投标合同条款理解招标合同是指在招标过程中，中标方与招标人签订的合同。
该合同主要包含以下几个方面的内容：一、合同基本条款1. 合同名称：该合同的正式名称，通常是“招标合同”。
2. 合同双方：招标人和中标方的名称、地址、联系方式等基本信息。
3. 合同签署时间：合同签署的日期。
4. 合同签署地点：合同签署的地点。
5. 合同条款编号：方便合同双方查找具体的条款，透明合同内容。
二、招标条款1. 招标方式：标书要求的招标方式。
分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判等等。
2. 招标范围：招标项目的具体内容、数量、规格、质量、技术要求等。
3. 投标文件要求：投标文件的有关要求，是否需要交纳保证金等。
4. 评标办法：招标人在标书中规定的评标标准和评标方法。
5. 招标文件的资料保密：中标方不得将招标文件的内容向第三方泄露，违反者应承担相应的法律责任。
6. 中标方与招标人之间的权利义务：中标方应遵守合同的规定，并按时按质地完成合同的履行。
三、中标条款1. 中标价：合同标的中标价（合同总价）。
2. 缴纳保证金：中标方应当缴纳一定比例的保证金，用于确保中标方按时按质完成项目，并对招标人的损失进行赔偿。
3. 履约保证金：中标方在中标后应缴纳一定比例的履约保证金，以确保其全部或部分违约时，招标人能够得到相应的赔偿。
4. 合同履行期限：约定合同履行期限（实施周期）。
5. 签订合同时间：中标方在中标后，与招标人协商确定具体签订合同的时间。
6. 合同履行地点：合同履行的地点。
7. 支付方式：合同款项的支付方式和具体支付时间。
8. 风险转移：中标后，责任和风险的转移等条款规定。
四、质量保证1. 产品、服务质量标准：明确产品、服务的质量标准，包括硬件、软件质量要求、标准、技术标准等等。
2. 检验检测与验收：中标方需要提供的检验检测方案，及验收标准等等。
3. 违约责任：中标方在合同履行过程中如违反相关条款，给招标人造成经济、时间、信誉等损失时所需要承担的违约责任。
招投标中的条款解析
招投标中的条款解析招投标是指政府或企事业单位通过公开、公平、公正的程序，向社会发布采购需求，并邀请潜在供应商进行报价、竞争，从而选择最具竞争力的供应商并签订合同的过程。
在招投标中，条款是合同中的重要组成部分，它规定了参与招投标的双方的权利和义务，为项目的顺利实施提供了法律保障。
一、招投标的基本条款1.1 招标公告招标公告是招投标程序中的第一步，它是发布招投标信息的通知，主要包括项目名称、需求描述、投标人资格要求、投标文件递交时间和地点等内容。
招标公告应该精确明确，确保各方能够理解和遵守招标流程和要求。
1.2 投标文件投标文件是投标人向招标方提交的申请文件，它包含了供应商的企业资质、项目经验、技术方案、商务报价等内容。
投标文件的准备需要投标人充分了解招标文件中的要求，并按照要求进行准备，确保内容的真实、准确和完整。
1.3 开标和评标开标是指在规定的时间和地点公开拆开投标人的投标文件，并宣读其报价或者开启电子开标平台进行公示。
评标是在招标方组织的评标委员会的监督下，对投标文件进行审查和评分，以确定最终中标供应商。
开标和评标过程中需要确保公平公正，杜绝利益输送和不正当行为。
1.4 中标通知和合同签订中标通知是指招标方通过书面或口头形式通知中标供应商并确认其中标结果，中标供应商接受中标通知后，与招标方进行合同签订。
合同是项目实施的法律依据，其中应明确项目的基本信息、双方的权益、履约要求、承诺事项等内容。
二、招投标中的特殊条款2.1 保证金保证金是投标人在投标过程中向招标方交纳的一定金额，作为对投标人履行投标义务的保障。
在中标后，保证金可以作为中标供应商履行合同的履约保证金，而在未中标的情况下，保证金将退还给投标人。
保证金的金额和支付方式需在招标文件中明确规定。
2.2 履约保证金履约保证金是中标供应商在合同签订后向招标方交纳的金额，用于保证中标供应商能够按照合同要求履行合同义务。
履约保证金的金额和支付方式也需要在合同条款中明确规定。
投标书中的合同条款撰写
投标书中的合同条款撰写最近几年，随着商业竞争的加剧，许多企业都开始通过招标的方式来争取合同。
而在招标过程中，投标书则扮演着至关重要的角色。
投标书是企业向招标方提供的一份文件，包括了企业的背景、能力、经验和价格等信息，目的是让招标方相信该企业是最合适的合作伙伴。
而在投标书中的合同条款则是对投标企业和招标方之间权益和责任的约定，因此撰写合同条款非常关键。
在撰写投标书中的合同条款时，首先需要明确条款的内容和格式。
合同条款应该详细列出双方的权利和义务，包括但不限于，供货日期、付款方式、质量标准、保修期限、违约责任等。
此外，还需要确保每个条款的表达准确、精确，并且避免模糊不清或含糊其辞的措辞。
一个好的合同条款应该清晰明了，避免二义性和歧义，以便双方都能明确理解并遵守合同。
为了确保合同条款的准确性，可以参考现有的标准合同和模版合同。
这些标准合同通常由行业协会或专业机构制定，包含了经过验证和广泛适用的合同条款。
通过使用这些标准合同，可以大大减少撰写合同条款的风险，并提高合同的可执行性。
当然，在使用标准合同时，也需要根据具体情况进行适应和修改，以满足双方的特定需求。
此外，在撰写合同条款时，应当充分考虑到法律的规定和合同法的约束。
合同是一种法律文件，受到法律的保护和约束。
因此，合同条款应符合当地法律法规，遵守相关的商业合同法。
特别是对于涉及到知识产权、机密性、违约责任等敏感问题的合同条款，更需要谨慎对待，确保合法性和合规性。
除了法律约束，还应考虑到业务的实际需求和风险管理。
在撰写合同条款时，应充分考虑到双方的利益，在保护自身权益的同时，也要照顾对方的合理需求。
合同条款应合理分配风险和责任，并明确规定各方的义务和权利。
合同条款应该能够应对各种商业风险和不可预见的情况，并提供相应的解决方案和补救措施。
另外，为了增加合同条款的可执行性和有效性，可以考虑引入第三方的仲裁机制。
仲裁是一种法律程序，用于解决争议和纠纷。
通过在合同中加入仲裁条款，可以有效避免长时间的法律纠纷和诉讼，节省双方的时间和金钱成本。
招投标管理条例细则及释义(2024版)
招投标管理条例细则及释义(2024版)合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、乙方的义务1.1 乙方应按照甲方的要求，为甲方提供招投标管理服务，包括但不局限于：（1）编制招投标文件；（2）组织招标文件的发售、答疑及澄清；（3）组织投标文件的接收、审核及开标；（4）协助甲方进行评标工作；（5）处理招投标过程中的其他事务。
1.2 乙方应保证招投标活动的合法性、合规性，确保招投标过程的公开、公平、公正。
1.3 乙方应妥善保管甲方的招投标资料，不得泄露甲方的商业秘密。
二、乙方的权利2.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。
2.2 乙方有权要求甲方提供招投标活动所需的资料和条件。
2.3 乙方有权在招投标过程中对投标人的资格进行审核。
三、服务费用3.1 乙方向甲方提供的招投标管理服务费用为人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提供服务。
四、违约责任4.1 乙方未按照约定提供服务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
4.2 乙方泄露甲方商业秘密的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
4.3 甲方未按照约定支付服务费用的，乙方有权解除合同。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明7.1 甲方应保证其提供的招投标资料的真实性、准确性、完整性。
如甲方提供的资料存在虚假、误导等情形，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
7.2 甲方应在合同约定的时间内向乙方支付服务费用。
如甲方逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。
投标书中的条款和法律保障要求
投标书中的条款和法律保障要求投标书是企业在参与招投标过程中，向招标方提交的书面报价文件。
作为一项重要的商务活动，投标书中的条款和法律保障要求对于企业的参与和招标方的选择都有着关键性的影响。
本文将围绕这一主题展开论述，对投标书中的条款和法律保障要求进行深入探讨。
一、投标书中的条款1. 投标金额及付款方式投标书中的第一个重要条款是投标金额及付款方式。
这部分内容是企业报价的核心，需要明确说明投标金额，以及付款方式和周期，如一次性支付还是分期支付等。
这样可以避免合同履行过程中的纠纷，确保合同的顺利进行。
2. 质量要求和验收标准投标书中的条款还需包括质量要求和验收标准。
企业应明确自己的产品或服务的质量标准，以及验收标准，确保产品或服务的质量符合招标方的要求。
同时，还可在投标书中介绍企业的质量控制体系和技术优势，提升自身在评选中的竞争力。
3. 履约期限和逾期责任投标书中的条款还需明确产品或服务的履约期限和逾期责任。
这部分内容非常关键，涉及到企业的履约能力和招标方的利益。
企业需要根据自身实际情况提供可靠的交付期限，并在投标书中明确逾期责任和赔偿机制，以保障招标方的权益。
4. 保修条款和售后服务投标书中的条款还需包括产品或服务的保修条款和售后服务。
企业需要明确保修期限、保修范围和售后服务内容，以确保客户在购买产品或服务后能够获得及时的技术支持和维修保养，提高企业形象和客户满意度。
二、法律保障要求1. 合同签订和履行投标书中的法律保障要求首先是合同签订和履行。
合同是招投标活动中的法律依据，企业需要明确在投标书中约定合同的签订方式、合同期限和履行方式等，并注明双方的权利和义务，确保合同的有效性和规范性。
2. 争议解决机制投标书中的法律保障要求还包括争议解决机制。
在投标书中明确约定争议解决方式，如采用仲裁、诉讼或调解等，以避免争议的扩大和延误，保护双方的合法权益。
3. 违约责任和赔偿法律保障要求中还需明确违约责任和赔偿。
招标文件中合同条款编制要点
招标文件中合同条款编制要点学习招标文件中合同条款编制也有段时间了，今天来说说关键要点。
首先，我理解合同主体相关的条款很重要。
就像你跟人签合同，得明确谁是甲方谁是乙方，在招标文件的合同条款里也是一样，要清楚地写出签订合同的各方是谁，包括他们的名称、地址等基本信息。
这就好比你去寄快递，要是地址写错了，东西就没法顺利到达，合同主体信息不准确，后续履行合同就会扯不清。
在这里，我总结个小技巧，就是把合同主体部分仔仔细细对好几遍，千万别马虎。
接着说说合同标的相关条款。
这部分就是关于要做的事或者要提供的产品，要描述得清楚明白。
比如说建设工程的招标，就得把工程的具体范围、内容、质量要求这些写清楚。
我之前就困惑过，质量要求这块怎么写合适。
后来我发现可以参照相关的行业标准和规范，再结合项目的特殊需求。
你想啊，就像咱们买苹果，得说明要的是红富士、大小得是多少、甜的程度有啥要求之类的。
价格条款也是重点中的重点。
这里面不仅仅要写清楚总的价格，还要把价格的构成说清楚，就像买菜不能光知道总价，还得知道每斤多少钱是一个道理。
比如说某货物采购招标，要详细列出货物本身的价格、运输费、保险费分别是多少等。
我觉得编制的时候可以拿张纸，一项一项列出来，这样不容易漏。
付款方式也关键啊。
是一次性付清呢，还是分期？分期的话各个节点怎么确定。
像我们平时买东西，有的是货到付款，有的是先付定金。
这在合同条款里得根据项目实际情况和双方的意愿合理规划。
我总结就是要考虑双方的风险和权益的平衡。
还有违约责任条款。
这是保障合同顺利执行的有力手段。
我之前总是容易忽视这块，后来发现不行。
比如一方延迟交货或者没达到质量要求怎么办，另一方没按时付款又怎么办？都得在条款里规定得明明白白。
可以参照类似项目的违约处理方式，也可以根据法律规定来制定合适的条款。
对了还有个要点，就是争议解决条款。
这是双方万一闹矛盾了咋办。
是仲裁还是诉讼，仲裁机构或者管辖法院在哪儿。
这就好比两个人吵架了，得提前说好去哪儿解决问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同通用条款合同通用条款是根据国家现行法律、法规的有关规定，以世界银行《大型成套设备供货、安装招标文件范本》（1999年1月修订版）（Supply and Installation of Plant and Equipment）为蓝本，结合我国公路工程机电系统建设的具体情况和实践经验编写而成的。
在使用合同通用条款时，不允许直接对其增减或修改，招标人可在合同专用条款（含数据表）和投标书附录中对其进行增删、修改或具体化。
一. 合同与解释1. 定义1.1 在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求或说明外，应具有本条所指的含义：“合同”指业主与承包人之间达成的合同协议，以及第2.1款提到的合同文件；它们一并构成合同。
“合同文件”指第2.1款所列文件（包括任何修改书）。
“天”指日历日，即日历上所示的每一天，按公历计算。
“工作日”除了双休日和法定假日以外的每个日历日。
“月”指公历月。
“业主”指在合同专用条款中指明的，执行本合同工程建设投资计划的单位，或其指定的负责管理本合同工程的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。
“业主代表”指在合同专用条款中提及的，代表业主履行职责的法定代表人或其授权人。
“承包人”指其投标已为业主所接受，并在合同协议书中被提及的，负责承建本合同工程的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。
“项目经理”指由承包人书面委派在现场负责执行本合同和管理本合同工程实施的代表。
“分包人”指承包人报经监理工程师审查并取得业主批准已分包本合同工程一部分的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。
分包人应是成建制的、与承包人无隶属关系且在经济上是独立核算的独立法人（单位）。
“监理工程师”指业主为实施本合同，在合同专用条款中指名委托的承担本合同工程监理工作的独立法人。
并在合同条款中指明。
“监理工程师代表”指在合同专用条款中提及的，在现场代表监理工程师履行职责的法定代表人或其授权人。
“合同价格”指在合同协议书中写明并按合同规定可作增加、调整或扣除的金额。
“合同工程”指在合同协议书中写明的合同范围内的由承包人按合同规定提供的设备、材料以及在合同项下由承包人执行的所有安装服务。
“设备、材料”指由承包人按合同规定提供的用于本合同工程的永久性设备、机械、仪器、材料等(包括承包人按合同规定提供的专用工具和缺陷责任期满后两年的备件)。
不包括承包人的装备。
“安装服务”指由承包人按合同规定提供的附属于本合同工程中设备和材料供应的所有服务。
包括但不限于: 安装、调试、完工测试、操作/维修手册和竣工等文件的提供、培训、试运行、缺陷责任修复等。
“承包人的装备”指属承包人所有（或租赁）的、为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械、器具或材料。
“开工日期”指承包人接到开工令之日可以开工的日期。
“工期”指在合同专用条款中规定的施工所需期限。
实际工期从开工日期算起至业主签发交工证书之日止。
“调试”指在合同规定的工期内，由承包人执行的、在准备合同工程完工测试前的对所安装（或不安装）设备、设施进行的调整、测试等工作。
一旦调试完毕，承包人即可提交完工测试书面申请。
“完工测试”指当承包人提交完工测试书面申请后，由监理工程师负责主持的、承包人负责执行的、按照《公路工程质量检验评定标准》进行的、在准备合同工程交工前的测试等工作。
一旦完工测试合格地通过，且完成了第28.1款所要求的应由承包人在交工验收前完成的工作后，承包人即可提交交工验收书面申请。
“交工测试及验收”指当承包人提交了交工验收书面申请后，业主按合同条款和合同其他有关规定主持并会同交通行业质量监督主管部门、监理工程师、原设计单位等进行的交工测试及验收。
交工测试及验收合格地通过，且办理了工程管养移交后，业主即可签发交工证书。
一旦发出交工证书，则表明合同工程已经交工。
“试运行期”在合同专用条款中规定的试运行期限。
实际试运行期从交工证书签发之日算起至业主签发试运行终止证书之日止。
“试运行”指业主签发交工证书后，在合同规定的试运行期内，以检验系统功能、性能及可靠性为主要目的而进行的系统运行。
一旦试运行正常结束，且通过业主会同监理工程师、原设计单位等进行的全面检查后，承包人即可提交试运行终止书面申请。
“缺陷责任期”在合同专用条款中规定的从交工证书签发之日开始的承包人对工程方面的缺陷负有责任保证的期限。
实际缺陷责任期从交工证书上写明的缺陷责任开始之日算起至业主签发缺陷责任终止证书之日止。
业主一旦发出缺陷责任终止证书，则表明承包人的缺陷责任已经终止。
“缺陷责任检查”指当承包人提交缺陷责任终止书面申请后，由业主会同监理工程师及有关部门，对合同工程进行一次全面检查。
如果工程按合同所要求的条件达到合格的程度，业主即可签发缺陷责任终止证书。
“规范”指合同中包括的本工程的技术规范和在技术规范中引用的各种规范、规程、标准，包括按合同规定所作的或由承包人提交并经监理工程师审核、业主批准的对技术规范的修改或补充。
“图纸”指按合同规定提交给承包人的全部设计图纸、和可能附有的计算书和有关技术资料，以及由监理工程师签署的变更设计图纸、或由承包人提交并经监理工程师审核、业主批准的施工、安装工艺图、计算书和其他有关技术资料。
“合同工程量清单”指合同协议书中经过对投标文件的价格表进行算术修正无误且承包人已确认的最终的已标价的工程量清单。
“补遗书”指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的补充或修改书，是招标文件的组成部分。
2. 合同文件2.1 下列文件将构成业主与承包人之间的合同，并且每一文件都将作为合同的组成部分来阅读和理解∶（1）合同协议书及附件（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）合同工程量清单；（3）中标通知书；（4）投标书和投标书附录；（5）合同专用条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（6）合同通用条款（《范本》）；（7）规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（9）投标书附件（含投标人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（10）构成本合同组成部分的其他文件。
2.2 上述文件互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
3. 解释3.1 标题和边注本合同条款中的标题和边注不应视为本合同条款的一部分，在合同条款或合同本身的解释中也不应考虑这些标题和边注。
3.2 修改除以书面的、注明日期的、明确地涉及合同的、并经各方授权代表正式签字的合同修改外，任何合同修改和其它变更都是无效的。
3.3 独立承包人独立承包人应为具有独立执行合同能力的具有法人资格的承包人。
在业主和独立承包人之间，不能产生代理、合伙、联合或其它任何合作关系。
按合同规定，独立承包人应在执行合同中对其行为单独负责。
受雇于承包人的所有雇员或分包人在合同执行中应受承包人完全的控制，不能有与业主之间被解释为可产生隶属关系的内容。
3.4 联合体如果承包人是两个或两个以上成员组成的联合体，联合体各成员单位应签订并向业主提交联合体协议。
联合体协议应当明确主办人及成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任。
在未得到业主的书面同意之前联合体各方的组成不能更改。
3.5 不放弃的权利3.5.1 按照第3.5.2款，在履行任何合同条款和规定时，合同任一方的放松、宽容、延迟或放纵，或给予另一方在时间上的宽限都不应损害、影响或限制该方在合同项下的权利，合同任一方对另一方任何违约行为的弃权也不应视为该方对另一方任何以后的或延续的违约行为的弃权。
3.5.2 合同一方对其合同项下的权利、权力或赔偿的任何弃权，必须采用书面形式，必须写明日期，并由该方的授权代表签署，并且必须说明所放弃的权利及弃权的程度。
3.6 可分割性如果合同的任何条款或规定被禁止或宣布无效或不可执行，那么这些被禁止、无效或不可执行的条款或规定，应不影响任何其它条款或规定的有效性或可执行性。
3.7 制造地制造地指合同工程所需设备、材料制造或生产的地点。
4. 通知4.1 除另有规定外，在本合同中的任何单位或个人均应以书面形式发出通知。
或予以批准、确认，或表示同意、否定，或作出决定、任命，或提出要求和意见等，且都不应被无理扣压或拖延。
通知应当面递交或邮寄或传真。
收件方应确认收到。
5. 法律与法规5.1 本合同的履行必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。
6. 争端的解决6.1 监理工程师的裁定6.1.1无论在本合同工程实施过程中或在本合同工程交工之后，无论在本合同失效或终止之前或之后，如果业主和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求、支付、延期与索赔、调价发生了任何法律上、经济上或技术上的纠纷，包括对监理工程师作出的任何指示、指令、决定、评定、认证和估价发生纠纷，则首先应根据本条规定书面提交监理工程师解决，并抄送另一方。
监理工程师在收到此提交件后14天之内应将自己的裁定通知业主和承包人。
6.1.2除非本合同已被终止，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本合同工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施，除非监理工程师的裁定按第6.2或6.3款规定的方式作出了更改。
6.1.3如果监理工程师已将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的14天之内，任何一方均未向其提出要求按第6.2款进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解；或者在上述协商或调解并未达成协议后的14天内，任何一方也未通知另一方提出按第 6.3款开始仲裁的意向，则监理工程师的上述裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人均有约束力。
6.2 友好协商或上级调解6.2.1 如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议，或监理工程师在收到第6.1款所述提交件14天后，没有发出自己的裁定通知，则双方可就纠纷事项进行友好协商或通过上级主管部门进行调解。
协商或调解应在收到监理工程师发出的裁定通知后的14天内或监理工程师发出裁定通知中规定的期限内进行。
6.2.2 通过协商或调解，如能达成书面协议，双方都应执行，对业主和承包人均有约束力，该协议应送监理工程师一份。
6.2.3如果协商或调解不能达成协议，则业主或承包人任何一方都可以在协商或调解达不成协议后的28天内通知另一方，说明自己对纠纷中的问题将提交仲裁的意向，并抄送监理工程师。
该通知即确立了提出仲裁的一方按以下规定开始仲裁的权利。
6.3 仲裁6.3.1 如果在第6.2款规定的期限内，双方的友好协商或上级调解均未能奏效，而且双方中的一方已就此纠纷事项通知另一方提出要求仲裁的意向，则可根据本款作为合同约定的仲裁协议，依照《中华人民共和国仲裁法》由合同专用条款中指名的仲裁委员会进行仲裁。