发包方与承包方合同
工程总承包合同范本(发包方)7篇
工程总承包合同范本（发包方）7篇篇1合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：[甲方名称]承包方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的总承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]（具体详见施工图纸及工程量清单）。
二、承包范围及方式1. 承包范围：本工程的设计、采购、施工、试运行等全过程总承包。
具体包括但不限于以下内容：[详细承包内容]。
2. 承包方式：采用工程总承包方式，乙方负责整个工程的组织实施，确保工程质量和工期。
三、工期及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度安排：乙方应按照甲方的要求及国家相关标准制定进度计划，确保工程进度。
四、质量与检验1. 乙方应严格按照国家相关标准、规范进行设计、采购、施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检验，乙方应配合并提供必要的便利。
3. 工程竣工后，乙方应组织验收并提交验收报告，甲方有权对验收结果进行复核。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价：[合同总价]（含税价）。
具体金额按照工程量清单及报价表确定。
2. 支付方式：本合同签订后，甲方按照工程进度支付工程款。
具体支付节点及比例为：基础工程完成XX%，支付XX%；主体工程完成XX%，支付XX%；装修工程完成XX%，支付XX%；竣工验收合格并交付使用，支付剩余款项。
六、材料设备供应1. 乙方负责采购本工程所需的材料设备，并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
工程施工合同(发包方)范本8篇
工程施工合同（发包方）范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设工程项目，经公开招标或协商，决定委托乙方承担本工程的施工任务。
为明确双方权益，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容，具体详见附件《工程内容及要求》。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
3. 如有特殊情况，需调整工程期限，双方应友好协商解决。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按工程进度表完成各阶段工程，并及时通知甲方进行验收。
3. 工程竣工验收标准、程序及验收文件等详见附件《工程质量验收标准及程序》。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_________元整）。
具体金额以预算为准。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
支付节点、比例及支付方式详见附件《工程款项支付计划》。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规发票。
五、材料设备供应1. 本工程所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，确保符合工程要求。
3. 乙方应制定详细的材料、设备采购计划，并报甲方备案。
六、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定向乙方支付工程款项；（2）甲方应向乙方提供必要的施工条件；（3）甲方有权对工程进度、质量进行检查监督。
2. 乙方责任：（1）乙方应确保工程质量，按合同约定完成工程；（2）乙方应制定安全文明施工措施，确保施工过程中的安全；（3）乙方应保护甲方提供的设备及现场已有的建筑结构、设施等不受损坏。
工程发包方与承包方合同
工程发包方与承包方合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程单价：____________元/平方米1.5 工程总价：____________元。
第二条合同内容2.1 乙方承担本工程的施工任务，按甲方提供的施工图纸及施工要求，完成建筑物的建设。
2.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
若乙方未按约定工期完成工程，每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之五的违约金。
2.3 乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。
若工程验收不合格，乙方应承担重新验收所产生的费用，并按甲方要求进行整改。
第三条合同价款及支付方式3.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付合同价款。
具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的50%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。
3.3 乙方开具等额的正规发票，甲方按实际支付金额予以报销。
第四条工期4.1 本工程计划开工日期为：____________年____________月____________日。
4.2 本工程计划竣工日期为：____________年____________月____________日。
4.3 乙方若因自身原因导致工程延期，应提前向甲方提出书面申请，并征得甲方同意。
第五条质量标准5.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。
5.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
承包合同范本(15篇)
承包合同范本(15篇)承包合同范本1发包方：_____（以下简称甲方）承包方：_____（以下简称乙方）甲方为充分利用自身闲置资源，提高资源价值，经全体村民户主一致表决通过，同意将阳和坪荒山承包给乙方。
为此，经双方共同协商一致达成如下协议：一、甲方自愿将阳和坪荒山承包给乙方，乙方自愿承包。
四至界限为：东与巡田乡界境线交界；南与东安大庙口林场紫云工区阳和坪新东交界处为界；西与赵海成承包交界；北至各农户责任山（岩老头齐脊倒水）为界。
二、甲方自愿将此荒山出租承包其最重要的首要条件就是要求乙方在协议签订之后，马上动工修通响水岩至阳和坪的护林防火道路，路一年之内全部修好，山六年之内全部消荒，六年以后未消荒的剩余荒山地甲方有权收回。
三、承包年限为35年，即自_年1月1日起至_年12月30日止。
到期乙方要无条件退包，甲方即时收回，包括地权、林权及证，乙方不得以任何借口借故不退。
四、分成标准：甲方以荒山地入股分成，现有林木全部归乙方所有，新造林甲乙双方按二、八比例分成，即甲方占20%，乙方占80%，砍伐林木时的总产值除去砍伐工资、运输、砍伐证标准开支再另行分成，有关单位向乙方收取管理费和造林全过程的所有开支由乙方单方承担，为公正起见，开始砍伐林木时，甲方必须参加与乙方共同管理经营，并可以双方公平竞标，山地界线纠纷以及甲方内部纠纷，甲方全权负责处理，与乙方无关。
五、在承包期限内，不管乙方的承包经营情况怎样，任何一方不得以任何借口要求降低或提高承包比例分成，乙方不得以承包状况差为由而要求降低分成，甲方不得因社会发展国家政策变异而要求提高分成。
六、甲方发包山场内现有的包括以后国家增划、增加的生态公益林补助款仍归甲方领取，但在承包期限内乙方自己争取的国家项目款、优惠待遇归乙方享有，承包期满后乙方不再享有。
七、在承包期限内，乙方对承包山场享有绝对的经营管理权，甲方村民不得随意进入乙方承包山场内进行伐薪、伐林，乙方为加强管理有权制订相应的管理制度和规章条约，甲方及全体村民应无条件支持遵守。
个人承包工程单项合同范本
个人承包工程单项合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行的单项工程承包事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________单项工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：根据甲方提供的工程设计图纸和工程量清单，乙方负责完成本单项工程的施工。
1.4 工程工期：本单项工程的施工期限为____个月，自乙方收到甲方发出的开工通知书之日起计算。
第二条承包方式2.1 乙方采用包工包料的方式承包本单项工程。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和工程量清单进行施工，并保证工程质量达到约定的标准。
2.3 乙方应自行负责施工现场的管理和安全生产，确保施工现场的安全和整洁。
第三条合同价格3.1 本单项工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同价款。
第四条付款方式4.1 甲方在乙方完成工程进度达到约定的比例后，向乙方支付相应的进度款。
4.2 工程验收合格后，甲方应在验收报告书中签署验收意见，并在验收意见签署后的10个工作日内支付合同价款的90%。
4.3 剩余的10%的合同价款，作为质保金，自工程验收合格之日起，保留一年。
质保期满后，无质量问题，甲方应在质保期满后的10个工作日内支付给乙方。
第五条工程质量5.1 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和工程量清单进行施工，并保证工程质量达到约定的标准。
5.2 乙方应对施工过程中出现的问题及时通知甲方，并按照甲方的要求进行整改。
5.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期完成部分工程价款的1%向甲方支付违约金。
有关公司企业承包经营合同6篇
有关公司企业承包经营合同6篇篇1甲方（发包方）：__________公司乙方（承包方）：__________鉴于甲方拥有一家合法经营的公司，并有意将该公司的经营权发包给乙方进行承包经营，双方经过友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在承包经营过程中的权利与义务，确保双方共同遵守并执行。
甲方同意将其所拥有的公司经营权发包给乙方，乙方同意接受承包，并承诺在承包期间严格遵守国家法律法规，以及本合同约定的各项条款。
二、承包事项乙方承包甲方公司的经营管理权，包括但不限于公司的日常运营管理、业务拓展、财务管理、人力资源管理等。
承包期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、承包经营责任1. 乙方在承包期间，应负责实现公司的经营目标，确保公司的业务稳健发展。
2. 乙方需制定并执行公司的经营策略，完善内部管理制度，提高公司的市场竞争力。
3. 乙方应确保公司的财务状况良好，严格执行财务管理制度，防范财务风险。
4. 乙方需合理调配公司的人力资源，确保员工的合法权益，维护公司的团队稳定。
5. 乙方应对公司的安全生产负责，确保生产过程中的安全环保。
四、权利与义务1. 甲方有权对乙方的承包经营行为进行监督，确保乙方的经营行为符合法律法规和本合同的规定。
2. 乙方有权在承包期间独立经营公司，并承担相应的经营风险。
3. 甲方有义务为乙方提供必要的支持和协助，确保承包经营的顺利进行。
4. 乙方有义务按时向甲方报告公司的经营情况，接受甲方的监督。
五、合同金额及支付方式1. 乙方承包期间的承包费用为人民币______元。
2. 支付方式：乙方应在每季度末向甲方支付承包费用，支付方式为银行转账。
六、违约责任1. 若乙方在承包期间出现违法行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应法律责任。
2. 若乙方未能按时支付承包费用，甲方有权要求乙方支付滞纳金。
发包方与承包方协议书
发包方与承包方协议书协议书发包方与承包方日期: [填写日期]一、背景本协议由发包方（以下简称“甲方”）和承包方（以下简称“乙方”）共同订立，旨在明确双方之间的权利义务，确保合同的有效履行。
二、合作内容1. 工作描述：甲方委托乙方完成以下工作（以下简称“合作事项”）：[填写合作事项的具体描述]2. 合作期限：本次合作的起止时间为 [填写起止日期]，双方同意在此期限内共同努力，完成上述合作事项。
三、权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）根据本协议的约定，提供合作所需的资源和支持。
（2）支付乙方合理的报酬或按合同约定支付费用。
（3）协助乙方顺利完成合作事项，提供必要的信息和文件。
（4）确保提供的信息真实、准确、完整，并承担因信息错误导致的相关责任。
2. 乙方权利和义务：（1）按时按质完成合作事项，确保合作结果符合双方的约定。
（2）遵守甲方的指示，按要求提供工作进展和相关报告。
（3）保护甲方商业机密及相关信息的安全，不得泄露给第三方。
（4）遵守相关法律法规和行业规范，确保合法合规。
四、报酬和付款方式1. 报酬金额及支付方式：甲方将根据合作事项的完成情况支付乙方合理的报酬，具体金额为[填写金额]，支付方式为 [填写支付方式]。
2. 发票要求：乙方完成合作事项后应根据甲方要求开具发票。
发票应包含有效的税务信息，如发票抬头、纳税人识别号等。
五、保密条款1. 保密责任：甲乙双方对于在合作过程中接触到的对方商业机密和商业信息，应予以保密，不得泄露给任何第三方。
2. 保密期限：保密期限自本协议终止之日起 [填写保密期限] 年。
六、违约责任1. 违约责任：（1）如果甲方或乙方未能履行本协议下的任何义务，则应向对方支付违约金，违约金金额为本合同总金额的 [填写违约金比例]。
（2）除非发生不可抗力或经甲方书面同意，否则一方违反本协议约定的，应向对方承担相应的违约责任。
七、解除协议1. 解除事由：协议的解除应符合以下任何情况：（1）经甲乙双方协商一致；（2）当合作事项因不可抗力、法律法规变更或其他不可抗力原因无法实施时。
发包方和承包方 合同2篇
发包方和承包方合同2篇篇1本协议旨在明确发包方和承包方之间的合同关系，规定双方在项目实施过程中的权利、义务和责任。
本合同协议经过双方充分讨论和协商，共同制定，确保项目的顺利进行。
一、合同双方1. 发包方：[发包方名称]2. 承包方：[承包方名称]二、项目概述[项目名称]项目（以下简称“本项目”）包括：[项目具体内容]。
双方同意，承包方应按照本协议的条款和条件，完成本项目。
三、工作内容及要求1. 承包方应按照发包方的要求，完成以下工作：（具体工作内容）2. 承包方需确保工作质量和进度，遵守相关法规和标准，保证项目顺利完成。
3. 如需变更工作内容和要求，双方应协商一致并签订书面变更协议。
四、合同金额及支付方式1. 本项目总金额为：[总金额]。
2. 支付方式：（具体支付方式）。
3. 发票和付款凭证等财务手续应符合国家相关法律法规。
五、项目进度及验收标准1. 项目进度安排：（具体进度安排）。
2. 承包方应确保项目进度，及时提交相关成果。
3. 项目验收标准：（具体验收标准）。
4. 验收程序：（具体验收程序）。
六、保密条款1. 双方应对涉及本项目的商业机密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露涉及本项目的相关信息。
七、违约责任1. 如一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任。
2. 违约方应赔偿对方因违约造成的全部损失。
3. 如因违约导致项目无法完成，双方应协商解决。
八、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致项目无法按时完成，双方应协商解决。
2. 发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，共同应对。
九、争议解决1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。
2. 协商无果的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，发包方和承包方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。
经过双方协商一致，签订的补充协议与本协议具有同等法律效力。
发包人承包人合同协议书
甲方（发包人）：乙方（承包人）：鉴于甲方需要乙方提供（具体工程或服务项目）服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：（具体工程或服务项目名称）2. 工程地点：（具体地点）3. 工程内容：（具体工程或服务项目内容）4. 工程规模：（具体工程或服务项目规模）二、合同工期1. 合同工期自（具体日期）起至（具体日期）止，共计（具体工期天数）天。
2. 乙方应按合同工期要求完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程价款1. 工程价款为人民币（具体金额）元，大写：（大写金额）。
2. 甲方应于合同签订后（具体日期）内向乙方支付合同总价款的（具体比例）作为预付款。
3. 乙方在完成工程量达到合同约定比例后，甲方应按照约定支付工程款。
4. 工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余工程款。
四、质量要求1. 乙方应按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至合格。
五、安全生产1. 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的规定，确保施工安全。
2. 乙方应制定安全生产责任制，落实安全生产措施，确保施工过程中无安全事故发生。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之（具体比例）计算。
2. 乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之（具体比例）计算。
3. 双方违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日。
村集体发包合同8篇
村集体发包合同8篇篇1甲方（发包方）：XXXX村集体乙方（承包方）：XXXX（承包人姓名）鉴于甲方拥有一块位于（地点）的土地，现决定将该土地发包给乙方进行承包经营。
甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、承包土地基本情况土地位于（地点），面积（面积），用途为（用途）。
土地所有权归甲方所有，乙方取得承包经营权。
承包期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
二、承包费用及支付方式承包费用总计人民币（金额）元整。
乙方应按照以下方式支付承包费用：1. 乙方应于本合同签订之日起XX日内向甲方支付首期承包费用，金额为人民币（金额）元整。
2. 剩余承包费用支付方式为（支付周期），每次支付金额为人民币（金额）元整。
三、双方权利义务甲方权利义务：1. 甲方有权按照本合同约定收取承包费用。
2. 甲方应确保土地权属清晰，无争议。
3. 甲方应协助乙方办理相关手续，提供必要的支持和帮助。
乙方权利义务：1. 乙方有权在承包期限内对土地进行合法经营、使用和管理。
2. 乙方应按照本合同约定支付承包费用。
3. 乙方应合法经营，遵守国家法律法规和当地政策规定。
4. 乙方应保护土地资源和生态环境，不得从事污染环境和破坏生态的行为。
四、违约责任及赔偿标准1. 若甲方违约，应承担因此给乙方造成的损失。
具体赔偿标准按照实际损失计算。
2. 若乙方违约，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
具体赔偿标准按照合同约定计算。
如因乙方违约导致甲方提前收回土地，乙方应按照未履行期限的承包费用进行赔偿。
五、合同的变更和解除1. 本合同经甲乙双方协商一致，可以变更或补充相关条款。
变更或补充的内容作为本合同的附件，具有同等法律效力。
2. 本合同在下列情况下可以解除：双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法继续履行；一方严重违约，对方有权解除合同。
合同解除后，乙方应将土地交还甲方，并承担违约责任。
承发包阶段的合同6篇
承发包阶段的合同6篇篇1合同协议甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要将某项工程或项目进行承建，经过甲乙双方充分协商，就承发包阶段的合作事宜达成如下协议：一、合同背景及目的本合同协议旨在明确甲乙双方在承发包阶段的权利和义务，确保双方共同遵守并履行，以顺利完成工程项目建设。
二、合同工程概况本合同涉及的工程为：_________________________工程。
具体工程内容包括但不限于：_________________________等。
三、合同价格及支付方式1. 承包价格：乙方应按照甲方确认的预算进行承包，承包总价为人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，将款项支付至乙方指定账户。
具体支付时间和金额如下：（请根据实际情况填写）四、工期及质量保证1. 工程开工日期：自本合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期：乙方应在本合同签订后的______天内完成全部工程内容。
3. 工程质量：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部责任。
五、材料设备供应1. 甲方负责提供工程所需的材料设备，乙方应按照甲方提供的材料设备进行施工。
2. 如因乙方原因导致材料设备损坏或丢失，乙方应承担全部损失。
六、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 甲乙双方应共同遵守本合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、保修及售后服务1. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限为______年。
2. 在保修期内，如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿售后服务，具体事宜双方另行协商。
用工承包协议书范本5篇
用工承包协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，经友好协商，就甲方将部分用工项目承包给乙方事宜，达成以下协议：一、协议范围1. 甲方将所承接的工程项目的部分用工项目承包给乙方，由乙方组织人员完成。
具体项目详见附件清单。
二、承包方式1. 本协议采用包工不包料的方式，即乙方负责提供劳务，甲方负责提供材料。
2. 乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量、安全和进度。
三、工期及进度1. 乙方应按照甲方的工期要求，按时完成所承包的用工项目。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量与验收1. 乙方应确保施工质量符合国家和地方的相关质量标准。
2. 施工完成后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的合理时间内进行验收。
3. 如施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改。
五、费用与支付1. 甲方应按照协议约定向乙方支付劳务费用。
具体金额和支付方式详见附件清单。
2. 甲方在收到乙方的验收申请后，确认无误后按约定支付款项。
3. 如因乙方原因造成返工或整改，相关费用由乙方承担。
六、安全责任1. 乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应对其员工进行安全教育，提高员工的安全意识。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、保密条款1. 甲乙双方应对涉及本协议的内容和实施过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露保密信息。
八、违约责任1. 如因一方违约造成本协议无法履行或履行不当，守约方有权要求违约方承担违约责任。
2. 违约方应按照协议约定承担相应的违约金或损失赔偿责任。
九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程施工合同(发包方和承包方的协议)(一)
建设工程施工合同(发包方和承包方的协议)（一）1. 引言本文档是一份建设工程施工合同的协议，由发包方和承包方签署。
本合同旨在确保双方在工程施工过程中的权益和义务得到保障，并合理分配责任和风险。
2. 合同目的本合同的目的是确定施工工程的范围、标准、时间和费用，并规定发包方和承包方在合同期间的权利、义务和责任。
3. 合同参与方发包方：[发包方名称]地址：[发包方地址]联系人：[发包方联系人]联系电话：[发包方联系电话]承包方：[承包方名称]地址：[承包方地址]联系人：[承包方联系人]联系电话：[承包方联系电话]4. 工程描述描述施工工程的范围、规模、技术要求等。
5. 工程费用和付款方式5.1 工程费用详细说明施工工程的费用构成和总额。
5.2 付款方式规定工程款项的付款方式和时间节点。
6. 工期安排确定工程的起止日期和施工进度计划。
7. 资质要求列出承包方所需具备的资质、证件和技术要求。
8. 施工过程管理8.1 现场管理规定施工现场管理的要求，包括安全、环保、文明施工等。
8.2 质量管理规定施工质量管理的要求，包括工艺、材料、检测等。
8.3 进度管理规定施工过程中的进度管理要求，包括每个阶段的工期和交付时间。
8.4 变更管理规定工程变更的程序、原因和费用偿还。
9. 风险和责任确定施工过程中可能发生的风险和责任分配。
10. 不可抗力规定因不可抗力原因导致工程无法继续进行的处理方式。
11. 违约和解除11.1 违约规定违约行为和违约方面临的法律后果。
11.2 解除规定解除合同的条件和程序。
12. 争议解决规定争议解决的方式，如通过协商、仲裁或诉讼。
13. 合同变更规定合同变更的程序和限制。
14. 其他条款包括合同的生效、补偿、保密等其他条款。
15. 合同生效和解释规定合同的生效条件，并解释合同的条款和意义。
16. 合同附件附上相关的证件副本、技术规范、图纸、承包方资质等附件。
17. 合同终止规定合同的终止条件和程序。
发包方和承包方的合同范本
发包方和承包方的合同范本《发包方与承包方合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承建项目（以下简称“项目”）的相关事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、项目概述1.1 项目名称：________________1.2 项目地点：________________1.3 项目内容：________________1.4 项目规模：________________1.5 项目预算：________________二、合同主体2.1 甲方（发包方）名称：________________2.2 甲方（发包方）地址：________________2.3 甲方（发包方）联系人：________________2.4 甲方（发包方）联系电话：________________2.5 乙方（承包方）名称：________________2.6 乙方（承包方）地址：________________2.7 乙方（承包方）联系人：________________2.8 乙方（承包方）联系电话：________________三、合同范围与内容3.1 乙方同意按照甲方的要求，承建本合同约定的项目。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供施工图纸、施工方案等技术文件，并对其施工质量、安全、进度等负责。
3.3 甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。
四、合同价格与支付4.1 双方经协商一致，确定本项目的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 甲方应按照下列付款计划向乙方支付合同价款：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同价款的30%；（2）项目进度达到50%时，支付合同价款的30%；（3）项目验收合格后，支付合同价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期届满后无息退还。
4.3 甲方支付合同价款时，应出具合法的发票。
高标准农田发包合同5篇
高标准农田发包合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方在农田发包过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。
一、发包背景甲方拥有一定规模的高标准农田，现决定对外发包，以供乙方承包经营。
乙方经过充分了解和考察，自愿承包甲方的农田，进行农业生产经营活动。
二、发包范围及面积本次发包的农田位于_________(具体地址)，总耕地面积为_____亩。
具体四至界限为：东起_____,西至_____,北起_____,南至_____。
三、承包期限本次承包期限为_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
承包期限届满后，双方可协商续签。
四、承包费用及支付方式1. 承包费用：乙方应按照约定支付承包费用，承包费用总额为_____元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：乙方应按照年度支付承包费用，每年支付_____元（大写：_________元整），每年度的支付时间为当年_____月_____日前。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照合同约定收取承包费用。
2. 甲方应保证发包农田的权属清晰，无争议。
3. 甲方应协助乙方办理相关农业生产经营手续，提供必要的支持和帮助。
4. 甲方应保证农田符合高标准农田的标准，保证农田的水利、电力、道路等基础设施的完好。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应按时足额支付承包费用。
2. 乙方应合法合规进行农业生产经营活动，遵守国家法律法规和相关政策规定。
3. 乙方应根据农田实际情况，科学种植、养护农作物，保证农田的可持续发展。
4. 乙方应负责农田的日常维护和管理，保证农田的设施设备的完好。
5. 乙方在承包期内享有农田的经营权、管理权和收益权。
七、违约责任1. 若甲方违反合同约定，未按时履行义务，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
甲方承包乙方工程合同
甲方承包乙方工程合同甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于甲方需要进行 [工程名称] 的建设，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的[工程名称] 工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程的具体内容，包括但不限于施工范围、主要工程量等]4. 工程期限：自 [开工日期] 至 [竣工日期]第二条工程质量和验收1. 工程质量标准：[具体质量标准，如国家标准、行业标准等]2. 验收程序：[验收的具体流程和标准]第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款：[工程总价款金额]，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度付款、最终付款等]第四条工程进度1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成工程。
2. 因甲方原因导致工程延期的，甲方应提前通知乙方，并相应顺延工程期限。
第五条甲方的责任1. 甲方应按合同约定支付工程款。
2. 甲方应提供施工所需的相关资料和条件。
第六条乙方的责任1. 乙方应按照合同约定的工程质量和期限完成工程。
2. 乙方应遵守甲方施工现场的管理规定。
第七条违约责任1. 如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，具体金额为 [违约金金额或计算方式]。
2. 因不可抗力导致不能履行或不能完全履行合同的，双方互不承担违约责任。
第八条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应协商解决；协商不成的，提交 [约定的仲裁机构或法院] 解决。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第十条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，这只是一个基本的模板，实际合同可能需要包含更多的细节和专业条款。
发包方和承包方合同不一致
发包方和承包方合同不一致合同编号：__________发包方：____________(以下简称甲方)地址：____________联系电话：____________承包方：_____________(以下简称乙方)地址：______________联系电话：_____________根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就发包方和承包方合同不一致事宜达成如下协议：一、身份和基本信息甲方是有权签订本合同的合法机构或个人。
乙方是有能力、有技术、并有足够经济实力承担本次合同的承包方。
二、权利与义务1.甲方的权利和义务：（1）按照合同约定提供付款、技术支持、协作、配合等必要支持。
（2）提供确认和承认乙方所提供的交付成果。
（3）承担由于本次合同不一致造成的违约责任。
2.乙方的权利和义务：（1）按照合同约定完成承包方的应尽责任。
（2）承担因承包方行为造成的任何后果和责任。
（3）接受甲方的审核和验收，并积极回应甲方提出的问题和疑问。
3.双方应当遵守中国的相关法律法规。
三、履行方式和期限1.本协议自签署之日起生效，有效期为速决本次不一致事项结束之日止。
2.履行方式：根据双方事前协商，进行联系、协作和技术支持的方式。
四、违约责任1.一方违约给对方造成损失的，应当就实际损失承担赔偿责任。
2.因本次合同造成的任何纠纷和争议，应当协商解决。
如无法协商解决，可提交有关仲裁机构或进行诉讼。
五、法律效力和可执行性1.本合同所涉及的一切条款和内容，应当符合《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定。
2.本合同视为双方之间的合法有效协议，对双方具有法律约束力。
3.本合同一式两份，各方各执一份，具有同等的法律效力。
六、其他1.本合同未尽事宜，双方协商处理。
2.本合同的任何修改、变更或补充，须经双方协商达成一致，并以书面形式作为补充协议。
3.本合同未约定事项的，双方应按照相关法律法规的规定执行。
发包方、承包方、农民工三方协议
有关“发包方、承包方、农民工”三方的协议
有关“发包方、承包方、农民工”三方的协议如下：
一、发包方职责：
1.负责提供建设工程施工现场，确保施工场地具备开工条件；
2.负责提供施工现场的水、电等设施，确保施工用水、用电的顺畅；
3.负责组织并参与施工过程的验收工作；
4.按照合同约定，按时支付工程款。
二、承包方职责：
1.承包方必须具有相应的施工资质，并确保施工队伍具备相应的技能和经验；
2.负责按照施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量符合要求；
3.负责组织施工人员的培训和安全教育，确保施工过程的安全；
4.负责施工进度的控制，确保工程按时完工；
5.按照合同约定，提供相应的施工图纸和技术资料。
三、农民工职责：
1.农民工必须遵守国家法律法规和相关规定，不得违法违规操作；
2.按照承包方的要求，认真履行工作职责，确保工程质量符合要求；
3.积极参加承包方组织的培训和安全教育，提高自身技能和安全意识；
4.农民工不得擅自改变施工图纸和施工计划，如需变更，需提前向承包方申请并经同
意。
四、协议的生效和终止：
1.本协议自三方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；
2.如果发包方和承包方需要变更或解除本协议，应当协商一致，并签订书面协议；
3.如果农民工需要离开施工现场或解除本协议，应当提前告知承包方，并办理相关手
续。
发包方和承包方合同
发包方和承包方合同发包方和承包方合同本合同由以下双方签署：发包方：____________ (以下简称甲方)承包方：____________ (以下简称乙方)鉴于甲方拟请乙方为其提供相关服务，双方经协商一致，达成如下合同：第一条双方的基本信息甲方信息：公司名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方信息：公司名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：第二条各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1. 甲方的权利和义务：1.1 提供与服务有关的必要信息和文件。
1.2 向乙方支付服务费用。
1.3 审核乙方提供的服务。
1.4 如乙方未能按照本合同规定提供服务，甲方有权根据实际情况要求乙方进行赔偿。
2. 乙方的权利和义务：2.1 提供所承诺的服务。
2.2 保证所提供的服务符合法律法规要求，如有不符合情况，乙方应承担责任。
2.3 遵守甲方的管理和监督，确保提供的服务优质高效。
2.4 如未能按照本合同规定提供服务，乙方应承担相应的违约责任。
3. 履行方式和期限：3.1 乙方应按照双方约定的时间、方式、要求履行合同，确保服务质量和效率。
3.2 服务期限以甲方要求的时间为准。
服务在合同期限内完成或提供符合要求的服务后，本合同自动终止；服务延期的，乙方应向甲方提出申请并经甲方同意后实施。
4. 违约责任：4.1 甲方或乙方未按照合同约定履行义务或未能履行完全，应承担相应的责任。
4.2 如产生争议，双方应协商解决。
如无法达成协议，双方应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第三条需遵守中国的相关法律法规双方应遵守中国的相关法律法规，不得违反法律法规的规定。
第四条明确各方的权力和义务本合同中规定的各项条款，是明确双方在合作中权力和义务的关键内容，双方应认真履行。
第五条法律效力和可执行性本合同具有法律效力和可执行性。
第六条其他本合同双方应本着诚信、公正、平等、互惠、共赢的原则进行合作，如有其他约定，应在本合同附件中明确。
工程发包方和承包方的合同
工程发包方和承包方的合同在当今社会，工程建设是推动城市发展、改善人民生活的重要手段。
随着经济的发展和城市建设的加速，越来越多的工程项目被提上日程。
在这个过程中，工程发包方和承包方之间的合同成为了确保双方权益、明确责任义务的关键文件。
本文将为您提供一份标准的工程发包与承包合同范本，并对其进行解析，以助您更好地理解和使用这类合同。
合同范本概述一、合同主体合同的主体包括发包方和承包方。
发包方通常是项目的业主或代表业主的机构，而承包方则是承担建设任务的企业或个人。
合同应明确双方的名称、地址和法定代表人或授权代表的信息。
二、工程内容和要求合同中应详细描述工程的规模、位置、设计要求、施工标准、材料规格等关键信息。
这些信息是承包方进行施工的基础，也是发包方验收工程的依据。
三、工期和进度安排合同应规定工程的开工日期、竣工日期以及中间各阶段的完成时间。
还应包括延期赔偿、提前完工奖励等条款。
四、质量要求和验收标准工程质量是合同的核心内容之一。
合同应明确规定工程的质量标准和验收程序，包括但不限于国家和地方的强制性标准、行业标准以及双方约定的特殊要求。
五、价格和支付方式合同应明确工程的总价、预付款比例、进度款支付方式、最终结算方式等财务条款。
同时，还应包括违约赔偿、违约金等相关经济责任的规定。
六、变更和索赔工程建设过程中可能会出现设计变更、工程量增减等情况，合同应提供相应的处理机制。
同时，对于因发包方原因导致的承包方损失，承包方有权提出索赔。
七、保险和风险管理为了降低工程建设过程中的风险，合同通常要求承包方投保相应的工程保险，如施工一切险、第三者责任险等。
八、争议解决合同应包含争议解决的条款，明确双方在出现争议时的解决途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
结语。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包方与承包方合同篇一：浅析建设工程施工合同中发包方和承包方主要权利义务浅析建设工程施工合同中发包方和承包方主要权利义务北京市邦盛律师事务所史迎春【内容提要】通过对FIDIC合同条件和我国法律法规以及《建设工程施工合同（示范文本）》的学习，并结合两个工程案例，本文拟通过对工程纠纷中最常见的工期延误和工程款结算的分析，揭示建设工程施工合同中发包方和承包方的主要权利和义务。
【关键词】建设工程合同权利和义务 FIDIC 合同条件建设工程合同又称建设工程承包合同、基本建设承包合同，是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
[1]工程建设一般经过勘察、设计、施工等过程，因此建设工程合同的发包人是业主或者业主委托的管理机构，而承担勘察、设计、建筑、安装任务的勘察人、设计人、施工人统称为承包人。
建设工程合同因其标的是建设工程，而建筑产品一般来说体积庞大，其形成需要消耗大量的人力、物力和财力，一次性投资数额巨大，建设周期长等特点，这决定了建设工程合同涉计的内容复杂繁多，其合同文本一般涉及的法律问题庞杂且与专业技术问题交织在一起，更增加了其复杂性及难度，各国及建设工程的专业协会纷纷依据实践及经验编纂合同范本以降低合同起草及谈判成本，并为合同履行中产生的纠纷起到了定纷止争的作用。
国内通行的版本是由国家建设部和国家工商行政管理局依据《合同法》和《建筑法》编纂的《建设工程施工合同（示范文本）》。
国际上通行的是FIDIC合同条件，FIDIC是法语国际咨询工程师联合会法文的缩写。
FIDIC合同条件它虽然不是法律，也不是法规，但它是全世界公认的一种国际惯例。
它伴随着世纪的进程经历了从产生到发展、不断完善的过程。
FIDIC合同条件第1版于1957年、第2版于1963年、第3版于1977年、1988年及1992年作了两次修改，习惯对1988年版称为第4版。
1999年国际工程师联合会根据多年来在实践中取得的经验以及专家、学者的建议与意见，在继承以往四版优点的基础上进行重新编写（下称新编FIDC合同条件）。
新编FIDIC合同一套四本：《施工合同条件》、《生产设备和设计—施工合同条件》、《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》与《简明合同格式》。
FIDIC合同条件侧重保护承包商的利益，我国合同范本因其内核是借鉴FIDIC条款，亦侧重保护承包商的利益。
结合两个案例，就其中涉及的工期问题、工程款等问题，分别依据我国《建设工程合同示范文本》和新编FIDIC合同条件中相应规定分析如下：一、关于工期问题（一）工期顺延的法律及合同条件规定：1. FIDIC 合同条中工期可以顺延的情况为：(a) 一项变更（除非已根据第款【变更程序】商定对竣工时间作出调整）或其他合同中包括的任何一项工程数量上的实质性变化；(b) 导致承包商根据本合同条件的某条款有权获得延长工期的延误原因； (c)异常不利的气候条件；(d) 由于传染病或其他政府行为导致人员或货物的可获得的不可预见的短缺；或 (e) 由雇主，雇主人员或现场中雇主的其他承包商直接造成的或认为属于其责任的任何延误、干扰或阻碍。
2. 我国法律中关于工期的规定《中华人民共和国合同法》第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条：建筑工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期时间。
3. 我国《建设工程施工合同（示范文本）》中关于工期的规定，合同１３、工期延误因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
承包人在款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
（二）工期延误法律分析无论是FIDIC合同条件，还是我国法律及《建设工程施工合同（示范文本）》都为厘清工期延误的责任，进行了详细的规定。
从前述规定中可以看出，导致承包方工期顺延的情形主要是两个方面，一是发包方因工程变更、开工条件不具备、未按时审批和支付工程款所引起的工期延误；另一方面是，由于不可抗力导致的工期延误。
前一方面是由于发包方的过失或故意所导致的，理应由发包方承担工期延误的后果，而不应由承包方承担。
后一方面，由于不可抗力是不可归责于承包方的原因导致的工期延误，其后果亦不能由承包方承担。
尽管从理论层面分析是如此的清晰和明了，但在实践中由于导致工期的延误的原因力往往不是单纯来自发包方或承包方，从而导致工期延误的责任划分往往很难达成一致。
这一点从两个案例中亦可见一斑。
现结合案例分析如下：案例一（广州某有限公司诉某工程局工程纠纷仲裁一案）、承包方认为，发包方未能按时解决拆迁补偿问题以及由此引发被拆迁民众阻碍施工排水，是导致工期延误的两个主要原因。
而发包方认为，承包方因运送施工用砂石手续不全且未能解决好施工排水问题，是导致工期延误的主要原因。
双方各执一词，最后，仲裁庭认定，是双方的混合过错导致工程延期，故由双方按份承担由此造成的经济损失。
案例二（安徽第七建筑工程公司诉上海枫叶置业有限公司工程纠纷一案）、承包方认为，发包方没有办妥相关手续，致工程处于半停工状态，并且，发包方将应当由承包方发包的水、电、煤气和消防项目擅自发包给他人，亦影响了整体工程的验收，也是导致工期延误的原因。
另外，由于发包方在接到承包方的竣工资料后未能及时进行竣工验收亦是工期延误的主要原因。
而发包方认为，发包方手续的不完备和将工程分包给别人均不构成工期延误的原因。
并坚持认为，工期结束日应以竣工验收日为准。
最终法院也是综合考虑导致工期延误的原因力后进行了责任划分。
总之，尽管有法律和合同条款关于工期顺延的详细规定，但仍无法穷尽各类情形。
因此，笔者认为，在建设施工合同中，应依据当时合同的实际状况和特点，分析出更易产生工期顺延的情形，将之写进合同的专用条款中，以利于定纷止争。
另外，笔者认为，施工现场人员严格履行合同和有意进行证据保全的意识，同样有利于双方分清责任和弥补合同约定的不足。
应该特别指出的是，承包方是工期顺延的举证方，不仅应注意工期索赔证据的保全，还应在合同约定的期限内进行索赔，否则，同样丧失工期顺延的权利。
二、工程款支付法律规定（一）工程款结算的法律及合同条件规定1、 FIDIC条款12条测量和估价中详细了阐述了工程量确定的具体方法和步骤，极具可操作性，亦避免了引用各国国内法而导致的司法冲突。
[2]2、我国法律规定：1)、《中华人民共和国建筑法》第十八条：建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。
公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。
发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。
2)、《中华人民共和国合同法》第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
3)、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
第二十二条当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。
3、《建设工程施工合同（示范文本）》中的规定合同２５、工程量的确认承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。
工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。
对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
（二）、工程结算及支付法律分析无论是国内还是国际的工程实践，先确认工程量再以此为基础确认工程总价是普遍和通行的做法。
工程量的确认以双方经过确认的为准，如果双方有争议的，国内一般参照国家或地方计价方法进行结算。
在工程施工过程中的进度款，以承包方向发包方提交并经发包方确认的工程量为基础，按合同约定的比例支付。
对于工程量的确定各国均不仅尊重双方在合同中达成的合意，而且尊重在合同履行过程中就对某部分工程量或计价方式做出的约定，因为这同样是双方达成一致的合意，理应尊重。
即使是对合同的部分变更亦因其是双方合意的结果，而被尊重，不被司法所干涉。
各国为避免谈判的成本和发包方利用其优势地位造成合同失去公允，而最终导致危害到最终业主的利益，通行的做法是，就上述惯例以合同中通用条件的方式列明。
工程款的结算被誉为工程施工中的重大争议焦点之一，以下将结合两个工程案例分析之。
案例一（广州某有限公司诉某工程局工程纠纷仲裁一案）、该案中双方对已经双方书面确认的工程量及计价方法均没有异议，但对双方未进行书面确认的增加的工程量各执己见。
承包人认为，增加的工程量（滑坡部分）一经发包方聘请的监理工程师认可便视为已征得发包方同意。
而发包人认为，监理工程师无权对增加的工程量进行确认，一是因为监理工程师只有在发包方有明确授权的前提下才能实施此权利，而该案中监理工程师无此授权；二是因为增加的工程量并不一定是由发包方的原因导致的工程量增加，而该案中滑坡部分的工程量是由于承包方施工不利导致增加的工程量，当然不应由发包方承担该责任。