【2019年整理】一建法规历年真题汇总
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (附解析)
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (附解析) 考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是( )。
A．已经取得安全生产许可证B．办理了工程质量监督手续C．有满足施工需要的施工图纸D．已经取得规划许可证2、评标委员会在对某工程建设项目投标文件评审过程中，发现某投标文件的投标报价组成中某分项工程单价有明显的小数点错位，导致单价与工程量的乘积结果与总价不一致，对此问题的处理原则是（）。
A.以总价为准，修改单价B.以单价为准，修改总价C.按照废标处理D.要求投标人澄清3、关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )。
A,建设单位不得调整合同工期B,需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续C,建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D,建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。
4、建设单位申请施工许可证时，向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足（）。
A.施工需要开通过监理单位审查B.施工需要并规定通过了审核C.编制招标文件的要求D.工程竣工验收备案的要求5、关于人身保险合同的说法,正确的是( )。
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费6、划拨土地使用权只能由( )人民政府依法批准。
2019年一级建造师《法规》真题及答案全
2019年一级建造师《法规》真题及答案全1.在工程建设中，施工企业与建设单位形成的是民事商事法律关系。
2.不同行政法规对同一事项的新旧规定不一致时，由国务院司法行政部门裁决。
3.法人进行民事活动的物质基础是有必要的财产或经费。
4.关于表见代理，正确的说法是表见代理对本人产生有权代理的效力。
5.建设工程中的代理主要是合同代理，代理人不得直接转托他人代理。
6.建设用地使用权在土地交付时设立。
7.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人。
8.设计错误引起的缺陷和地震引起的损失属于建筑工程一切保险范围。
9.中止施工满6个月的，在建工程恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证。
10.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请，合格后出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证。
A。
工程施工管理文件必须由注册建造师本人签字并加盖执业印章才能修改。
B。
注册建造师有权保管和使用自己的注册证书和执业印章。
C。
注册建造师可以在聘用单位业务范围之外从事执业活动。
D。
高校教师不可以以注册建造师的名义执业。
18.当事人提出证据证明存在以下情形时，人民法院应当准许重新鉴定：A。
经质证认定不能作为证据使用；B。
鉴定人员工作有瑕疵；C。
鉴定程序违法；D。
鉴定结论依据不足。
19.关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法，正确的是：A。
可以进入监督单位检查特种设备；B。
对存在事故隐患的特种设备可以实施查封、扣押；C。
对违反安全技术规范要求的行为可以责令改正；D。
为统计安全生产信息，不能复制特种设备使用单位的合同。
20.关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是：A。
不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的不需要拆除；B。
监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当向建设单位报告；C。
不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位应当停工建设；D。
监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当向有关行政部门报告。
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 附解析
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题附解析考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、下列纠纷中，适用《仲裁法》仲裁的是( )。
A．继承纠纷B．对罚款不服发生的纠纷C．总分包之间的合同纠纷D．劳动合同纠纷2、某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。
2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。
2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。
则利息起算日为( )。
A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日3、项目经理王某经考试合格取得了一级建造师资格证书，受聘并注册于一个拥有甲级资质专门从事招标代理的单位，按照《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名义从事c )。
A. 建设工程项目总承包管理B. 建设监理C. 建设工程项目管理服务有关工作D. 建设工程施工的项目管理4、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。
该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。
Ａ.行政处罚Ｂ.行政裁决Ｃ.行政处分Ｄ.行政强制5、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担6、根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是( )。
2019年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析
2019 一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析一、单项选择题1. 下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。
.A. 招标代理B •采购代理C •诉讼代理D.指定代理【答案】D【解析】本题考查的是代理的法律特征和主要种类。
指定代理属于根据人民法院或有关单的指定而发生的代理。
2. 下列物权中，不属于用益物权的是（）。
A. 土地所有权B •土地承包经营权C •建设用地使用权D •地役权【答案】A【解析】本题考查的是物权的法律特征和主要种类。
用益物权包括土地承包经营权、建设地使用权、宅基地使用权和地役权。
3. 某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000 元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。
A. 建设用地使用权B .地役权C .相邻权D .宅基地使用权【答案】B【解析】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。
地役权是指为使用自己不产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。
4. 国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。
A. 占有权B .使用权C .收益权D .所有权【答案】D【解析】本题考查的是土地所有权、建设用地使用权和地役权。
我国实行土地的社会主义有制。
5. 按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）。
A. 债B .所有权C .知识产权【解析】本题考查的是债的基本法律关系。
人之间产生的特定权利和义务关系。
债是按照合同的约定或者按照法律规定， 在当 事注册商标有效期为 10 年，自核准注 D.担保物权答案】 A6. 关于知识产权的说法，正确的是（） 。
A .知识产权是权利人对其创造的智力成果依法 享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C .我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】 A【解析】本题考查的是知识产权的法律特征。
2019一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案(完整版)
2019一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案（完整版）1.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系参考答案： B2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。
A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会参考答案： A3.法人进行民事活动的物质基础是（）A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所参考答案： C4.关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理参考答案： C5.建设用地使用权自（）时设立。
A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记参考答案： D7.关于不动产物权的说法，正确的是（）。
A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效参考答案： A8.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是（）。
A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不善引起的保险财产本身的损失D.非外力引起的机械装置本身的损失参考答案：B9.关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。
A.中止施工经核验符合条件期间，由于建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验参考答案：A10.关于建筑工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。
2019年一建《法规》真题与解析
2019年全国一级建造师执业资格考试试卷《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的选项中。
只有1个最符合题意）1.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系【参考答案】B【新思维解析】在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。
A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会【参考答案】A【新思维解析】根据《立法法》第85条第2款的规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决3.法人进行民事活动的物质基础是（）A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所【参考答案】C【新思维解析】有必要的财产和经费是法人进行民事活动的物质基础。
4.关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为的,属于表见代理【参考答案】B【新思维解析】表见代理是指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象,而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
《合同法》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。
5.关于建设工程中代理的说法,正确的是（）A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为,不得代理D.建设工程中为了被代理人的利益,代理人可以直接转托他人代理【参考答案】C【新思维解析】《民法总则》规定,民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。
2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》答案及解析
2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析一、单项选择题1.B 【解析】在建设活动中，各类民事商事主体，如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关系。
合同关系就是一种民事商事关系。
2.A 【解析】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
3.C 【解析】法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。
法人的组织机构是指对内管理法人事务、对外代表法人进行民事活动的机构。
法人的住所则是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据。
法人以其主要办事机构所在地为住所。
依法需要办理法人登记的，应当将主要办事机构所在地登记为住所。
有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
5.C 【解析】表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。
本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。
本人不能以无权代理为抗辩。
本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。
5.C 【解析】《民法总则》规定，民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。
依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。
6.D【解析】设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。
建设用地使用权自登记时设立。
7.A 【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。
经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。
依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。
不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (附答案)
2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (附答案) 考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( )。
A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下2、2014年2月1日,某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期为5月1日。
2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。
后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。
该建筑工程一切险的保险生效日为( )。
A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日3、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。
A.施工单位B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定4、某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场施工作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。
A.所有权B.自物权C.用益物权D.担保物权5、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元．A.180B.200C.240D.3006、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是( )。
A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员7、施工企业取得法人资格的时间为（）。
2019一级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案
2019一级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案第1部分：单项选择题，共65题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（ ）。
A)撤销安全生产许可证B)责令停业C)暂扣安全生产许可证D)处以罚款答案:C解析:P224本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。
安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。
2.[单选题]不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。
A)国务院B)最高人民法院C)国务院司法行政部门D)全国人大常委会答案:A解析:P1-6本题考查的是法的效力层级。
行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
3.[单选题]当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（ ）。
A)经质证认定不能作为证据使用的B)鉴定人员工作有瑕疵的C)鉴定程序违法的D)鉴定结论依据不足的答案:A解析:P339-343本题考查的是证据的种类。
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。
4.[单选题]在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（ ）。
A)开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B)占用保护规划确定保留的园林绿地C)在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动D)修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库答案:C解析:P217-219本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。
《历史文化名城名镇名村保护条例》25条规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。
一级建造师2019年真题及答案汇总一建法规经济公路工程市政项目管理建筑工程真题及答案汇总全套
2019 年一级建造师《机电工程管理与实务》考试真题及答案一：单项选择题（共20 题，每题1 分，每题的备选项中只有一个最符合题意）1．下列管材中，属于金属层状复合材料的是（） P4A．镍基合金钢管B．衬不锈钢复合钢管C．铝塑复合钢管D．衬聚四氟乙烯钢管【参考答案】B2．关于互感器性能的说法，错误的是（）P24A．将大电流变换成小电流B．将仪表与高压隔离C．使测量仪表实现标准化D．可以直接测量电能【参考答案】D3.关于工程测量的说法，错误的是（）P25A．通常机电工程的测量精度高于建筑工程B．机电工程的测量贯穿与工程施工全过程C．必须对建设单位提供的基准点进行复测D．工程测量工序与工程施工工序密切相关【参考答案】C4.锅炉钢结构组件吊装时，与吊点选择无关的是（）P110A．组件的结构强度和刚度B．吊装机具的起升高度C．起重机索具的安全要求D．锅炉钢结构开口方式【参考答案】D5.关于自动化仪表取源部件的安装要求，正确的是（）P125~126A．合金钢管道上的开孔采用气割加工B.取源部件安装后与管道同时进行压力试验C．绝热官道上安装的取源部件不应露出绝热层D．取源阀门与管道的连接采用卡套式接头【参考答案】B6.用氯丁乳水泥砂浆衬里的防腐蚀方法属于（）P135A．介质处理B．缓蚀剂C.覆盖层D．电化学保护【参考答案】C7.关于保温结构的说法，正确的是（）P142A．保冷结构与保温结构相同B．保温结构任何条件下都不需要防潮C．保冷管道与保温管道各层的功能不同D．保温结构与保冷结构的热量流动方向相反【参考答案】D8.施工阶段项目成本控制要点包括（）P333A．落实成本计划B．成本预测C．成本计划分解D．成本考核【参考答案】A9.电梯制造厂提供的资料不包括（）P207A．井道布置图B．产品合格证明文件C．电梯使用说明D．电梯安装方案【参考答案】D10.下列属于气体灭火系统组成的是（）P216A．储存装置B．发生装置C．过滤装置D．混合装置【参考答案】A11.设备采购实施阶段的工作不包括（）P260A．报价与评审B．接受请购文件C．催交与检验D．编制采购计划【参考答案】D12.以下施工组织设计的编制依据中，不属于工程文件的是（）P273A．施工图纸B．标准规范C．技术协议D．会议纪要【参考答案】B13.下列关于保修期的说法，符合规定的是（）P428A．保修自竣工验收合格之日计算B．电气设备工程的最低保修期为3 年C．供暖管道的最低保修期为1 年D．给排水管道工程的最低保修期为5 年【参考答案】A14.不合格品经设计单位检测满足使用要求，可采取的处理方式是（）P388A．返修处理B．返工处理C．不作处理D．降级使用【参考答案】C离心式给水泵试运转后，不必进行的工作是（）P406 A．关闭泵的入口阀门B．关闭附属系统的阀门C．清水冲洗泵D．排除积液【参考答案】C15.关于计量器具的使用管理规定，正确的是（）P434A．计量器具的测量极限误差大于被测对象所能允许的极限误差B．检测器具应采用相同的防护措施混合存放C．封存的计量器具办理启用手续后不需检定D．对检定标识不清的计量器具应视为不合格【参考答案】D16.临时用电组织设计的主要内容不包括（）P439A．电费的计算方式B．电源的接线位置C．配电箱的安装位置D．电路接线系统图【参考答案】A17.产地存储库与使用单位之间的油气管道属于（）P447A．动力管道B．工业管道C．公用管道D．长输管道【参考答案】D18.自动化仪表安装工程中，主控制室的仪表分部工程不包括（）P459A．取源部件安装B．仪表线路安装C．电源设备安装D．仪表盘柜安装【参考答案】A19.属于安装工程一般项目的是（）P486A．保证主要使用功能要求的检验项目B．保证工程安全、节能和环保的检验项目C．因无法定量而采取定性检验的项目D．确定该检验批主要性能的检验项目【参考答案】C二、多选题（共10 题，每题 2 分。
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案)
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案) 考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于质量保证金预留的说法,正确的是（）。
A.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管2、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。
A.暂停施工，并及时报告建设单位B.暂停施工，并及时报告有关主管部门C.整改，并及时报告建设单位D.整改，并及时报告有关主管部门3、根据《大气污染防治法》的规定，在人口密集区的施工现场，禁止( )。
A．向大气排放含有毒物质的废气B．焚烧沥青C．向大气排放粉尘D．使用产生恶臭气体的物质4、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。
后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。
对施工单位的请求，人民法院正确的做法是( )。
A．尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持B．由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持C．未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持D．由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持5、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去．在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。
2019年一建《法规》真题及答案
2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析全科一建真题下载一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意。
）1.在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系【答案】B【解析】建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系。
建设民事商事法律关系，是建设活动中由民事商事法律规范所调整的社会关系。
在建设活动中，各类民事商事主体，如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关系。
合同关系就是一种民事商事关系。
2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会【答案】A【解析】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
3.法人进行民事活动的物质基础是（）A.有自己的民称B.有自己的组织机构C.有必要的财产和经费D.有自己的住所【答案】C【解析】有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则将不能被批准设立或者核准登记。
4.关于表见代理的说法，正确的是（）A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理【答案】C【解析】表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。
本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。
本人不能以无权代理为抗辩。
本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。
2019年一级建造师《法规》真题及答案全
一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）.A。
刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决.A.国务院B。
最高人民法院C.国务院司法行政部门3.法人进行民事活动的物质基础是( )。
A。
有自己的名称B.有自己的组织机构C。
有必要的财产或经费D.有自己的住所4.关于表见代理的说法，正确的是（）。
A。
表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理5。
关于建设工程代理的说法，正确的是( ）。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C。
建设工程中应当由本人实施的民事法律行为，不得代理D。
建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接转托他人代理6。
建设用地使用权自( ）时设立。
A。
土地交付B。
支付出让金C.转让D.登记7.关于不动产物权的说法,正确的是( ）。
A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B。
不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D。
未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效8.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是( ).A。
设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C。
工艺不善引起的保险财产本身的损失D。
非外力引起的机械装置本身的损失9.关于核验施工许可证的说法,正确的是( ).A。
中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的,在建工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核验10。
2019年一级建造师建设工程法规真题与答案--个人整理完整版
2019 年度全国一级建造师执业资格考试试卷建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共70 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1. 在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）。
A、刑事法律关系B、民事商事法律关系C、社会法律关系D、行政法律关系【参考答案】 B2.不同行政法规对同一事项的新的一殷规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何使用时，由（）裁决。
A、国务院B、最高人民法院C、国务院司法行政部门D、全国人大常委会【参考答案】 A3.法人进行民事活动的物质基础是( )。
A、有自己的名称B、有自己的组织机构C、有必要的财产或经费D、有自己的住所【参考答案】 C4.关千表见代理的说法，正确的是（）。
A、表见代理属千无权代理，对本人不发生法律效力B、表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C、表见代理对本人产生有权代理的效力D、第三人明知行为人无权代理权仍与之实施民事法律行为，属千表见代理【参考答案】 C5.关千建设工程中代理的说法正确的是( )。
A、建设工程合同诉讼只能委托律师代理B、建设工程中的代理主要是法定代理C、建设工程中应当由本人实施的民事法律行为不得代理D、建设工程中，为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理【参考答案】 C6.建设用地使用权自（）时设立。
A、土地交付B、支付出让金C、转让D、登记【参考答案】D7.关千不动产物权的说法，正确的是( )。
A、依法属千国家所有的自然资源，所有权可以不登记B、不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C、不动产物权的转让在合同成立时发生效力D、未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【参考答案】 A8.关千国家所有的文物的说法，正确的是( )。
A.遗存千公悔区域内起源千中国的文物，属千国家所有B.国有不可移动文物的所有权，因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓拌、石窟寺，属千国家所有D. 属千国家所有的可移动文物的所有权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变【参考答案】 C9.关千施工合同变更的说法，正确的是（）A、施工合同变更应当办理批准、登记手续B、工程变更必将导致施工合同条款变更C、施工合同非实质性条款的变更无须双方当事人协商一致D、当事人对施工合同变更内容约定不明确的，推定为未变更【参考答案】D10.关千建设工程见证取样的说法，正确的是（）。
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (附答案)
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (附答案) 考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《工程建设国家标准管理办法》规定，下列技术要求中，应当制定国家标准的是( )。
A．工程建设勘察、规划、设计、施工及验收等行业专用的质量要求B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求C．工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求D．工程建设行业专用的信息技术要求2、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。
A.建设行政主管部门B.省级人民政府C.县级以上人民政府D.环境保护主管部门3、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：( )。
A．请求解除合同B．请求返还财产C．请求确认物权D．请求赔偿损失4、某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10日和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。
A. 2010年4月1日B. 2010年10月1日C. 2010年4月15日D. 2010年10月15日5、在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。
在下列解决方式中，由( )主持或参与的调解，属于行政调解。
2019年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案(完整可复制)
2019年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案第1题单项选择题（每题1分，共70题，共70分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1、在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）A、刑事法律关系B、民事商事法律关系C、社会法律关系D、行政法律关系正确答案:B答案解释:建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系。
在建设活动中，各类民事商事主体，如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关系。
合同关系就是一种民事商事关系。
2、不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A、国务院B。
最高人民法院C、国务院司法行政部门D、全国人大常委会正确答案: A答案解释:本题考查的是法的形式和效力层级。
行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
3、法人进行民事活动的物质基础是（）A、有自己的名称B、有自己的组织机构C、有必要的财产或经费D、有自己的住所正确答案: C答案解释:有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
4、关于表见代理的说法，正确的是（）A、表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B、表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C、表见代理对本人产生有权代理的效力D、第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理正确答案: C答案解释:表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为， A错误， C正确；表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。
本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。
本人不能以无权代理为抗辩。
2019年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案)
2019年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案) 考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自( )。
之日起计算A、注册商标申请人寄出申请书B、商标局收到申请书C、公告发布D、核准注册2、某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场施工作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）。
A.所有权B.自物权C.用益物权D.担保物权3、据《税税收征收管理法》，税务登记内容发生变化，纳税人应当自办理工商变更登记之日( )。
日内，向税务机关申报办理变更税务登记。
A.30B.45C.15D.604、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( )。
A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下5、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。
A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同6、根据《建筑企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是( )。
A.建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B.建筑企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D.房屋建筑施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级7、甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
答为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。
A.10B. 20C. 30D. 50
题5.建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设★单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利
B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作
C王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D•李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女 士提升为市场部部长
11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）
A、应追究王某的刑事责任B、可追究王某的民事责任
C不应追究王某的行政责任D应追究王某的劳动责任
21、 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。
国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度
土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝
打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工
在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作
A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定D.实际达到的资质条件核定
10.2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中
不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。
A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同
A竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时
C竣工验收时D交付使用时
12.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。
A按中标无效处理B、视为放弃投标C按废标处理D视为放弃中标项目
13.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休
假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向
一、单项选择题（共70题，毎题1分，毎题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用 时，由（）裁决
A.国务院主管部门B.最高人民法院C国务院D全国人大常委会
2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，封合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某
王某支付加班费合计（）元。
A 560B、1360C 800D 1120
14.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。
A施工企业项目经理、现场监理工程师
B、施工企业技术负责人、建设单位负责人
C施工企业技术负责人、总监理工程师
D建设单位负责人、总监理工程师
15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）
A甲应支付相应部分报酬B、甲不得中途要求乙停止制作
C甲应支付全部约定报酬D甲不用赔偿乙的损失
17.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）
A管制B、赔偿损失C返还财产D罚款
18.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的 是（）
A第三人就完成的工作成果向定作人负责
B、承揽人不再承担责任
下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。
对本单位的安全生产工作提出建议
接受安全生产教育和培训 发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 拒绝违章指挥和强令冒险作业
A甲可向法院申请恢复原判决的执行B、甲应向乙住所地法院提起民事诉讼
C由法院执行和解协议D由法院依职权恢复原判决的执行
20.某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它 公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一 般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）
签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。
线A.合法行为B.无权代理C不正当竞争D滥用代理权
3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C由第三人自己承担损失
D.由代理人独自向第三人承担责任
A建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任
B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D分包单位只对总承包单位承担责任
16.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法，正确的是（）
★A.侵权B.合同C无因管理D•不当得利
8.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并 送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.建设单位或工程监理单位B.施工项目技术负责人
C施工企业质量管理人员D质量监督部门
9.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。
是（）。
A.相邻权B.地役权C土地出租权D建设用地使用权
6.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以 清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）
A.抵押权B.质押权C留置权D所有权
7.在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担 连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债
C承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任
D承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责
19.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定： 将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月
后，乙并未履行协