工程履约担保
工程履约担保金制度
工程履约担保金制度一、定义与目的工程履约担保金是甲方（业主）要求乙方（承包商）在签订工程合同时缴纳的一种保证金。
其目的是确保乙方能够按照合同约定完成工程建设任务，若乙方未能履行合同义务或违反合同条款，甲方有权从该担保金中扣除相应的违约金或赔偿金。
二、担保金的数额与支付1. 担保金的数额通常根据工程合同总金额的一定比例确定，具体比例应符合国家相关法律法规的规定，并在合同中明确约定。
2. 乙方应在合同签订后的约定时间内一次性支付担保金至甲方指定的银行账户。
3. 担保金不计利息，且在工程竣工验收合格后，未发生违约情况下全额退还给乙方。
三、担保金的管理与使用1. 甲方负责担保金的专户管理，并确保资金安全。
2. 担保金只能用于以下情况：- 乙方未能按合同约定完成工程进度，需支付违约金时；- 乙方工程质量不符合标准，需承担返工或修复费用时；- 乙方违反安全生产规定，导致事故发生，需承担相关责任时；- 其他合同约定的乙方违约情形。
3. 甲方动用担保金前，需书面通知乙方并提供相应证明。
四、违约责任1. 若乙方未按时足额支付担保金，视为违约，甲方有权采取包括但不限于解除合同、索赔损失等措施。
2. 若甲方无故扣留或挪用担保金，应向乙方支付双倍金额的违约金。
五、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、附则1. 本制度自双方签字盖章之日起生效。
2. 本制度作为工程合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
3. 本制度的解释权归甲乙双方共同所有。
工程建设合同履约担保
工程建设合同履约担保一、前言随着我国经济的快速发展，基础设施建设作为国家重要支柱产业，工程建设项目的数量和规模逐年攀升。
工程建设合同作为工程建设过程中双方权益的法律保障，对于维护双方合法权益、确保工程顺利进行具有重要意义。
然而，在工程建设过程中，合同违约现象时有发生，给当事人造成经济损失和信誉损害。
为了降低合同违约风险，保障工程建设合同的顺利履行，本文将从工程建设合同履约担保的角度进行分析和探讨。
二、工程建设合同履约担保的定义与作用1. 定义工程建设合同履约担保是指担保人对工程建设合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的行为，按照约定向对方当事人承担违约责任的行为。
2. 作用（1）降低合同违约风险：通过履约担保，当事人可以确保对方履行合同义务，降低合同违约风险。
（2）维护双方合法权益：履约担保有助于维护双方合法权益，保障工程建设的顺利进行。
（3）提高合同履行信誉：担保人作为第三方，对当事人的履约能力进行评估，有助于提高合同履行的信誉。
（4）便于当事人解决纠纷：在合同违约情况下，履约担保可以为当事人提供一种便捷的解决纠纷途径。
三、工程建设合同履约担保的形式1. 保证金担保：当事人按照合同约定向对方支付一定数额的保证金，作为履行合同的担保。
2. 银行保函：银行为当事人出具保函，承诺在当事人违约情况下，按照保函约定向对方承担违约责任。
3. 担保公司担保：担保公司为当事人提供担保，承诺在当事人违约情况下，按照约定承担违约责任。
4. 第三方担保：具有独立法人资格的第三方为当事人提供担保，承诺在当事人违约情况下，按照约定承担违约责任。
5. 抵押担保：当事人以其自有资产作为抵押，为履行合同提供担保。
四、工程建设合同履约担保的设立与解除1. 设立（1）当事人应当在合同中约定履约担保的形式、金额、期限等事项。
（2）当事人应当按照约定向担保人支付担保费用。
（3）担保人应当在合同约定的事项范围内，对当事人的履约行为进行监督。
工程履约担保(2024版)
工程履约担保(2024版)合同编号：__________工程履约担保（2024版）甲方（担保人）：注册地址：联系电话：联系人：乙方（被担保人）：注册地址：联系电话：联系人：第一条担保范围1.1 本合同担保范围包括乙方在主合同项下应承担的义务、责任及违约赔偿责任。
1.2 本合同担保金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。
第二条担保方式2.1 甲方采用连带责任保证方式为乙方提供担保。
2.2 甲方应在乙方违约时，无条件向丙方支付主合同项下乙方应承担的义务、责任及违约赔偿责任。
第三条担保期限3.1 本合同的担保期限为自项目实际竣工日期起算的_______个月。
3.2 如乙方提前完成项目，甲方应按实际提前完成日期相应缩短担保期限。
第四条担保的解除4.1 在乙方按照主合同约定履行完毕各项义务后，甲方应及时办理担保解除手续。
4.2 甲方应在担保期限届满后向乙方出具担保解除证明。
第五条违约责任5.1 甲方未按本合同约定履行担保义务的，应向乙方支付违约金，违约金金额为主合同项下乙方应承担的义务、责任及违约赔偿责任的_______%。
5.2 乙方未按主合同约定履行义务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为主合同项下乙方应承担的义务、责任及违约赔偿责任的_______%。
第六条争议解决6.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至担保期限届满之日失效。
甲方（担保人）：乙方（被担保人）：丙方（业主）：签订日期：_______年_______月_______日。
工程履约担保函
工程履约担保函(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程履约担保函工程履约担保函(精选3篇)工程履约担保函篇1致：__先生：鉴于__公司(以下简称A公司)就油田地面设施施工、试运和移交与__(以下简称承包商)于20XX年XX月XX日签订了__号合同(以下简称合同)，我们__，是遵照__法律组建的一家公司，总部设在__，(以下简称担保人)，在此向A公司提供以下担保：(a)保证承包商全面完整地履行和完成合同项下的义务以及由更改通知单和合同修改可能引起的需要承包商适时完成的工作。
工程施工履约担保
工程施工履约担保是指在工程建设过程中，为确保合同各方全面、正确地履行合同义务，采取的一种经济保障措施。
它涉及担保金额、担保期限、担保方式等多个方面的内容，对于维护工程建设合同的严肃性、保障各方权益具有重要意义。
一、工程施工履约担保的类型1. 银行保函：银行保函是银行为保证人发出的，对受益人具有约束力的书面担保。
在工程施工中，银行为承包人提供保函，承诺在承包人未能按照合同约定履行义务时，按照保函约定金额和方式对受益人进行赔偿。
2. 担保公司担保：担保公司为承包人提供担保，承诺在承包人未能按照合同约定履行义务时，按照担保合同约定金额和方式对受益人进行赔偿。
3. 抵押担保：抵押担保是指债务人或第三人将其不动产或者动产设定为债务的担保。
在工程施工中，承包人可以将其拥有的土地、房屋等财产作为抵押物，为合同履行提供担保。
4. 质押担保：质押担保是指债务人或第三人将其持有的动产或者权利设定为债务的担保。
在工程施工中，承包人可以将其持有的股票、债券等资产作为质押物，为合同履行提供担保。
5. 保证人担保：保证人担保是指第三方作为保证人，为债务人履行债务提供担保。
在工程施工中，担保人承诺在承包人未能按照合同约定履行义务时，按照保证合同约定金额和方式对受益人进行赔偿。
二、工程施工履约担保的期限工程施工履约担保的期限通常分为两个阶段：1. 施工准备阶段：自合同签订之日起至工程开工之日止。
此阶段担保主要是确保承包人能够按照合同约定完成施工准备工作。
2. 施工阶段：自工程开工之日起至工程竣工交付之日止。
此阶段担保主要是确保承包人能够按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量。
三、工程施工履约担保的金额工程施工履约担保的金额通常为合同金额的一定比例，具体比例由合同双方协商确定。
担保金额应当足以保障受益人在承包人未能履行合同义务时，受到的损失得到赔偿。
四、工程施工履约担保的作用1. 保障受益人权益：工程施工履约担保有助于确保承包人全面、正确地履行合同义务，保障受益人的合法权益。
工程合同中的履约担保
工程合同中的履约担保我们需要明确何为履约担保。
简而言之，履约担保是指由合同一方（担保人）向另一方（债权人）提供的保证，当债务人不履行合同约定的义务时，担保人将承担相应的责任。
在工程合同中，通常由承包商提供担保，以确保其按照合同规定的标准、时间和成本完成工程项目。
一个标准的履约担保范本通常包括以下几个部分：1. 引言部分：说明担保的背景和目的，例如：“鉴于甲方与乙方之间关于XX工程项目的建设合同（以下简称“主合同”），甲方作为承包商，同意按照主合同的规定承担施工任务。
”2. 担保主体：明确担保人的信息，包括全称、注册地址、法定代表人等，并声明担保人的资质和能力，如：“甲方是一家依法成立并有效存续的公司，具有履行本担保所需的一切权利和能力。
”3. 担保范围：详细列出担保涵盖的范围，包括工程量、工程质量、工期等，以及违约时的具体赔偿标准和计算方法。
4. 责任限制：明确担保人的责任限额，即担保人最多需承担的赔偿金额，通常这个金额不会超过主合同总金额的一定比例。
5. 有效期：规定担保的有效期，这通常与主合同的工期相对应，并可能包含延长条件。
6. 终止条件：说明在何种情况下担保责任可以解除，例如工程竣工验收合格、保修期满等。
7. 争议解决：约定双方在履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
8. 附加条款：根据具体情况可能需要增加的特殊条款，例如分包情况下的连带责任、担保金的退还机制等。
9. 签字盖章：担保人和债权人双方的签字盖章，以证明双方对担保内容的确认和接受。
通过对以上范本的分析，我们可以看出，履约担保旨在通过法律手段确保工程项目的顺利完成。
它不仅保护了债权人的利益，也为担保人提供了履行合同的动力。
需要注意的是，履约担保并非万能，它的效力还取决于合同的严密性和双方的诚信度。
在实际运用中，各方应根据自身的需求和项目的具体情况，对担保范本进行适当的调整和补充。
同时，建议在签订任何形式的担保合同之前，最好咨询专业的法律顾问，以确保所有条款的合法性和可执行性。
履约担保(工程类)
履约担保（工程类）履约担保是工程领域的一种金融保险方式，主要是指在施工合同中，承包商向业主提供的一种责任担保方式。
履约担保主要起到保证履约的作用，也就是确保承包商能够按照合同要求按时、按质、按量完成工程，否则工程质量不符合合同要求或者工程未按照约定的时间完成，业主可以通过履约担保向保险公司索赔，由保险公司代替承包商承担责任。
履约担保是建筑工程施工合同中不可或缺的一项附加条件，承包商必须向业主提供此项担保，才能通过招投标等方式获得工程合同。
履约担保通常分为保函和保险两种形式，其中保函是由银行等金融机构发出的担保函，保证合同的履行。
而保险则是保险公司根据承包商的需求发布的保险单，保证工程的履行。
两者在发放方式、适用范围、赔付条件等方面有所不同。
履约担保有一系列的优点，首先是能有效避免工程质量问题及时得到解决，保证工程正常进行；其次，能减少双方之间的信任问题，提高工程合同履行的效率；最后，承包商只需支付一定的保证金或保费就可以获得较高的贷款额度，减少融资成本，为承包商提供了一定的资金保障。
另一方面，履约担保也存在一些弊端，主要是保理机构通常采取谨慎的态度，对工程质量要求高，要求合同期限较长，而且需要占用一定的融资额度。
同时，在故意违反合同、缺乏必要的成本控制，或者意外的不可抗力等情况下，保险公司或保函机构有权行使调查权和最终决定责任分配的权力。
这也就意味着，承包商需要对工程质量非常注意，否则可能面临相应的违约若干问题。
总的来说，对于建筑施工来说，履约担保是一项非常重要的金融工具，同时也利于保护承包商和业主的合法权益，全面提高工程合同履行质量。
承包商和业主必须在合同签署前，充分了解各自权利和义务，遵守合同规定，提高合同履行效率和合同的保障能力，以确保工程按时、按质、按量完成。
工程施工履约担保期限规定
在建设工程领域，为确保承包人按照合同约定履行义务，维护工程项目的顺利进行，我国相关法律法规对工程施工履约担保期限进行了明确规定。
以下是对工程施工履约担保期限规定的详细介绍：一、履约担保期限的定义工程施工履约担保期限是指承包人按照合同约定，在工程竣工验收合格后，承担工程保修责任的时间。
在此期间，若因承包人原因导致工程质量问题，发包人有权要求承包人承担相应的责任。
二、履约担保期限的法律规定1. 根据《关于工程建设保证担保的若干规定》第十九条，承包履约保证担保有效期的截止时间为工程承包合同约定的工程竣工验收之日后30天至180天。
2. 根据《勘察设计注册工程师管理规定》第二十六条，承包商履约担保的有效期应当在合同中约定。
合同约定的有效期截止时间为工程建设合同约定的工程竣工验收合格之日后30天至180天。
3. 根据《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）》第十三条，业主工程款支付担保的有效期应当在合同中约定。
合同约定的有效期截止时间为业主根据合同的约定完成了除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日起30天至180天。
三、履约担保期限的确定1. 合同约定：履约担保期限应在工程承包合同中明确约定，双方应遵守合同约定。
2. 法律规定：如合同未约定履约担保期限，则应按照上述法律规定执行。
四、履约担保期限的履行1. 履约担保期限届满后，承包人应继续履行工程保修责任，确保工程质量。
2. 若在履约担保期限内发生工程质量问题，承包人应承担相应的责任，包括但不限于修复、赔偿等。
3. 履约担保期限届满后，发包人可要求承包人继续履行工程保修责任，直至工程质量问题得到妥善解决。
五、履约担保期限的终止1. 履约担保期限届满，承包人履行完工程保修责任后，履约担保期限终止。
2. 若在履约担保期限内，承包人未履行工程保修责任，发包人可要求承包人承担相应的责任，直至问题得到解决。
总之，工程施工履约担保期限规定旨在保障工程项目的顺利进行，维护发包人和承包人的合法权益。
工程履约担保合同5篇
工程履约担保合同5篇篇1甲方（担保人）：乙方（委托人和债务人）：鉴于甲方与乙方签订的主合同（以下简称“合同”），为保障合同的履行并维护各方的合法权益，甲方同意向乙方提供工程履约担保。
为明确双方的权利和义务，达成如下协议：一、担保事项及范围甲方同意对乙方在主合同项下的工程履约行为提供连带担保。
担保的范围包括但不限于乙方应支付的工程款、违约金、赔偿金及其他相关费用。
二、担保期限本担保自合同签订之日起生效，至工程竣工验收合格并完成合同约定的所有义务后终止。
若乙方未能在合同约定的期限内完成工程履约，本担保的期限将自动延长至乙方完成全部工程义务之日。
三、担保金额担保金额以主合同中约定的应付款项总额为准。
在乙方履行合同过程中，如出现违约情况，甲方将按照本合同的约定承担相应的担保责任。
四、乙方的义务1. 乙方应按时、足额支付工程款及其他费用，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应严格遵守合同约定，如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
3. 乙方应向甲方提供与工程履约相关的真实、完整的信息和资料。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工程履约情况，如发现乙方存在违约行为，甲方有权要求乙方进行纠正。
2. 甲方在工程竣工验收合格后，且乙方履行了全部合同义务的情况下，不再承担担保责任。
3. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿因此产生的全部损失。
六、违约责任1. 如乙方未能按照主合同的约定履行工程义务，甲方将在收到相关方通知后的七日内履行担保责任。
2. 甲方在履行担保责任后，有权向乙方追偿担保金额及相关损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
七、争议解决因本合同的履行产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
工程合同履约担保
工程合同履约担保工程合同履约担保一、担保的定义与适用范围工程合同履约担保是指在工程建设过程中，承包商为保证合同的履行，向业主提供的一种担保方式。
本详细阐述了工程合同履约担保的定义、适用范围及相关细则。
二、工程合同履约担保的种类1. 保证金保证金是一种常见的工程合同履约担保方式，承包商在合同签订时向业主缴纳一定金额的保证金作为合同履约的担保。
保证金将在工程项目完成后、验收合格后退还给承包商。
2. 履约保函履约保函是一种由保险公司或银行出具的书面承诺，保证承包商能按照合同的约定履行工程合同的义务。
业主可在工程合同中要求承包商提供履约保函作为担保方式。
3. 保证担保保证担保是指承包商通过承诺承担一定的责任，保证合同的履行。
保证担保可由承包商的母公司或第三方机构提供。
三、工程合同履约担保的要求和程序1. 担保要求工程合同履约担保应满足以下要求：a. 金额：担保金额应与合同总价相符或根据合同约定确定。
b. 有效期：担保期限应覆盖工程项目的全过程，包括施工期、保修期等。
c. 转让和解除：担保不得转让或解除，除非取得业主的书面同意。
2. 履约担保程序履约担保的程序一般如下：a. 合同签订阶段：承包商根据合同要求提供相应的履约担保方式及其相关文件。
b. 担保的生效：担保在合同签订后生效，履约保函应根据业主要求提交给业主。
c. 担保的解除：担保在合同履约完毕并经验收合格后解除，保证金应退还给承包商。
四、工程合同履约担保的风险与责任1. 承包商违约如果承包商违约未能履行合同义务，业主可以依据合同约定追索担保金额或采取其他法律手段维护自身权益。
2. 担保机构责任担保机构应按照履约保函的约定承担责任，履行担保义务。
如发生处罚责任，担保机构应赔偿业主的损失。
附件：1. 工程合同范本2. 履约保函样本3. 保证金退还申请表法律名词及注释：1. 承包商：指与业主签订工程合同的建筑企业或个人。
2. 业主：指委托承包商进行工程建设的单位或个人。
工程合同履约担保条款设置
工程合同履约担保条款设置
一、担保方式
甲方（业主）与乙方（承包商）约定，为确保乙方履行合同约定的义务，乙方应向甲方提
交以下形式的担保：
1. 银行保函：由乙方指定的银行出具的，金额相当于合同总价百分之十（10%）的银行保函。
2. 履约保证金：乙方需缴纳合同总价百分之五（5%）的现金作为履约保证金，存入双方
认可的监管账户。
二、担保期限
上述担保应在合同签订后十个工作日内提交给甲方，并在工程竣工验收合格后的三十个工
作日内解除。
三、违约责任
1. 若乙方未能按合同约定提交担保，甲方有权要求乙方支付违约金，并可暂停或终止合同。
2. 若乙方未能按合同约定履行义务，导致工程延期或质量问题，甲方有权从银行保函或履
约保证金中扣除相应的赔偿金额。
四、担保的解除
1. 工程按期完成且通过甲方验收后，甲方应在收到乙方书面申请后的十五个工作日内解除
担保。
2. 若担保因乙方违约被部分或全部扣除，乙方应在接到甲方通知后的十个工作日内补足担
保金额。
五、其他条款
1. 本合同担保条款的任何修改和补充均需双方书面同意，并作为本合同不可分割的一部分。
2. 本合同担保条款的解释权归甲乙双方共同拥有，如有争议，应通过友好协商解决；协商
不成时，可提交至甲乙双方约定的仲裁机构进行仲裁。
六、法律适用
本合同担保条款的订立、效力、解释、变更、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、附则
本合同担保条款自甲乙双方签字盖章之日起生效，至担保解除之日止。
工程合同履约担保方式有哪些
工程合同履约担保方式有哪些合约履约担保是指在工程合同中，为保障双方的履约义务，一方在另一方履行其合同义务之前提供担保形式，以减轻履约风险并增加合作的信任度。
常见的工程合同履约担保方式包括以下几种：一、保证金履约担保保证金履约担保是指承包商或业主在签订合同时，缴纳一定金额的保证金，作为对履约义务的担保。
保证金通常以一定比例（如工程合同金额的5%-10%）计算，交由合同当事方指定的第三方机构或银行进行保管。
如果合同履行良好，保证金将在工程竣工时一次性返还给承包商或业主；如果合同履行不合规或存在违约行为，保证金将被用于弥补损失。
二、履约保证保险履约保证保险是一种由保险公司提供的履约担保方式。
承包商或业主可以与保险公司签订保险合同，在合同约定的期限内，保险公司将为被保险人承担由于履约不履行而产生的损失。
通常，承包商或业主需要向保险公司支付一定的保费，保费金额通常按照合同金额的一定比例进行计算。
三、银行担保银行担保是指承包商或业主向银行申请担保，由银行出具担保函，对承包商或业主的履约义务进行担保。
一般情况下，银行担保分为保证担保和保函担保两种形式。
保证担保是指银行作为担保人，承担承包商或业主的债务履行责任；保函担保是指在确定的情形下，银行将承包商或业主的债务付款责任转移给合同另一方，由合同另一方向银行索赔。
四、票据承兑担保票据承兑担保是指承包商或业主在合同履行过程中，先将应付款项以票据形式开具，并由银行作为承兑人进行承兑。
通过票据承兑担保，承包商或业主能够确保在合同约定的期限内支付相应款项，增加了履约的可靠性。
五、联保联保是指承包商或业主在履行合同过程中，由符合法律法规要求的多家保险公司或商业银行联合提供担保。
联保方式通常采用联合担保函的形式，承包商或业主通过联保函向合同另一方证明其履约能力，并由各担保方按照合同约定的比例共同对履约义务进行担保。
所涉及附件如下：1. 合同正本2. 履约保证担保函3. 银行担保函4. 保证金收据5. 票据承兑证明6. 联保函本所涉及的法律名词及注释：1. 履约：指在合同中约定的一方或双方应履行的法定义务。
工程履约担保合同5篇
工程履约担保合同5篇篇1工程履约担保合同是工程建设领域中常见的一种担保形式，其主要目的是为了保障工程项目的顺利进行以及工程质量的保证。
在工程项目中，承包商通常需要向业主提供一定的担保以确保工程的按时按质完成。
而工程履约担保合同就是为了满足这种需求而设立的。
一、合同主体及概述工程履约担保合同的主体一般包括业主、承包商和担保公司三方。
业主作为合同的委托方，承包商则是承担工程建设的责任方，担保公司则是作为担保人承担责任。
合同的主要内容包括担保的形式、担保金额、担保期限等。
二、担保形式及内容工程履约担保合同的担保形式一般包括保函、保证、抵押等。
其中，保函形式是最常见的一种。
在保函形式下，担保公司向业主出具一份书面担保函，承诺在工程建设过程中出现承包商无法按时按质完成工程等情况时，将按约定承担一定的责任。
保证是指承包商直接向业主提供担保，一般需要提供资产抵押或第三方担保人。
抵押形式即承包商将一定的资产作为抵押权提供给业主作为担保。
三、担保金额及期限工程履约担保合同中的担保金额一般是按工程合同总额的一定比例来确定的。
担保金额通常为工程合同总额的10%~20%。
担保期限一般为工程建设周期加六个月左右。
担保期满后如工程建设完成且符合质量要求，担保金额将会退还给承包商。
四、担保责任及解除方式在工程履约担保合同中，担保公司承担的责任主要包括：一是保证工程按照合同规定的时间、质量和数量完成；二是在工程发生意外或承包商无法按时完工的情况下，提供相应的赔偿或重新进行工程。
同时，一旦承包商违约或无法按时完成工程，业主有权解除合同并要求担保公司承担相应的责任。
五、合同变更及终止工程履约担保合同一般不允许擅自变更，如确有必要需要变更，需经三方协商一致。
在工程完成后，如双方达成一致，可以提前终止担保合同。
同时，当担保期满后如工程合格，业主无需再要求担保公司承担责任，双方合同自动终止。
在工程建设领域中，工程履约担保合同的签订对于确保工程质量、保障工程进度和规范合同履行具有重要意义。
建设工程合同履约担保规定
建设工程合同履约担保规定
第一条总则
1. 为保障建设工程合同的顺利履行，甲方（业主）与乙方（承包商）同意按照本担保规定执行。
2. 本担保规定旨在确保乙方按合同约定完成工程任务，甲方的合法权益得到充分保护。
第二条担保范围
1. 本担保涵盖乙方应履行的所有合同义务，包括但不限于工程质量、工期、安全生产等方面。
2. 如乙方未能履行合同中的任何一项义务，甲方有权要求担保人承担相应的责任。
第三条担保金额
1. 担保金额应根据工程合同总额的一定比例确定，通常不超过合同总额的10%。
2. 担保金额应在担保合同中明确，且不得低于合同约定的最低担保金额。
第四条担保期限
1. 担保期限自建设工程合同生效之日起至工程竣工验收合格并结清所有款项之日止。
2. 若工程延期，担保期限应相应延长，具体由甲乙双方协商确定。
第五条担保形式
1. 担保可以采取保证金、保函或者其他形式的担保。
2. 保证金应由乙方存入指定的银行账户，未经甲方同意，不得挪用或提前支取。
第六条违约责任
1. 如乙方未能履行合同义务，担保人应按照担保合同的约定承担赔偿责任。
2. 若担保人未能履行担保责任，甲方有权依法追究其法律责任。
第七条争议解决
1. 本担保规定如有争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条附则
1. 本担保规定的修改和补充应以书面形式进行，经甲乙双方签字盖章后生效。
2. 本担保规定自双方签字盖章之日起生效。
工程投招标中的履约担保是什么意思,如何理解
工程投招标中的履约担保是什么意思，如何理解目录1.引言2.履约担保的定义3.履约担保的作用4.履约担保的类型5.履约担保的提交与解除6.履约担保的金额与期限7.履约担保的索赔与处理8.履约担保的常见问题与注意事项9.结论10.附件1.引言在工程投招标过程中，履约担保是一种重要的风险管理工具。
履约担保是指承包商为了确保其能够按照合同约定履行合同义务，向业主提供的一种经济担保。
履约担保可以保证业主在承包商违约或无法履行合同义务时，能够获得相应的经济赔偿。
本文将详细解释履约担保的概念、作用、类型以及相关注意事项，帮助读者更好地理解履约担保在工程投招标中的应用。
2.履约担保的定义履约担保是指承包商为了保证其能够按照合同约定履行合同义务，向业主提供的一种经济担保。
履约担保通常是以银行保函、保证金、保险等形式出现，确保在承包商违约或无法履行合同义务时，业主能够获得相应的经济赔偿。
3.履约担保的作用（1）降低业主的风险：履约担保可以保证业主在承包商违约或无法履行合同义务时，能够获得相应的经济赔偿，降低业主的风险。
（2）提高承包商的信誉度：承包商提供履约担保可以增加业主对其信誉度的认可，提高承包商在投标过程中的竞争力。
（3）促进合同履行：履约担保可以促使承包商按照合同约定履行合同义务，确保工程质量和进度。
4.履约担保的类型（1）银行保函：银行保函是指银行根据承包商的申请，向业主出具的保证承包商按照合同约定履行合同义务的书面承诺。
（2）保证金：保证金是指承包商在合同签订前或合同履行过程中，向业主支付的一定金额的钱，作为履行合同义务的担保。
（3）保险：保险是指承包商购买的一种保险，保险公司在承包商无法履行合同义务时，按照保险合同的约定向业主支付相应的赔偿。
5.履约担保的提交与解除履约担保的提交通常在合同签订前或合同履行过程中进行。
承包商应在合同约定的期限内提交履约担保，并按照约定的方式提交。
履约担保的解除通常在合同履行完毕后进行，业主应根据合同约定及时解除履约担保。
工程履约担保的形式有什么？
工程履约担保的形式有什么？一、工程履约担保的形式有什么?1、银行履约保函银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。
银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。
有条件的保函是指下述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由发包人或监理工程师出具证明说明情况，并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定，确认后才能收兑银行保函，由招标人得到保函中的款项。
建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。
无条件的保函是指下述情形：在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由。
只要看到承包人违约，就可对银行保函进行收兑。
2、履约担保书履约担保书的担保方式是：当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。
工程采购项目保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的30%一50%。
承包人违约时，由工程担保人代为完成工程建设的担保方式，有利于工程建设的顺利进行，因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。
3、履约担保金履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%;二、签订工程合同的注意事项1、对方如是法人和其他社会组织，应加盖其单位的公章。
或者对方的经办人应提供加盖了其单位公章的签约授权委托书。
注意：a、对方的授权委托书应该由我方保存，以便在发生纠纷时作为证据。
b、如果对方是加盖分公司、部门的印章或者是部门经理、业务人员等都需要明确的授权委托书。
2、加盖的公章应清晰可辨。
3、合同文本经过修改的，应由双方在修改过的地方盖章确认。
4、争取取得对方的营业执照复印件。
5、合同文本一般都为多页打印，双方应在合同上加盖骑缝章，以免出现合同文本被部分替换的争议。
6、合同中的签字最好使用蓝黑钢笔水书写，这样能够明显区分原件及复印件。
综上所述，工程合同的担保形式主要有银行履约保函、履约担保书以及履约担保金这三种。
建筑工程合同中的履约担保
建筑工程合同中的履约担保一、引言部分履约担保是建筑工程合同中的一种信用保证方式，通常由承包商向业主提供。
它保证了承包商将按照合同规定的时间、质量和成本完成工程项目。
如果承包商未能履行合同义务，履约担保将启动，以补偿业主因此遭受的损失。
二、定义条款在本履约担保范本中，首先需要明确一些关键的定义，如“业主”、“承包商”、“履约担保”等。
这些定义有助于双方对合同条款有清晰的理解，避免因术语解释不同而产生争议。
三、担保金额与有效期履约担保的金额通常基于合同总价的一定比例，例如10%。
这个比例可以根据项目的具体情况进行调整。
同时，履约担保的有效期应覆盖整个项目周期，包括施工期和保修期。
四、担保责任履约担保的主要责任是确保承包商按照合同要求完成工程。
如果承包商违约或无法完成工程，担保人（通常是银行或保险公司）将承担支付赔偿金的责任。
赔偿金的数额应根据实际损失来确定，但不得超过履约担保的金额。
五、索赔程序当业主认为承包商未能履行合同义务时，可以启动索赔程序。
业主应向担保人提交书面的索赔通知，并附上相关证据。
担保人在收到索赔通知后的一定期限内（例如30天），应对索赔进行调查并作出决定。
六、解除条件在某些情况下，履约担保可以被解除。
例如，当工程完工并且通过了业主的验收后，或者当承包商提供了其他形式的担保（如预付款保函）时，履约担保可以被解除。
解除条件应在合同中明确规定。
七、争议解决如果在履约担保的实施过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决。
如果协商无果，可以选择仲裁或诉讼的方式解决争议。
争议解决的具体方式应在合同中明确约定。
八、附则合同应包含一些附加条款，如法律适用条款、保密条款等。
这些条款有助于进一步明确双方的权利和义务，减少未来可能出现的纠纷。
结语部分。
工程施工合同提供履约担保
工程施工合同提供履约担保一、担保的含义及目的履约担保是指承包方为了证明其将按照合同约定履行义务，向发包方提供的一种保证。
该保证可以是银行保函、保证保险或者第三方担保等形式。
其主要目的是为发包方提供一种经济保障，以防承包方未能履行合同义务时，发包方能够获得一定的经济补偿。
二、担保的形式在本合同中，承包方应按照以下形式之一提供履约担保：1. 银行保函：由承包方的开户银行出具，保证在承包方未能履行合同时，银行将按照保函金额向发包方支付赔偿金。
2. 保证保险：由保险公司根据承包方的要求，向发包方出具的保险单，保证在承包方未能履行合同时，保险公司将按照保险单的约定赔付。
3. 第三方担保：由具有担保资质的第三方担保公司提供，保证在承包方未能履行合同时，担保公司将按照担保协议的约定承担责任。
三、担保的金额履约担保的金额通常为合同总金额的一定比例，具体比例根据项目的复杂程度、合同期限以及双方的协商确定。
在本合同中，履约担保的金额定为合同总金额的10%。
四、担保的有效期履约担保的有效期至少应覆盖整个施工期加上缺陷责任期。
在本合同中，担保的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格后的一年内。
五、担保的解除与终止在以下情况下，发包方应当解除或终止履约担保：1. 工程竣工验收合格，且经过缺陷责任期后，未发现质量问题；2. 承包方按照合同完全履行了所有义务，且无其他未解决的争议；3. 经双方协商一致，提前解除或终止履约担保的其他情况。
六、违约责任如果承包方未能按照合同约定提供履约担保，或者提供的担保不符合约定要求，发包方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于违约金、损害赔偿等。
七、其他事项双方在履行本合同过程中，如有关于履约担保的其他事宜，应当本着平等、自愿的原则进行协商，并以书面形式作出补充协议。
工程施工履约担保限额
工程施工履约担保限额是指在工程施工过程中，承包商为了保证工程顺利实施，按照合同约定向发包商提供的履约保证金或履约保函的金额上限。
履约担保限额的设定对于保障工程项目的顺利实施、维护各方合法权益具有重要意义。
本文将从工程施工履约担保限额的概念、设定依据、限额比例及限额调整等方面进行详细探讨。
一、工程施工履约担保限额的概念工程施工履约担保限额是指承包商在工程施工过程中，为确保合同履行完毕，按照合同约定向发包商提供的履约保证金或履约保函的金额上限。
履约保证金可以是现金、银行汇票、支票等，也可以是由银行或第三方担保机构出具的履约保函。
履约担保限额是合同双方在签订合同时约定的重要条款，关系到合同双方的权益保障。
二、工程施工履约担保限额的设定依据1. 法律法规：我国《招投标法》及其实施条例、《建设工程质量管理条例》等法律法规对工程施工履约担保限额进行了明确规定。
例如，《招投标法实施条例》第五十八条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。
履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
2. 合同约定：合同双方在签订合同时，可以根据工程项目的实际情况，在合同中约定履约担保限额。
合同约定的履约担保限额应当符合法律法规的规定，并在合同中明确表述。
三、工程施工履约担保限额比例根据《招投标法实施条例》第五十八条规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
这意味着，在工程项目的招投标过程中，中标人提交的履约保证金金额不得超过中标合同金额的10%。
这一规定旨在确保承包商能够充分履行合同义务，同时防止过高的履约保证金给承包商带来过大压力。
四、工程施工履约担保限额的调整在工程施工过程中，如遇特殊情况，合同双方可以协商调整履约担保限额。
例如，工程项目因设计变更、工程量增减等原因导致合同金额发生较大变动，合同双方可以根据实际情况调整履约担保限额。
调整履约担保限额时，应当签订书面协议，并明确约定调整后的限额。
工程合同履约担保的法律规定
工程合同履约担保是指在工程建设活动中，根据法律法规规定或合同约定，由担保人向债权人提供的，保证债务人不履行债务时，由担保人代为履行或承担责任的法律行为。
工程合同履约担保是降低工程风险、保障从事建设工程活动各方的合法权益和维护社会稳定的一种重要手段。
在我国，工程合同履约担保的法律规定主要包括以下几个方面：一、《中华人民共和国建筑法》《建筑法》第三十九条规定：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法签订书面合同，明确双方的权利和义务。
承包单位应当向发包单位提供履约担保。
履约担保的形式包括保证担保、抵押担保、质押担保和信用担保等。
二、《中华人民共和国招投标法》《招投标法》第四十六条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。
三、《中华人民共和国合同法》《合同法》第一百一十四条规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
四、《中华人民共和国担保法》《担保法》第十七条规定：保证人应当为债务人的债务承担保证责任。
保证人承担保证责任的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
保证人可以在保证合同中约定保证范围。
五、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》《办法》第二十七条规定：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标担保。
投标担保可以采取投标保函或者投标保证金的方式。
投标保证金可以使用支票、银行汇票等，一般不得超过投标总价的2%，最高不得超过50万元。
六、《工程建设项目施工招标投标办法》《办法》第三十七条规定：中标人应当向发包人提交履约保证金。
履约保证金的形式可以是银行保函、履约担保书或者其他担保方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程类担保主要分为：
1、招投标担保
保证担保人在投标人投标之前，对投标人进行严格的资格审查，向招标人出具投标保函，保证中标人将与招标人签订合同并将提供招标人所要求的履约、预付款等保函。
如果中标人违约，则保证担保人将在保额内赔付招标人的损失。
投标保证担保可用于设计招投标、施工招投标、监理招投标、材料采购招投标等各种招投标活动。
2、履约保证证明(保函)担保
保证担保人向招标人出具履约保函，保证建设工程承包合同中规定的一切条款将在规定的日期内，以不超过双方议定的价格，按照约定的质量标准完成项目。
一旦承包商在施工过程中违约或因故无法完成合同，则保证担保人可以向该承包商提供资金或其他形式的资助以使其有能力完成合同；也可以安排由新的承包商接替原承包商以完成该项目；还可以经过协商，业主重新开标，中标的承包商将完成合同中的剩余部分，由此造成最后造价超出原合同造价的部分将由保证担保人承担；如果对上述解决方案不能达成协议则保证担保人将在保额内赔付业主的损失。
3、工程履约担保-非投标类
应劳务方和承包方（申请人）的请求，担保人向工程的业主方（受益人）所作出的一种履约保证。
倘若履约责任人日后未能按约定履行合约，担保人将向业主方支付不超过担保金额的款项。
4、业主支付担保
保证担保人对业主资信状况进行严格审查，向承包商出具支付保函，保证工程款及时支付到位。
一旦业主违约，保证担保人将代为履约。
实行业主支付担保可以有效防止拖欠工程款现象发生。
5、工程维修担保
应承包方（申请人）的请求，担保人向工程业主（受益人）保证，在工程质量不符合合同规定，承包方又不能维修时，由担保人按保函规定金额赔付工程业主。
6、工程质量担保
保证承包方在工程竣工后的一定期限内，将负责质量问题的处理责任。
若承包方拒不对出现的问题进行处理，则由担保人负责维修或赔偿损失。
7、工程分包担保
当工程存在总分包关系时，总承包方要为各分包方承担连带责任。
总承包方为了保证自身的权益不受损害，往往要求分包方通过担保人为其提供担保，以防止分包方违约而造成损失。
8、预付款保证担保（预付款保函）
保证担保人向工程业主出具与其支付的工程预付款数额相等的预付款保函，以防止承包人在收到工程业主的预付款后将款项挪做他用。
若发生此等情况，则由担保人在保额内赔付业主的损失。
操作流程：
1.客户申请工程履约担保；
2.受理业务，收集相关资料，了解工程情况；
3.受理通过后，由公司确定项目经理及风控经理，对项目资料、客户背景进行调查，出具担保前期
调查报告及风控的意见报告；
4.公司内部职能部门评议初审；
5.联合会计师事务所、律师事务所等中介，对项目进行风险评估；
6、报公司专业评审会评审，董事会决策；
7.落实反担保措施，与客户、反担保人签订相关合同；
8.出具《缴费通知单》收取担保费及保证金；
9.公司出具保函，担保生效；
10.项目经理、风控经理整理资料后移交综合管理部审查存档；
11.保后监管；
12.担保项目终结。
申请人（委托人）应提供的资料清单：
1.营业执照副本复印件（盖公章）；
2.法人代码证复印件（盖公章）；
3.税务登记证副本复印件（盖公章）；
4.验资报告（盖公章）根据需要提供；
5.近三年审计报告及近期财务报表（盖公章）；
6.企业资质证明（盖公章）；
7.贷款卡复印件（盖公章）、记录原件；
8.上年税务完税证明（盖公章）；
9.企业章程（董事会决议）、公司简介（盖公章）；
10.董事会成员名单及签名式样（盖公章）；
11.法定代表人或实际控制人简历；
12.法定代表人证明书及法定代表人人身份证复印件（盖公章）；
13.法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（盖公章）；
14.招标文件、投标书、中标通知书、施工合同；
15.拟派出项目经理和主要技术人员的简历与业绩证明材料（支付保函除外）（盖公章）；
16.拟投入工程的技术装备清单（支付保函除外），（盖公章）；
17.反担保资料（如为资产抵押应提供保险单），（盖公章）。
18、安全生产合格证、施工许可证复印件（盖公章）等。