商品房购房合同书样本(示范合同)
商品房购买合同书示范文本5篇
商品房购买合同书示范文本5篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________鉴于甲、乙双方就购买位于________________的商品房事宜，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，本着公平、诚实、守信的原则，经双方充分协商，达成如下合同条款：一、房屋基本情况1. 甲方出售的商品房位于_________________________，具体房号为____________，户型为____________，建筑面积为____________平方米。
2. 房屋产权情况：该房屋为甲方合法所有，已取得房屋所有权证，产权年限为______年。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价款为人民币（大写）_________________________元整，（小写）__________元。
2. 乙方按以下第______种方式支付房款：（1）一次性付款：乙方在签订本合同时支付全部房款。
（2）分期付款：乙方在签订合同时支付首付款，余款在______年______月______日前支付完毕。
（3）贷款支付：甲乙双方同意按照银行贷款方式支付房款。
三、房屋交付及产权登记1. 甲方应当在______年______月______日前将房屋交付给乙方。
如甲方逾期交付，需按日向乙方支付总房款万分之______的违约金。
2. 甲方应当在房屋交付后______日内，将房屋所有权转移给乙方，并办理产权登记手续。
若因甲方原因未能如期办理产权登记，甲方应承担违约责任。
四、房屋质量及保修责任1. 甲方应保证所售房屋的质量符合国家相关标准。
若房屋存在质量问题，乙方有权要求甲方修复或赔偿。
2. 甲方在房屋交付后承担保修责任，保修期限为______年。
保修期内，因房屋质量问题产生的维修费用由甲方承担。
五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付房款，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付违约金。
商品房购房合同范本5篇
商品房购房合同范本5篇篇1商品房购房合同范本买卖双方自愿签订本合同，以诚实信用、平等自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协商一致，于____年____月____日签订以下条款，供各方共同遵守。
一、卖方基本情况姓名（或名称）：注册地：法定代表人（或负责人）：联系地址：联系电话：二、购买房屋基本情况房屋位置：建筑面积：产权性质：房屋用途：装修标准：售楼许可证编号：三、房屋价格及交付条件1.房屋总价：人民币____元整。
2.首期付款：人民币____元整。
3.中期付款：人民币____元整（约定时间）。
4.尾款：人民币____元整（约定时间）。
5.房屋交付日期：自本合同签订之日起____年____月____日内。
6.房屋交付状态：按照双方约定的标准和时间进行交付，出现延误情况的，双方协商解决。
四、权利和义务1.卖方权利和义务：（1）按照双方约定的时间和标准交付房屋；（2）如有质量问题，承担维修及赔偿责任；（3）卖方应当保证出售的商品房房产权真实、完整；（4）其他约定。
2.买方权利和义务：（1）按照约定时间和金额支付购房款项；（2）必须按照约定的标准接收房屋；（3）接收房屋后应当妥善保管，并按时缴纳相关费用；（4）其他约定。
五、违约责任1.如果一方未能按本合同的约定履行义务，使对方不能实现本合同目的的，应当承担违约责任。
2.买方违约责任：（1）未按时付款的，按每天____‰的标准向卖方支付滞纳金；（2）其他约定。
3.卖方违约责任：（1）交付房屋不符合合同约定的，按照实际情况承担责任；（2）其他约定。
六、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。
七、其他事项1.本合同自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。
2.本合同一式两份，双方各执一份。
3.本合同相关附件及条款如有补充或修改，须经双方协商一致并签字确认。
买方签字（盖章）：卖方签字（盖章）：签订日期：____年____月____日以上是关于商品房购房合同范本的相关内容，希望对大家有所帮助。
商品房购房正式合同模板(6篇)
商品房购房正式合同模板出卖人向买受人出售其开发建设的房屋，双方当事人应当在自愿、平等、公平及诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》等法律、法规的规定，就商品房买卖相关内容协商达成一致意见，签订本商品房买卖合同。
第一章合同当事人出卖人：_____通讯地址：_____营业执照注册号：_____企业资质证书号：_____法定代表人：_____ 联系电话：_____ 买受人：_____证件类型：身份证号码：_____出生日期：____年____月____日，性别：_____通讯地址：_____联系电话：_____第二章商品房基本状况第一条项目建设依据1.出卖人以____方式取得坐落于_____地块的建设用地使用权。
该地块国有土地使用权证号为_____，土地使用权面积为_____。
买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为_____，土地使用权终止日期为____年____月____日。
2.出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目核准名称为_____，建设工程规划许可证号为_____，建筑工程施工许可证号为_____。
第二条销售依据该商品房已取得《房屋所有权证》，《房屋所有权证》证号：__________________________________________________________。
第三条商品房基本情况1.该商品房的规划用途为【住宅】【办公】【商业】。
2.该商品房所在楼栋的主体建筑结构为_____，建筑层数为_____层，其中地上_____层，地下_____层。
3.该商品房为第一条规定项目中的____单元_____层____号。
4.该商品房的房产测绘机构为，其预测建筑面积共____平方米，其中套内建筑面积____平方米，共有分摊建筑面积____平方米。
该商品房层高为_____米，有____个阳台，其中____个阳台为封闭式，____个阳台为非封闭式。
商品房购房合同书范本6篇
商品房购房合同书范本6篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的商品房事宜，达成如下协议：一、项目基本情况甲方所售房屋位于_________________________（详细地址），项目名称为_________，建筑总面积约为______平方米。
房屋产权年限为______年。
该项目已取得商品房预售许可证。
二、商品房基本情况乙方购买甲方开发的第_____幢_____单元_____号房，房屋类型为______，房屋结构为______，建筑面积为______平方米，套内面积为______平方米。
房屋平面图及其四至见合同附件一。
该房屋的内部设施详见合同附件二。
房屋的装饰、设备标准应符合附件三的标准。
房屋平面图及整个项目总平面图见合同附件。
乙方购买该房屋的总房款为人民币______元整（大写）。
三、付款方式及期限乙方应按照以下方式支付购房款：1. 一次性付款：乙方在签订本合同时支付全部房款人民币______元整（大写）。
2. 分期付款：乙方在签订本合同时支付首付款人民币______元整（大写），剩余房款人民币______元整（大写）在房屋交付前付清。
3. 贷款方式：乙方通过银行贷款方式支付购房款，首付款人民币______元整（大写），剩余房款人民币______元整（大写）通过银行贷款支付。
四、交付期限及条件甲方应当在______年______月______日前将符合本合同约定的商品房交付乙方使用。
如遇不可抗力因素导致延期交付，甲方应在不可抗力发生之日起______日内告知乙方。
甲方交付的房屋应经过竣工验收合格并符合本合同约定的条件。
五、违约责任如甲方未按期交付房屋，则自逾期之日起，每日按乙方已支付房款的万分之_____支付违约金；若逾期超过_____个月，乙方有权解除合同，甲方应退还全部已付房款并支付违约金。
商品房购房合同范本5篇
商品房购房合同范本5篇第1篇示例：商品房购房合同范本合同编号：______________甲方（出卖人）：__________ 乙方（购房人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就乙方购买甲方（以下简称“出卖人”）所建商品房（以下简称“该房屋”）达成如下条款，以示双方权利义务明确，特立此合同，供双方遵守：第一条房屋基本情况1. 该房屋位于_______________________ ，具体楼栋号及房号为_______________，建筑面积约为______ 平方米，套内建筑面积约为______ 平方米，总价为人民币__________ 元整（￥_____________）。
2. 该房屋建筑结构为_______________________，土地使用权属于______________ ，建成年份为_________年。
第二条交易方式1. 该房屋属于产权类型为_______________________，乙方购买该房屋需一次性付清房款。
2. 房款支付方式：乙方应在签订本合同之日起______日内，向甲方支付人民币__________元（首付款），余款最迟支付时间为__________。
第三条房屋交付1. 甲方承诺在签订本合同之日起______日内办理该房屋的产权登记手续，并在乙方支付房款后向乙方交付该房屋。
2. 甲方交付该房屋时，应将该房屋的相关证件（包括房屋产权证、规划许可证、建设工程规划许可证等）一并交付给乙方。
第四条房屋状况及质量保证1. 乙方有权在收到房屋交付后______日内，对该房屋进行验收。
若发现质量问题，应及时向甲方提出，并要求甲方负责维修或更换。
2. 在房屋质量保修期内（一般为_____年），甲方应对房屋的主体结构、设备设施等质量问题进行免费维修，并承担相关费用。
第五条违约责任1. 若甲方违约，导致无法交付房屋或交付的房屋存在质量问题，甲方应承担违约责任，并退还乙方已支付的全部房款。
商品房购房合同书样书5篇
商品房购房合同书样书5篇第1篇示例：商品房购房合同书合同编号：GF2022001甲方（买方）：______________ （以下简称买方）证件号码：______________根据《中华人民共和国合同法》、《物权法》等相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理的基础上，就购买以下具体商品房达成如下协议：一、商品房基本信息及交易价格1. 商品房基本信息地址：______________房屋面积：_______平方米房屋结构：__________产权性质：__________其他特征：__________2. 交易价格商品房总价为人民币___________元整（￥_________）。
二、交易方式及支付方式1. 交易方式甲方购买乙方所售商品房，所有权归乙方所有。
2. 支付方式（1）首付款：甲方自签署本合同之日起_____日内，支付商品房总价的____%作为首付款，即人民币_________元整（￥_________）；（2）尾款：甲方自首付款支付之日起_____日内，支付商品房总价的____%作为尾款，即人民币_________元整（￥_________）。
三、商品房交付及验收1. 交付时间商品房交付时间为签署本合同之日起_____日内。
2. 交付内容乙方将商品房交付给甲方，并向甲方提供全套配套设施和建筑质量保修书。
3. 验收标准甲方应当对收到的商品房进行验收，如发现质量问题，应当及时向乙方提出，并要求乙方进行整改。
四、商品房权属转移及产权登记1. 商品房权属转移商品房权属转移于乙方向甲方支付完毕商品房总价之日起。
2. 产权登记甲方应当依法办理商品房产权登记手续，产权证书由甲方负责办理，乙方应予协助。
五、违约责任1. 买方违约如甲方未按约定支付购房款项，则应承担支付违约金。
具体违约金为欠款金额的_____%。
六、其他约定1. 本合同自双方签署之日起生效，至商品房交付并办理完产权登记手续之日止。
2. 合同履行期间如有争议，应当协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房购买合同简单范本8篇
商品房购买合同简单范本8篇篇1甲方（卖方）：__________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：________________________乙方（买方）：__________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：________________________鉴于甲方是合法的商品房开发商，乙方有意购买甲方所开发的商品房，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下购房合同：第一条商品房基本情况甲方将位于__________的商品房出售给乙方。
该房屋的具体信息如下：房屋类型：_______；建筑面积：_______平方米；户型：_______；楼层：_______；房屋结构：_______。
房屋权属情况为已取得预售许可证。
第二条房屋价格及支付方式1. 房屋总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）乙方在签订本合同时支付定金人民币______元；（2）乙方在房屋交付前支付购房余款人民币______元。
第三条房屋交付期限及条件1. 甲方应当在乙方支付全款后的______天内，将房屋交付给乙方。
2. 交付时，甲方应提供房屋权属证书、商品房质量保证书等相关文件。
第四条违约责任1. 若甲方未按照约定时间交付房屋，应支付乙方违约金，每日违约金为总房价款的万分之______。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款，应支付甲方违约金，每日违约金为未付款项的万分之______。
第五条房屋质量及保修1. 甲方应保证房屋质量符合国家相关标准。
2. 房屋交付后，若乙方发现房屋存在质量问题，甲方应负责免费维修。
3. 保修期限为______年，自房屋交付之日起计算。
第六条产权登记及税费1. 甲方应在房屋交付后______天内，协助乙方办理产权登记手续。
商品房购房合同范本（五篇）
商品房购房合同范本卖方（以下简称甲方）：_____姓名：_____联系电话：_____共有人：_____联系电话：_____买方（以下简称乙方）：_____姓名：_____联系电话：_____第一条房屋的基本情况：甲方房屋坐落于_____;位于第_____层_____户，房屋结构为_____，房产证登记面积____平方米，地下室一间，面积____平方米，房屋权属证书号为_____。
第二条价格：以房产证登记面积为依据，每平米____元，该房屋售价总金额为____万元整，大写：_____。
第三条付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付定金____元整，大写：_____，____日内交付____万元（大写），余款____元（大写_____）在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起____日内，将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。
自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的____%向甲方支付违约金。
逾期超过____日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。
每逾期一天，甲方按累计已付款的____%向乙方支付违约金。
逾期超过____日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。
第七条关于产权过户登记的约定：甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。
如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起____天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的____%赔偿乙方损失。
商品房购房合同书范本6篇
商品房购房合同书范本6篇第1篇示例：商品房购房合同书范本甲方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）乙方：（开发商或房地产开发公司名称）地址：（开发商或房地产开发公司地址）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就乙方拟出售的房屋的货款及其他相关事宜达成如下协议：一、房屋基本情况乙方为开发商或房地产开发公司，合法拥有位于（房屋所在地）的该房屋产权，并有权出售。
该房屋的基本情况如下：地址：（房屋地址）建筑面积：（建筑面积）房屋用途：住宅产权证号：（产权证号码）其他约定事项：（如有）二、乙方的权利和义务1.乙方应当按照《商品房销售管理办法》的规定，保证所出售的房屋是合法的、符合要求的、质量良好的商品房，保证房屋及相关设施的质量和安全。
2.乙方应当按照国家相关规定，提供房屋的产权证、规划许可证、土地使用权证等相关证件，保证房屋的合法性，确保甲方能够取得合法产权。
3.乙方应当按照签订的合同和相关承诺，履行相应的义务，保证房屋按时交付，并提供相应的售后服务。
三、甲方的权利和义务1.甲方应当按照合同约定，按时足额支付房屋的货款，并承担相关税费、过户手续费等费用。
2.甲方应当在交房时验收房屋，确认房屋质量符合要求后，完成房屋的过户手续，并取得相关产权证等证件。
3.甲方应当在购房过程中，遵守国家法律法规及合同约定，不得擅自改变房屋用途、结构等，并应当履行相关维护、管理等义务。
四、房屋价格及支付方式1.房屋总价为（具体数字），甲方应当按照约定的时间和金额支付货款。
支付方式为：（分期付款/一次性付款/其他）。
2.支付方式的具体约定为：（如分期付款的支付时间和金额，或一次性付款的付款时间等）。
五、房屋交付时间和标准1.房屋的交付时间为（具体时间）。
乙方应当在此时间之前，将房屋按照相关合同约定的标准进行交付。
2.房屋的交付标准为：（具体描述交付标准，包括房屋的装修、设施、配套等）。
商品房购房合同范本5篇
商品房购房合同范本5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房一事，签订本合同，以资共同信守执行。
第一条项目基本情况本合同买卖所涉及的房地产是XXXX项目的A区或组团及其附属设施的特定范围的建设内容作为转让标的，乙方购买的商品房屋为上述房地产中的第XXXX组团XXXX栋XXXX单元XXXX层XXXX号房。
建筑面积预测为XXXX平方米（该面积系房地产产权登记机关实际测定面积前由甲方预测面积）。
具体面积待房地产产权登记机关实际测定后，以房地产产权登记机关实际测量并经甲乙双方共同确认后的面积为准。
购房总价款以实际测量面积计算。
第二条计价方式与付款时间篇2甲方（出卖人）：___________________乙方（买受人）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为明确责任，就乙方向甲方购买商品房，甲、乙双方达成如下协议：第一条项目建设依据第二条基本情况篇3甲方（出卖人）：________________乙方（买受人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商品房一事，签订本合同。
一、项目基本情况本合同所涉房地产项目名称为：________________，项目位置为：________________。
甲方已取得上述项目的合法开发建设和销售权利。
乙方对甲方所售房屋的位置、户型、朝向、建筑面积等有关事项已充分了解和认可。
二、商品房基本情况乙方购买甲方开发的商品房位于____层____号房，户型为____，建筑面积为____平方米，套内面积为____平方米。
购房合同范本商品房购房合同范本电子版5篇
购房合同范本商品房购房合同范本电子版5篇篇1购房合同范本甲方（卖方）：姓名：地址：联系电话：身份证号码：乙方（买方）：姓名：地址：联系电话：身份证号码：鉴于甲方是购房合同的卖方，乙方是购房合同的买方，双方本着公平、公正、自愿的原则，就甲方出售给乙方的商品房达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方出售的房屋位于______市______区______街______号，房屋结构为______，建筑面积为______平方米，套内面积为______平方米。
2. 甲方承诺该房屋权属清晰，无争议，无其他债权、债务纠纷。
二、房屋价格及支付方式1. 甲方出售该房屋的价格为人民币______元（大写：______元整）。
该价格包括房屋本身及附属设施、设备等的价格。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）签订合同时，乙方应支付定金人民币______元（大写：______元整）。
定金可抵作房款。
（2）在合同签订后______个工作日内，乙方应支付房款人民币______元（大写：______元整）。
剩余房款人民币______元（大写：______元整）应在办理房屋过户手续前支付完毕。
三、房屋交付及过户1. 甲方应在合同签订后______个工作日内，将房屋交付给乙方。
交付时，甲方应提供房屋钥匙、物业费用清单等相关资料。
2. 乙方应在房屋交付后______个工作日内，办理房屋过户手续。
过户时，乙方应提供身份证明、购房合同等相关资料。
四、违约责任及赔偿1. 甲方如未按照合同约定时间交付房屋，每逾期一天，应向乙方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。
逾期超过______天的，乙方有权解除合同，并要求甲方退还已支付的房款及定金。
2. 乙方如未按照合同约定时间支付房款，每逾期一天，应向甲方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。
逾期超过______天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
商品房购房合同书范本5篇
商品房购房合同书范本5篇第1篇示例：商品房购房合同书范本甲方：（购房者）乙方：（开发商）鉴于甲方自愿购买乙方开发的商品房，并且双方已就有关事宜达成一致意见，特订立本合同如下：第一条房屋基本情况甲方同意购买乙方位于（具体地址）的房屋，合同面积为（具体面积），具体户型为（具体户型），房屋所在楼层为（具体楼层），产权年限为（具体年限），属于（商品住宅/商业用房）、房屋建筑结构为（具体结构），其他主要建筑构造为（具体构造）。
第二条交付标准及方式乙方承诺按照国家相关标准和规定，将房屋交付给甲方，并确保房屋质量符合国家建筑标准，履行相关交付手续。
第三条房屋价格及支付方式1. 房屋总价为（具体总价），甲方需按照下列方式支付：a) 首付款：（具体首付款额度），需于签订本合同后（具体天数）内支付；b) 贷款金额：（具体贷款金额），甲方需在首付款支付后（具体天数）内向银行办理贷款手续，确保发放贷款；c) 尾款支付：剩余款项由甲方在开发商交付房屋时一次性支付。
2. 若甲方未能按照支付方式及时间支付房款的，应承担延迟付款的违约责任，同时应支付连带责任。
第四条房屋权属及过户1. 房屋所有权证办理：乙方在履约完毕后，应及时将房屋所有权证办理完毕并交付给甲方。
2. 过户手续：甲方应按时并配合乙方办理相关过户手续，并支付相关税费和过户费用。
第五条违约责任1. 一方未履行本合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿、支付滞纳金、支付延迟付款的违约金等；2. 一方毁约造成对方损失，应承担相应赔偿责任。
第六条争议解决本合同的订立、效力、解释和履行中发生的争议，由双方友好协商解决；如协商不成，应提交相关主管部门或仲裁委员会处理。
第七条其他1. 本合同自双方签字生效，持续有效；2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商或签署补充协议。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日以上为商品房购房合同书范本，双方应严格遵守合同约定，确保房屋买卖过程顺利进行，保障双方合法权益。
购买商品房购房合同范本5篇
购买商品房购房合同范本5篇篇1甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于甲、乙双方就购买甲方开发的商品房达成以下协议，为明确双方权利和义务，特制定本合同，以资共同遵守。
第一条合同标的1. 甲方同意出售给乙方位于__________________（地址）的商品房，具体为第____栋____单元____层____号房（以下简称“该房屋”）。
第二条房屋价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元整（￥______元）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）合同签订之日起____日内支付定金人民币______元整（￥______元）。
（2）该房屋交付前支付首付款人民币______元整（￥______元）。
（3）剩余款项通过银行贷款方式支付。
第三条房屋交付及产权办理1. 甲方应当在乙方支付首付款后的____个月内，将房屋交付给乙方。
2. 甲方应在房屋交付后____个月内，办理房屋产权登记手续，并将产权证明交付给乙方。
第四条房屋质量保证1. 甲方保证该房屋质量符合国家相关标准，并符合合同约定。
2. 如乙方发现房屋存在质量问题，应当在____日内书面通知甲方，甲方应当在接到通知后____日内负责修复。
第五条违约责任1. 若乙方未按照合同约定支付购房款，应按照逾期应付款的____%向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按照合同约定交付房屋或办理产权登记手续，应按照已收房款的____%向乙方支付违约金。
第六条合同的变更和解除1. 任何一方不得擅自变更或解除合同。
如确需变更或解除，应协商一致并达成书面协议。
2. 因不可抗力导致合同无法履行，双方可以解除合同，互不承担违约责任。
第七条争议解决方式1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
简单的商品房购房合同范本5篇
简单的商品房购房合同范本5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲方同意出售、乙方同意购买位于__________的商品房，现双方根据平等、自愿、协商一致的原则，就购房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：具体地址____________，邮政编码：_______。
2. 房屋类型：商品房。
房屋用途：住宅。
建筑总面积：______平方米。
结构：______。
3. 房屋权属证明文件编号及取得时间：____________________。
二、购房价格及支付方式1. 购房总价款为人民币（大写）：______元整（￥______元）。
此价格已包含房屋维修基金等费用。
2. 乙方按以下方式支付购房款：（1）在合同签订之日支付定金人民币（大写）：______元整（￥______元）。
（2）在房屋过户手续办理完成之日支付余款人民币（大写）：______元整（￥______元）。
三、房屋交付及产权过户1. 甲方在收到全额购房款后______日内，将房屋钥匙及权属证明文件交付给乙方。
2. 甲方应在交付房屋后______日内协助乙方办理房屋产权过户手续。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款，视为违约，甲方有权解除本合同，并有权扣除定金作为违约金。
若甲方违约，应双倍返还定金给乙方。
2. 若甲方在约定的时间内未能协助乙方办理产权过户手续，视为违约，乙方有权解除合同，甲方应在解除合同之日起______日内退还乙方已支付的购房款及同期银行存款利息。
若乙方违约，甲方有权扣除已支付的购房款作为违约金。
若因不可抗力因素导致无法办理产权过户，双方均不承担违约责任。
五、其他约定事项1. 甲方保证所售房屋权属无争议，未设定抵押等他项权利。
如因此产生纠纷由甲方承担全部责任。
2. 本合同签订后，若国家房地产政策有所调整，双方应按最新的政策执行。
商品房购买合同范本经典版6篇
商品房购买合同范本经典版6篇篇1甲方（出卖人）：___________________________注册地：___________________________营业执照号码：___________________________法定代表人：___________________________联系电话：___________________________乙方（买受人）：___________________________地址：___________________________联系电话：___________________________身份证信息：___________________________电子邮箱：___________________________鉴于甲方同意出售位于_______________的商品房给乙方，乙方同意购买该房屋，双方本着自愿、平等、公正的原则，经充分协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落地址：___________________________ 。
2. 房屋面积及结构：___________________________ 。
3. 房屋产权年限：产权年限为_____年。
4. 房屋配套设施及附属设施情况：包括水、电、燃气、有线电视等配套设施及家具家电等附属设施。
具体详见附件一。
5. 其他约定事项：如物业管理费用、物业服务范围等。
详见附件二。
乙方已经充分了解该房屋的相关情况，自愿购买该房屋。
二、房屋价款及支付方式总房价款为人民币_____元整（￥_____元）。
乙方按照以下方式支付房款：篇2甲方（出卖人）：_________________________乙方（买受人）：_________________________鉴于甲、乙双方就购买位于____________的商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、标的物1. 甲方同意出售给乙方位于____________的商品房，具体信息详见本合同附件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商品房购房合同书样本(示范合Sample of commercial housing purchase contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-023847商品房购房合同书样本(示范合同)说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
买房签合同流程：购房者认购——购房者交定金(拿收据)——开发商下载网签合同，双方进行签合同，购房者交首付——开发商将首付款打到房产局的资金监管账户——开发商下载备案单并打印备过案的合同——通知购房者再次签订备案合同——开发商将备案合同送到房产局审核盖章——办理相关贷款手续。
商品房购房合同范本甲方(卖方)： ;注册地址：;营业执照号码：;资质证书号码：;法定代表人：;联系电话：;通讯地址：;邮编：;委托代理机构：;注册地址：;营业执照号码：;资质证书号码：; 法定代表人：;联系电话：;通讯地址：;邮编：.乙方(买方)：;住所(址)：;国籍：;性别：;出生年月：; 身份证/护照/营业执照号码：;通讯地址：;邮编：;联系电话：;移动电话：;电子邮箱：.委托(法定)代理人姓名：;国籍：; 住所(址)：;身份证：;通讯地址：;邮编：;联系电话：.委托代理机构：;注册地址：;购房合同购房合同营业执照号码：;资质证书号码：;法定代表人：;联系电话：;通讯地址：;邮编：。
第一条项目建设依据甲方以方式取得位于编号为的地块的土地使用权，面积平方米，规划用途为，土地使用权年限自年月日至年月日止。
甲方经批准，在该地块上投资建设商品房(填写《商品房预售许可证》记载的项目名称)。
该项目的有关批文如下：1、《建设工程规划许可证》颁发机关：;编号：;2、《国有土地使用权证》颁发机关：广州市国土资源和房屋管理局;编号：;3、《建设工程施工许可证》颁发机关：;编号：;4、。
第二条商品房销售依据乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。
1、该商品房作为现房，已办理权属登记，登记机关为;并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】，编号为。
2、该商品房作为在建商品房，已具备《广东省商品房预售管理条例》规定的预售条件，已取得《广东省广州市商品房预售许可证》，颁发机关为广州市国土资源和房屋管理局;编号为：。
第三条合同标的物基本情况乙方所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第【幢】【梯】【座】【单元】【层】号房(下称该商品房)，测绘地址：区路号房。
该商品房所在楼宇的主体结构为结构;建筑物地上层数为层，地下层数为层。
该商品房的用途为，层高为米。
该商品房户型结构为房厅厨卫，封闭式阳台个，非封闭式阳台个。
该商品房【合同约定】(适用于预售)【产权登记】(适用于现售)建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积平方米。
该商品房面积预测算单位：注册地址：;营业执照号码：;资质证书号码：;法定代表人：;联系电话：;通讯地址：;邮编：。
第四条物业管理物业管理区域业主大会选聘物业管理公司之前，小区物业管理服务由甲方选聘物业管理公司提供。
甲方应采取符合国务院《物业管理条例》规定的方式和条件选聘物业管理公司，甲方与选聘的物业管理公司签订书面的《前期物业服务合同》。
甲方应制定《业主临时公约》作为向乙方明示并予以说明，乙方在签订本合时对遵守《业主临时公约》作出书面承诺。
第五条基本术语的含义双方同意，合同中出现的基本术语作如下理解：1、首层：本合同所指首层以经市规划管理部门批准的设计图纸的标注为准;2、建筑面积：房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高 2.20m 以上(含2.20m)的永久性建筑;3、套内建筑面积：套内使用面积、套内墙体面积与套内阳台建筑面积之和;4、层高：是指地面至楼面或楼面至楼面、楼面至瓦底之间的垂直距离。
计算建筑面积的房屋结构，层高均应在 2.20 米以上(含 2.20 米)。
5、共有建筑面积：整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套(单元)套内建筑面积之和，并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积，即为整栋建筑的共有建筑面积，其内容包括：(1)电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积，以水平投影面积计算;(2)套(单元)与公共建筑之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。
6、已支付房价款：以按揭贷款购房的，该款项不限于乙方自行支付的首期价款，还包括以贷款向甲方支付的款项。
7、;8、。
第六条计价方式、价款、付款甲方与乙方约定按下述第种方式计算该商品房价款：1、该商品房属【现售】【预售】，按套内建筑面积计价，该商品房单价为( 币)每平方米元，总金额( 币)元(大写：亿仟佰拾万仟佰拾元 ) 整。
公共部位与共用房屋分摊建筑面积的建设费用已分摊计入上述套内建筑面积销售单价内，不再另行计价。
2、商品房属【现售】【预售】，按【套】【整层】【整幢】出售并计价，总金额( 币 ) 元 (大写：亿仟佰拾万仟佰拾元 ) 整。
甲方同意乙方按下列第种方式按期付款：1、一次性付款总金额( 币)：元;(大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整)。
在年月日前支付。
2、分期付款(1)第一期：自本预售合同签订暨网上备案之日起日内(不超过 5 日)，即年月日之前支付全部房价款的%，金额币)：元;(大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整)。
(2)第二期：在年月日前支付全部房价款的 %，金额( 币 ) 元 ;( 大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整)。
(3)第三期：在年月日前支付全部房价款的%，金额(币) 元;(大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整)。
(4)第四期：在年月日前内支付全部房价款的%，金额( 币) 元;(大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整)。
(5)第五期：在年月日前支付全部房价款的 %，金额( 币 ) 元 ;( 大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整)。
3、按揭贷款方式付款首期款：自本预售合同签订暨网上备案之日起日内(不超过 5 日)，支付全部房价款的%，金额( 币)：元(大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整)。
除首期款外，剩余房款金额( 币) 元(大写：亿仟佰拾万仟佰拾元整)。
该款应于年月日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。
按揭银行是。
委托代理人：;注册地址：;营业执照号码：;资质证书号码：;法定代表人：;联系电话：;通讯地址：;邮编：。
(1)甲方代理乙方办理按揭手续乙方在签订本合同并支付首期款后日内，将申请银行按揭贷款需由乙方提供的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。
(2)乙方自行办理按揭贷款手续甲方应在乙方支付首期款后日内，将乙方申请银行按揭贷款需由甲方提供的证件资料交付乙方或乙方指定的第三人。
4、其它方式：。
第七条付款方式甲方应当按照《广东省商品房预售管理条例》第三十条的规定使用乙方支付的预售房款，即在项目竣工之前，预售房款只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费，不得挪作他用。
为保证预售款按照上述用途使用，防止挪作他用，乙方应将商品房预售款按照《广东省商品房预售管理条例》的规定支付至以下商品房预售款监控账号，接受广州市国土资源和房屋管理局的监控。
监控银行：;监控账号：。
第八条逾期付款的违约责任1、分期付款分期付款的，如果乙方未能按照本合同第六条约定的支付期限将各期房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额的标准支付违约金，并有权解除合同。
2、一次性付款一次性付款的，如果乙方未能按照本合同第六条约定的支付期限将全部房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额的标准支付违约金，并有权解除合同。
3、按揭付款乙方以按揭贷款支付房款的，首期款应当按照本合同第六条约定的支付期限支付至监控账号;如果乙方未能按照约定期限将首期款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额的标准支付违约金，并有权解除合同。
甲方代理乙方办理按揭贷款或甲方指定按揭银行的，甲方应要求按揭银行在发放贷款时将全部按揭贷款直接划入监控账户，不得放入其它账户。
如果按揭银行未将全部按揭贷款直接划入监控账户，视作甲方违约，乙方有权要求甲方按每日未入监控账户的按揭款金额的的标准支付违约金，直至全部按揭款项进入监控账户。
乙方自行办理按揭贷款的，乙方应要求按揭银行在发放贷款时将全部按揭贷款直接划入监控账户。
如果按揭银行未将全部按揭贷款直接划入监控账户，视作乙方违约，甲方有权要求乙方按每日未入监控账户的按揭款金额的的标准支付违约金，直至全部按揭款项进入监控账户。
第九条备案确认【甲方】【乙方】应于本合同网上备案之日起 10 个工作日内持本合同向广州市房地产登记机构申请办理网上备案的确认手续。
第十条交房期限甲方应当在年月日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。
因不可抗力或者当事人在合同中约定的其它原因，需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方。
交付后，甲方不得以房屋已交付使用为借口懈怠其在本合同中应承担的其它义务，如：办理产权证的义务等。
第十一条交房条件甲方交付的房屋应当符合下列第种条件：1、该商品房已经有关政府部门办妥竣工验收备案手续;2、该商品房项目已办理初始登记手续。
双方可以在上述条件之外，另行约定交房条件：3、.以上交房条件，双方可以任选其一。
双方可以就该商品房的装饰、附属设备的规格、标准等进行协商，达成的一致意见作为本合同的附件。
第十二条房屋及有关资料的交接商品房达到交付使用条件后，甲方应当在合同约定的交付日日前通知乙方办理交接手续。
乙方应在收到该通知之日起日内，会同甲方对该房屋进行验收交接。
房屋交付的标志是。
在双方进行验收交接时，甲方应当出示本合同第十一条约定的房屋交付条件的证明文件及有关资料，并签署交接单。
所购商品房为住宅的，甲方还须提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《商品住宅交楼书》。
甲方提供的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《商品住宅交楼书》应不低于建设行政主管部门制定的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《商品住宅交楼书》的最低要求。
如果甲方不出示上述证明文件及有关资料或出示不齐全，乙方有权拒绝接受交付，由此产生的延期交房的责任由甲方承担。
由于乙方原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：。
第十三条延期交房的违约责任甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列第种方式处理：1、按逾期时间，分别处理(不作累加)：(1)逾期不超过日，自本合同第十条规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房价款的违约金，合同继续履行。