工程建设监理概论期末复习的指导文(带答案)
建筑工程监理概论期末试题及答案
建筑工程监理概论期末试题及答案《建筑工程监理概论》期末试题一、名词解释1、工程监理单位：依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事工程建设监理及相关服务的机构。
2、注册监理工程师：是指经全国监理工程师职业资格统一考试合格，取得《监理工程师职业资格证书》，并经注册后在监理单位从事工程建设监理活动的专业人员。
3、监理规划：是监理单位接受业主委托并签订委托监理合同之后，由总监理工程师组织编写，监理单位技术负责人负责审批，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。
4、监理实施细则：在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师负责组织编写，总监理工程师负责审批实施的操作性文件。
5、项目监理机构：监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。
6、无效合同：是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。
7、总监理工程师：是指由监理单位法定代表人授权的项目监理机构的总负责人，行使业主在监理合同中赋予监理单位的权利和义务，全面负责项目监理机构的监理工作。
一、单项选择1、哪些工程必须实行监理？国家重点建设工程，大、中型公用事业工程，成片开发建设的住宅小区工程，利用外国政府或国际组织贷款、援助的工程，国家规定必须实行监理的其他工程。
2、三目标控制是同时达到最优还是系统考虑？系统考虑。
3、目标控制顺序？投入，转换，反馈，对比，纠正。
4、注册监理工程师分专业注册，每人可以注册2个专业。
5、依据建筑法，建设单位拿到施工许可证后3个月内必须开工。
6、监理合同实施过程体现的原则？平等，自愿，公平，诚实信用，遵守法律法规和公序良俗。
7、管理层次？决策层，协调层，执行层，操作层。
8、监理工程师注册分类？初始注册，延续注册，变更注册，注销注册。
9、工地例会由项目监理单位主持。
书上：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。
工地例会是由总监理工程师主持。
建设工程监理概论复习题及参考答案
4、逐条回答总监理工程师提出的监理规划编制要求是否妥当？为 什么？ 直线制监理机构图如下图所示。．
2监理工程师在进行目标控制时应采取组织措施、经 济 措 施 、 合同措 施。 (1)技术措施(或合同措施) (2)技术措施 (3)组织措施 (4)经济措施(或合同措施) (5)技术措施 3．措施(2)、(3)、(5)属于主动控制；措施4属于被动控制。 4． 要求1不妥当。1个委托监理合同，应编写l份监理规划
2、不可进场的材料是指哪些？ 3、监理工程师对水泥进行检验并出具检验报告是否合适？为什么？ 4、检验报告经项目经理审查是否妥当？如不妥当，应由谁审查？ 五、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算 工程量为5300m3,全费用单价为180元/ m3。合同工期为6个月。有关付款 条款如下： 1、开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程款； 2、业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%比例扣留质量保证 金；
3、当累计实际完成工程量超过（或低于）估算工程量的10%时，可进 行调价，调价系数为0.9（或1.1）； 4、每月支付工程款最低金额为15万元； 5、工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下 一个月起，至第5个月均匀扣除。 承包商每月实际完成并签证确认的工程量如下表所示。
每月实际完成工程量
款： 1800×180=32.4万元>95.4×30％=28.62万元 (3)每月应扣工程预付款：19.08÷3=6.36万元 问题3： 解：
(1)第1个月工程量价款：800×180=14.40万元 应扣留质量保证金：14.40×5％－0.72万元 本月应支付工程款：14.40－0.72=13.68万元<15万元
工程监理概论 期末试卷2参考答案
《工程建设监理》期末考试B答案及评分标准试卷类型：A（闭）命题人：一、填空题（每空1分，共20分）1、业主2、综合资质、专业资质、事务所资质3、进度控制、质量控制、投资控制；决策阶段、设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段4、开工，竣工5、协议书、通用条款、专用条款6、监理单位7、监理大纲、监理规划、监理实施细则二、选择题（每空2分，共20分）1 --- 5、CBCDD 6 -- 10、CCACA三、简答题（每小题8分，共32分）1、常用的监理组织结构形式有哪几种？各有何优点和缺点？答：（1）直线制监理组织形式，优点：组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系清晰。
缺点：要求总监理工程师是“全能”人物，实际上是总监理工程师的个人管理。
（2分）（2）职能制监理组织形式，优点：加强了项目监理目标控制的职能化分工，能够发挥职能机构的专家管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担。
缺点：多头领导，易造成职责不清。
（2分）（3）直线职能制监理组织形式，优点：集中领导、职责清楚、有利于提高办事效率；缺点：职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。
（2分）（4）矩阵制监理组织形式，优点：加强了各职能部门的横向联系,具有较大的弹性，把上下左右集权与分权实行最优的结合，有利于解决复杂难题，有利于监理人员业务能力的培养。
缺点：从横向协调工作量大，易产生矛盾。
（2分）2、简述影响工程质量的主要因素。
（8分）答：（1）人：施工人员的质量意识是否足够？专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力和工作经历是否满足要求？（2分）（2）机：施工机械、工机具和设备的性能是否与工程需要相适应？状态是否良好？（2分）（3）料：施工所使用的数量是材料、构配件和设备否经验收合格？数量是否充足？（2分）（4）法：施工组织设计（策划）文件是否完善？作业指导文件、工艺卡是否完善并已充分交底？（所有参与施工的人员，包括管理人员和施工工人，都应得到完善的作业要求信息。
《建筑工程监理概论》期末考试复习题及参考答案
建筑工程监理概论复习题（课程代码252322）一、单选题（本大题共60题）1.合同法律关系的客体不包括( )。
A.物B.法人C.行为D.智力成果2.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。
A.物B.智力成果C.行为D.财3.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。
由于经营方针改变，B 公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于( )。
A.继续有效B.因A公司已不存在而无效C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效4.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。
A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行5.《合同法》中有关解决合同争议方式的不正确表述有( )。
A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行6.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同7. 招标人选择招标代理机构时，( )不是应满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济"专家库"8. 在合同正常履行的情况下，( )，此时设计合同终止。
工程建设监理概论期末测试试题2套含答案(大学期末复习资料)
期末测试卷一一、单选题（每题3分，共45分）1.监理工程师应明确，施工现场安全由（）负责。
A.施工企业B.项目业主和施工企业共同C.监理单位和施工企业共同D.项目业主、施工企业和监理共同2.项目总监理工程师应集中力量做好（）工作，竭尽全力协助业主在计划的投资、进度、质量目标内把工程建成。
A.目标规划B.动态控制C.目标控制D.合同管理3.建筑工程开工前，（）人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.施工单位向工程所在地的县以上B.建设单位向工程所在地的县以上C.建设单位会同施工单位向工程所在地的市级以上D.建设单位或施工单位向工程所在地的省级4.某监理单位做到了（），以及其他有关守法规定就可以认定它是基本依法经营的。
A.所有监理人员能够遵守监理工程师职业道德守则和纪律B.认真接受政府建设主管部门的监督、指导和协调C.在核定的范围内开展经营活动D.所有监理人员均不违反兼职规定5.下列各项中，（）应列入监理费的直接成本。
A.监理业务培训费B.监理单位职工福利费C.监理单位经营活动费D.开展项目监理活动的办公设施费6.监理工程师需要（）的复合型人才来承担。
A.一专多能B.全面发展C.德智体美D.综合专家7.运到施工现场的原材料，半成品和构配件应由（）按规定要求进行检验的检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。
A.监理员B.建设单位C.施工承包单位D.设计单位8.当工程项目中采用新材料时，必须通过（）。
A.分析论证B.试验分析C.技术鉴定和试验D.计算验证9.如果把进度偏差与投资偏差联系起来，则进度偏差可表示为( )与已完工程计划投资的差异。
A.拟完工程计划投资B.已完工程实际投资C.完工程计划投资D.已完工程计划投资10.在控制过程的基本环节中，处于投入与反馈之间的环节是（）。
A.实施B.转换C.对比D.纠正11.建设工程项目信息分类按照目标划分可以分为( )。
A.项目内部信息，项目外部信息，固定信息，流动信息B.战略性信息，管理型信息，业务性信息C.组织类信息，管理类信息，经济类信息，技术类信息D.投资控制信息，质量控制信息，进度控制信息，合同管理信息12.《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定建筑面积在( )的成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理。
(推荐下载)《建设工程监理概论》复习试题和部分答案
(完整word版)《建设工程监理概论》复习试题和部分答案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整word版)《建设工程监理概论》复习试题和部分答案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整word版)《建设工程监理概论》复习试题和部分答案的全部内容。
《建设工程监理概论》复习题一、单项选择题A部分1．工程建设监理的( )是监理单位。
A．行为主体 B．行为客体 C．对象 D．责任主体2．设计文件是( )的依据。
A．施工监理 B．组织施工 C．施工索赔 D．招标投标3．建设工程的决定性环节是( ）。
A．施工质量 B．监理质量 C．实体质量 D．设计质量4．工程建设监理是监理单位受项目法人的委托,（ )。
A．代表项目法人对工程项目实施的监督管理B．对工程建设实施的监督管理C．对工程项目进行约束和协调D．对工程项目进行“三控制、两管理、一协调"5. 我国工程建设监理单位实行资质( ）制度。
A.审查 B。
审批 C.核查 D.注册6．项目法人一般通过（）方式择优选定监理单位.A．直接委托 B．公开招标 C．邀请招标 D．招标投标7．监理费从（ )中单独列支。
A．工程投资估算 B．工程概（预）算 C．工程清算 D．工程决算8．监理单位应当按照核准的( )承接工程建设监理业务。
A．营业范围 B．资质等级 C．经营范围 D．业务范围9．组织内部形成的较为( ）的相互关系和联系方式，称为组织结构.A．连续 B．一致 C．固定 D．稳定10．按职能分解的监理组织形式一般适合于( ）。
A．中、小型建设项目 B．大、中型建设项目C．小型建设项目 D．大型建设项目11．（ )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目.A．直线制B．职能制C．直线职能制D．矩阵制12．项目监理组织也像其他组织一样，由( ）因素构成，各因素之间密切联系，形成一个整体。
工程建设监理概论复习题及答案
工程建设监理概论复习题及答案题一一、判断题(在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误)1.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。
(×)2.中外合资兴建的水利工程项目，应选聘国外建立公司承担监理任务。
(×)3.取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。
(×)4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。
(×)5.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。
(√)6.总监理工程师领导监理工程师行使监理合同所赋予监理单位的全部职责。
(√)7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。
(√)8.监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。
(×)9.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。
(×)10.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。
(√)11.监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。
(×)12.建设项目实施监理制度后，施工详图必须经监理机构审核签字后，才能交施工单位施工。
(√)13.水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，可以限制合格投标单位的数目。
(×)14.上级主管部门、设计单位、咨询单位以及当地有关领导机关、业务监督单位在招标中均构成单独一方。
(×)15.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。
(×)16.项目监理机构必须进驻施工现场。
(√)17.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。
(√)18.施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。
(×)19.取得《水利工程建设监理工程师资格证书》是监理工程师注册的必备条件。
工程建设监理概论复习题及答案
工程建设监理概论复习题及答案题一一、判断题(在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误)1.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。
(×)2.中外合资兴建的水利工程项目，应选聘国外建立公司承担监理任务。
(×)3.取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。
(×)4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。
(×)5.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。
(√)6.总监理工程师领导监理工程师行使监理合同所赋予监理单位的全部职责。
(√)7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。
(√)8.监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。
(×)9.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。
(×)10.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。
(√)11.监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。
(×)12.建设项目实施监理制度后，施工详图必须经监理机构审核签字后，才能交施工单位施工。
(√)13.水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，可以限制合格投标单位的数目。
(×)14.上级主管部门、设计单位、咨询单位以及当地有关领导机关、业务监督单位在招标中均构成单独一方。
(×)15.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。
(×)16.项目监理机构必须进驻施工现场。
(√)17.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。
(√)18.施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。
(×)19.取得《水利工程建设监理工程师资格证书》是监理工程师注册的必备条件。
2017年电大工程建设监理概论期末复习资料考试题库及答案
第一章单选题1、工程建设监理，是指具有相应（资质）的监理单位，受工程项目建设单位委托，对工程建设实施专业化监督管理。
2、建设工程监理是由（监理单位）开展的一种监督管理活动。
3、工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（公正性）。
4、在《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定了国家重点建设工程等（五）类工程必须实行监理。
5、监理单位与业主之间的关系是（平等的、横向的）。
6、根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（项目业主）。
7、科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（独立性）。
8、处于开放系统中的近代工程项目，其技术要求日益先进复杂，就必须要求建设监理具有（科学性）。
9、《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位代表（建设单位）对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
10、人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（施工和动用前准备）。
11、实行建设监理制，目的是为了提高工程建设的投资效益、（社会效益）。
12、全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（竣工验收）。
13、监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（直接成本）。
14、工程监理企业年检三种结论中不包括（良好）。
15、不同资质等级的监理单位负责人的工作资历要求是（按从业年限加以）区别的。
16、浙江省建设行政主管部门负责监理单位（乙、丙）级资质的审批17、《建设工程质量管理条例》规定，禁止工程监理单位超越本单位资质范围承担监理任务，（禁止监理单位以其他工程监理单位名义承担工程监理业务或允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务）。
18、从事建筑活动的单位，应在（资质等级许可）范围内从事建筑活动。
19、管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的（间接成本）。
20、甲、乙、丙三级监理企业的技术负责人，应该是从事工程建设工作的经历分别不少于（15、l0、8）年的监理工程师。
工程建设监理概论复习题及答案
工程建设监理概论复习题及答案题一一、判断题(在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误)1.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。
(×)2.中外合资兴建的水利工程项目，应选聘国外建立公司承担监理任务。
(×)3.取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。
(×)4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。
(×)5.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。
(√)6.总监理工程师领导监理工程师行使监理合同所赋予监理单位的全部职责。
(√)7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。
(√)8.监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。
(×)9.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。
(×)10.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。
(√)11.监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。
(×)12.建设项目实施监理制度后，施工详图必须经监理机构审核签字后，才能交施工单位施工。
(√)13.水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，可以限制合格投标单位的数目。
(×)14.上级主管部门、设计单位、咨询单位以及当地有关领导机关、业务监督单位在招标中均构成单独一方。
(×)15.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。
(×)16.项目监理机构必须进驻施工现场。
(√)17.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。
(√)18.施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。
(×)19.取得《水利工程建设监理工程师资格证书》是监理工程师注册的必备条件。
工程监理复习题（有答案）
工程监理复习题（有答案）《工程监理》复习资料第一章工程监理概论（本章为一般章节）1、识记：工程建设监理的性质;建设监理的定位与责任。
2、理解：中国建设监理制度的发展史。
3、应用：工程建设监理的概念。
第二章我国工程监理制度的基本内容（本章为重点章节）1、识记：监理单位及监理工程师的资质管理制度、监理业务的承接；工程项目监理组织形式。
2、理解：监理单位的行为准则及与工程建设各方的关系。
3、应用：我国工程项目建设程序及强制监理的范围。
第三章工程项目的监理组织（本章为一般章节）1、识记：组织的含义、组织结构的概念及组织的设计原理。
2、理解：工程项目监理组织建立的步骤及项目监理组织人员的配备。
3、应用：工程项目监理组织的形式及监理人员的职责。
第四章监理工作内容与方法（本章一般章节）1、识记：监理工作的扩展内容。
2、理解：监理工作的基本内容。
3、应用：目标控制的方法、工程项目实施各阶段目标控制的任务及建设监理的程序。
第五章监理规划与监理实施细则（本章为一般章节）1、识记：监理规划和监理实施细则的作用，编写监理规划的有关要求及依据。
2、理解：监理规范对编写监理规划和监理实施细则的基本要求，监理细则的编制步骤和方法。
3、应用：监理细则的编制步骤和方法。
第六章工程质量控制（本章为重点章节）1、识记：工程项目质量控制概念、工程项目质量的定义和特点。
2、理解：质量和工程项目质量控制的内容。
3、应用：对影响工程质量的五大因素的控制。
第七章设备安装的质量控制（本章为一般章节）1、识记：一般设备的安装和设备的试压及试运转工作。
2、理解：设备安装的事前控制工作和设备的购置与检查验收。
3、应用：建筑设备安装过程中的监理。
第八章筑施工安全生产中的监理责任(本章内容不做考核要求)第九章工程进度控制（本章一般章节）1、工程建设进度控制的概念2、理解：进度控制的基础工作内容。
3、应用：进度控制方法。
第十章工程造价控制（本章一般章节）1、识记：定额的含义和种类2、理解：工程项目投资与造价的概念、建设工程造价构成。
《建筑工程监理概论》期末考试复习题及参考答案
建筑工程监理概论复习题（课程代码252322）一、单选题（本大题共60题）1.合同法律关系的客体不包括( )。
A.物B.法人C.行为D.智力成果2.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。
A.物B.智力成果C.行为D.财3.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。
由于经营方针改变，B 公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于( )。
A.继续有效B.因A公司已不存在而无效C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效4.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。
A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行5.《合同法》中有关解决合同争议方式的不正确表述有( )。
A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行6.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同7. 招标人选择招标代理机构时，( )不是应满足的条件。
A.招标代理机构必须是法人组织B.有从事招标代理业务的营业场所C.有能够编制招标文件的能力D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济"专家库"8. 在合同正常履行的情况下，( )，此时设计合同终止。
【建设工程监理概论】教材课后习题及答案
１６０ 全国监理工程师执业资格考试辅导资料 （下）
（１） 不具备完全民事行为能力； （２） 受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满 ５年； （３） 在工程监理或者相关业务中有违法违规行为或者犯有严重错误，受到责令停 止执业的行政处罚，自行政处罚或者行政处分决定之日起至申请注册之日不满 ２年； （４） 在申报注册过程中有弄虚作假行为； （５） 同时注册于两个及以上单位； （６） 年龄 ６５周岁及以上； （７） 法律、法规和国务院建设、人事行政主管部门规定不予注册的其他情形。 ５试论监理工程师的法律责任。 答：监理工程师法律责任的表现行为主要有两方面，一是违反法律法规的行为，二 是违反合同约定的行为。 我国法律法规对监理工程师的法律责任专门作出了具体规定。例如， 《建筑法》 第 ３５条规定：“工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查 的项目不检 查 或 者 不 按 照 规 定 检 查， 给 建 设 单 位 造 成 损 失 的， 应 当 承 担 相 应 的 赔 偿 责任。” 《中华人民共和国刑法》 第 １３７条规定： “建设单位、设计单位、施工单位、工程 监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员， 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期 徒刑，并处罚金。” 《建设工程质量管理条例》 第 ３６条规定：“工程监理单位应当依照法律、法规以及 有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理并对 施工质量承担监理责任。” 如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，其行为将被视为监理企业违约， 由监理企业承担相应的违约责任。当然，监理企业在承担违约赔偿责任后，有权在企业 内部向有相应过失行为的监理工程师追偿部分损失。所以，由监理工程师个人过失引发 的合同违约行为，监理工程师应当与监理企业承担一定的连带责任。 ６试结合实际论述工程监理企业如何实行改制。 （略） ７设立工程监理企业的基本条件是什么？ 答：新设立的工程监理企业申请资质，应当先到工商行政管理部门登记注册并取得 企业法人营业执照后，才能到建设行政主管部门办理资质申请手续。 工程监理企业应当按照所拥有的注册资本、专业技术人员数量和工程监理业绩等资 质条件申请资质、经审查合格，取得相应等级的资质证书后，才能在其资质等级许可的 范围内从事工程监理活动。 ８工程监理企业的资质要素包括哪些内容？ 答：工程监理企业的资质要素包括企业负责人和技术负责人所具备的条件、取得监 理工程师注册证书的人数、注册资本的数量、工程监理业绩。 ９工程监理企业经营活动的基本准则是什么？ 答：工程监理企业经营活动的基本准则是守法、诚信、公正、科学。
建设工程监理概论课后复习题及答案完整版(青理用书)
建设工程监理概论第一章建设工程监理概述1、建设工程监理：是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
2、建设工程监理涵义的理解：1.建设工程监理行为主体；2.建设工程监理实施前提；3.建设工程监理实施依据；4.建设工程监理实施范围；5.建设工程监理基本职责。
3、建设工程监理性质：服务性、科学性、独立性、公平性4、强制实行监理的范围：1）国家重点建设工程；2）项目总投资额在3000万元以上的大中型公用事业工程；3）建筑面积在5万平方米以上的成片开发建设的住宅小区工程（结构复杂的高层以、多层住宅及地基）；4）利用外国政府或车队组织垡、援助资金的工程；5）国家规定必须实行监理的其他工程（投资总额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；学校影剧院、体育场馆项目）。
5、工程监理单位和监理人员的职责：工程监理单位：1）应在其等级许可监理范围内，承担工程监理业务；2）应选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场；3）未经监理工程师签字，建筑材料、配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进行下一道工序的施工；4）未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收；5）应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；6）在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应要求施工单位整改；情况严重的，应要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工的，应及时向有关主管部门报告。
工程监理人员的职责：1）工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正；2）发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定质量要求的，应报告建设单位要求设计单位改正；3）监理工程师应按工程监理规范的要求，采取旁站、辽视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
工程建设监理概论复习题及答案
工程建设监理概论复习题及答案题一一、判断题(在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误)1.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。
(×)2.中外合资兴建的水利工程项目，应选聘国外建立公司承担监理任务。
(×)3.取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。
(×)4.取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。
(×)5.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。
(√)6.总监理工程师领导监理工程师行使监理合同所赋予监理单位的全部职责。
(√)7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。
(√)8.监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。
(×)9.国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。
(×)10.总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。
(√)11.监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。
(×)12.建设项目实施监理制度后，施工详图必须经监理机构审核签字后，才能交施工单位施工。
(√)13.水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，可以限制合格投标单位的数目。
(×)14.上级主管部门、设计单位、咨询单位以及当地有关领导机关、业务监督单位在招标中均构成单独一方。
(×)15.监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。
(×)16.项目监理机构必须进驻施工现场。
(√)17.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。
(√)18.施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。
(×)19.取得《水利工程建设监理工程师资格证书》是监理工程师注册的必备条件。
(完整word版)建设监理期末复习指导
建设监理期末复习指导一、单项选择题C1．工程建设过程的最后一环是（）。
A．设计阶段B．可行性研究C．竣工验收D．施工阶段C2．项目建议书的主要作用是( ）.A．作好勘察和调查研究工作,落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B．对项目在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C．为推荐拟建项目作出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D．保证项目建成后能及时投产或投入使用B3．建设监理的服务对象是（）。
A．工程监理单位B．建设单位C．设计单位D．勘察单位A4．建设监理任务的受托方是（）.A．工程监理单位B．业主C．设计单位D．勘察单位B5．建设工程监理任务的委托方是（).A．工程项目建设B．业主C．施工企业D．勘察单位B6．项目业主与监理方的关系是（）。
A．监督与被监督B．委托与被委托C．行政隶属D．没有任何关系D7．建设工程监理的行为主体是（）。
A．施工单位B．政府部门C．项目业主D．工程监理单位A8．在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为（）。
A．项目业主B．勘察单位C．承建商D．监理单位B9．《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有（）。
A．服务性B．公平性C．独立性D．科学性D10．受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为（）。
A．工程勘察单位B．工程施工单位C．工程设计单位D．工程监理单位D11．工程建设企业资质证书的有效期为（）。
A．1年B．2年C．3年D．5年D12．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（）。
A．不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B．不以个人名义承揽监理业务C．坚持独立自主的开展工作D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动B13．监理工程师与监理员的主要不同点在于（）.A．从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权C．要求具有的学历高低不同D．从事工程建设项目年限不同B14．不具备监理工程师资格的其他监理人员称为( ）。
建设工程监理概论复习题及部分答案课件
《建设工程监理概论》复习题一、单项选择题A 部分1．工程建设监理的()是监理单位。
C．对象 D．责任主体 A．行为主体 B．行为客体)的依据。
．设计文件是(2B．组织施工 A．施工监理 C．施工索赔 D．招标投标3．建设工程的决定性环节是( )。
C．实体质量 D．设计质量 B．监理质量．施工质量A 4．工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，)。
( A．代表项目法人对工程项目实施的监督管理B．对工程建设实施的监督管理C．对工程项目进行约束和协调D．对工程项目进行“三控制、两管理、一协调”5. 我国工程建设监理单位实行资质（）制度。
D.注册A.审查 B.审批 C.核查6．项目法人一般通过()方式择优选定监理单位。
C．邀请招标 D．招标投标 A．直接委托 B．公开招标)(中单独列支。
．监理费从70-A．工程投资估算 B．工程概(预)算 C．工程清算 D．工程决算8．监理单位应当按照核准的()承接工程建设监理业务。
C．经营范围 D．业 A．营业范围 B．资质等级务范围9．组织内部形成的较为()的相互关系和联系方式，称为组织结构。
A．连续 B．一致 C．固定 D．稳定10．按职能分解的)。
监理组织形式一般适合于(A．中、小型建设项目 B．大、中型建设项目D．大型建设项目C．小型建设项目11．()监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。
A．直线制 B．职能制 C．直线职能制．矩阵制D12．项目监理组织也像其他组织一样，由()因素构成，各因素之间个整体。
密切联系，形成一A．决策层、执行层、操作层 B．管理部门、层次、跨度和职能C．职位、职权、职责．直线部门、职能部门、D参谋部门1-13.（）就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。
A.全面控制B.主动控制C.被动控制D.反馈控制14．()是一种面对未来的控制。
B．主动控制 C．被动控制 D．反 A．全面控制馈控制15．()阶段投资控制的主要任务是通过工程付款控制、新增工程费控制、预防并处理好费用索赔等，努力实现实际费用不超过计划投资。
西南大学网络教育[0764]《工程建设监理》期末考试复习题及参考答案
![西南大学网络教育[0764]《工程建设监理》期末考试复习题及参考答案](https://img.taocdn.com/s3/m/c1c7e2f019e8b8f67c1cb958.png)
1、监理规划应当在（）的基础上编制。
业主的监理招标文件监理大纲监理合同监理投标文件2、项目监理实施细则是根据监理规划，由（）主持，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作编写的。
承建商项目总监理工程师专业监理工程师监理员3、信息的特点不包括()。
真实性相关性时效性系统性4、下列选项中()不是设计或施工总分包模式的优点。
有利于投资控制有利于质量控制有利于工期控制缩短建设周期5、监理规划是（）确认监理单位是否全面、认真履行监理合同的主要依据。
项目法人主管部门工商管理机关工程建设监理主管部门6、建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的项目信息交流属于（）。
自上而下流动信息自下而上流动信息横向流动信息7、我国工程建设监理单位实行资质（）制度。
审查审批核查注册8、工程建设监理是针对（）所实施的监督管理。
工程工程项目工程项目建设工程项目施工9、监理单位申请资质，经资质审查符合资质等级标准后，由建设行政主管部门颁发()。
《工程监理企业资质证书》《监理申请批准书》《营业执照》《监理业务手册》10、《建设工程监理规范》中施工阶段监理工作的基本表式A类表是（）。
各方通用表承包单位用表监理单位用表建设单位用表11、下列不属于建设工程监理规划作用的是（）。
监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据监理规划指导项目监理机构全面开展监理工作监理规划指导具体监理业务的开展监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据12、建设工程监理控制目标的方法和措施重点围绕（）展开。
安全控制、质量控制、进度控制质量控制、投资控制、安全控制投资控制、质量控制、进度控制投资控制、进度控制、安全控制13、监理规划要随着工程项目展开进行不断地补充、修改和完善，这是监理规划编写()的要求。
基本内容应力求统一应当遵循建设工程项目运行规律具体内容应有针对性应当分阶段完成14、决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是()。
可行性研究阶段设计阶段施工阶段使用阶段15、组织机构的目标必须通过组织机构活动来实现，项目监理机构应针对工程特点、工程条件和运行方式，运用()原理，采取相应的措施以实现监理目标。
工程建设监理概论期末复习的指导文（带答案）
工程建设监理概论期末复习的指导文（带答案）工程建设监理概论期末复习的指导文本一、单选题1、监理单位与被监理单位没有利益关系，这说明建设工程监理具有（）A.公正性B.独立性C.科学性D. 服务性2、建设工程监理的实施需要建设单位（）A.任命总监理工程师B.签订施工合同C.委托和授权D.支持和配合《建设工程监理规范》要求监理单位按照（）的原则开展建设工程监理公作A.守法、诚信、公正、科学B.维护建设单位的合法权益C.公正、独立、自主D.严格监理、热情服务3、在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。
这表明建设工程监理具有（）A.公平性B.自主性C.独立性D.公正性4、工程监理企业应当拥有足够数量的、管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程监理（）的表现。
A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性5、建设工程监理的中心任务是（）A.合同管理B.组织协调C.项目管理D.控制工程项目目标6、监理单位与建设单位、承建单位的关系都是（）关系A.合同B.监理与被监理C.建筑市场平等主体D.委托服务7、科学的建设程序应当在坚持（）的原则基础上，突出优化决策、竞争择优、委托监理原则。
A.先招标、后施工B.先勘查、后设计、再施工C.科学决策D.竞争择优8、严格按照（）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告的竣工验收等环节工作是工程建设项目成败的关键A.建设工程监理程序B.监理程序（建设程序）C.监理规划D.工程建设合同9、下列表述中不属于《中华人民共和国建筑法》规定内容的是（）A.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期B.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。
工程建设监理概论复习题及答案
工程建设监理概论复习题及答案题一一、判断题（在括号内用“√”表示正确，用“×”表示错误）1.在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。
(×)2。
中外合资兴建的水利工程项目，应选聘国外建立公司承担监理任务.(×）3.取得监理资格证书的监理单位，从取得资格证书之日起便可开展建设监理业务。
(×）4。
取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务.（×）5.监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。
(√）6。
总监理工程师领导监理工程师行使监理合同所赋予监理单位的全部职责.（√)7.监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。
（√)8。
监理工程师是项目法人与施工单位所签订的工程建设合同中的第三方。
(×）9。
国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。
（×）10。
总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位.(√）11.监理单位必须保证投资目标、质量目标、进度目标按预定目标实现。
（×)12。
建设项目实施监理制度后，施工详图必须经监理机构审核签字后，才能交施工单位施工。
(√)13.水利工程建设项目施工招标，采用公开招标时，可以限制合格投标单位的数目。
(×）14。
上级主管部门、设计单位、咨询单位以及当地有关领导机关、业务监督单位在招标中均构成单独一方。
（×)15。
监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册.（×）16。
项目监理机构必须进驻施工现场。
(√）17.监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。
(√) 18。
施工单位必须按照与项目法人签订的工程建设监理合同接受监理。
（×）19.取得《水利工程建设监理工程师资格证书》是监理工程师注册的必备条件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设监理概论期末复习的指导文本一、单选题1、监理单位与被监理单位没有利益关系，这说明建设工程监理具有（）A.公正性B.独立性C.科学性D. 服务性2、建设工程监理的实施需要建设单位（）A.任命总监理工程师B.签订施工合同C.委托和授权D.支持和配合《建设工程监理规范》要求监理单位按照（）的原则开展建设工程监理公作A.守法、诚信、公正、科学B.维护建设单位的合法权益C.公正、独立、自主D.严格监理、热情服务3、在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。
这表明建设工程监理具有（）A.公平性B.自主性C.独立性D.公正性4、工程监理企业应当拥有足够数量的、管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程监理（）的表现。
A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性5、建设工程监理的中心任务是（）A.合同管理B.组织协调C.项目管理D.控制工程项目目标6、监理单位与建设单位、承建单位的关系都是（）关系A.合同B.监理与被监理C.建筑市场平等主体D.委托服务7、科学的建设程序应当在坚持（）的原则基础上，突出优化决策、竞争择优、委托监理原则。
A.先招标、后施工B.先勘查、后设计、再施工C.科学决策D.竞争择优8、严格按照（）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告的竣工验收等环节工作是工程建设项目成败的关键A.建设工程监理程序B.监理程序（建设程序）C.监理规划D.工程建设合同9、下列表述中不属于《中华人民共和国建筑法》规定内容的是（）A.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期B.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。
C.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理D.建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商10、《建筑法》规定，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应向发证机关申请延期，延期（）A.以两次为限，每次不超过3个月B.以一次为限，最长不超过3个月C.以两次为限，每次不超过1个月 C. .以一次为限，最长不超过1个月11、《建筑法》规定，建设工程主体结构的施工（）A.经总监理工程师，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位B.经建设单位批准，可以由总包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D.必须由总承包单位自行完成12、根据《建筑法》条文规定，建筑工程监理应当依照（），对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
A.法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同B.法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和工程监理委托合同C. 法律、行政法规及有关的技术标准、监理规范和工程监理委托合同D. 法律、行政法规及强制性标准、设计文件和建筑工程承包合同13、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（）A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量14、《建设工程质量管理条例》规定，（）属于施工单位的质量责任和义务。
A.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任B.施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错C.施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位D.施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位15、《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和（）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
A.施工合同B.监理大纲C.项目管理规范D.工程建设强制标准16、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，影单即使向项目负责人和（）报告。
A.监理机构B.安全生产管理机构C.建设单位D.建设主管部门17、依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是（）A.分包单位承担全部责任B.总包单位承担全部责任C.分包单位承担主要责任D.总承包单位和分包单位承担连带责任18、《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的（）A.由总包单位承担主要责任B. 由分包单位承担主要责任C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任19、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
A.项目负责人B.施工单位技术负责人、总监理工程师C.总监理工程师D.项目专职安全生产管理人员20、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（）A.传真B.电子邮件C.登记D.信件21、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书22、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施。
工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同（）A.不成立B.成立C.无效D.可撤销23、依据《合同法》的规定，要约生效条件为（）A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人24、《合同法》规定，要约撤销的必要条件是，撤销要约的通知应当在（）到达要约人。
A.要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前25、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（）A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后26、《合同法》规定，缔约过失责任属于（）责任A.违约B.侵权C.“先合同义务”D.无过错27、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方（）A.必须适用违约金条款B.必须适用定金条款C.可以选择适用违约金或定金条款D.两者都不能适用，因约定无效28、某涉及国家安全秘密的投资项目，施工单项合同估算价位8000万元人民币，该项目（）A.必须公开招标B.必须邀请招标C.可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托发包29、与公开招标相比，邀请招标的特点是（）A.竞争程度低B.评标量大C.招标时间长D.费用高30、在评标委员会成员中，不能包括（）A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D.经济专家31、施工合同履行过程中，由发包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。
投入使用后，工程师发现由于材料原因已完成工程质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。
则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）A、费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延B、费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延C、费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延D、费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延32、某工程合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。
在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一损失应由（）承担。
A、承包人B、钢材供应商C、监理单位D、发包人33、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）A、工程本身的损害B、因工程损害导致的第三方财产损失C、承包人的机械损坏D、工程所需清理费用34、某工程合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。
则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（）A、发包人办理申报手续并承担费用B、发包人办理申报手续，承包人承担费用C、承包人办理申报手续，发包人承担费用D、承包人办理申报手续并承担费用35、代建制是一种针对（）的建设组织实施方式。
A.经营性政府投资项目B.非经营性政府投资项目C.企业投资项目D.个人投资项目36、对生产性建设过程项目而言，项目全寿命期包括（）A.可行性研究阶段、设计阶段、施工及竣工验收阶段B.可行性研究阶段、施工及竣工验收阶段、使用阶段C.策划决策阶段、建设实施、运营维护管理D.决策阶段、实施阶段、使用阶段37、建设工程项目全寿命期目标系统的主要内容是（）A.工程项目的建设目标B.工程项目的运营目标C.工程质量目标和运营目标整合D.工程项目建设目标与运营目标整合38、由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之而变，因此主要采用（）方法A.动态控制B.主动控制C.反馈控制D.被动控制39、监理目标控制的方法是（）A.合同控制B.组织控制C技术控制 D.动态控制40、反馈控制在动态控制中又称为（）A.主动控制B.被动控制C.自我控制D.信息控制41、下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是（）A.落实质量控制责任B.制定质量控制协调程序C.严格质量控制工作流程D.进行投资偏差分析42、下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）A.明确目标控制人员的任务和职能分工B.提出多个不同的技术方案C.分析不同合同之间的相互联系D.进行投资偏差分析43、监理工程师审查施工组织设计时，应明确承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，这是为了把握施工组织设计的（）。
A.先进性B.经济性C.针对性D.可操作性44、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是（）。
A.签发《监理通知》B.签发《工程暂停工令》C.判断工程质量问题的严重程度D.要求施工单位24小时内上报45、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时，将不合格的建设工程误认为是合格的，其原因可能是（）。
A.有大量的隐蔽工程B.施工中未按规定进行质量检查与验收C.工程质量的评价方法具有局限性D.工程质量有较大的波动性46、提出质量控制的原则及其控制点，目的是（）。
A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德47、对梁柱节点隐蔽工程的施工质量要实行（）监理。
A.平行检验B.巡视C.旁站D.抽查48、总监理工程师下达停工或复工指令前，宜先向（）报告。
A.建设单位B.质监站C.建设行政主管部门D.监理公司49、决定工程质量的关键阶段是（）。