团购房协议书
房地产团购完整协议书范本
房地产团购完整协议书范本甲方（团购组织方）：_________________________地址：______________________________________法定代表人：______________________________联系电话：________________________________乙方（购房者）：_________________________地址：______________________________________身份证号码/统一社会信用代码：_______________联系电话：________________________________鉴于甲方作为团购组织方，拥有与房地产开发商协商团购优惠的能力和资源，乙方作为购房者，有意向通过甲方参与团购活动以获取购房优惠。
经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本房地产团购协议书，以资共同遵守。
第一条团购项目概况1.1 项目名称：_________________________1.2 项目地址：_________________________1.3 开发商：_________________________1.4 团购房源：_________________________1.5 团购优惠：_________________________1.6 团购期限：自本协议签订之日起至_______年_______月_______日止。
第二条团购条件2.1 乙方同意按照甲方与房地产开发商协商确定的团购条件参与团购。
2.2 乙方应于本协议签订之日起_______个工作日内向甲方支付团购意向金人民币_______元（大写：_______元整）。
2.3 甲方负责向乙方提供团购房源的详细信息，并协助乙方与开发商签订正式的购房合同。
第三条甲方的权利与义务3.1 甲方有权按照本协议约定收取团购服务费。
商品房团购合同协议书
商品房团购合同协议书商品房团购合同协议书篇一：商品房团购协议书1、商品房团购协议书(xx“住宅小区”)出卖人：兰州xx房地产有限公司xx公司(兰州xx房地产有限公司)购买人：甘肃省林业调查规划院职工团购房代表出卖人：兰州xx房地产有限公司xx总公司(兰州xx房地产有限公司)购买人：甘肃省林业调查规划院职工团购房代表第一条合同原则为充分保护双方的合法权益，明确出卖人和购买人的合同义务，双方根据《中华人民共和国合同法》等法律的有关规定，本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经协商一致，就购买人购买出卖人商品房一事达成本合同。
第二条出卖人承诺1、出卖人xx工业城实业总公司(兰州xx房地产有限公司)已依法取得“雁滩家园”商品房开发项目的土地使用权，项目所占用的所有土地符合商品房住宅建设用地要求，出卖人具有商品房开发资质;2、根据出卖人兰州xx房地产有限公司与xx工业城实业总公司签订的合作协议，兰州xx房地产有限公司有权对“雁滩家园”商品房开发项目进行整体开发建设，并承诺出卖人双方在合作过程中产生的任何纠纷均不影响本商品房团购协议的履行;3、出卖人保证建设的“住宅小区”所有土地未设置抵押或担保，并且出卖人已为所开发的土地支付了一切应付款项，该块土地不存在任何债权、债务争议;4、出卖人保证将开发的“住宅小区”相关手续办理完毕;5、出卖人保证所委托的“住宅小区”设计、施工、监理单位都具备合格资质;6、出卖人保证所售的商品房不存在任何债权债务纠纷。
第三条购买人承诺购买人保证已接受本单位所有购房职工的委托，作为团购商品房的代表，有权处理购买“住宅小区”商品房过程中所有与之相关的事项。
第四条：“住宅小区”整体概况出卖人所建“雁滩家园”位于城关区雁滩T604#路以东、T605#路以南、S603#路以北、606#路以西，鸿运润园对面，其小区总体规划占地约7.7亩。
“住宅小区”位于“雁滩家园”之中，四至：东至出让范围东端(保留13米消防通道)西兰州市国税小区南至B637#规划路北至兰州市供电局宋家滩110变电所东西长45.96米;南北长111.67米，占地面积约5132.35平方米。
新房团购合同模板
新房团购合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：新房团购合同模板甲方（开发商）：【甲方名称】乙方（购房者）：【乙方名称】一、房源信息1.1 甲方提供的团购房源位于【项目名称】小区，共计【房源数量】套。
1.2 房源类型：住宅，房屋结构：【户型】, 面积：【建筑面积】平方米。
1.3 房源价格：【单价】元/平方米，总价：【总价】元。
二、团购政策2.1 甲方承诺，团购价格优于市场价【优惠比例】%。
2.2 乙方通过团购方式购买甲方房源，可享受【团购优惠】元/平方米的优惠。
2.3 团购期限：自合同签订之日起至【团购结束日期】止。
三、购房流程3.1 乙方在团购期间内，向甲方支付购房意向金【意向金金额】元。
3.2 乙方在支付意向金后【规定时间】内，与甲方签订正式购房合同。
3.3 乙方按照合同约定，按时支付购房款项，办理购房相关手续。
四、付款方式及进度4.1 乙方在签订购房合同后【付款时间】内，支付首付款【首付款比例】% × 【总价】元。
4.2 乙方按照剩余房款【还款期限】内，通过贷款方式支付剩余款项。
4.3 甲方按照合同约定，为乙方办理贷款相关手续。
五、交付及办理产权5.1 甲方承诺，在合同约定的交付日期【交付日期】前，将符合交付条件的房屋交付给乙方。
5.2 乙方在收到房屋后，按照合同约定，办理产权登记相关手续。
5.3 甲方协助乙方办理产权登记，提供必要的证明材料。
六、违约责任6.1 甲方未按约定时间交付房屋，甲方应支付乙方违约金【违约金比例】% × 【总价】元。
6.2 乙方未按约定时间支付购房款项，乙方应支付甲方违约金【违约金比例】% × 【总价】元。
七、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
团购房的合同协议书
团购房的合同协议书甲方（卖方）：【卖方全称】乙方（买方）：【买方全称】鉴于甲方是合法拥有并有权出售位于【具体地址】的房产，乙方有意向购买该房产，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就团购房产事宜达成如下合同协议：第一条房产信息1.1 甲方出售的房产位于【具体地址】，建筑面积为【具体面积】平方米，用途为【用途】。
1.2 该房产的权属证明文件为【房产证号/土地使用权证号】，权属清晰，无争议。
第二条团购条件2.1 乙方作为团购成员，需满足甲方规定的团购条件，包括但不限于团购人数、付款方式等。
2.2 团购优惠条件为【具体优惠条件】。
第三条价格与付款3.1 该房产的团购价格为【具体价格】元。
3.2 乙方选择的付款方式为【一次性付款/分期付款】，具体付款计划如下：【付款计划详情】。
第四条交付与验收4.1 甲方应于【交付日期】前将房产交付乙方使用。
4.2 乙方应在交付后【验收期限】日内完成验收，如有异议应在验收期限内提出。
第五条产权过户5.1 甲方负责协助乙方办理房产过户手续，相关税费由【税费承担方】承担。
5.2 过户手续应在【过户期限】内完成。
第六条违约责任6.1 如甲方未能按期交付房产或房产存在权属争议，应向乙方支付违约金【违约金比例】。
6.2 如乙方未能按期支付房款，应向甲方支付违约金【违约金比例】。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（卖方）：【签字/盖章】乙方（买方）：【签字/盖章】签订日期：【年/月/日】注：本合同为示例文本，具体条款应根据实际情况调整，并建议在专业法律人士的协助下完成合同的制定和审核。
房子团购协议书范本文
房子团购协议书范本文甲方（团购组织方）：_____________________乙方（购房者）：_____________________鉴于甲方作为团购组织方，拥有组织团购活动的能力与资源，乙方作为购房者，有购买房产的需求，双方就乙方参与甲方组织的房产团购活动达成如下协议：第一条团购活动1.1 甲方负责组织并实施房产团购活动，乙方有权参与该活动。
1.2 甲方应向乙方提供团购活动的详细资料，包括但不限于团购房产的位置、户型、价格、优惠条件等。
1.3 乙方参与团购活动，应按照甲方提供的团购流程进行操作。
第二条团购优惠2.1 甲方承诺，乙方参与团购活动，将享受甲方与房产开发商协商确定的团购优惠。
2.2 团购优惠的具体内容，包括但不限于价格折扣、额外服务等，由甲方在团购活动前明确告知乙方。
第三条团购资格3.1 乙方参与团购活动，需满足甲方设定的团购资格条件。
3.2 乙方应向甲方提供真实、准确、完整的个人信息，以确认其团购资格。
第四条团购款项4.1 乙方参与团购活动，应按照甲方指定的时间和方式支付团购款项。
4.2 团购款项包括但不限于定金、首付款等，具体金额由甲方根据团购活动的要求确定。
第五条团购流程5.1 乙方参与团购活动，应按照甲方提供的团购流程进行操作，包括但不限于报名、选房、签订购房合同等。
5.2 甲方应协助乙方完成团购流程中的相关手续。
第六条团购取消与退款6.1 乙方在团购活动开始前有权取消团购，甲方应在乙方提出取消团购申请后的合理期限内，退还乙方已支付的团购款项。
6.2 乙方在团购活动开始后取消团购，甲方有权根据实际情况决定是否退还乙方已支付的团购款项。
第七条违约责任7.1 甲方违反本协议约定，未能提供团购优惠或团购流程服务的，应承担违约责任。
7.2 乙方违反本协议约定，未能按时支付团购款项或完成团购流程的，应承担违约责任。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。
一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。
2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。
三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。
四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。
甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。
房地产内部团购协议书模板
甲方：（房地产公司名称）乙方：（团购单位名称）鉴于甲方为推广其开发的房地产项目，提高市场占有率，特举办内部团购活动，乙方有意参加该团购活动，双方经友好协商，达成如下协议：一、团购项目及价格1. 团购项目：甲方开发的位于[具体地址]的[具体项目名称]。
2. 团购价格：乙方参加团购活动的房屋价格按甲方内部团购优惠价格执行，具体优惠幅度及计算方式如下：- 购房总价减去[具体优惠比例或金额]；- 额外赠送[具体赠送内容，如装修、家电等]。
二、团购人数及条件1. 团购人数：本次团购活动，乙方需组织[具体人数]人以上参加。
2. 团购条件：- 乙方参加团购的人员需为[具体条件，如公司员工、合作伙伴等]；- 乙方需在[具体时间]内完成团购报名及签约手续。
三、团购流程1. 报名阶段：乙方在[具体时间]前向甲方提交团购报名表，并支付团购保证金[具体金额]。
2. 签约阶段：乙方组织团购人员在[具体时间]内至甲方指定的签约地点进行签约。
3. 付款阶段：乙方按照购房合同约定的时间节点支付房款。
四、协议解除1. 若乙方未按时完成团购报名或签约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的团购保证金。
2. 若甲方因不可抗力因素导致团购活动无法正常进行，双方协商一致后可解除本协议，乙方已支付的团购保证金全额退还。
五、违约责任1. 乙方如未按时完成团购报名或签约，视为违约，甲方有权扣除乙方已支付的团购保证金。
2. 甲方如未按约定提供团购优惠或服务，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的团购保证金及相应损失。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：年月日日期：年月日注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
商品房团购协议书(3篇)
商品房团购协议书（3篇）商品房团购协议书（通用3篇）商品房团购协议书篇1甲方：____________________省水利厅机关后勤服务中心(以下简称甲方)乙方：____________________房地产有限责任公司(以下简称乙方)海湖新区“____________________”项目G01地块，乙方目前已取得土地成交确认书并签订《国有建设用地使用权出让合同》，其它相关手续正在办理中。
目前该地块乙方已开工建设。
为协调组织好水利系统职工团购海湖新区“____________________”G01地块住宅商品房工作。
经甲乙双方协商一致，达成如下协议：第一条、甲方的义务：1、甲方自本协议签订之日起15日内，通知购房者按购房总价约百分之________的要求，向乙方支付履约保证金(即首付款)，履约保证金全额冲减购房款。
履约保证金支付标准为：小套(B、E户型)____________万元、中套(A、F、G户型)____________万元、大套(D户型)____________万元。
2、乙方G01地块高层板式住宅楼主体封顶并取得“五证”(《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》)后，甲方配合乙方通知购房者15日内与乙方依法签订《商品房买卖合同》，并一次性交清剩余购房款(或办理贷款手续)。
乙方承诺主体封顶和“五证”办全约束时间为____________年____________月____________日，最迟不超过____________年____________月____________日。
3、甲方有权代表水利系统购房职工监督乙方按时履约，并通知督促水利系统购房职工交纳履约保证金、购房余款及签订《商品房买卖合同》等。
第二条、乙方的义务：1、乙方承诺____________G01地块住宅小区商品房销售均价为____________元/㎡(其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用)，乙方不得以任何理由提高此售价。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（组织方）：__________乙方（购房方）：__________鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购活动达成如下协议，以明确双方的权利与义务，保障双方的合法权益。
一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过本次商品房团购活动，使乙方获得优惠购房机会，甲方顺利销售商品房。
二、团购房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________。
4. 房屋价格：____________________。
5. 交付标准：____________________。
三、团购条件及优惠1. 乙方需符合甲方规定的购房资格条件，方可参与本次团购活动。
2. 乙方在本次团购活动中享受房屋价格优惠。
3. 团购活动期限：自本协议签订之日起至______止。
四、购房流程1. 乙方选定房源，提交购房意向书。
2. 甲方审核购房意向书，确认购房资格。
3. 乙方签订商品房预售合同，并支付定金或首付款。
4. 乙方按照合同约定完成剩余房款支付，办理贷款等相关手续。
5. 甲方按照合同约定交付房屋，办理产权证书。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保所售房屋符合国家相关法律法规的要求，具备商品房预售条件。
（2）甲方应按时交付房屋，并办理产权证书。
（3）甲方应提供必要的咨询和服务，协助乙方办理购房相关手续。
（4）甲方应保守乙方的个人信息，不得外泄。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应遵守国家相关法律法规及本协议规定，诚信购房。
（2）乙方应按照合同约定支付房款，按时办理贷款等相关手续。
（3）乙方应配合甲方提供购房所需资料，办理产权证书。
（4）乙方应对所购房屋进行合理使用，不得擅自改变房屋结构和用途。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。
15商品房团购合同6篇
15.商品房团购合同6篇篇1甲方（组织方）：___________________乙方（购房方）：___________________鉴于甲乙双方就本次商品房团购活动达成一致意见，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的1. 甲方作为组织方，拥有组织本次商品房团购活动的权利和资源。
2. 乙方作为购房方，积极参与本次团购活动，希望通过团购方式购买商品房，享受团购优惠。
3. 本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范双方在团购活动中的行为，保护双方的合法权益。
二、团购房屋基本情况1. 房屋位置：___________________。
2. 房屋数量：共_____套。
3. 房屋面积：根据具体情况填写。
4. 房屋价格：团购价格及付款方式等详见附件。
三、团购条件及优惠1. 乙方需按照甲方要求的时间和地点完成购房手续，方可享受团购优惠。
2. 团购优惠的具体内容和标准详见附件。
3. 乙方在团购活动中履行相应的义务，如按时签订购房合同、按时支付房款等。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权组织本次团购活动，并制定相应的团购规则和条件。
（2）甲方应当向乙方提供真实的房屋信息和相关证明材料。
（3）甲方应当协助乙方办理购房手续，提供必要的帮助和支持。
（4）甲方应当维护团购活动的公平、公正和公开，防止任何形式的舞弊行为。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照团购规则和条件参与团购活动，享受团购优惠。
篇2甲方（组织方）：____________________乙方（购房方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方组织乙方参加商品房团购事宜达成如下协议：一、团购商品房基本情况1. 团购商品房位于____________________（详细地址）。
2. 团购商品房的户型、面积、价格等信息详见附件。
商品房团购协议书8篇
商品房团购协议书8篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________先生/女士鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，在公平、公正、平等、自愿的原则下，就本次商品房团购活动签署本协议，明确双方的权利和义务。
二、团购房产基本情况1. 房产位置：位于___________________地区。
2. 房产类型：商品房。
3. 房产面积：具体面积根据乙方选择的房源而定。
4. 房产价格：按照甲方公布的团购价格执行。
三、团购条件1. 乙方须为符合甲方要求的团购对象，具备购房资格。
2. 乙方应在规定的时间内完成购房款的支付。
3. 乙方应按照甲方的要求签订《商品房买卖合同》。
4. 团购活动遵循“先到先得”原则，售完即止。
四、团购流程1. 乙方提交购房意向，并缴纳团购定金。
2. 甲方审核乙方购房资格。
3. 审核通过后，乙方选定房源，并签订《商品房买卖合同》。
4. 乙方按照合同约定支付购房款。
5. 甲方办理相关购房手续，并交付房产。
五、双方权利和义务1. 甲方有权根据市场情况调整团购政策，但应提前告知乙方。
2. 甲方应确保团购房产的合法性和质量。
3. 乙方应按照协议约定的时间和方式支付购房款。
4. 乙方有权要求甲方提供真实的房产信息。
5. 乙方应遵守甲方的团购规定和政策。
六、违约责任1. 若甲方未能按照协议履行其义务，应承担违约责任，并退还乙方支付的定金。
2. 若乙方未能按照协议履行其义务，视为违约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
七、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
篇2甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（购房人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________身份证号码：____________________紧急联系人及联系方式：____________________鉴于甲、乙双方共同达成的共识和意愿，为明确双方在团购商品房过程中的权利和义务，达成如下协议，以兹信守。
团购房购买权名额转让协议范本6篇
团购房购买权名额转让协议范本6篇篇1团购房购买权名额转让协议范本甲方（转让人）：（姓名）、（身份证号码）、住址：（详细地址）乙方（受让人）：（姓名）、（身份证号码）、住址：（详细地址）鉴于：1. 甲方系（项目名称）项目的团购购房名额持有人，拥有（数量）套购房权名额；2. 乙方有意购买上述团购购房名额，并符合相关条件；3. 双方经友好协商一致，达成以下协议：第一条转让内容1. 甲方同意将其拥有的（数量）套团购购房名额转让给乙方；2. 转让的团购购房名额均为（项目名称）项目的房产，具体信息详见《（项目名称）项目团购购房名额转让清单》。
第二条转让价格1. 转让价格为（转让总金额），每套转让单价为（单价）元；2. 乙方应于本协议签订后（天数）内将全部转让款项支付给甲方；3. 转让款项的支付方式为（支付方式）。
第三条过户手续1. 甲乙双方应共同协商解决过户手续问题，确保乙方顺利获得团购购房名额的所有权；2. 转让完成后，甲方应提供所有相关的过户文件给乙方。
第四条其他约定1. 自本协议签订之日起，甲方将不再享有上述团购购房名额的任何权益，乙方将成为团购购房名额的合法持有人；2. 在转让款项支付完成之前，甲方不得擅自转让团购购房名额给任何第三方；3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至转让手续办理完毕之日终止。
第五条争议解决本协议履行过程中如发生任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
甲方（转让人）签名：日期：乙方（受让人）签名：日期：以上为团购房购买权名额转让协议范本，双方应在签署前仔细阅读并确保明白其中内容。
希望双方能够遵守协议，顺利完成团购购房名额的转让手续。
篇2团购房购买权名额转让协议甲方（转让方）：身份证号码：联系方式：乙方（受让方）：身份证号码：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方转让其在团购房项目中的购买权名额达成如下协议：一、转让房屋信息1. 转让方拥有的团购房项目为（填写具体项目名称），具体房屋信息为（填写房屋信息），转让乙方购买权名额为（填写具体数量）。
房子团购优惠协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（团购组织方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（开发商）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于：1. 甲方为了满足广大购房者的需求，提高团购效率，降低购房成本，决定组织团购活动。
2. 乙方作为房地产开发企业，愿意参与甲方组织的团购活动，并提供相应的优惠政策。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1. 乙方承诺，本次团购活动针对以下楼盘项目：楼盘名称：____________________楼盘地址：____________________项目简介：____________________第二条优惠政策1. 乙方针对本次团购活动，提供以下优惠政策：（1）团购优惠价格：在原价基础上，给予以下折扣：- 一次性付款折扣：____________________%- 按揭付款折扣：____________________%（2）团购额外赠送：____________________（3）团购专享服务：____________________2. 乙方承诺，上述优惠政策仅限于本次团购活动，且不与其他任何优惠活动同时享受。
第三条购房流程1. 甲方负责组织团购报名工作，收集购房者的相关信息，并通知乙方。
2. 乙方在收到甲方提供的购房者名单后，将在规定时间内与购房者签订购房合同。
3. 购房者按照购房合同约定的时间、地点进行付款，并办理相关手续。
第四条付款方式1. 购房者可以选择以下付款方式：（1）一次性付款：在签订购房合同后，一次性支付房款。
团购房屋协议书
团购房屋协议书协议双方甲方：（团购发起人）地址：联系电话：乙方：（团购参与者）地址：联系电话：协议背景鉴于甲方通过组织团购的方式，与乙方共同购买房屋，为确保双方权益，特制定本《团购房屋协议书》（以下简称“本协议”）。
一、购房意向1.1 甲方通过组织团购形式，向乙方推介并介绍了购买的房屋信息。
1.2 乙方经过充分了解房屋信息，表示对购买房屋的意向，并同意按照本协议的约定共同购买。
二、团购房屋信息2.1 房屋名称：房屋地址：房屋建筑面积：房屋使用用途：房屋价格：2.2 房屋的产权归属：权属证明文件：其他相关证明文件：三、购房条件与方式3.1 购房价格：按照房屋信息中约定的价格进行购买，团购价格为每平米XXX元。
3.2 购房方式：乙方应按照甲方提供的购房流程和要求，向甲方缴纳团购定金，签订购房协议，并按时支付剩余购房款项。
3.3 购房条件：乙方应符合房屋购买相关政策和要求，且具备购房资格。
四、团购费用与结算方式4.1 团购费用：乙方需要向甲方支付团购费用，费用包括如下部分： - 定金：XXXX元（房屋总价的X%） - 中介费：XXXX元（根据中介费实际比例计算）4.2 结算方式：乙方应在规定时间内，按照甲方提供的支付方式，将团购费用支付至指定账户。
五、风险与责任5.1 团购失败风险：若因以下原因导致团购失败，甲方应退还乙方已支付的全部团购费用，并承担相应责任： - 无法完成购房合同签订；- 房屋产权归属存在争议； - 无法办理相关房屋交易手续。
5.2 其他风险：除团购失败风险外，双方应共同承担该笔交易可能存在的其他风险。
六、协议终止与违约责任6.1 协议终止：本协议终止的情形包括但不限于： - 团购成功； - 双方协商一致解除协议； - 发生不可抗力事件； - 依法解除本协议的其他情形。
6.2 违约责任：如一方违反本协议约定的任何条款，应向守约方支付违约金。
七、协议的生效与解释7.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为房屋交易完成之日。
房地产企业团购协议书模板
房地产企业团购协议书模板甲方（卖方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________法定代表人：_____________________乙方（买方）：_____________________地址：___________________________联系电话：_______________________法定代表人：_____________________鉴于甲方为合法成立的房地产开发企业，拥有位于________________（地址）的房产项目的开发权和销售权；乙方为合法成立的企业，具有购买房产的意愿和能力。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方团购甲方房产事宜达成如下协议：第一条团购房产1.1 乙方团购的房产位于________________（地址），具体房号为________________。
1.2 团购房产的建筑面积为______平方米，套内建筑面积为______平方米，公共分摊面积为______平方米。
1.3 团购房产的用途为__________________。
1.4 团购房产的交付标准为________________。
第二条团购价格2.1 团购房产的单价为人民币______元/平方米，总价为人民币______元。
2.2 团购价格包含以下费用：________________。
2.3 团购价格不包含以下费用：________________。
第三条付款方式3.1 乙方应于本协议签订之日起______日内支付定金人民币______元。
3.2 乙方应于甲方通知之日起______日内支付首付款，金额为团购总价的______%。
3.3 乙方应于甲方通知之日起______日内支付剩余房款。
第四条交付时间4.1 甲方应于______年______月______日前将团购房产交付乙方使用。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（团购人）：_____________________________乙方（房地产开发商）：_____________________________鉴于乙方______正在开发________项目，且为促销该项目，甲方同意与乙方共同签订本协议，共同推动项目的开发和销售进程。
双方经友好协商一致，特签订如下协议：一、团购商品房信息1.1 项目名称：__________1.2 地址：__________1.3 房型：__________1.4 面积：__________1.5 价格：__________二、团购价格及优惠政策2.1 团购价格为______元/平方米。
2.2 团购人在签署本协议后，享有______折优惠。
2.3 团购人在售楼处认购时，需一次性支付______尾款。
三、合同签订及付款方式3.1 甲方签订本协议后__日内，需向乙方支付____%的定金（____元）。
3.2 项目开盘后，甲方在__日内需支付剩余尾款。
3.3 甲方支付定金时，应当提供真实有效的身份证明、联系方式等信息资料。
四、项目交付及验收4.1 乙方将项目交房前__日通知甲方，甲方应在___日内到售楼处签署购房合同并支付剩余尾款。
4.2 甲方在签署购房合同时，应当一并办理相关的产权过户手续，并按照相关规定缴纳过户税费。
4.3 甲方应在确保质量合格的前提下验收房屋，并及时报告乙方项目存在的质量问题。
五、违约责任5.1 如果甲方违约，乙方有权解除本协议并扣除定金。
5.2 如果乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。
六、其他事项6.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议并附在本协议上。
甲方（团购人）：_____________________乙方（房地产开发商）：_____________________签订日期：_____________以上是有关商品房团购协议书的内容，希望双方能够共同遵守协议，促进项目顺利进行，谢谢！篇2商品房团购协议书甲方：(团购购房人姓名)证件号码：（团购购房人身份证号码）通讯地址：（团购购房人通讯地址）联系电话：（团购购房人联系电话）乙方：（商品房开发商名称）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）通讯地址：（开发商通讯地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就乙方开发的（商品房地址）处的商品房进行团购销售，甲乙双方达成如下协议：第一条商品房描述1.甲方同意以XXXX元的价格购买乙方开发的位于（商品房地址）的商品房，房屋总面积约为XXXX平方米。
房子团购协议书模板
房子团购协议书模板甲方（团购组织方）：_______________________乙方（购房者）：_________________________鉴于甲方作为团购组织方，有能力组织并协调购房者进行团购活动，乙方作为购房者，有意向通过团购方式购买房产，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方参与甲方组织的房产团购活动达成如下协议：一、团购房产信息1. 团购房产位于：_______________________2. 房产类型：_______________________3. 团购价格：_______________________4. 团购优惠：_______________________5. 其他相关信息：_____________________二、团购流程1. 乙方在签署本协议书后，应向甲方支付团购意向金人民币_______元（大写：_____________________）。
2. 甲方负责与开发商协商团购价格及优惠条件，并及时通知乙方。
3. 乙方在接到甲方通知后_______个工作日内，应与甲方一同前往开发商处签订正式购房合同。
4. 乙方在签订正式购房合同时，应支付首付款及相应费用。
5. 团购意向金在乙方签订正式购房合同后，自动转为购房款的一部分。
三、团购优惠1. 乙方通过甲方参与团购活动，可享受开发商提供的团购优惠价格。
2. 团购优惠价格为开发商公布的市场价的_______%。
3. 团购优惠价格的有效期为自本协议签订之日起至_______年_______月_______日。
四、违约责任1. 如甲方未能在约定时间内与开发商协商达成团购优惠条件，应无息退还乙方已支付的团购意向金。
2. 如乙方未在约定时间内与甲方一同前往开发商处签订正式购房合同，视为乙方违约，甲方有权没收乙方已支付的团购意向金。
3. 如乙方签订正式购房合同后，因乙方原因导致合同解除或无效，乙方应承担由此产生的一切法律责任及经济损失。
团购房的合同协议书（精选3篇）
团购房的合同协议书（精选3篇）团购房的合同篇1甲方：_________________团代表人：_________________乙方：_________________法人代表：_________________经甲、乙双方友好协商，现就_____________网网友团体团购_____________事项达成如下协议：_________________一、团购协议乙方义务与责任(一)价格(二)购买量变动及售后服务。
1.团购产品所有售后服务均视同零售;2.甲方购买后如发现质量问题或非人为损坏乙方应给予退货或换货;3.甲方安装后如有部分多余，在不损坏包装和产品前提下，乙方应给予退货;4.乙方出具的单据或售后服务保修单中所注明的条款如与本合同不一致，由甲方各购买人选择确定适用条款;参加团购网友须如实登记网名、姓名、电话、居住小区等相关信息，经登记后方可参加团购，享有合同权利，承担相应义务;二、团购协议甲方义务与责任甲方所有参加团体采购的成员均负有保守团购价格秘密的义务，不得直接或间接向参加团购成员以外的人员透露团购价格和相关信息，如有违反，乙方有权取消其本次团购资格。
性质恶劣者，甲方组织者将公布并封闭该网友的网名(ID)，谢绝其参加任何_____________网组织的团购活动;无事实依据，甲方不得随意在网上散布损害产品或经销商形象的言论。
本合同期为_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日。
团购房的合同协议书篇2卖方：联系方式：买方：联系方式：卖方公证人：联系方式：买方公证人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产，达成如下协议：第一条：房屋基本状况甲方所售房屋位于，号楼，东单元六楼东户，主房建筑面积平方米，储藏室平方米，水电暖及通信设施均齐全。
房屋团购协议书范本
房屋团购协议书范本甲方（团购组织者）：_____________________乙方（购房者）：________________________鉴于甲方为乙方提供房屋团购服务，乙方愿意参与甲方组织的房屋团购活动，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就房屋团购事宜达成如下协议：第一条团购房屋信息1. 房屋位置：_________________________2. 开发商：__________________________3. 房屋类型：_________________________4. 团购优惠：_________________________5. 预计交房时间：___________________第二条团购条件1. 乙方须在本协议签订之日起____天内支付团购定金人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方须在开发商规定的时间内支付首付款，并签订正式购房合同。
3. 乙方在支付定金后，不得无故退出团购，否则定金不予退还。
第三条团购服务1. 甲方负责组织团购活动，提供团购优惠信息。
2. 甲方协助乙方与开发商进行购房合同的签订。
3. 甲方提供团购相关的咨询服务。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方有权收取乙方支付的团购服务费。
2. 甲方有义务保证团购信息的真实性和准确性。
3. 甲方有义务协助乙方解决团购过程中遇到的问题。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方有权享受甲方提供的团购优惠。
2. 乙方有义务按照约定支付团购定金和服务费。
3. 乙方有义务按照开发商的要求完成购房手续。
第六条违约责任1. 如甲方未能履行本协议约定的义务，应退还乙方已支付的团购定金和服务费。
2. 如乙方未能履行本协议约定的义务，甲方有权不退还乙方已支付的团购定金。
第七条争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
团购房合同范本(5篇)
团购房合同范本(5篇)团购房合同范本第1篇甲方：乙方：甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜，在签署正式《房屋买卖合同》之前，达成如下协议：第一条、项目情况、甲方在位于拟开发建设的占地约万㎡建筑面积约万㎡。
第二条、乙方认购房屋的面积乙方所认购的房屋（以下简称该房屋）建筑面积为㎡（大写：平方米）。
如实测建筑面积与本协议的建筑面积存在误差不超过5%，房屋总价款不做调整。
第三条、计价方式与价款甲乙双方约定按下述方式计算该房价款：按建筑面积计算，该房屋最终价格为（人民币）＿＿＿＿＿元㎡。
总价款为第四条、付款方式及期限乙方同意按第种方式付款。
第1种：乙方一次性全额支付购房款。
1、乙方签订此认购协议，乙方向甲方指定的账户支付该房屋总价款的100%即（人民币）。
2、乙方认购的房屋达到入住标准时并办理入住手续。
3、此种付款方式按合同总价款优惠3%。
、第2种：乙方分期支付购房款。
1、乙方签订此认购协议，乙方向甲方指定的账户支付该房屋总价款的60%即（人民币）、元。
2、乙方认购的房屋工程主体在封顶之日起，____日内须向甲方指定账户支付至该房屋总房款的90%。
3、乙方认购房屋达到入住标准时，须向甲方支付至该房屋总房款的100%，并办理入住手续。
4、此种付款方式按合同总价款优惠。
第五条、房屋交付期限1、甲方承诺在________年____月____日前，将符合本协议约定的房屋交付给乙方。
2、因不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况，由甲、乙双方根据实际情况重新确定交房日期。
第六条、违约责任1、甲方如未按协议约定的时间交房，按甲方违约处罚，违约金按购房总价款日0。
1‰计算赔偿，合同继续履行。
2、乙方如未按本协议约定的时间付款，逾期每日按应缴价款0。
1‰收取违约金，逾期____日，甲方有权单方解除本协议，并不退还乙方已支付的房款。
本条所述逾期付款，是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
团购房协议书
甲方（买方）：
通讯地址：邮编：
法人代表：身份证号码：
委托代理人：性别：
通讯地址：联系电话：
乙方(卖方)：通讯地址：邮编：法人代表：身份证号码：联系电话：营业执照注册号：委托代理人：性别：
通讯地址：联系电话：
为确保甲方对乙方开始建设的东湖国际多层房屋的优先认购权（附：建设规划和户型设计参考图），在乙方建设项目取得预售许可证之前，甲乙双方本着互惠互利的原则，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方认购商品房达成如下认购协议：
第一条项目概况
若有喜欢或是需要本文的，可以点击下载哦！祝大家生活愉快!
乙方所开发的东湖国际项目位于金乡县东外环山阳路中段，甲方所认购的商品房，项目规划用地为平方米（）亩，总建筑面积为平方米，地上建设栋多层住宅，栋小高层，栋高层（23+1），共计户，地上约20平方米左右车库个，储藏室个。
2010-12-4 20:20
回复
妖怪妖怪74妖怪
2楼
第二条甲方所购房屋位置、面积
1、具体见设计规划平面图和户型图。
2、总建筑面积及分户建筑面积以房管局测验中心测绘数据为准，具体每户的房屋位置、价款、面积误差处理、交房、违约责任等以甲方购房人员与乙方签订的商品房买卖合同为准。
3、具体门牌号以**机关的排号为准，并在签署的商品房买卖合同中确定。
4、甲方团购人员在签署本认购协议书后，办理产权证之前，不准对外转让所购房屋，如遇特殊情况需要转让的，须经乙方同意，否则私若有喜欢或是需要本文的，可以点击下载哦！祝大家生活愉快!。