(完整版)弱电施工合同-模板附清单.docx
弱电施工合同模板(热门4篇)
弱电施工合同模板（热门4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!弱电施工合同模板（热门4篇）弱电施工合同模板第1篇甲方：乙方：依照中华人·民共·和国《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。
弱电施工合同范本6篇
弱电施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方弱电施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________弱电施工工程2. 工程地点：__________________3. 工程范围：包括综合布线系统、监控系统、门禁系统、背景音乐系统等弱电项目的施工及安装调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：__________________元整（大写：__________________元整）。
具体金额根据工程实际清单及变更签证确定。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）剩余____%作为质保金，质保期为____年，期满后无质量问题甲方一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关标准及规范进行验收。
4. 验收时如发现不符合合同约定的工程内容或质量不合格的，甲方有权要求乙方返工或整改。
五、工程保修及服务1. 乙方承诺对工程提供保修服务，保修期为____年。
保修期内如出现非人为因素造成的故障或损坏，乙方负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用双方另行协商。
篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方弱电施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________弱电施工工程2. 工程地点：__________________3. 工程范围：包括视频监控、门禁系统、报警系统、网络布线等弱电项目的施工及安装调试。
弱电施工合同样本5篇
弱电施工合同样本5篇篇1弱电施工合同样本甲方（委托方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）联系电话：（甲方联系电话）乙方（承包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方有意委托乙方进行弱电施工项目，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目名称：弱电施工项目二、项目内容：包括但不限于弱电系统设计、设备采购、施工安装、调试等，具体内容详见附件。
三、合同价款：总价款为（具体金额），结算方式为（具体结算方式），发票开具方式为（具体开票方式）。
四、工期：根据项目实际情况，双方商定工期为（具体工期），如有延期需提前沟通协商。
五、保修期：工程竣工验收合格后，乙方对所提供的产品和服务提供免费维修保养服务，保修期为（具体保修期限）。
六、合同变更：任何变更均需双方书面确认，否则无效。
七、违约责任：一方因不可抗力导致无法履行合同的，责任免除；一方违反合同约定造成损失的，应当承担相应的违约责任。
八、争议解决：若发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、其他事项：（双方协商一致的其他事项）附件：（具体附件内容）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上为弱电施工合同样本，双方请仔细阅读并确认，如有异议，请及时沟通解决。
愿双方合作愉快，共同推动项目顺利进行。
篇2弱电工程是指电信、广播电视、数据网络等低电压系统的建设和维护工程。
弱电工程施工合同是建筑工程中的一个重要组成部分，它规定了双方在弱电工程施工过程中的权利、义务和责任。
合同的签订是保证双方利益不受损害的重要手段，也是规范弱电工程施工行为的重要依据。
一、合同的当事人甲方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________乙方：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系人：_________________联系电话：_________________二、合同签订日期本合同于________________年______________月_____________日签订。
弱电施工合同范本4篇
弱电施工合同范本4篇乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
今天小编就给大家整理了弱电施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!弱电施工合同1甲方：乙方： (施工班组)甲、乙双方本着平等互利的原则就工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统安全。
工程名称：二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，。
三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。
四、质量等级：合格。
五、承包总价：每点31元整。
六、付款方式：1、乙方应按合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。
若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。
2、若甲方不按合同支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。
七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。
遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。
如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。
八、甲、乙双方职责甲方：1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。
2、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。
乙方：1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。
2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日弱电施工合同2发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
关于弱电施工合同范本3篇
关于弱电施工合同范本3篇篇一弱电施工合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体弱电工程内容，如综合布线、安防系统等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：[具体支付方式和时间节点，如预付款、进度款、竣工款等]四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改直至合格。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务提供施工所需的场地、水电等基础条件。
按时支付工程价款。
协助乙方协调与其他施工方的关系。
2. 乙方责任与义务按合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
负责工程竣工后的保修工作。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________篇二弱电施工合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[弱电系统工程名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述弱电系统工程的范围和要求，包括但不限于布线、设备安装、调试等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为：[具体金额]元（人民币/元整）。
弱电施工合同.docx(范本文)
弱电施工合同1. 合同背景2. 项目概述本项目是针对业主位于X地的某建筑物的弱电系统进行施工和安装。
3. 合同条款3.1 施工范围•安装和调试整个建筑物的弱电系统设备，包括但不限于通信设备、安防设备、网络设备等。
•提供有关弱电系统的设计、规划和咨询服务。
3.2 工期施工方应在合同签订后的X天内开始施工，并在约定的完工日期前完成施工任务。
如因不可抗力等不可预见的情况导致施工延期，双方应协商解决。
3.3 材料和设备施工方应根据业主提供的技术规格和要求，采购并选择合适的原材料和设备进行安装。
3.4 施工质量施工方应严格按照相关法律法规和技术标准进行施工，确保施工质量符合业主的要求和标准。
3.5 费用结算•施工方应按照合同约定的总价进行施工，并根据施工进度进行分期付款。
•如因业主原因导致施工暂停或延迟，施工方有权要求按照已完成的工作量支付相应的款项，同时延期完工日期。
3.6 双方权利和义务•业主有权监督和检查施工方的施工，对施工过程中发现的问题有权提出合理要求，施工方应积极配合并及时予以解决。
•施工方应派遣经验丰富、技术过硬的工作人员负责施工，如有需要，应提供相关人员的资质证明。
4. 不可抗力如双方因不可抗力导致无法履行本合同的，应及时通知对方，并在合理时间内采取措施减少损失，并在不可抗力事件结束后恢复履行本合同。
5. 违约责任•如因施工方原因导致施工质量不达标或延迟施工，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此遭受的损失。
•如因业主原因导致施工延迟或施工方无法正常完成施工，业主应承担相应的违约责任，并赔偿施工方因此遭受的损失。
6. 争议解决本合同的解释和争议解决应依据相关法律法规，并通过友好协商解决。
如无法达成协议，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
7. 合同生效和终止本合同自双方代表签字后生效，并持续有效直到履行完毕。
弱电施工合同附清单
弱电施工合同附清单甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行弱电施工事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、施工内容1. 弱电系统设计：根据甲方提供的场地、功能需求等进行弱电系统设计，包括网络布线、监控系统、音响系统、照明控制系统等。
2. 设备采购：根据设计方案，乙方负责采购所有弱电设备，包括但不限于交换机、路由器、监控摄像头、音响设备等。
3. 施工安装：乙方负责按照设计方案进行施工，包括布线、设备安装、调试等。
4. 系统调试：乙方负责对施工完毕的弱电系统进行调试，确保系统正常运行，满足甲方需求。
5. 培训与售后：乙方负责对甲方人员进行系统操作培训，并提供一年的售后服务。
二、施工期限本工程合同约定的施工期限为 __ 天，自 __ 年 __ 月 __ 日起至 __ 年 __ 月__ 日止。
三、合同价格1. 工程总价：人民币 __ 元（大写：____ 元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的40%。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料、设备说明书、操作手册等。
3. 工程质量保证期为一年，自工程验收合格之日起计算。
五、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为每日合同价款的千分之五。
2. 甲方未按照约定时间支付预付款、进度款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为每日应付金额的千分之五。
3. 工程质量不符合约定的，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。
六、争议解决本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
工程弱电施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承担的弱电工程施工项目，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______弱电工程施工项目2. 工程地点：_______3. 工程内容：本工程主要包括以下内容：（1）弱电线路的敷设、连接、调试；（2）弱电设备、器材的安装、调试；（3）弱电系统的测试、验收；（4）其他与弱电工程施工相关的辅助工作。
二、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按照合同约定，向乙方提供工程所需的图纸、技术资料、设备、器材等；（2）协调解决施工现场的各类问题，确保工程顺利进行；（3）按时支付工程款；（4）负责工程项目的验收工作。
2. 乙方责任与义务：（1）按照合同约定，按时、保质、保量完成工程；（2）严格按照甲方提供的图纸、技术资料进行施工；（3）负责施工现场的安全、文明施工；（4）配合甲方进行工程项目的验收工作。
三、工期及验收1. 工期：本工程自合同签订之日起，_______天内完成。
2. 验收：本工程完成后，甲方应组织有关单位进行验收。
验收合格后，乙方应在_______天内提交工程结算资料。
四、工程款支付1. 乙方在工程开工前，甲方支付工程款总额的_______%作为预付款。
2. 工程进度达到合同约定节点时，乙方提交相关证明材料，甲方支付相应比例的工程款。
3. 工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算资料，甲方在_______天内支付剩余工程款。
五、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未能按时支付工程款的，应向乙方支付_______%的违约金；（2）未能按时提供图纸、技术资料等，导致工程延期，应向乙方支付_______%的违约金。
2. 乙方违约责任：（1）未能按时完成工程的，应向甲方支付_______%的违约金；（2）工程质量不合格的，乙方应无条件进行返工，直至达到合同约定的质量标准。
弱电施工合同范本7篇
弱电施工合同范本7篇第1篇示例：弱电施工合同范本甲方：（委托方）地址：___________________为了明确甲乙双方在弱电施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同：一、施工内容：1.1 甲方委托乙方进行相关弱电工程的设计、安装及调试工作，具体工程内容详见附件《弱电工程清单》。
1.2 乙方应根据甲方的实际需求，按照相关技术标准和规范进行合理设计和施工，确保工程质量和安全。
1.3 乙方完成工程后，应对工程进行必要的调试和验收，保证设备的正常运行。
二、工程期限：2.1 本工程的计划工期为_____________（自合同签订之日起，具体日期）内完成，具体工期应在合同签订后双方协商明确。
2.2 若因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并经双方协商后确定新的工期。
三、价格及支付方式：3.1 甲方应按照工程总价_____________元（大写：_________________）支付给乙方。
3.2 甲方应在工程开工前支付工程价款的百分之二十作为预付款，剩余款项在工程完成后一次性支付。
3.3 乙方收到预付款后，应按时、按质、按量地完成工程，保证工程进度和质量。
四、质量保证：4.1 乙方所提供的材料和设备均应符合相关国家标准和行业规范，保证其质量和性能。
4.2 乙方对所提供的设备和工程质量负责，保修期为_____________（根据具体情况而定）。
4.3 在保修期内，若设备出现质量问题，乙方应及时进行维修或更换，保证设备正常运行。
五、安全责任：5.1 乙方应严格遵守各项安全生产规定，保障工程施工和施工现场的安全。
5.2 如发生施工安全事故，乙方承担相应的赔偿责任。
六、合同变更：6.1 若在施工过程中，需要对本合同进行修改或变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
七、违约责任：7.1 若乙方违反本合同的规定，导致工程质量不符合要求或工程延期，应承担相应的违约责任。
弱电施工合同范本(通用13篇)
弱电施工合同范本（通用13篇）弱电施工合同 1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：甲乙双方遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。
第一条：分包工程。
1、分包工程名称：2、分包工程地点：第二条：分包工程范围、内容及承包方式。
一、施工范围、内容。
1、按甲方规定的施工量及提供相应的施工图纸进行施工，施工量清单及施工图纸作为合同附件另附。
2、乙方代表甲方，按甲方与建设方所签的合同的要求进行施工，包材料、包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包竣工验收与资料编制。
第三条：工期要求。
按工程建设方提供的工程要求执行。
第四条：工程款的支付、结算约定及工程量计算。
1、本工程施工分包费用暂定价为2、分包费支付方式：(1)、开工一周内支付工程总价的约为预付款；(2)、现场施工完毕，系统进入试运行，初验通过后一周内。
(3)、工程竣工验收通过，资料移交完毕，系统交付建设方正常使用，甲方与工程建设方结算完毕收齐款(不包括质保金)后，甲方向乙方支付余下款项。
第五条：甲方责任1、负责与工程建设方的商务沟通。
2、按合同约定对乙方进行管理、监督，检查乙方的工程质量、安全文明施工和工程进度。
第六条、乙方责任。
1、在施工现场，代表甲方按合同要求与建设方、监理方及其他施工或协作单位进行沟通协调工作。
2、代表甲方参加日常的施工协调会，编写和上报各类施工资料，包括竣工资料。
3、工程进度：在约定时间内进行施工，按时向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表，保证工程如期竣工。
3、按工程建设方要求，提供符合要求(包括质量和数量)的设备和材料。
5、负责教育员工自觉执行安全生产、文明施工及相关劳动纪律的规定，按规定办理有关手续，严格遵守施工现场的管理规定。
乙方进场施工的所有人员都必须购买人身意外保险。
6、乙方自带施工机具，有关机具的.耗材由乙方负责。
7、工程竣工后，负责对施工场地进行清理，已竣工工程未办理移交和交付使用前，乙方负责其承包范围内工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
弱电施工合同范本3篇
弱电施工合同范本3篇篇1弱电施工合同范本甲方（委托方）：__________________ 地址：__________________ 联系人：__________________ 联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________ 地址：__________________ 联系人：__________________ 联系方式：__________________鉴于甲方拟委托乙方进行弱电系统施工，为明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵守。
第一条合同目的甲方委托乙方进行弱电系统施工，包括但不限于通信网络、监控系统、防盗报警系统等内容。
第二条项目内容1. 弱电系统的设计、施工、调试、运行维护等工作。
2. 施工过程中，乙方需按照相关法律法规和国家标准进行操作，确保施工质量。
3. 施工完成后，乙方需进行系统验收，确保系统正常运行。
第三条价格及付款方式1. 甲方应按照双方约定的价格支付给乙方。
2. 付款方式：（具体约定）第四条工期及质量保证1. 施工工期：__________________。
2. 乙方需保证施工质量符合相关标准，否则需要承担相应责任。
3. 甲方有权随时对施工进度及质量进行监督检查。
第五条违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程的，应按照延误期间向甲方支付违约金。
2. 一方违反本合同的，需承担相应责任。
第六条时间条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 任何一方未经通知不得单方擅自变更合同内容。
第七条其他事项1. 本合同以双方签字盖章确认为有效，一式两份，双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。
甲方（盖章）：__________________ 乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________以上为弱电施工合同范本，双方需认真遵守合同内容，共同维护双方合法权益。
弱电施工合同范本9篇
弱电施工合同范本9篇第1篇示例：弱电施工合同范本甲方（委托方）：_______________ 乙方（承包方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行弱电施工业务的事宜，达成如下合同：第一条合同项目及内容1. 甲方委托乙方进行弱电施工工程，包括但不限于网络布线、安防监控、通信设备安装等内容。
2. 乙方应根据甲方的具体要求和施工图纸进行施工，保证施工质量和安全。
第二条施工期限1. 乙方应在双方约定的时间内完成施工任务，具体时间为______________。
2. 如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府命令等）导致施工延期，双方可重新协商确定新的施工期限。
1. 甲方应按照合同约定的价格支付施工费用，具体金额为______________。
2. 施工费用支付方式为：______________。
第四条质量保证1. 乙方保证施工质量符合相关标准和要求，确保弱电设备正常运行。
2. 乙方承诺在施工完成后提供相关的保修服务，保修期限为______________。
第五条违约责任1. 任何一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工质量不符合要求，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方相应损失。
第六条合同解除1. 在施工过程中，如有不可抗力因素导致无法继续履行合同，双方可以协商解除合同。
2. 如甲方提前终止合同，应向乙方支付相应的解约赔偿费用。
第七条其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为弱电施工合同范本，甲乙双方应根据具体情况进行修改和补充，确保双方权益。
希望双方能够遵守合同约定，共同完成施工任务，实现双赢局面。
第2篇示例：弱电施工合同范本甲方：（委托方）地址：电话：统一社会信用代码：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方进行弱电工程施工事宜达成如下合同：一、项目内容1.1 甲方委托乙方进行弱电工程施工，包括但不限于电缆敷设、网络布线、监控设备安装等内容。
弱电施工合同范本8篇
弱电施工合同范本8篇第1篇示例：弱电工程是指低电压电气系统和弱电系统的安装与调试，如安防监控系统、门禁系统、楼宇对讲系统、消防联动系统等。
在进行弱电工程施工时，签订合同是非常重要的一步，合同可以明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
下面是一份关于弱电施工合同的范本，仅供参考。
弱电施工合同范本甲方（施工单位）：_________ 公司统一社会信用代码：_________鉴于乙方拟委托甲方承担弱电工程施工任务，甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、工程内容1. 乙方委托甲方进行弱电工程施工，包括但不限于以下内容：（1）安全监控系统的安装与调试；3. 工程周期：预计工期为______个工作日，自双方签订本合同生效之日起计算。
二、施工标准1. 弱电工程施工应符合国家相关标准和法规的要求，严格按照工程图纸和技术要求进行施工。
2. 施工过程中，甲方应保证施工质量，确保工程顺利完工。
三、合同价款1. 乙方应向甲方支付工程总价款为人民币______元整。
2. 价款支付方式：乙方应在双方签订本合同时支付工程总价款的______%作为订金，余款在工程竣工并验收合格后一次性支付。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定支付价款，甲方有权要求乙方支付逾期付款的违约金。
2. 施工期间如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、保修期1. 工程竣工并经乙方验收合格后，甲方应为工程提供_____年的免费维修保养。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方可要求甲方进行维修，维修费用由甲方承担。
六、争议解决本合同如有任何争议或纠纷，双方应友好协商解决；如协商不成，应向有关部门寻求调解或通过诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
以上为弱电施工合同的范本，双方签订合同前应认真阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保障。
签订合同后，双方应严格按照合同约定履行，确保工程顺利完成。
弱电施工合同样本4篇
弱电施工合同样本4篇篇1弱电施工合同样本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方平等协商，就甲方委托乙方进行弱电工程施工事宜，达成如下协议：第一条弱电工程的内容1.1 甲方委托乙方负责进行弱电工程的施工，具体内容包括但不限于：网络布线、监控系统安装、安防系统安装等。
第二条工程期限2.1 弱电工程的施工期限为（具体天数），施工开始时间自双方签订合同生效之日起计算。
第三条施工标准3.1 乙方应按照国家相关标准和有关规定，严格执行设计文件，确保工程质量符合要求。
第四条施工报酬4.1 甲方应按照双方约定的报酬标准支付给乙方相应的施工报酬。
4.2 施工报酬支付方式为：（支付方式），具体金额为（具体金额）。
第五条材料及设备5.1 施工过程中所使用的材料及设备应符合国家相关标准，并提供合格证明。
5.2 若材料及设备有损坏或质量问题，应负责更换或修复，并承担相应的责任。
第六条竣工验收6.1 弱电工程竣工后，甲方有权进行验收。
若发现问题，乙方应立即整改到位。
6.2 竣工验收合格后，乙方应向甲方交付竣工报告及相关资料。
第七条违约责任7.1 任何一方未履行合同义务或违反合同约定，应承担相应的违约责任。
7.2 若因一方原因导致工程延期或工程质量不合格的，应承担相应的赔偿责任。
第八条合同变更8.1 若因不可抗力因素导致合同无法履行，应及时协商解决，并经双方确认后变更合同。
8.2 双方一致同意变更合同的，应签订书面变更协议。
第九条合同解除9.1 双方经协商一致，可以解除合同。
解除合同的一方应提前书面通知对方。
9.2 合同解除后，应协商处理未完成的工程及相关费用问题。
第十条其他10.1 本合同未尽事宜，经双方协商一致确定。
双方在履行本合同过程中如发生纠纷，应依法通过协商解决。
10.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工交付验收结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为弱电施工合同样本，双方请认真阅读并遵守合同约定履行各自责任。
弱电施工工程合同(3篇)
第1篇甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行弱电施工工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程投资：____________________二、工程范围及施工内容1. 乙方负责本工程的弱电施工，包括但不限于以下内容：（1）线路布设：包括电源线、信号线、控制线、光纤等线路的布设；（2）设备安装：包括弱电设备、线缆、接插件等设备的安装；（3）调试与验收：对安装完成的弱电系统进行调试，确保系统正常运行，并通过甲方验收。
2. 乙方需按照甲方提供的施工图纸、技术规范和设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。
三、施工工期1. 本工程自合同签订之日起，工期为____个月。
2. 乙方应按照施工进度计划，确保工程按期完工。
四、工程费用及支付方式1. 本工程合同总价为人民币____元整（大写：____元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价的____%；（3）工程完工并通过验收后，甲方支付乙方合同总价的____%；（4）质保期满后，甲方支付乙方合同总价的____%。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，甲方有权对工程进行验收。
如验收不合格，乙方应负责整改，直至合格为止。
六、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2. 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。
弱电施工合同范本3篇
弱电施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方希望对_________工程进行弱电系统安装施工，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程项目及范围1.1 项目名称：______________________1.2 施工地点：______________________1.3 工程范围：______________________二、工程内容与要求2.1 乙方负责提供设计方案，并根据甲方确认的设计方案完成弱电系统的安装调试。
2.2 乙方应保证所提供的设备符合国家相关标准和规定，并在工程实施过程中严格遵守国家有关安全施工的规定。
2.3 乙方应按照施工图纸和施工技术文件进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
2.4 乙方应在施工期间采取有效措施，确保施工现场的安全与整洁。
三、工程造价与付款方式3.1 本合同工程总价为人民币（大写）__________元整。
3.2 付款方式：（1）合同签订后三个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；（2）乙方完成隐蔽工程并通过甲方验收后，甲方向乙方支付合同总价的40%；（3）工程竣工并通过甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的25%；（4）剩余5%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方向乙方支付。
四、工期与进度4.1 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
4.2 如因不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并协商解决。
4.3 乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划执行，以确保工程按时完工。
五、质量保证与保修5.1 乙方应对所施工的弱电系统提供为期一年的质量保证服务。
5.2 在质保期内，如因乙方原因导致的设备故障或质量问题，乙方应及时免费修复。
5.3 质保期内，乙方应提供必要的技术支持和服务。
六、违约责任6.1 若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。
弱电施工合同范本8篇
弱电施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方的弱电工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________弱电工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括综合布线系统、监控系统、门禁系统、背景音乐系统等弱电项目的施工及安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款为包工包料价款，包括材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付至工程总价款的______%；剩余______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关弱电工程规范、标准进行设计、施工和验收。
2. 工程质量应达到国家或地方的施工验收规范标准。
3. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
甲方应在收到乙方通知后的______日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程保修1. 保修期：工程竣工后，保修期为______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方应负责免费维修。
非因乙方施工质量问题导致的工程故障或损坏，乙方可收取合理的维修费用。
3. 保修期间，乙方应在接到甲方维修通知后的______小时内响应并维修。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同登记编号工程承包合同书工程名称 : 古雁岭工程甲方 :乙方 :宁夏亿兴伟业科技有限公司签定地点 :签定时间 :年月日根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定, 为明确甲乙双方在工程承包中的权利、义务及经济责任，经双方协商一致同意签定本合同并严格执行。
第一条、工程工期一、本工程施工总工期以施工总进度计划为依据。
开工日期：2016 年月日竣工日期：2016 年月日乙方配合甲方的总体管理和进度计划，保证甲方在验收前完工，系统设备经调试后正常运行。
二、工程竣工验收合格并配合调试至正常运行后，移交给甲方使用。
三、如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第二条、工程施工范围及内容本工程的工程内容以合同报价清单为准。
乙方负责项目 101 厂房、108 办公综合楼内、厂区监控、电子围栏的辅材采购、综合布线、设备安装、配合调试整个工程双方按合同总价执行，乙方按合同清单施工，对合同清单内价格及工程量包死，如甲方增加工程内容须向乙方出具书面文件，经甲乙双方协商确认同意。
甲方须向乙方支付新增相应工程量工程款项。
1、101 厂房内网络、电话系统；厂房内监控系统，综合布线、设备安装、配合调试（办公网络布线、面板安装、厂区炉子网络布线、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）。
2、108 办公综合楼内网络、电话、监控系统；综合布线、设备安装、配合调试。
（办公网络布线、面板安装、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。
（厂区内管网挖掘、布管、砌井、穿线、监控立杆、设备安装调试等）4、机房装修（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。
）5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。
6、本工程所有网络设备、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采购。
乙方负责工程施工，辅材采购（详细见后附清单）第三条、工程造价一、经双方确定本工程总造价为￥（大写：）二、如遇下列情况，本工程造价应作相应调整：1、在施工中应甲方要求发生的设计变更（以甲方签证为依据）；2、遇不可抗力的自然灾害及合同承包范围以外发生的费用，应签定补充协议或现场签证。
第四条、付款方法及方式本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：一、合同签定后，甲方以书面形式通知乙方进场施工。
甲方预付乙方合同总额的20%，即￥元整。
（大写：）。
二、材料进场后通知甲方进行确认完好后，甲方须向乙方支付合同总金额的40%的到工程款。
即￥元整。
（大写：）三、工程竣工验收合格后，甲方须向乙方支付合同总金额的30%的到工程款。
即￥元整。
（大写：）四、合同总价剩余的10%作为质量保证金，质保期满12 个月无质量问题后支付。
即￥元整。
（大写：）五、以上工程款项，甲方须在接到乙方书面付款节点申请后 3 个工作日内响应， 10 个工作日内按工程付款节点支付乙方工程款。
第五条、工程变更一、如果由于甲方原因需修改或变更设计、工期等，由此产生的增加费用由甲方承担，延误的工期由甲方负责。
二、施工中如需中途停建、缓建，甲方应对在建工程商定做到合理定位，并予以确认。
第六条、工程质量及验收一、乙方对现场操作、施工方法、措施的安全性、可靠性负完全责任。
二、工程竣工后，经甲方验收合格后，视为工程质量达标。
三、具体参照《智能建筑工程质量验收规范gb503392013》标准。
第七条、双方责任一、甲方负责事宜1、甲方应指派施工全权代表，加强与乙方的联系，协助做好外部条件的协调工作（如管路不通、施工用电、系统供电及与本工程相关的其它事宜等等），并及时处理有关问题。
2、甲方应在进场前对乙方做好安全、技术、施工文明交底工作，签订书面责任交接文件，监督、督促乙方安全。
若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡及财产损失）应立即采取保护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故，依据事故调查事实承担相应责任。
由乙方人员及施工所造成第三方及毗邻区域人员伤亡及财产损失与甲方无关。
3、甲方负责提供乙方施工材料的存放地（安全仓库），以便乙方施工材料的安全存放。
4、由于甲方提供的资料错误、不齐等造成的工程质量事故的损失由甲方负责。
5、乙方在工程安装调试完毕后，以书面形式通知甲方验收日期，如果甲方不能按时组织验收，应承认竣工日期，并另定日期组织验收。
6、甲方负责组织工程质量验收，并为工程的运行提供必要的条件。
二、乙方负责事宜1、乙方应按甲方要求遵守施工现场及甲方单位的有关规章制度。
2、乙方指派专人为工程全权代表。
3、若施工过程中出现安全事故及责任（人身伤亡及财产损失）乙方应立即采取保护措施保护现场，抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故，依据事故调查事实承担相应责任。
由乙方人员及施工所造成第三方及毗邻区域人员伤亡及财产损失与甲方无关。
4、乙方应严格遵守甲方对施工中工艺、方法及质量要求。
第八条：其它一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
二、本合同如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守。
三、本合同条款中如有与国家法规、法令、标准、规范相抵触，应以国家标准为准。
四、合同执行中如发生纠纷，应本着实事求是的原则，相互协商解决。
如协商解决不了的，可通过当地仲裁机关仲裁或直接向当地人民法院起诉。
五、本工程合同书正本一式肆份，甲、乙双方各执正本贰份。
六、附工程报价核量清单。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）甲方负责人：（签字）乙方负责人：（签字）材料费用报价清单1、网络电话部分材料费序号品名品牌规格型号数控单位单价总价备注1跳线超五类 2.0 米527根94743炉子特用282854140软管3pvc 管直径 252,500米25500KBG 镀锌420*1.56,474米 4.529133金属线管5KBG 月弯450个52250 1 个 =1米KBG 关卡61批12001200吊筋7KBG 直接500个52500 1 个 =1米8辅材1批1280012800设备合计：622662、监控部分材料费序号品名规格型号单位数量单价总价备注1VGA 线国标 30米7条654552立杆地笼27个3008100室外防水3300*40027个2155805箱4立杆 3.5 米27个750202505插座10 孔27个752025镀锌金属周界监控6直径 100mm2,000米1224000管管厂房内监镀锌金属控管材7KGB25 ； 205,600米 4.525200管共 112个点8光纤熔接188芯1528209光纤跳线36根45162010光纤尾纤148根223256设备合计：935313、电子围栏材料费序号品名规格型号单位数量单价总价备注1信号线RVVP2*1.02650米 2.463602电源线RVV2*1.02650米 1.642403角铁固定设备等62米63724膨胀螺栓1500个11500室外防水58个2151720箱设备合计：14192走围界监控的管路4、机房装修序号名称规格型号单位数量单价总价备注防静电地含材料费、1平米225246.0055350板人工费机房地面2平米22560.0013500防尘处理含材料费、3踢脚线批1500人工费4玻璃隔断平米93580.0053940机房接地5批16500.006500铜牌6机房墙面平米45032.00144007机柜底座个5800.004000人工机房接地85000人工费9桥架300*200米10050.005000电池柜承包含：照明、机柜10套61000.006000重加固电源、机柜加固等机房配电1112000部分人工费机房、机柜防雷接地12打标设备批51800.009000辅材安装防雷接地13电线双色BVR 6mm 2米40 3.00120辅材防雷接地14均压环20*3 铜带米13015.001950辅材防雷接地15接地线BVR 16mm 2米40 6.00240辅材16接地线BVR 50mm 2米8015.00120017电源防雷OBO23600.007200 V25-B+C/3+NPE台器18电源防雷OBO12500.002500 V20-C/3+NPE台器19电源防雷OBO10158.001580 CNS-3-D-PRC台器小计：2009805、机房配电序号名称规格型号单位数量单价总价备注强电配电1施耐德台149504950箱配电箱辅2施耐德批154505450材应急照明3套3125375灯安全出口4套290180指示灯小计：109556、主机房气体灭火序号名称规格型号单位数量单价总价备注烟感探测1迪威个3267.00801器感温探测2迪威个12267.003,204器气体灭火3迪威台15400.005,400控制盘气体释放4迪威个3290.00870灯5启停按钮迪威个3430.001,290火灾声光6迪威个7120.00840警报器火灾报警7迪威台14800.004,800控制器8电池迪威组1360.003609电池迪威组1360.00360柜式七氟迪威10丙烷灭火台38850.0026,550GQQ150/2.5DW装置柜式七氟迪威11丙烷灭火台17850.007,850GQQ120/2.5DW装置七氟丙烷12迪威KG550120.0066,000药剂13泄压装置迪威个22890.005,780泄压装置14人工费个2600.001,200开洞可提供供安装调试消防验收15批15000.005,000费的检测报告小计：130305四、门禁系统1门禁控制单门单向智能门只111301130器禁控制器2读卡器中控 IC 读卡模块只1200200 3电磁锁DZ03QS只15005004出门按纽国产只125255门禁 IC 卡钥匙扣型 IC 卡（ 5只51575张）7强电地插TCL五孔套101001000安装调试套1500500费小计：3430总计515659施工部分报价清单一、网络部分工费序号名称规格型号单位数量单价总价备注101 单晶厂房布1炉子信息点个27615041400线2网络信息点个380100380003电话点位个382100382004有线电视个401004000拉大对数电510 、 20 、 25对米4150312450缆拉大对数电650 对米20061200缆7配管费268008融纤费芯276184968光纤数量不详，按9穿光纤不带铠米60042400实际量每米 3.5元计算10辅材一批500011小计：174418三、监控部分工费序号名称规格型号单位数量单价总价备注摄像机安装， 108 综合楼 35 1台205500102500调试费台南侧围界井已做2弱电井450*750 井个40150060000好，只做 3面的井南侧围界已挖好，3挖沟、回填米21501940850只挖 3 面围界4穿光纤带铠米7,0005350005穿电缆米3000 3.510500周界监控布6米2000 3.06000周界 2000米管费厂房内监控厂房内 112个点7米5600 3.016800布管费位小计：271650四、电子围栏部分工费序号名称规格型号单位数量单价总价备注电子围栏安1米26502566250装费2小计：66250五、机柜整理工费序号名称规格型号单位数量单价总价备注1机柜整理台14200028000小计：28000六、价格总计合计540318总计1055977。