北京市建设工程施工劳务分包合同完整版
2024年北京市建设工程劳务分包合同
2024年北京市建设工程劳务分包合同甲方:(发包单位)(全称),住所地(地址)乙方:(承包单位)(全称),住所地(地址)鉴于甲方拟委托乙方对(工程项目名称)进行分包施工,经双方协商达成如下合同:第一条项目基本情况1.1 项目名称:(工程项目名称)1.2 项目位置:(具体地址)1.3 项目范围及内容:(详细描述)1.4 项目工期:(具体时间)第二条分包内容2.1 乙方承担的工程分包内容包括:(详细描述)2.2 分包工程的质量要求、安全要求和文明施工要求需符合国家相关标准和法规。
第三条人员安排3.1 乙方需配备符合相关资格要求和技能要求的人员参与分包工程,保证施工质量和工期完成。
3.2 乙方需确保分包工程的各项人员遵守相关安全规定,避免工程安全事故发生。
第四条施工安全4.1 乙方需制定详细的施工安全计划,并有效实施,确保工程施工过程中的安全。
4.2 乙方需配合甲方及有关部门进行安全检查,发现问题及时改正,确保施工安全。
第五条工程质量5.1 乙方在进行分包施工过程中,需按照相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
5.2 乙方需配合甲方或第三方进行验收,合格后方可交付使用或交付甲方。
第六条工程款支付6.1 甲乙双方约定的工程款支付方式为:(详细描述)6.2 工程款支付期限为:(具体时间)第七条违约责任7.1 任何一方违反合同规定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
7.2 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,应及时协商解决,并尽力减少损失。
第八条合同解除8.1 甲乙双方如需解除合同,应提前(具体时间)书面通知对方,并协商解决相关事宜。
8.2 合同解除后,乙方应按照相关规定办理交接手续,返还甲方相关资料。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜,双方可协商后签订补充协议。
9.2 本合同一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
2024年北京市建设工程劳务分包合同(二篇)
北京市建设工程劳务分包合同(二)北京市建设工程劳务分包合同(二)合同编号:甲方:(发包人名称、地址、法定代表人)乙方:(承包人名称、地址、法定代表人)第一条工程项目信息(1)工程名称:(2)工程地点:(3)工程范围:(4)工程金额:(5)劳务分包比例:第二条劳务工作范围和要求(1)乙方承包的劳务工作范围包括但不限于:(具体描述劳务工作范围内容)(2)乙方应按照甲方的要求,按时保质保量完成劳务工作,并承担相应的责任。
第三条劳务工作报价和结算方式(1)乙方提供的劳务报价为人民币(大写)元整,包括税费。
(2)结算方式为(提前付款、阶段付款、尾款结算等),具体分期付款比例及时间如下:第四条劳务工作完成时间(1)乙方承诺按照工程进度要求,按时完成劳务工作。
(2)如乙方无法按时完成劳务工作,应提前以书面形式通知甲方,并说明原因及延期时间。
第五条资质要求(1)乙方应具备相应的建筑工程劳务分包资质,并提供有效的证明文件。
(2)乙方应保证其劳务工作人员具备相应的技术能力和工作经验。
第六条合同变更和解除(1)双方如需变更合同,应经过书面协商一致并签订书面变更协议。
(2)如出现不可抗力等无法避免的情况,导致劳务分包无法继续履行的,应及时通知对方,并协商解决办法。
第七条违约责任(1)如乙方未按合同规定完成劳务工作或工作质量不符合要求,甲方有权要求乙方重新进行或进行返工,并由乙方承担相应的费用和违约责任。
(2)如甲方未按合同规定支付劳务费用,乙方有权要求甲方按时支付,并有权要求甲方支付相应的违约金。
第八条保密条款(1)双方应对对方提供的商业秘密和技术资料严格保密,并不得擅自向第三方透露或利用。
(2)双方在合同履行中产生的其他保密事项,应在合同中约定并予以保护。
第九条争议解决(1)双方因履行本合同发生争议的,应首先友好协商解决。
(2)协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
第十条合同生效和终止(1)本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至工程竣工验收结束。
北京市建设工程劳务分包合同经典版(2篇)
北京市建设工程劳务分包合同经典版甲方:(委托方)地址:法定代表人(委托方):电话:传真:乙方:(承包方)地址:法定代表人(承包方):电话:传真:根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,双方经友好协商,本着平等、自愿的原则,就甲方委托乙方的北京市建设工程劳务分包事宜达成如下协议:第一条工程概况甲方根据其委托内容,需要乙方为其提供工程劳务分包服务。
具体工程内容、地点、时间等详见附件。
第二条乙方责任1. 乙方接受委托,负责按照甲方的要求承担工程劳务分包工作,并完成合同约定的工程任务。
2. 乙方负责安排施工所需的人员、机械、材料等,并保证施工质量、安全和进度的合理性。
第三条乙方权益1. 乙方有权提供具备相应资质和技能的劳务人员参与工程施工。
2. 乙方有权进行分包合同的签订和履行,并根据分包合同要求进行抽签、分工和协调工作。
第四条甲方责任1. 甲方提供工程项目所需的施工图纸、设计方案、施工要求等相关资料。
2. 在工程施工过程中,甲方有义务配合乙方的工作,为其提供必要的帮助和协调工作。
第五条工期与验收1. 本合同工期为年月日起至年月日止。
2. 工程竣工后,甲方有权按照合同约定对工程进行验收。
乙方应在验收期限内解决甲方提出的合理质量问题,确保工程质量达到合同要求。
第六条付款方式1. 甲方按照合同约定向乙方支付工程款项。
具体付款方式及金额见附件。
2. 乙方应提供相应的发票和财务资料,为甲方做好工程款项的结算。
第七条保证与违约责任1. 乙方在施工过程中,出现以下情况之一的,需承担相应违约责任或承担造成的损失:(1) 质量不符合合同要求;(2) 工程进度延误;(3) 未提供合格的劳务人员;(4) 未及时采取补救措施等。
2. 如因甲方原因造成工程无法正常施工或按时竣工,乙方可要求甲方承担相应的损失,并有权解除本合同。
第八条保密条款双方对在本合同履行过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密等保密事项,应予以严格保密,不得向任何第三方泄露或公开。
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)(2篇)
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)甲方(需注明全称、地址、法定代表人):__________________乙方(需注明全称、地址、法定代表人):__________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规以及双方自愿、平等原则,甲方与乙方达成以下合约:一、项目情况项目名称:__________________项目地址:__________________工程内容:__________________工程起止日期:__________________二、合同价款及支付方式1. 根据双方协商,合同总价款为人民币 __________元(大写:__________________元)。
2. 甲方按以下方式支付乙方工程价款:(1)预付款:合同签订后的5天内,甲方向乙方支付合同价款的10%,即人民币_____________元。
(2)进度款:乙方完成合同工程的50%进度后,甲方按照实际完成进度向乙方支付相应的工程价款。
(3)尾款:乙方完成合同工程全部工作后,甲方在乙方交付验收合格的10天内,向乙方支付尾款,即人民币_____________元。
三、工程期限1. 乙方应按照双方约定的工期要求,按时完成工程。
2. 若乙方不能按时完成工程,应向甲方支付按日计算的违约金,金额为合同价款的0.5%。
四、工程质量和验收标准1. 工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的要求。
2. 乙方应根据工程内容,按照甲方要求的验收标准完成工程。
3. 甲方有权在工程期间随时对工程质量进行检查,如发现质量问题,乙方应及时采取有效措施进行整改。
五、劳务分包1. 乙方可以将本合同项下的一部分劳务分包给其他具备相应资质的承包商,但乙方仍须对分包工程的质量、进度、安全负责。
2. 乙方应提前告知甲方并取得甲方的书面同意后才能进行劳务分包。
六、安全责任1. 乙方应设立相应的安全管理机构,保证工程施工过程中的安全。
北京劳务分包合同范本(精选3篇)
北京劳务分包合同范本(精选3篇)北京劳务分包篇1劳务作业发包人:(以下简称甲方)劳务作业承包人: (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循1、工程名称:2、分包合同内容:2.1本合同分包范围:2.2本合同劳务作业内容:3、工程地点:4、合同价款总额元(人民币),5、分包工作期限开工日期:年月日竣工日期:年月日总日历天数为:天6、劳务作业人数:人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)中标(如有);(3)投标书及其附件(如有);(4)专用条款;(5)通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸及工程量清单;(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效:本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日北京劳务分包合同范本篇2甲方:乙方:签订日期:年月日根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方法定代表人(主要负责人)或委托代理人注册地址经营地址第二条乙方性别户籍类型(非农业、农业)居民身份证号码或者其他有效证件名称证件号码在甲方工作起始时间年月日家庭住址邮政编码在京居住地址邮政编码户口所在地省(市) 区(县) 街道(乡镇)二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。
本合同于年月日生效,其中试用期至年月日止。
本合同于年月日终止。
三、工作内容和工作地点第四条甲方派遣乙方工作的用工单位名称第五条乙方同意根据用工单位工作需要,担任第六条根据用工单位的岗位(工种)作业特点,乙方的工作区域或工作地点为第七条乙方按用工单位的要求应达到四、工作时间和休息休假第八条用工单位安排乙方执行工时制度。
北京市建设工程施工劳务分包合同范本
北京市建设工程施工劳务分包合同范本一、合同双方甲方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(甲方代表姓名)联系电话:(甲方联系电话)乙方:(公司名称)地址:(公司地址)法定代表人:(乙方代表姓名)联系电话:(乙方联系电话)二、合同目的和背景本合同旨在明确双方在北京市建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务,规范施工劳务分包合作关系。
三、合同内容1. 工程名称:(工程名称)2. 工程地点:(工程地点)3. 工程规模:(工程规模)4. 工程进度:(工程进度)5. 施工劳务分包内容:乙方将根据甲方的要求,负责完成工程的(具体工作内容),包括但不限于(列举具体工作内容)。
6. 分包价款:甲方将根据工程的实际情况,按照双方协商确定的分包价款支付给乙方。
7. 分包价款支付方式:(具体支付方式,如分期支付、一次性支付等)8. 工期:乙方应按照双方协商确定的工期完成工程,并保证工程质量。
9. 质量保证:乙方应按照国家相关法律法规和标准要求,确保工程质量符合甲方的要求,并承担因质量问题引起的责任。
10. 进度管理:甲方有权要求乙方按照工期进度表进行施工,并及时向甲方汇报工程进展情况。
11. 安全管理:乙方应按照国家相关法律法规和标准要求,制定安全施工方案,并采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全。
12. 合同变更:如需对本合同内容进行任何变更,双方应书面协商一致,并签订变更协议。
13. 合同终止:本合同在以下情况下终止:a. 工程完成并经甲方验收合格;b. 双方协商一致终止;c. 发生不可抗力事件,且影响工程无法继续进行;d. 一方违约,经催告后仍未改正。
四、违约责任1. 如乙方未按照合同约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方按照约定支付违约金。
2. 如乙方未按照国家相关法律法规和标准要求完成工程质量,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并要求乙方进行整改。
3. 如甲方未按照合同约定支付分包价款,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
北京市房屋建筑施劳务分包合同(精选3篇)
北京市房屋建筑施劳务分包合同(精选3篇)北京市房屋建筑施劳务分包合同篇1第一部分劳务作业发包人:________________________________ (以下简称发包人)劳务作业承包人:________________________________ (以下简称承包人)依照《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。
1、工程名称: ________________________________2、分包合同内容:2.1本合同分包范围:________________________________________________2.2本合同劳务作业内容:________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、工程地点: ________________建筑面积: ________________4、合同价款总额 ________________ 元(人民币),大写 ________________ 元。
5、分包工作期限开工日期: _______ 年 _______ 月 _______ 日竣工日期: _______ 年 _______ 月 _______ 日总日历天数为: _______ 天6、劳务作业人数: _______ 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)中标通知书(如有);(3)投标书及其附件(如有);(4)专用条款;(5)通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸及工程量清单;(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效:本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1甲方(总承包商):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方(劳务分包商):____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方在北京市的某建设工程中的劳务分包事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况及分包范围(一)工程名称:____________________(二)工程地点:____________________(三)分包范围:____________________ (具体劳务事项需明确)。
二、分包工期(一)开工日期:按照甲方的进度计划进行,确保按期开工。
(二)竣工日期:按照甲方要求完成全部工作内容,确保工程按期竣工。
三、劳务报酬及支付方式(一)劳务报酬计算方式:按照实际完成的工作量计算。
(二)支付周期及方式:双方约定每______个月结算一次,以________方式支付。
四、质量保证与安全责任(一)乙方应保证所提供的劳务质量符合国家和地方相关标准。
(二)乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程,确保施工现场安全。
(三)如因乙方原因造成工程质量问题或安全事故,乙方应承担相应法律责任和经济赔偿。
五、材料管理(一)工程所需材料由甲方提供,乙方应妥善保管,如有损坏或丢失,乙方应承担相应损失。
(二)乙方在施工过程中应注意节约材料,避免浪费。
六、工程变更及调整(一)如因设计变更或其他原因需要调整工程内容或工期,双方应协商一致并签订书面变更协议。
(二)如因甲方原因导致工程停工,甲方应承担乙方因此产生的损失。
2024年北京市建设工程劳务分包合同
2024年北京市建设工程劳务分包合同甲方:北京市建设局乙方:劳务公司为了加强管理,规范工程建设流程,保证工程质量和安全,甲方与乙方共同协商,依据相关法律法规和双方的自愿原则,签订本合同。
双方一致同意按照以下条款履行合同义务:第一条项目基本情况1.1 项目名称:北京市xxxx工程1.2 工程地点:北京市xxxx地区1.3 工程规模:根据工程需求1.4 工程进度:根据工程进展计划1.5 工程费用:xxxx 元第二条乙方的权利与义务2.1 乙方应按照甲方的工程计划和要求,完成劳务分包工程的各项任务。
2.2 乙方应按照国家法律法规和行业规程的要求,组织和指挥劳务工人进行劳动。
2.3 乙方应保证乙方提供的劳务工人技术娴熟,具备相应证书和资质。
2.4 乙方应严格遵守甲方的工程质量、安全、文明施工等各项要求。
2.5 乙方应配备足够的施工人员和管理人员,保证施工进度和工期。
2.6 乙方应按照约定的工程费用和支付方式,及时向甲方报销相关费用。
第三条甲方的权利与义务3.1 甲方应提供工程所需的图纸、设计文件、技术规范等相关材料。
3.2 甲方负责工程的监督和质量验收,对乙方的施工进行监督和指导。
3.3 甲方应根据工程进展与乙方协商调整工程计划、变更工程指令等。
3.4 甲方应按约定的支付方式和时间,及时向乙方支付劳务费用。
第四条合同费用与支付方式4.1 劳务费用由甲方根据实际施工情况与乙方协商确定。
4.2 甲方应按照工程进度和质量要求的核定情况,及时向乙方支付劳务费用。
4.3 劳务费用支付方式:(根据实际情况确定)第五条合同变更和解除5.1 双方协商一致的,可以变更本合同的内容和条款。
5.2 任何一方在履行合同过程中,违反合同约定,严重损害了对方权益的,对方有权解除合同。
第六条争议解决6.1 本合同的解释和执行,适用中华人民共和国的法律法规。
6.2 如双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交相关仲裁机构处理。
北京市建设工程劳务分包劳动合同(2篇)
北京市建设工程劳务分包劳动合同甲方:(以下简称甲方)住所:法定代表人:联系电话:乙方:(以下简称乙方)住所:法定代表人:联系电话:鉴于:1. 甲方为一建设工程总承包单位,具有相应的资质和设备;2. 乙方为一建设工程劳务分包单位,具有相应的技能和劳务。
根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经协商一致,签订本劳动合同,共同遵守和履行以下条款:第一条合同的目的和事项1.1 甲方聘请乙方作为建设工程劳务分包单位,提供相应的劳务服务,用人数量、工作内容、工作期限等具体事项见《劳动合同附件1》。
1.2 乙方接受甲方聘用,提供合同约定的劳务服务,并保证完成质量合格的工作。
第二条工作报酬和支付方式2.1 根据双方约定,甲方每月按约定的时间向乙方支付劳务报酬。
2.2 乙方应当按照甲方的要求开具发票,并按照甲方的帐期要求提供相关的发票资料。
第三条工作时间和休假3.1 乙方工作时间为每周六天,每天工作时长为8小时,共计48小时。
3.2 乙方享有法定的国家公假、婚假、丧假、产假、病假等假期待遇。
具体假期管理参照中华人民共和国劳动法和其他相关法律法规的规定执行。
第四条劳动保护和安全4.1 甲方有义务为乙方提供良好的劳动条件和工作环境,保证乙方在工作中的生命安全和身体健康。
4.2 甲方应当按照国家相关法律法规的要求为乙方购买社会保险,并按时、足额缴纳相关的社会保险费用。
4.3 乙方在工作过程中应当严格遵守安全操作规程,确保安全生产。
第五条试用期和解除合同5.1 合同生效后,乙方享有一个月的试用期。
试用期期间,甲方有权根据乙方的工作表现决定是否正式聘用乙方。
5.2 如乙方在试用期内工作表现良好且甲方决定正式聘用乙方,则本合同自试用期满后自动转为无固定期限劳动合同。
5.3 如乙方在试用期内工作表现不佳或甲方决定不继续聘用乙方,则本合同于试用期满后自动终止。
甲方无需支付乙方经济补偿。
北京市劳务分包合同(精选4篇)
北京市劳务分包合同(精选4篇)北京市劳务分包篇1发包人(甲方全称):中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司承包人(乙方全称):庆阳市西峰区肖金建筑安装工程公司根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:广安门铁路住宅小区临建工程1.2 工程概况:1.3 分包工作内容及范围:第二条合同工期2.1 开工日期:2.2竣工日期:第三条合同价款3.1合同价款为: 350000 元(人民币)大写为: 叁拾伍万元整3.2对合同价款内容的明确:第四条合同价款的结算和支付4.1结算资料:4.1.1发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单,编制结算书。
4.1.2有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
4.2合同价款的结算和决算:4.2.1发包人应于每月日,对承包人完成的工程量给予核实,确认并共同履行书面结算手续。
4.2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
4.3合同价款的支付4.3.1办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理5.1安全施工5.1.1发包人、承包人必须贯彻国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
5.2重大伤亡及其他安全事故处理5.2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大,并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
2024年北京市建设工程劳务分包劳动合同
2024年北京市建设工程劳务分包劳动合同合同编号:2024BJ-XXX建设工程分包劳务合同甲方(分包人):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(劳务分包人):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:鉴于甲方需要承担建设工程项目的劳务分包任务,并达成共识,甲乙双方(以下简称“甲方”和“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规的规定,经友好协商,达成如下协议,共同遵守并履行。
第一条合同目的及范围1.1 合同目的:本劳动合同旨在规范甲方与乙方在建设工程劳务分包方面的权益和义务,明确双方责任与权利,保障合同实施的顺利进行。
1.2 合同范围:本合同适用于甲方承接的建设工程项目劳务分包,乙方作为劳务分包人提供相应的劳务服务。
第二条项目工程内容2.1 甲方根据业务需求确定项目工程内容,并书面通知乙方。
乙方应按照甲方要求提供劳务分包服务,并按照合同约定的工程计划和质量要求完成相应工作。
2.2 乙方需在规定的时间内完成分包项目的有关工作,并保证工程质量符合有关法律法规、标准及甲方要求。
第三条劳务分包人责任3.1 乙方必须在劳务分包的范围内提供具备必要资质和技术能力的劳务人员,并确保其健康状况符合工程要求。
乙方需按时足额支付劳务人员工资和社会保险费用。
3.2 乙方责任包括但不限于按照工程计划、质量要求完成施工工作,并按照甲方要求提供相应的工程报告和进度情况。
3.3 乙方负责调派相应的人员和机械设备,保证项目工程进展顺利,不得单方面擅自更换人员和设备。
第四条分包合同退场及补偿4.1 在工程施工过程中,如因乙方原因导致乙方需退场或解除合同,乙方应提前书面通知甲方,并按照合同约定的方式退场。
乙方需将未完成的工作进行交底和交接,并赔偿由此给甲方造成的损失。
4.2 如果乙方提前解除合同,除非经甲方书面同意,乙方无权带走任何施工材料、工具及设备,并须全额退还甲方已支付的劳务分包费用。
第五条价格及支付方式5.1 合同总价款为___________(人民币大写金额)。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1北京市建设工程专业劳务分包合同一、总则为规范北京市建设工程专业劳务分包合同的签订和履行,保障各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,特制定本合同。
本合同分为乙方雇佣甲方和甲方承接乙方工程两部分。
二、合同签订1. 甲乙双方在合同签订之日起10日内,应当在北京市规定的相关部门办理登记手续。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
三、合同内容1. 甲方的职责和义务:(1)严格按照乙方的要求执行工程任务;(2)保证专业技术力量符合国家规定,并提供相应的证明文件;(3)保障工程的质量和进度,确保工程完成时间与乙方的要求一致;(4)负责工程所需材料的采购和管理;(5)负责工程过程中员工的安全教育和管理。
2. 乙方的职责和义务:(1)及时向甲方提供工程计划和需求;(2)支付甲方按照合同规定的报酬;(3)配合甲方工程的进展,提供必要的协助;(4)对甲方提供的工程材料和设备进行验收。
四、工程规格1. 本合同中的工程规格详细列出了工程的具体要求,包括工程的范围、标准、质量要求、工程周期等。
2. 甲方和乙方在签订合同之前应当就工程的规格达成一致意见,并在合同中明确列出。
五、合同报酬1. 甲方为乙方提供工程劳务,乙方应当按照约定的时间和方式支付报酬。
2. 报酬计算方式:按照工程的完成情况或者按照工程进度支付,具体金额在合同中规定。
3. 在工程过程中,如发生额外费用,乙方应当及时与甲方协商解决问题。
六、合同变更1. 如有需要修改合同内容,必须经甲乙双方协商一致,并在书面形式上作出修改。
2. 修改后的合同须按照《合同法》的要求重新登记。
七、合同违约和解除1. 任何一方未按照合同规定履行义务,即构成违约。
违约方应当承担相应的经济赔偿责任。
2. 在以下情况下,合同可以被解除:(1)甲方故意或者重大过失超过3次;(2)乙方未按照规定支付甲方报酬超过3个月。
(3)经相关部门认定的其他违约情形。
2024年北京市建设工程劳务分包合同样本
2024年北京市建设工程劳务分包合同样本合同编号:【编号】
甲方:【甲方单位名称】
地址:【甲方单位地址】
电话:【甲方联系电话】
乙方:【乙方单位名称】
地址:【乙方单位地址】
电话:【乙方联系电话】
甲、乙双方为明确劳务分包合同的标的、范围、工期、质量、结算及责任等权利义务,经友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
合同内容如下:
一、项目名称
本项目名称为【工程项目名称】。
二、项目地点
本项目位于北京市【具体地址】。
三、工作内容
乙方负责甲方给予的工程项目中的【具体工作内容】。
四、工程工期
工程期限为自【开始日期】至【结束日期】止,共计【XX天/月/年】。
五、工程质量
乙方应保证工程达到甲方规定的质量标准,如有质量问题,乙方承担相应责任。
六、付款方式
1. 甲方向乙方支付工程款总额为【具体数字】,分【具体分期】进行支付。
2. 乙方应在经甲方验收合格后向甲方提出结算申请,甲方验收合格后七个工作日内支付相应款项。
七、合同解除
1. 若因不可抗力因素导致工程无法完成,本合同自动解除。
2. 如发生纠纷,应友好协商解决;协商未果,可向有管辖权的法院提起诉讼。
以上事宜,甲、乙双方均已详细阅读并认同,签字人对合同内容的解释均具有法律约束力。
甲方单位(盖章):日期:
法定代表人(签字):
乙方单位(盖章):日期:
法定代表人(签字):。
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)第一章总则第一条本合同是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规的规定,为明确分包双方的权利和义务,保障双方的合法权益,规范分包工程的施工管理,特订立的协议。
第二条分包工程的内容、范围、工期、质量要求等,由分包双方在本合同中约定,并应当符合国家有关法律、法规的规定。
第三条分包双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立本合同,并共同履行合同义务。
第四条分包双方应当遵守国家有关法律、法规的规定,尊重合同精神,保持良好的合作关系。
第二章分包工程的内容和范围第五条分包工程的内容和范围详见附件一《分包工程清单》,该清单是本合同的组成部分。
第六条分包工程的范围包括但不限于:施工人员的招募、培训和管理;施工现场的搭建和维护;施工材料的采购和管理;施工设备的租赁和维修等。
第三章分包工程的工期和质量要求第七条分包工程的工期为自本合同生效之日起,至分包工程竣工验收合格之日止。
第八条分包工程的质量要求应符合国家有关建设工程质量标准的规定,并按照相关技术规范进行施工。
第九条分包双方应共同制定并实施质量控制措施,确保分包工程的质量符合要求。
第四章分包工程的报酬和支付方式第十条分包工程的报酬为人民币(以下简称“元”)。
第十一条分包工程的报酬支付方式为按照工程进度和质量验收情况进行阶段性支付。
第十二条分包工程的报酬支付期限为自分包工程竣工验收合格之日起,经甲方确认后的十个工作日内支付。
第五章分包工程的安全和保险责任第十三条分包工程的安全责任由乙方承担,乙方应制定并严格执行安全生产管理制度,确保施工过程中的安全。
第十四条乙方应为施工人员购买工伤保险,确保施工人员在工作中发生意外时得到及时的医疗和赔偿。
第六章合同的变更和解除第十五条本合同生效后,如有需要变更合同内容的,分包双方应协商一致,并按照法定程序进行变更。
北京市建设工程专业劳务分包合同4篇
北京市建设工程专业劳务分包合同4篇篇1北京市建设工程专业劳务分包合同一、合同双方甲方(总承包单位):__________(以下简称甲方)乙方(劳务分包单位):__________(以下简称乙方)二、合同工程内容根据甲方委托,乙方承接以下工程项目劳务分包合同:项目名称:________________________项目地点:________________________项目内容:________________________工程合同金额:____________________三、乙方责任1. 乙方应按照甲方的要求和安排,按时保质保量完成合同工程;2. 乙方应提供具备相应能力和技术的工程技术人员,确保工程质量;3. 乙方应按照施工计划,严格按时完成合同工程;4. 乙方应保证施工现场的安全生产,并按照相关法律法规做好安全防护工作;5. 乙方应配合甲方进行工程验收,及时处理工程中的问题。
四、甲方责任1. 甲方应提供施工所需的资金、材料和设备;2. 甲方应负责对工程现场进行管理和监督;3. 甲方应负责协调各方工作,确保工程顺利进行;4. 甲方应按照合同约定及时支付乙方费用;5. 甲方应在工程验收后,按照约定时间支付尾款。
五、合同价款及支付方式1. 乙方应按照施工进度和工程质量,向甲方提出具体的工程款要求;2. 甲方应按照实际工程进度和质量情况,及时支付乙方工程款;3. 工程款支付应在双方确认后,按照约定的时间和方式进行。
六、质量保证1. 乙方承诺按照国家相关标准,保证工程质量;2. 乙方承诺在合同规定的质保期内,对工程质量负责;3. 如工程存在质量问题,乙方应在第一时间进行整改;4. 如乙方无法保证工程质量,甲方有权拒绝支付相应工程款。
七、违约责任1. 如果乙方未能按时完成合同工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任;2. 甲方有权要求乙方赔偿因其违约行为导致的一切损失;3. 甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此产生的一切费用。
2024年北京市建设工程劳务分包合同电子版
2024年北京市建设工程劳务分包合同电子版甲方:______________(简称甲方)
乙方:______________(简称乙方)
鉴于,甲乙双方本着平等互利的原则,为了明确双方在建设工程劳务分包方面的权利和义务,特签订本合同,并共同遵守相关法律法规,达成如下协议:
第一条甲方同意将工程(项目名称、地址)的劳务分包给乙方,乙方接受劳务分包,按照双方约定的条件和标准提供劳务。
第二条乙方应按照甲方的要求和有关规定,按时完成工程劳务分包任务,确保工程质量和工期的达到。
第三条乙方应按照约定的劳务报酬标准,准确计算、结清工程劳务分包款项。
若有争议,应协商解决。
第四条乙方在承揽工程劳务分包过程中,应确保施工安全,遵守有关劳动保护和安全生产的规定,确保劳务人员的安全和健康。
第五条乙方应及时向甲方报告工程进度、质量和安全情况,并保证甲方及时了解工程进展。
第六条乙方应保管好工程材料和设备,妥善使用,不得私自挪用或乱放,确保任何物资设备不受损坏。
第七条乙方应按照双方约定的期限和程序,提供工程竣工结算手续和资料,确保工程的正常竣工和结算。
第八条双方如有分歧,应友好协商解决;协商不成,可向有关部门申请调解或通过法律途径解决。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程劳务分包完成之日终止。
特此签订本合同,供双方共同遵守。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
北京市建设工程施工劳务分包合同完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方:________________________乙方:________________________签订时间:________________________签订地点:________________________北京市建设工程施工劳务分包合同完整版下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。
合同编号:北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二○○九年四月第一部分协议书劳务作业发包人:(以下简称发包人)劳务作业承包人:(以下简称承包人)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。
1、工程名称:2、分包合同内容:2.1本合同分包范围:2.2本合同劳务作业内容:3、工程地点:建筑面积:4、合同价款总额元(人民币),大写元。
5、分包工作期限开工日期:xx年xx月xx日竣工日期:xx年xx月xx日总日历天数为:天6、劳务作业人数:人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同;(2)中标通知书(如有);(3)投标书及其附件(如有);(4)专用条款;(5)通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸及工程量清单;(8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8、合同生效:本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间:xx年xx月xx日合同订立地点:发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)地址:住址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:______ 委托代理人:______联系电话:______ 联系电话:______第二部分通用条款9、发包人义务9.1自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。
9.9不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。
9.11行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13承包人按约定完成劳务作业,必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时,发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14其它发包人应当承担的义务。
10、承包人义务10.1组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求,按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划,经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力,确保工期;服从发包人安全施工管理,自备劳动保护用品,确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10收到分包合同价款后首先支付工人劳动报酬。
10.11承包人保证与施工管理、作业人员签订有书面劳动合同,并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。
除此书面记录的用工行为外,承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.12配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.13发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时,承包人应按发包人的指令予以配合。
10.14在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.15劳务作业全部内容经验收合格后,承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.16在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。
10.17其它承包人应当承担的义务。
11、对于以下原因造成完工日期推迟的,工期相应顺延。
(1)不可抗力;(2)设计变更和工程量增加;(3)发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;(4)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的,承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
(1)发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;(2)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时;(4)发包人同意的其他情况。
13、不可抗力13.1不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。
发包人认为承包人应当暂停工作的,承包人应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生时,承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
13.2不可抗力结束后14天内,承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方承担相应责任。
15、事故处理15.1发生重大伤亡及其他安全事故,发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,避免过激行为的发生。
16、施工变更16.1施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据),发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。
承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;16.1.2增减合同中约定的工程量;16.1.3改变有关的施工时间和顺序;16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,合同价款应相应减少,工期相应调整。
16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担(损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%),延误的工期不予顺延。
17、发包合同价款支付的手续为:承包人应向发包人出据合法有效的收款发票,发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。
承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。
发包人将合同价款支付给承包人在25.2款中指定的合同价款收取负责人,并索要收款凭证18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故,责任由发包人承担。
由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
19、争议发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;②调解要求停止合同工作,且为双方接受;③仲裁机构要求停止合同工作;④法院要求停止合同工作。